建设工程合同

合集下载

建设工程合同11篇

建设工程合同11篇

建设工程合同11篇建设工程合同1甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,将龙泉1号商住楼及洛门福顺佳园1号住宅楼、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张应红,商定条款如下,以资共同遵守。

一、承包范围:本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。

二、承包方式:采用包工包料带安装的方式。

三、结算价格:铝合金窗及阳台综合价175元╱m2,龙泉1号商住楼门面地弹门220元╱m2.要求型材为宏达牌,1mm厚,电泳香槟色。

四、付款方式:签订协议后,龙泉1号商住楼加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写:叁万元整);洛门福顺佳园1号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整(大写:柒万元整);3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整(大写:拾万元整)。

其余金额待所有工程完工结算。

五、双方的权利和义务1、甲方须按照双方约定支付乙方价款,如甲方未能按协议付款,影响到工程进度,一切责任由甲方负责承担。

2、乙方在施工过程中要服从管理,管好自身作业人员,如在材料款支付到位的前提下,未能赶上工程进度,一切责任由乙方负责承担。

六、特别约定:在签订此协议时,甲方将洛门福顺佳园3号住宅楼的二单元四层西户(401号)住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用,房款结算定为到该承包协议整个工程完工后,根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,工完账清自行失效。

甲方:(签字)年月日乙方:(签字)年月日建设工程合同21.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是()。

A.项目合同文件B.项目管理实施规划C.组织的管理制度D.组织的经营方针和目标2.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()。

A.工程所在地的水文地质条件B.施工管理人员的经验和能力C.事故的防范措施和计划D.工程施工方案的可靠性3.风险评估的工作是()。

A.分析存在哪些风险因素和风险事件B.制定管理方案,采取降低风险量的措施C.进行投保或担保D.进行风险衡量,确定风险量。

建设工程合同范本(通用7篇)

建设工程合同范本(通用7篇)

建设工程合同2023范本(通用7篇)建设工程合同2023范本篇1合同编号:订立合同双方:定作人:(以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人:签约人:定作人承办单位:联络人:联系电话:定作人机构传真电话:承揽方:(以下简称乙方)承揽方法定代表(负责)人:签约人:承揽方营业执照:施工资质:承揽方施工项目经理:手机:承揽方机构传真电话:银行开户许可证:开户行:帐户:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。

为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条标的本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为:_______元。

第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)略注:以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

第三条工程概况及承包范围1、工程名称:_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程2、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场3、承包范围:grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式:包工包料(grc装饰材料厂商:_______);5、工程造价:本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。

第四条工程期限与保障责任1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天;2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。

第五条甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;2、提供施工用双排脚手架;3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;4、严格监督施工质量,组织工程验收。

工程建设合同范本(8篇)

工程建设合同范本(8篇)

工程建设合同范本(8篇)工程建设合同篇1甲方:×××人民政府乙方:甲方有×××村水渠建设工程一宗,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款:一、工程名称××乡×××村水渠改扩建工程二、工程规模改扩建水渠全长约4000米。

施工时需在被沙石填埋或损坏的原水渠基础上,进一步清淤、深挖、拓宽及改扩建。

在施工时用适合水渠配比标准的钢筋混凝土对水渠两壁、底部及水渠渠坎进行混凝土浇筑加固。

三、质量要求1、工程须严格按照合同预算开工,不得因乙方建设施工错误或质量不合格返工等原因导致预算超标,因乙方过错原因超出标准由乙方负责。

2、工程所需的砂子、石子、水泥、钢筋等由乙方负责购买,需达到工程建设质量标准,保证合同项目下的工程没有施工、材料和工艺方面的缺陷,钢筋混凝土须达到硬度要求。

3、严格执行材料配合比,混凝土、特殊地段水渠引水管道需达到质量标准,因任何质量问题导致验收不合格由乙方负责返工建设,甲方不负相关责任,返工价款甲方不负责。

4、本合同的质量保证期为整个工程完工,并通过竣工验收后12个月。

5、甲方有权在质量保证期满之前任何时间根据本合同的规定要求对工程进行检查。

如果甲方所进行的检查和实验证明部分工程或全部工程的质量不符合质量标准的要求,则甲方有权拒绝该部分或整个工程,且乙方必须采取一切必要的措施更换、修改、修补该部分或整个工程,直到甲方认为满意为止,乙方应承担由此而引发的一切费用。

四、工程造价本工程合同造价:50000元(伍万元整)。

五、工程结算1、预付款:甲方不向乙方支付工程预付款,工程队自筹资金进行前期施工,税款由甲方负责。

2、工程进度付款:工程完工验收后,由甲方一次性付给乙方工程款5万元。

六、建设工期工程建设工期年月日至年月日。

七、双方责任甲方:1、负责解决工程建设过程中的有关问题,甲方负责工程建设款的落实工作为乙方施工创造良好的条件,并按工程施工进度付款。

2020最新建设工程合同(通用3篇)

2020最新建设工程合同(通用3篇)

2020最新建设工程合同(通用3篇)2020最新建设工程合同(通用3篇)随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的2020最新建设工程合同(通用3篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

建设工程合同1 甲方:_________乙方:_________为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生,促进本单位的党风廉政建设,根据国家和_________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及_________关于《_________》,特订立如下协议:一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到:(一)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

(二)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

(三)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

(四)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。

(五)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

(六)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到:(一)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女,下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

建设工程合同(通用15篇)

建设工程合同(通用15篇)

建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1考试目的本科目考试主要检验考试掌握建设工程合同管理知识的程度,以及解决合同管理实际问题的能力。

考试内容一、建设工程合同管理的任务和基本方法1、建设工程合同管理的任务2、建设工程合同管理的基本方法二、建设工程合同管理法律基础1、合同法律关系2、合同担保3、工程保险三、建设工程施工招标1、施工招标程序2、投标人资格审查3、施工评标办法四、建设工程设计招标和材料设备采购招标1、工程设计招标2、材料设备采购招标3、大型工程设备采购招标五、建设工程勘察设计合同管理1、工程勘察、设计合同示范文本2、工程勘察、设计合同设计3、工程勘察、设计合同履行管理六、建设工程施工合同管理1、施工合同标准文本2、施工合同管理有关各方的职责3、施工合同的订立4、施工合同履行管理5、施工分包合同履行挂蓝七、建设工程设计施工总承包合同管理1、设计施工总承包合同的特点2、设计施工总承包合同管理有关各方的职责3、设计施工总承包合同订立4、设计施工总承包合同履行管理八、建设工程材料设备采购合同管理材料设备采购合同的分类1、材料设备采购合同的特点2、材料设备采购合同的分类3、材料采购合同履行管理4、设备采购合同履行管理九、国际工程常用全责文本1、FIDC施工合同条件部分条款2、NE施工合同中的条件部分条款3、AIA施工合同中的CM管理建设工程合同2用工方(以下简称甲方):聘用方(以下简称乙方):从事建筑劳务工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。

一、用工约定:1、该合同签订后,甲乙双方即确定了劳务用工关系。

3、合同有效期:自签订本合同即日起生效,有效期为一年。

4、该合同期满,如甲方继续留用乙方,可续签合同。

甲方不再留用,该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职,应提前 7 日以书面形式通知甲方。

二、工作职责:1、乙方要服从甲方的工作安排,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。

建设工程合同10篇

建设工程合同10篇

建设工程合同10篇建设工程合同1甲方:乙方:甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:一、工程名称:大七孔码头维修工程二、工程地点:大七孔码头三、承包方式:包工包料四、建设规模:石方77.24m3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2、码头步道71.82m2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。

五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。

六、开工时间:201 年月日七、竣工时间:201 年月日,工期为天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。

八、工程质量要求及责任甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。

乙方责任:1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。

2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。

在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。

3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。

九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。

十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。

十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。

十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。

建筑工程合同(精选15篇)

建筑工程合同(精选15篇)

建筑工程合同(精选15篇)建筑工程合同1发包方(甲方):__________承包方(乙方):__________根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。

甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致,达成如下合同条款,以便共同遵守。

一、工程概况:工程名称:_________工程地点:_________二、承包工程的内容:按甲方大合同、同步。

三、工期:开工日期:_______年____月____日竣工日期:_______年____月____日四、付款方式:完工第一次付款,付款比例为已完工工程量的70%,每月按工程量的.70%支付工程款,主体封顶后付到工程量的95%,其余5%为保修金,保修金期满________年内付清。

五、结算方式:同甲方大合同同步。

六、工程进度结算:6.1、乙方办理工程结算,以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理,按面积计算。

6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。

6.3、如按期付不清工程进度款,甲方应向乙方做出以下承诺:按合同工程进度工期10天内支付工程款,如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方承担。

6.4、保证金合同签订后,乙方一次性向甲方打如万元,基础完工后,退保证金。

甲方向乙方返还50%的保证金,工程完成本项目封顶,返还全部保证金。

七、工程质量:按照符合国家规定的工程质量验收标准进行验收,达不到合格,如出现质量问题,由乙方承担全部责任。

八、安全:8.1、本工程安全目标:杜绝重大伤亡事故,乙方必须对施工人员买保险一份。

8.2、乙方不遵守甲方要求指令,造成的人员伤亡事故,由乙方全部负责和法律刑事责任。

九、文明施工:9.1、现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池,且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

建设工程合同范本(律师整理版)6篇

建设工程合同范本(律师整理版)6篇

建设工程合同范本(律师整理版)6篇篇1建设工程合同范本(律师整理版)一、合同双方:甲方:(委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)乙方:(承包方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息)二、工程项目基本信息:(一)工程项目名称:(填写工程项目名称)(二)工程地点:(填写工程地点)(三)工程概况:(填写工程概况)三、工程内容及范围:1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、材料采购等全过程:(一)工程项目的具体内容描述;(二)工程图纸、设计文件等技术要求;(三)工程预算、工期安排等工程管理要求;2.乙方需按照国家相关法律法规以及本合同规定的要求完成工程项目,确保工程质量、安全、进度等。

四、合同价款及支付方式:1.合同价款为(填写具体金额)人民币,合同价款支付方式为(填写具体支付方式)。

2.合同价款的支付时间、节点及方式由双方另行商定。

3.如因工程变更等原因导致价格调整,双方协商后可以进行合同调整。

五、工程质量及验收:1.乙方必须严格按照甲方要求的技术标准完成工程项目,确保工程质量符合相关标准和规定。

2.工程竣工后,甲方有权组织相关部门对工程质量进行验收,乙方必须配合并完成相关手续。

3.如工程质量未达到合同约定标准,乙方必须承担相应责任,并按照甲方要求进行整改。

六、工程风险责任:1.因乙方原因导致工程延误、质量不合格等情况,乙方需承担相应的违约责任。

2.因不可抗力等原因导致工程无法按时完成或出现其他问题,双方协商解决,如无法协商解决,按照法律规定处理。

七、合同变更及解除:1.如因工程变更、资金问题等原因需要对合同进行变更,须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

2.如双方无法继续履行合同,应当依法解除合同,并协商解决未了事宜。

八、争议解决:1.在履行本合同过程中发生的争议,应当先协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

正规建设工程合同范本(通用12篇)

正规建设工程合同范本(通用12篇)

正规建设工程合同正规建设工程合同范本(通用12篇)在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。

那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编精心整理的正规建设工程合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

正规建设工程合同篇1发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_______________________;工程地点:_______________________;工程内容:_______________________;群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:______________;资金来源:_______________________。

二、工程承包范围承包范围:_______________________。

三、合同工期开工日期:_______________________;竣工日期:_______________________;合同工期总日历天数___天。

四、质量标准工程质量标准:_____________________。

五、合同价款金额(大写):______元(人民币)¥______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、其他约定1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

建设工程合同范本(10篇)

建设工程合同范本(10篇)

建设工程合同范本(10篇)建设工程合同范本篇1甲方:兰殿涛 (以下简称甲方)乙方:兰学东 (以下简称乙方)甲方兰殿涛,需建房屋三间,由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。

经甲、乙双方协商,条款如下:一、甲方建筑范围整栋房屋建筑及乙方施工范围:房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱,楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮,内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

二、甲方要求建筑标准及质量1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米,二楼高度为3.3米,三楼陆抖墙缩飞。

2、内部结构需钢筋梁柱,必须由甲方确定,乙方不得擅自变更。

3、乙方施工必须保证施工质量,误差不得超过0.5公分。

乙方施工期间,甲方视为质量不满如需返工,乙方得遵守甲方意见,损失材料费得由乙方承担赔偿。

三、乙方承包施工价格及收费范围1、按照双方磋商,乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元),乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角,附加西边檐边30公分,侧面按照前面墙角到后面墙角,附加后面檐边40公分,三楼按照一层平方米的三分之一收方。

一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。

四、甲方要求期限、付款1、在甲方材料满足情况下,乙方不得拖延时间,须按期完工,期限为农历五月竣工。

2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。

整栋房屋完全竣工,甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

五、甲方提供甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

六、安全措施甲方要求乙方承包施工,必须安全施工,管理好自己的施工人员,杜绝事故发生。

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲方要求证明人、村委证明。

上述合同三方签字后生效。

甲方签字:乙方签字:证明人签字:建设工程合同范本篇2一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:1、提交_________仲裁委员会仲裁;2、依法向_________人民法院起诉。

建设工程承包合同模板6篇

建设工程承包合同模板6篇

建设工程承包合同模板6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包给乙方的建设工程事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工程承包范围1. 乙方承包范围:_________________________2. 承包方式(如总承包、分项承包等):_________________________三、合同工期1. 开工日期:_________________________2. 竣工日期:_________________________3. 合同总工期:_________________________天。

四、合同价款及支付方式1. 工程总造价:_________________________元。

2. 支付方式:分期支付或一次性支付等,具体约定如下:_________________________。

五、工程质量和检查检验1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家规范、标准进行施工,确保工程质量。

2. 双方约定工程质量标准:符合国家和地方相关质量验收标准。

3. 检查检验:工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的技术资料和必要文件。

甲方应在约定时间内组织验收。

六、工程变更和签证1. 甲方如需对工程设计进行变更,应提前通知乙方,并签订书面变更协议。

2. 乙方在工程实施过程中,如发现设计错误或严重不合理的地方,应及时通知甲方,甲方应在合理期限内予以确认并处理。

建设工程合同样本(通用5篇)

建设工程合同样本(通用5篇)

建设工程合同样本(通用5篇)建设工程合同样本第1篇发包人(全称):__________________有限公司(以下简称甲方)承包方(全称):__________________(以下简称乙方)为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下:_______________________________________________________________ _________二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。

分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;4.装修工程为2年;5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。

三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。

非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的________%;五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

标准建设工程合同范本8篇

标准建设工程合同范本8篇

标准建设工程合同范本8篇标准建设工程合同范本 (1) 发包人(全称) (甲方)承包人(全称) (乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:盱眙县机动车保姆城工程地点:盱眙县龙泉转盘西南侧工程内容:框架结构;局部4-15层;建筑面积77851.99平方米工程立项批准文号:资金来源:自筹。

二、工程承包范围承包范围:图纸设计范围内土建及水电安装工程三、合同工期开工日期:以经审批的开工报告为准竣工日期:从开工日期顺延至合同工期合同工期总日历天数:540日历天。

四、质量标准工程质量标准:符合国家验收标准,备案合格五、合同价款金额(大写):暂定价人民币(大写)柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元(¥ 7785.10万元)按20xx《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10 %作为最终结算价(其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算,不参加下浮,人工费按淮安市有关文件执行不下浮。

无框玻璃门、窗不在本合同价款内,如承包方施工另行商定)。

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日标准建设工程合同范本 (2) 甲方:(建筑单位)法定代表人:职务:地址:电话:乙方:(承建单位)法定代表人:职务:地址:电话:根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

建设工程合同范本(4篇)

建设工程合同范本(4篇)

建设工程合同范本(一)发包方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、工程编号:_____四、工程范围和内容:全部工程建筑面积____平方米。

(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币____元,其中:人工费____元。

(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。

(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。

顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第(____)项供应方式办理:1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。

其他材料由乙方负责采购供应。

2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

4.其他方式:二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。

建设工程施工合同(通用10篇)

建设工程施工合同(通用10篇)

建设工程施工合同(通用10篇)建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别:_________立合同单位:_________(简称借款方)_________银行_________行(简称贷款方)借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。

为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。

第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。

预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。

第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。

第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。

借款合同生效后,本合同同时失效。

第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。

借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________地址:_________ 地址:_________法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________开户银行及帐户:__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________贷款种类:_________编号:_________申请单位:_________企业性质:_________申请时间:_________年_________月_________日经办行:中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称:_______________甲方:___________________乙方:__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

工程建设合同协议书5篇

工程建设合同协议书5篇

工程建设合同协议书5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设合同协议书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方委托乙方承担某工程项目的建设任务,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就具体合作事项达成如下协议:第一条合同项目1.1 项目名称:______________________。

1.2 项目地点:______________________。

1.3 项目工程概况:______________________。

第二条合同内容2.1 乙方承诺按照甲方的要求,按照国家有关法律法规和标准规范的要求,按时、按质、按量、按价完成工程项目;2.2 甲方应按照合同约定的时间、金额等支付工程款项,提供必要的支持和协助,保证工程项目的顺利进行;2.3 双方应保持密切沟通,及时解决工程过程中出现的问题,保证项目顺利进行。

第三条价格与支付方式3.1 本工程合同总金额为______________________元(大写:______________________);3.2 付款方式:按照工程进度分期支付,具体金额、时间及方式见附件《工程付款计划》,双方共同签字确认后生效;3.3 甲方未按时支付款项的,应当承担迟延支付款项的责任。

第四条工期4.1 工程起始日期:______________________;4.2 工程完工日期:______________________;4.3 工程合理延期:双方经协商一致同意的,可以延长工程竣工日期。

第五条索赔与保证金5.1 如因甲方原因导致工程延期、变更,乙方有权提出索赔;5.2 协议签署后,乙方应交纳甲方指定的保证金,作为工程质量及进度保证。

第六条违约责任6.1 甲、乙双方如因违约行为致使合同无法履行,应当依法承担相应的法律责任;6.2 承包方违约的,甲方有权要求其赔偿合同约定的损失;6.3 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可根据相应法律规定解除合同。

建设工程合同(通用15篇)

建设工程合同(通用15篇)

建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1甲方(委托人):___________________________乙方(居间人):___________________________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。

甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。

乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。

3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。

否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。

否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

建设工程合同(共15篇)

建设工程合同(共15篇)

建立工程合同〔共15篇〕第1篇:建立工程合同甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,关于巨格段26公里基层、面层两层料运输有关事项达成如下:一、甲方将26公里基层、面层两层料的运输工程承包给乙方,详细事宜如下:1、施工位置及范围:(1)位置:扎旗巨日河至民主,桩号:000XXXX6000共计26(2)装料位置桩号:6800(3)运料位置:26道路上2、承包方式:(1)单价包死0.6元.(2)计算:承包金额0.6元吨数平均间隔其中:0.6元为单价吨数运输车走地称,机器打印数据的净重平均间隔运输车起点至卸料起点间隔车辆卸料起点至卸料终点2(3)支付方式:每五天支付一次完成的工程运输款。

(4)乙方进场调迁、吃住及平安全部自付。

3、进场时间:二、甲乙双方承诺1、甲方承诺:(1)负责在甲方工作段000XXXX6000施工范围的交警、路政的协调关系。

(2)每五天及时支付乙方完成的运输承包费。

(3)积极协调配合乙方施工。

2、乙方承诺:(1)先进场翻斗车15台,运行过程保证完好12台,确保摊铺机、拌和机不能因为没有运输车而停机。

(2)不管任何理由,不完成甲方的26黑白两料的运输任务绝不退场。

如假设退场愿意承当因乙方退场而给甲方带来的一切经济损失,并承当相关法律责任。

(3)车辆在装料运行时,发生故障及时在有效时间内修好,如因车辆不能行走,造成摊铺料损失,应按价赔偿。

(4)车辆工作时间跟随现场拌和机、摊铺机运行时间同步,不会影响甲方施工进度,否那么自愿承当甲方损失。

(5)对不影响甲方进度,同时也保证车辆及驾驶员平安,每台车装备两名司机作业。

(6)听从现场管理人员指挥,如未按要求造成洒料或其它事情造成损失,乙方自负。

(7)不打架斗殴,遵纪守法,有事找甲方负责人协商解决。

(8)乙方进入甲方现场,整个车队管理自负,包括后勤、用油、平安等方面。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 合同中免责条款无效 造成对方人身伤害的 因故意或者重大过失造成对方财产损失的
• 下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲 裁机构变更或者撤消 因重大误解订立的; 在订立合同时显失公平的。
中华人民共和国合同法简介
• • • • 合同的解除 有下列情形之一的,当事人可以解除合同 因不可抗力致使不能实现合同目的; 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的 行为表示不履行主要债务; • 当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍 未履行; • 当事人一方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不 能实现合同目的; • 法律规定的其他情形。
建设工程施工合同
• • • • • • • 建设工程施工合同的概念及作用 建设工程施工合同的订立 《建设工程施工合同示范文本》简介 建设工程施工合同中的一般权利义务条款 建设工程施工合同中关于质量的条款 建设工程施工合同中关于进度的条款 建设工程施工合同中关于经济的条款
建设工程施工合同的概念及作用
建设工程施工合同中关于质量的条款
质量等级:合格、优良 创奖工程:国家 省 市 标准、规范和图纸 施工中必须使用国家标准、规范;没有国家标准、规 范,但有行业标准、规范的,使用行业标准、规范;没有 行业标准、规范的,使用工程所在地的地方标准、规范。
建设工程施工合同中关于质量的条款
• 材料设备供应的质量条款
建筑工程合同特征、建筑工程合同种类
• 建筑工程合同的概念、特点及种类 • 建设工程合同 是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 合同的特点 主体的严格性、标的物的特殊性、合同期限的长期性、计划 与程序的严格性、合同形式的特殊要求 合同的种类 按承包的范围:总承包合同、分包合同 按照合同价款的确定方式: 固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同
发包人工作
• 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、障碍物的拆除 等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解 决上述工作遗留的问题。
• 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条
款约定地点,保证施工期间的需要 。 • 开通施工场地与城乡公用道路的通道,以及专用条款约定
的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要。
• 要约 • 要约是希望和他人订立合同的意思表示。 • 要约邀请是希望他人想自己发出要约的意思表示。寄送的 价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等 为要约邀请;商业广告的内容符合要约规定的,视为要约。 • 要约到达受要约人时生效 • 要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人 之前或者与要约同时到达受要约人。 • 邀约可以撤消。撤消邀约的通知应当在受要约人发出承诺 通知书之前到达受要约人。
• 合同订立的条件 • 初步设计已经批准;工程项目已经列入年度建设计划;有 能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;建设资金 和主要建筑材料设备来源已经落实;实行招标投标的工程, 中标通知书已经下发。 • 合同订立的原则 • 遵守国家法律、法规和国家计划原则;平等、自愿、公平 的原则;诚实信用原则;等价有偿原则;不损害社会公众 利益和扰乱社会经济秩序原则 • 订立合同程序 • 要约与承诺两个阶段 • 订立的方式:直接发包和招标发包
• 概念
• 发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目,明确 双方权利和义务的协议。依据施工合同,承包人应完成一 定的建筑、安装工程任务,发包人应提供必要的施工条件 并支付工程价款。 作用 明确施工阶段各方的权利义务 施工阶段实施监理的依据 保护建设过程中承法包人的权益的依据
• • • •
建设工程施工合同的订立
建设工程施工合同中的一般权利义务条款
• • • •
工程师 项目经理 承包人 发包人
• • • • • • • • • • •
工程师的产生和职权 工程师的产生 发包人委托监理、发包人派驻代表 工程师的易人 提前天以书面形式通知承包人 工程师的职责 委派工程师代表 发布指令和通知 (书面指令、口头指令需要在48小时内书面确定) 及时完成自身的职责 及时对特殊事件作出处理决定
通用条款
• • • • • • • • • • • • 主要内容 词语定义及合同文件 双方的一般权利与义务 施工组织设计与工期 质量与检验 安全施工 合同价款与支付 材料设备供应 工程变更 竣工验收与结算 违约、索赔与争议 其他
专用条款
• 主要内容 • 综合考虑合同标的物的特点,合同主题各自的内 部因素,对通用条款进行修正和补充。
某地区施工合同文件的优先解释顺序
• (1)协议书; • (2)中标通知书(适用招投标工程); • (3)投标文件(适用招投标工程) • (4)经确认的合同总价计算书 • (5)专用条款和补充条款; • (6)通用条款 • (7)标准、规范及有关技术文件; • (8)图纸; • 工程量清单; • (9)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; • (10)发包人和(或)工程师有关通知级工程会议纪要; (11)工程执行过程中的有关信件、数据文件(电报、电传、传真、 电子数据交换和电子邮件)
承包人工作(续)
• 承包人按专用条款约定负责已完工程的成品保护工作 , 保护期间发生损坏应应予以修复并承担费用, • 按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、 构筑物(包括文 • 物保护建筑)、古树名木的保护工作 • 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,在交工 以前 ,清洁施工现场 ,承担因自身原因违法有关规定造 成的损失和罚款。 • 承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定
《建设工程施工合同示范文本》简介
——(GF—1999—0201)
• 施工合同文本的组成 协议书 通用条款 专用条款三部分组成
并附有三个附件: 附件一:《承包人承揽工程项目一览表》 附件二:《发包人供应材料设备一览表》 附件三:《工程质量保修书
• 施工合同的优先解释顺序
协议书主要内容
• • • • • • • • • • 工程概况 承包范围 合同工期 质量标准 合同价款 组成合同的文件 对于协议书中词语解释的规定 承包人的承诺 发包人的承诺 合同的生效
承包人工作
• 由承包人负责设计的工程,在其设计资质等级和业务允许 的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计 ,经工程 师确认后使用,发生的费用由发包人承担 • 负责施工场地的安全保卫工作,提供和维修非夜间施工使 用的照明、围栏设施。 • 向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发包 人承担由此发生的费用。 • 遵守有关部门对施工场地、环境保护和安全生产等的管理 规定,按规定 • 办理有关手续,并通知工程师。发包人承担由此发生的费 用,因承包人责任造成的罚款除外
• 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线路资料,对 资料的真实性、准确性负责。
发包人工作(续)
• 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件以及停水、停 电、中断道路交通、爆破作业等的批件。 • 确定水准点与坐标控制点,组织现场交验并移交给承包 人 。 • 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 • 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物( 包括文物保护建筑)古树名木的保护工作,并承担有关费 用 • 双方在专用条款内约定的发包人应做的其他工作。
• 附则
中华人民共和国合同法简介
• 合同的概念 • 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间 设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 • 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用 其他法律的规定
中华人民共和国合同法简介
• 合同订立的方式 • 当事人订立合同,采取要约、承诺方式
中华人民共和国合同法简介
建筑工程合同概念
• 建设工程合同
• 建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支 付价款的合同 • 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同 • 建设工程合同应采用书面形式
建筑工程合同概念
• 施工合同的内容
• 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间 交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造 价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、 拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保 证期、双方相互协作等条款。
第五章
建设工程合同Βιβλιοθήκη “建筑工程合同”主要内容及学习
• 教学内容 概述 建筑工程施工合同 建筑工程监理合同 • 教学要求 掌握建筑工程施工合同示范文本的组成; 合同文件的组成;熟悉建筑工程施工合同 的主要条款;了解合同法,工程承包合同 的一般权利与义务关系
第五章
• • • • •
建设工程合同
概述 中华人民共和国合同法简介 建筑工程合同概念 建筑工程合同特征 建筑工程合同种类
中华人民共和国合同法简介
• 合同法内容概略 • 总则 第一章:一般规则 第二章:合同的订立 第三章:合同的效力 第四章:合同的履行 第五章:合同的变更和转让 第六章:合同的权利义务终止 第七章:违约责任 第八章:其他规定 分则 第九章:买卖合同 第十章:供用点水气热合同 第十一章:赠与合同 第十二章:借款合同 第十三章:租赁合同 第十四章:融资租赁合同 第十五章:承揽合同 第十六章:建设工程合同 第十七章:运输合同 第十八章:技术合同 第十九章:保管合同 第二十章:仓储合同 第二十二章:行记合同 第二十三章:居间合同
• • • • •
项目经理的产生及职权 项目经理的产生 承包人单位的法人代表授权的工地总负责人 项目经历的易人 必须提前7天以书面形式通知发包人
• 项目经理的职责 项目经理应当对施工现场的施工质量、成本、进度、安全等负全面的 责任。对于在施工现场出现的超过自己权限范围的事件,应当及时向 上级有关部门和人员汇报,请示处理方案或者取得自己处理的授权 • 对承包工程实施全面的管理 • 代承包人对发包人提出要求和通知
调剂串换,发包人承担相应的费用;
(3)到货地点与合同约定不符时,发包人负责运至合同约定的地点; (4)供应数量少于合同约定的数量时,发包人将数量补齐;多于合同约
相关文档
最新文档