2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：验收情况考试试题
2016年上半年黑龙江注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题
2016年上半年黑龙江注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。
A：投标单位的质量管理体系是否科学B：投标方案的投入、产出比的高低C：完成初步设计时间的早晚D：投标单位的企业规模大小E：专业监理2、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理3、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定4、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列。
A：可行性研究勘察B：初步勘察C：详细勘察D：收尾勘察E：工程变更单5、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理6、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避7、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。
A：合同价格内的暂列金额B：预留的部分工程预付款C：业主的履约保证金D：预留承包商的部分应得工程款E：专业监理8、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。
A：直接费B：直接工程费C：间接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、关于监理规划作用的说法，错误的是。
A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作B：监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据C：监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据D：监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一E：工程保险金10、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。
黑龙江2016年监理工程师合同管理：验收情况试题
黑龙江2016年监理工程师合同管理：验收情况试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。
某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。
该50万元工程款的签认应当由。
A：发包人承担责任B：发包人代表承担责任C：发包人与发包人代表承担连带责任D：施工企业决定责任承担人E：专业监理2、【例1·单选题】施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的上一步是。
A：计算工程量B：编制初步施工总进度计划C：确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系D：编制正式施工总进度计划E：自我评定3、【例1·单选题】进口钢材，海关商检结果经认可后，可作为有效材料的复检结果。
A：监理工程师B：建设单位C：质量监督机构D：质量检测机构E：工程变更单4、下列不属于工程监理单位应遵循的基本原则是。
A：权责一致的原则B：职责分工的严密性C：综合效益的原则D：总监理工程师负责制的原则E：工程保险金5、在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的。
A：经济措施B：合同措施C：组织措施D：技术措施E：自我评定6、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。
A：工期固定条件下最低工程总成本B：资源有限条件下最低工程总成本C：工程总成本最低时的工期安排D：工程总成本最低时资源均衡使用E：自我评定7、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A：偶然性B：系统性C：偶然性和系统性D：不明E：工程变更单8、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务9、某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17％，不计消费税，则增值税税额为万元。
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本2.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价3.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案4.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目5.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延6.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同8.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( )招标。
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试题
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：最终结清考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人2、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。
这种审查方法称为__审查法。
A．标准预算B．筛选C．分组计算D．对比3、【例1·单选题】监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时：其主要工作内容有。
A：编制阶段性设计进度计划B：定期检查设计工作实际进展情况C：协调设计各专业之间的配合关系D：检查工程设计人员专业构成情况E：自我评定4、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是A．对心血管系统作用较强B．对骨骼肌兴奋作用更强C．对胃肠平滑肌作用较弱D．具有中枢作用E．对腺体分泌作用较弱5、建设工程竣工决算的内容不包括__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工工程施工图预算6、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以__。
A．发出终止合同通知，终止监理合同B．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D．发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同7、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。
A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、施工进度计划实施中常用的检查方式是。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔4.合同法律关系客体的智力成果指的是( )A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求6.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1207.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.288.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还10.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证11.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
2016年黑龙江监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题
2016年黑龙江监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于建设工程文件移交的说法，错误的是。
A：施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位档案管理机构移交B：监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交C：设计单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交D：建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交E：工程保险金2、物资设备采购中划分合同包装的基本原则不包括。
A：有利于投标竞争B：要根据市场供应情况C：考虑资金计划D：尽量提前工程进度E：专业监理3、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况，预防出现废品。
下列方法中，属于动态分析方法的是。
A：排列图法B：直方图法C：控制图法D：解析图法E：工程变更单4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由。
A：工程师负责检验，发包人承担检验费用B：工程师负责检验，承包人承担检验费用C：承包人负责检验，发包人承担检验费用D：承包人负责检验，承包人承担检验费用E：专业监理5、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制论证总进度目标实现的可能性。
A：总进度计划B：总进度纲要C：阶段进度计划D：阶段进度纲要E：自我评定6、某企业年初向银行借款200万元，年利率为3％。
银行规定每半年计息一次。
则企业第3年末一次向银行支付复本利和为万元。
A：218．69B：259．43C：218．55D：218．00E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术(经济)方案至少应进行__个方案的比选。
A．2B．3C．4D．58、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。
A：拟建项目投资=已建同类项目投资×(拟建项目生产能力／已建同类项目生产能B：拟建项目投资=已建同类项目投资×(已建同类项目生产能力／拟建项目生产能C：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数D：拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×(已建项目生产能力／拟建项目生产能力)×价格调整系数E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是。
A：中标通知书发出日B：施工合同协议书签字日C：保险合同签字日D：工程材料运抵施工现场日E：专业监理2、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。
A：折齿型B：孤岛型C：双峰型D：绝壁型E：工程变更单3、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。
按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是。
A：试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B：监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C：监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D：试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任E：专业监理4、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。
承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。
该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。
后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由承担。
A：发包人B：承包人C：分包人D：工程师与承包人共同E：专业监理5、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是。
A：单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长B：单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C：工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D：双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点E：自我评定6、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。
工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。
A：216．0B：219．0C：219．3D：220．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理4、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。
已知利润率为5．4％．综合税率为3．41％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4467．52E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、质量统计数据的收集，对于混凝土灌注质量常用法。
A：随机抽样B：系统抽样C：分层抽样D：二次抽样E：工程变更单6、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《施工合同(示范文本)》的规定，如果是__。
A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用8、某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由。
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险3.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保4.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日5.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法6.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩7.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目8.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目9.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.282.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.423.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业4.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价5..施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
由此产生费用的正确处理方式是（）。
A.无须监理人认可，费用由承包人承担B.无须监理人认可，费用由发包人承担C.须经监理人认可，费用由承包人承担D.须经监理人认可，费用由发包人承担6.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.78.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变9.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
2016年黑龙江监理工程师合同管理：验收情况考试题
2016年黑龙江监理工程师合同管理：验收情况考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目2、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位3、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A．协调层B．执行层C．决策层D．操作层4、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收6、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能7、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主8、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任9、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制10、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门11、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置12、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人8.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准11.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金12.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
2016年上半年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷
2016年上半年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。
宜采用的方法是。
A：扩大单价法B：修正概算指标法C：概算指标法D：预算单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的。
A：最迟完成时间与其时间间隔之差B：最迟完成时间与其持续时间之差C：最早开始时间与其持续时间之和D：最早开始时间与其时间间隔之和E：自我评定3、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A：设计人承担B：发包人承担C：双方各自承担D：设计审批部门承担E：专业监理4、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性5、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列属于建设单位永久保管的是。
A：工程延期报告及审批B：试验等单位资质材料C：分包单位资质材料D：质量事故报告及处理意见E：工程保险金7、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量8、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单9、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。
A．5天B．7天C．5～7天D．10天10、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。
A：设计变更B：工程范围变更C：通货膨胀D：不可抗力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
黑龙江2016年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷
黑龙江2016年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关予监理文件档案资料传阅要求的说法中．正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封而上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。
合同中没有约定的，优先顺序正确的是。
A：合同协议书、通用条款、专用条款B：中标通知书、专用条款、协议书C：中标通知书、专用条款、投标书D：中标通知书、专用条款、工程量清单E：专业监理3、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是。
A：单位工程动用时间B：土建工程完工日期C：一季度进度目标D：二期(年)工程进度目标E：自我评定4、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。
A．有效合同B．无效合同C．效力待定合同D．可变更、可撤销合同5、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。
A：建设行政主管部门B：财政部门C：建设单位D：原概算部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为。
A：设计院没收建设单位支付的定金B：建设单位支付合同设计费的50％C：设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％D：设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％E：专业监理7、关于竣工结算的说法，正确的是。
A：竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B：竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C：竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D：竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审2.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值3.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法4.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数5.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款6.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日7.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划8.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序10.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：验收情况考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。
关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。
A：由供货商承担供货的全部运费B：由采购方承担自行运到目的地所需费用C：由供货商承担货物转运增加的保险费用D：由采购方和供货方共同承担转运费用E：专业监理2、工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。
A：适用性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：工程变更单3、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商援助资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E：工程保险金4、要约与要约邀请的共同特征是。
A：内容具体明确B：具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力E：专业监理5、【例3·单选题】某项工作的工程量为，时间定额为0．5工日，如果每天安排2个工作班次、每班8人去完成该工作，则其持续时间为天。
A：10B：20C：40D：80E：自我评定6、监理单位在建设工程监理工作中体现公正性要求的是。
(新教材变为“公平性”) A：维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益B：协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程C：按照委托监理合同的规定，为建设单位提供管理服务D：建立健全管理制度，配备有丰富管理经验和应变能力的监理工程师E：工程保险金7、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。
监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定8、次品、废品的产生说明在生产中可能存在原因。
A：偶然性B：系统性C：偶然性和系统性D：不明E：工程变更单9、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。
A：费用索赔申请表B：工程款支付申请表C：费用索赔意向表D：工程款支付证书E：工程保险金10、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是。
A：工程项目的技术和经济可行性B：各类物资储备时间和储备量计划C：设计总进度计划对施工工期的要求D：工程难易程度和工程条件落实情况E：自我评定11、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。
A：4B：2C：3D：5E：自我评定12、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
A：同意延长施工合同工期B：免除承包商的误期损失赔偿C：确认承包商在合理的状态下施工D：同意支付承包商赶工的全部额外开支E：自我评定13、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A：12B：24C：48D：72E：工程保险金14、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。
A：熟悉图纸和预算定额B：划分工程项目和计算工程量C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量D：了解施工组织设计和施工现场情况E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、关于合同效力的说法，正确的是。
A：合同无效但仲裁条款可以有效B：当事人不能通过约定让合同生效C：当事人的意思是否真实不影响合同效力D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响E：专业监理16、流水施工的基本组织方式包括。
A：无节奏流水施工、异节奏流水施工B：异节奏流水施工、等节奏流水施工C：无节奏流水施工、有节奏流水施工D：等节奏流水施工、无节奏流水施工E：自我评定17、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。
A：单价经换算B：不易被重视C：量大价高D：采用补充单位估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、【例1·单选题】编制监理规划的时间是。
A：第一次工地会议前B：监理大纲编制完成C：提交投标文件后D：签订监理合同及收到工程设计文件后E：工程保险金19、下列计算进口设备关税正确的公式是。
A：完税价格×关税税率B：FOB×关税税率C：(FOB×国际运费)×关税税率D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、关于合同终止的说法，正确的是。
A：合同终止是指当事人暂时停止合同履行B：合同终止时不表示合同关系消灭C：债权人不得通过免除债务使合同终止D：债权债务同归于一人导致合同终止E：专业监理21、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B：仲裁事项可以通过默示的方式体现C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效E：专业监理22、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
A：国家重点建设工程B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程C：小型公用事业工程D：成片开发建设的住宅小区工程E：工程保险金23、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。
A．建设单位用表B．监理单位用表C．承包单位用表D．各方通用表24、为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要。
A：请专家论证B：进行定期观测C：做必要的试验和检验鉴定工作D：请工程质量监督机构认可E：工程变更单25、根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是__制度。
A．人力资源管理B．与委托方沟通管理C．企业风险管理D．企业人员继续教育二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、要有效地控制项目投资，应从等多方面采取措施。
A：质量B：技术C：经济D：合同E：组织2、按因素选择应优先缩短持续时间的关键工作。
A：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作B：缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C：有充足备用资源的工作D：缩短持续时间所需增加的工程量最少的工作E：有充足劳动力的工作3、下列属于招标公告应当载明的有。
A：建设单位的名称和地址B：招标项目的性质C：招标项目的实施地点D：获取招标文件的办法E：招标项目的最高报价4、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。
A：下达工程开工令B：协助承包商编制进度计划C：组织现场协调会D：向承包商提供进度报告E：进行施工进度控制目标实现的风险分析5、总监理工程师负责制的内涵包括。
A：总监理工程师是工程监理的权力主体B：总监理工程师对一切事务负责C：总监理工程师是工程监理的责任主体D：总监理工程师是工程监理的利益主体E：总监理工程师享有一切权力6、价值工程中的方案评价应包括。
A：技术评价B：生态评价C：经济评价D：国民经济效益评价E：社会评价7、在工程项目设计阶段，设计质量控制的依据包括（）。
A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规B．项目评估报告、选址报告C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范，规程及标准D．设计规划大纲、设计纲要E．项目建议书8、下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是。
A：CM单位对设计单位有指令权B：业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同C：CM单位在设计阶段就参与工程实施D：CM单位与施工单位之间是总分包关系E：GMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点9、下列关于工程建设参与方质量控制地位说法中，正确的有。
A：工程监理单位属质量自控主体B：勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C：政府质量监督部门属工程质量监控主体D：施工单位属工程施工质量自控主体E：建设单位属工程项目质量自控主体10、FIDIC施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。
A．延误发放图纸B．不可预见的外界条件C．延误移交施工现场D．对施工中废弃物和古迹的干扰E．因质量问题进行的返工11、根据《建筑法》，申请领取施工许可证．应当具备的条件有。
A：已办理该建筑工程用地批准手续B：有满足施工需要的施工图纸及技术资料C：开工需要的资金已落实D：已经确定工程监理单位E：有保证工程质量和安全的具体措施12、单代号搭接关系有__。
A．结束到开始的搭接关系B．开始到开始的搭接关系C．结束到结束的搭接关系D．开始到结束的搭接关系E．混合搭接关系F．混合流水关系13、建设工程质量的特性主要表现在。
A：节能性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：全面性14、保修义务的承担和经济责任的承担应按原则处理。
A：施工单位未按国家有关标准、规范和设计要求施工，造成的质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任B：由于设计方面的原因造成的质量问题，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔C：因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量问题，先由施工单位负责维修，属于施工单位采购的或验收同意的，由施工单位承担经济责任D：属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任E：因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位承担经济责任与维修责任15、现阶段我国工程建设监理活动主要在工程建设项目的__阶段开展。
A．决策B．设计C．招标D．施工E．保修16、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有。
A：工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B：工程监理单位发现存在安全事故隐患．应要求施工单位整改C：专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告D：危险性较大的分部分项工程专项施工方案．应由施工单位技术负责人签字后实施E：工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施17、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。
A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面18、在监理工作的基本表式中，《报验申请表》可用于的申报。