云南省2017年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷
2017年云南省整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年云南省整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在( ) 前一直有效A.承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工计算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书3.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险4.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本6.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价7.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位8.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
云南省2017年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷
云南省2017年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷2017 年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A .改善劳动条件B .实行包干奖励C .采用更先进的施工机械D .增加工作面和施工队伍2、投标保证的有效期限从之日起计算。
A:招标文件出售B ：投标文件递交C :投标截止D :中标通知书发出E:专业监理3 、依据《建设工程监理规范》，监理单位应于委托监理合同签订后__天内，将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A. 7B . 10C. 15D . 204、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A :因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B :因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C :因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D:因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E:专业监理5、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由补偿。
A :保险公司B :发包人C:承包人D :发包人和承包人共同E:专业监理6、监理规划中，工程实施过程中输出的有关工程信息不包括。
A :方案设计B :施工图设计C :专项施工方案D :工程招标投标情况E :工程保险金7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A :主体B :客体C:标的物D :第三方E :工程保险金8、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是（）。
A.综合评估法或最低投标价法B.最低评标价法或基准价评审法C.基准价评审法或最低投标价法D.综合评估法或最低评标价法2.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（）的金额A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程4.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体5.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构6.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1207.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆8.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
2017年云南省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题
2017年云南省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。
设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．O0B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。
A：6000B：6600C：11500D：59900E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
A：固定资产B：无形资产C：项目铺底流动资金D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电时，应当属于工程量清单编制中的。
A：总承包服务费B：分部分项工程量清单C：措施项目清单D：其他项目清单E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制6、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月7、张某以40万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的期限为10年的抵押贷款。
如店铺在第4年的租金收入为5万元，各项成本费用为3．4万元，其中支付银行利息1．5万元。
2017年云南省监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2017年云南省监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%2..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收3.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理4.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担5.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸6.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地7.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
A.24B.18C.12D.68.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
云南省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试题
云南省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为天。
A：22B：20C：18D：16E：自我评定2、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以__。
A．要求投标人必须组成联合体投标B．要求严格的专业资质等级C．要求必须使用某种品牌的建筑材料D．对本行业外的投标人提出特别要求3、【例2·单选题】关于双代号时标网络计划说法错误的是。
A：虚箭线只能水平画B：双代号时标网络计划具有横道计划直观易懂的优点C：双代号时标网络计划将时间参数直观地表达了出来D：实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间E：自我评定4、某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天、4天，则专业工作队数应为个。
A：3B：4C：6D：10E：自我评定5、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：工程保险金6、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：资质等级高B：资质等级低C：各自D：综合后E：工程保险金7、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。
A：工程变更B：业主未能提供现场C：暂停施工D：文件有缺陷或技术性错误E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出，要求其对质量问题进行补救处理。
A：暂停令B：工作联系单C：会议纪要D：监理通知E：工程变更单9、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
2017年云南省监理工程师合同管理：竣工清场模拟试题
2017年云南省监理工程师合同管理：竣工清场模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后时，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施所增加的费用应由承担。
A：工程业主B：监理单位C：承包商D：质量监督站E：自我评定2、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：分公司C：建设单位D：施工企业E：专业监理3、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。
A：折齿型B：孤岛型C：双峰型D：绝壁型E：工程变更单4、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理5、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是。
A：监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B：尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分C：B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据D：强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责E：自我评定6、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是。
A：编制单位工程施工进度计划B：协助承包单位确定工程延期时间C：调整施工总进度计划D：定期向业主提供工程进度报告E：自我评定7、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款2.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场3.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款4.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法5.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效6.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A.4 月30 日B.5 月5 日C.5 月15 日D.6 月14 日7.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷8.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商9.对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计10.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
2017年云南省整理监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年云南省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.FIDIC《施工合同条件》是以( )来划分不可抗力的后果责任A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见2.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查5.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同6.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同7.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括:①承包人建议书; ②中标通知书;③合同协议书。
仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为( )A.①-②一③B.③一①一②C.①-③-②D.③-②-①9.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书10.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
云南省2017年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷
云南省2017年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列属于建设工程监理操作性文件的是。
A：监理大纲B：监理规划C：专项施工方案D：监理实施细则E：工程保险金2、《建设工程监理规范》中所称的__，是指由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
A．见证B．旁站C．巡视D．平行检验3、监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作体现了建设工程监理实施的__原则。
A．公正、独立、自主B．权责一致C．严格监理，热情服务D．综合效益4、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金5、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。
A．供货方B．运输部门C．采购方D．供货方和运输部门共同6、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。
A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理7、下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续B：必须设定标底C：现场踏勘的费用由投标人自己承担D：对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人E：专业监理8、工程保修期内，检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、督促责任单位维修，是监理工程师特点的具体体现。
A：执业范围广泛B：执业技能全面C：执业责任重大D：执业内容复杂E：工程保险金9、下列不属于施工方案的内容性审查重点的是。
A：针对性B：指导性C：可操作性D：先进性E：工程变更单10、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例2·单选题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。
A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率E：工程保险金12、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作。
云南省2017年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
云南省2017年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。
A．建设行政主管部门B．监理单位C．质量监督站D．施工图审查机构2、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元3、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点5、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．56、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系7、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员8、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求9、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限10、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求11、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
云南省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
云南省2017年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、分部(子分部)工程质量验收记录需要永久保存。
A：建设单位B：施工单位C：监理单位D：城建档案管理部门E：工程保险金2、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A：6B：3C：2D：1E：工程保险金4、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回。
A：分包单位B：总包单位C：监理单位D：建设单位E：工程保险金5、__对承包单位在材料、半成品、构配件的存放、保管条件及时间进行监控。
A．监理员B．监理工程师C．总监理工程师D．质检员6、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是。
A：材料供应时间不能满足需求B：不能及时提供施工场地条件C：不明的水文气象条件D：计划安排不周密，组织协调不力E：自我评定7、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书8、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。
A：实际进度超前的时间B：实际进度拖后的时间C：实际超额完成的任务量D：实际拖欠的任务量E：自我评定9、建设工程采用流水施工方式的特点是。
A：施工现场的组织管理比较简单B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：能够以最短工期完成施工任务E：自我评定10、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年云南省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效2.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人3.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件4.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法5.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保6.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料7.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正8.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%9.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同10.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
2017年云南省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年云南省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由（）A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人3.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任5.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供6.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程7.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审8.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方9.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
云南省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
云南省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理2、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。
A．动态控制B．主动控制C．被动控制D．实时控制3、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定4、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。
A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。
A：离岸价B：到岸价C：离岸价+国外运费D：到岸价+外贸手续费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、施工图预算的编制对象为。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例1．单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这属于。
A：可调单价合同B：估算工程量单价合同C：纯单价合同D：固定价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某工程主体结构钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批，验收过程曾出现一个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为。
2017年云南省监理工程师《合同管理 》试题练习
2017年云南省监理工程师《合同管理》试题练习学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序2.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果3.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为4.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金5.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )A.项目法人负责制B. 招标投标制C.工程监理制D.合同管理制7.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任8.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延9.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力10.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书11.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
云南省监理工程师合同管理：竣工清场考试题
云南省2017年监理工程师合同管理：竣工清场考试题(总8页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--云南省2017年监理工程师合同管理：竣工清场考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。
A：拟建企业生产职工培训费B：失业保险费C：生产工人劳动保护费D：夜间施工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主 B：提交给工程师C：提交给承包商 D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理3、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A：偶然性B：系统性C：偶然性和系统性D：不明E：工程变更单4、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为__。
A．3月1日 B．3月15日 C．3月18日 D．3月20日5、【例2·单选题】某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理6、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行7、下列文件中。
由总监理工程师负责组织编制的是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
云南省2017 年监理工程师合同管理：最终结清考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A .改善劳动条件
B .实行包干奖励
C .采用更先进的施工机械
D .增加工作面和施工队伍
2、投标保证的有效期限从之日起计算。
A:招标文件出售
B ：投标文件递交
C :投标截止
D :中标通知书发出
E:专业监理
3 、依据《建设工程监理规范》，监理单位应于委托监理合同签订后__天内，将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A. 7
B . 10
C. 15
D . 20
4、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A :因施工方案缺陷，应由承包人承担责任
B :因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任
C :因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任
D:因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任
E:专业监理
5、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由补偿。
A :保险公司
B :发包人
C:承包人
D :发包人和承包人共同
E:专业监理
6、监理规划中，工程实施过程中输出的有关工程信息不包括。
A :方案设计
B :施工图设计
C :专项施工方案
D :工程招标投标情况
E :工程保险金
7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，合同转让不是变更合同中规定的权利义务内容，而是变更合同。
A :主体
B :客体
C:标的物
D :第三方
E :工程保险金
8、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
A:支付控制手段
B :监理通知
C :指令文件
D :见证取样
E :工程保险金
9、【例4 •单选题】在编制及调整工程进度计划、确定各项工作之间的先后顺序关系时，首先必须考虑的要求。
A :施工组织
B :施工机械
C :施工工艺
D :施工方法
E:自我评定
10、调整建设工程进度计划时，可以通过改变某些工作之间的逻辑关系。
A:组织平行作业
B :增加资源投入
C:提高劳动效率
D :设置限制时间
E:自我评定
11、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承担。
A :承包人，承包人
B :发包人，发包人
C :承包人，发包人
D :发包人，承包人
E :专业监理
12、在前锋线比较法中工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。
A:该工作实际进度超前的天数
B :该工作实际进度拖后的天数
C :该工作的实际投资超额量
D:劳动量投入的多余量
E:自我评定
13、下列工程监理企业资质标准中，属于综合资质标准的是。
A :具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B :具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质
C :申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
D ：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称
E :工程保险金
14、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。
A •编制物资供应计划
B •办理进出口许可证等有关事宜
C •决定物资供应分包方式
D•安排物资订货
15、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。
A:工程承包合同
B :建设工程设计施工总承包合同
C :施工分包合同
D :建设工程施工合同
E :专业监理
16、【例2 •单选题】承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。
A:发包人
B :承包人
C:监理人
D :发包人和承包人
E:专业监理
17、计价方式以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格，较为合理地分担了合同履行中的风险。
A :固定总价
B :估算工程量单价
C:纯单价
D :可调单价
E :由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。
A :编制投资控制工作流程
B :参与合同修改
C:审核竣工结算
D :对变更方案进行技术分析
E :由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。
A :业主方的备用金
B :承包商的风险准备金
C :建筑安装工程的暂定单价
D:工程师风险控制基金
E :由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是。
A :增加工作面
B ：改善劳动条件
C:增加每天的施工时间
D :采用更先进的施工机械
E:自我评定
21、造成直接经济损失在5万元以上，不满10 万元的工程质量事故属于
A .一般质量事故
B.严重质量事故
C .重大质量事故
D .特别重大事故
22、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A :承包人第一次提交竣工验收报告
B :承包人修改后再次提请竣工验收
C:最终验收合格
D :办理竣工验收手续
E :专业监理
23、建设工程文件档案资料由__组成。
A .建设工程文件
B .建设工程监理文件
C .建设工程验收文件
D .建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料
24、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000 万元。
设备工器具购置费为800 万元，项目建设期为 2 年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为
5 ％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50 ．O0
B：90 ．00
C：137 ．25
D ：184 ．50
E:由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。
A :由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行
B :由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行
C :由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行
D:按照成本加利润原则，由监理人商定
E :专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理了程师应做好的工作包括（）。
A •及时下达工程开工令
B ．及时提供施工场地
C •妥善处理工程延期事件
D •提醒业主履行自己的职责。