工程合同案例分析1

2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施 工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权 设定第三方权利义务；
3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管 理费，应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义 务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系；
评析
4、值得注意的是，AC单位的施工合同设定B单位义务 为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是 “施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念， 前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总 承包管理，更要承担总承包责任；
5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管 理费”，与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配 合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理 费”是费用，而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务 和责任。
总结
因此，总结如下： B单位是否负有总承包责任？ 如非因B单位履行“施工配合义务”过错，B单位不承 担总承包管理责任，因该责任于B单位同意认可的AC单位有 关其义务的条款没有设定。
玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位（C公司）施工。 施工过程中，在总包工程已完工的情况下，由于C公司自身原因，导致 玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工，且已完工程也存在较多的质量问题。 A公司在多次催促B公司履行总包管理义务和C公司履行专业施工合同所 约定的要求未果的情况下，以B公司为第一被告、C公司为第二被告向法 院提起诉讼，诉讼请求有三项: 1)请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误 所造成实际损失和预期利润；
工程合同管理 案例分析
xxxx队 组员：
案例:
2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称A公司）与浙 江某建筑工程公司(B公司)签订《建设工程施工合同》，合同中约定:由B 公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目，承包范 围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目，其中，玻 璃幕墙专业工程由A公司直接发包，工期自2005年6月26日至2006年12 月30日，工程款按工程进度支付。同时约定，由B公司履行对玻璃幕墙 专业工程项目的施工配合义务，由A公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工 结算价款的3%向B公司支付总包管理费。
2）请求判令第一被告与第二被告共同连带承担质量的返修义务；
3）请求判令二被告承担案件的诉讼费和财产保全费用。
争Байду номын сангаас的焦点
本案的发包人以施工总承包单位B公司收取“总包管理 费”却没有履行总包管理职责，而要求与玻璃幕墙专业施工 单位C公司共同承担连带责任，而总包单位B公司则以玻璃 幕墙专业工程项目的合同当事人并非是B公司与C公司所签 为由而拒绝承担连带责任，从而产生纠纷。
评析
这是一个因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题 的案例。本案的事实是清楚的，但是争议焦点就在于B单位 是否负有总承包管理责任。 先从已经明确的事实来分析： 1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合
同；
2、B公司收取了总包管理费；
3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。
评析
所以，我们可以对B单位是否负有总承包责任进行以下 分析： 1、BC公司之间没有合同关系，且总包管理费由A单位 支付，从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责 任，而是直接对A单位负责；
延伸分析： 1、C单位应该承担工期延误所造成的实际损失和预期 利润，B单位的该项诉讼请求是不具备法律依据的；
2、应该由C单位承担质量返修义务。
总结
最后，还有一点需要注意的是，由于C单位作为业主直 接发包的施工人工程延期和质量问题，所以B单位就此可以 向A单位提起施工索赔，索赔内容包括： 1、要求其顺延施工工期； 2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失；
3、要求其责令C单位返工，以符合工程施工和设计标
准； 4、保留进一步索赔的权利。 但是，如果B单位收取“总包管理费”的收据上写明的 也是总包管理费，再加上A单位很容易找到B单位工作中的 所谓“总包管理活动”，那就另当别论了。
谢 谢