铁路建设工程施工合同协议条款XX专业版
铁路建设工程施工合同协议书条款
铁路建设工程施工合同协议书条款合同编号: XXXX甲方：（以下简称“发包人”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“承包人”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行铁路建设工程施工，乙方具备从事该项工程施工的经验和资质，双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，达成以下合同协议：第一条合同目的甲方聘请乙方负责执行铁路建设工程施工，乙方将按照施工合同的约定、质量要求和工程进度完成承包工程。
第二条工程内容和标准1. 乙方需按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方在施工过程中需严格遵守施工安全规范，落实安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。
第三条工期和进度管理1. 乙方需按照施工合同约定的工期完成工程施工，并保证无任何拖延。
2. 如乙方因不可抗力等原因导致工期延误，应及时向甲方报告并提供相应的证明文件。
第四条材料与设备1. 乙方应使用符合国家质量标准并获得合法认证的材料和设备进行施工。
2. 如有需要，甲方可对乙方采购的材料和设备进行抽样检测和质量监督。
第五条工程款项支付1. 甲方按照施工进度和工程结算规定，及时支付乙方相应的工程款项。
2. 工程款项支付方式为（请根据实际情况选择其中一项）：一次性支付、分期支付或根据完成工程的比例支付。
第六条违约责任1. 若甲方未按照合同约定提供工程款项，则应向乙方支付相应的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程、质量未达到要求或未按要求履行施工安全责任，则应向甲方支付相应的违约金，并承担因此造成的损失。
3. 除非出现不可抗力的情况，任何一方违反合同规定的，均应承担相应的法律责任。
第七条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 仲裁条款（非必要情况可删除）：如双方协商一致，可选择将争议提交至 xx 仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁裁决。
铁路建设工程施工合同(模板)完整协议条款.docx
铁路建设工程施工合同协议条款第一章总则第一条目的和背景本合同的目的是为了规范双方在铁路建设工程的施工过程中的权利和义务，保障项目的顺利进行。
第二条合同范围1.本合同适用于双方在铁路建设工程施工方面的合作。
2.合同范围包括但不限于事项：施工期限、支付方式、项目验收、违约责任等。
第三条合同生效本合同自双方代表签字并盖章后生效。
合同的补充协议或变更协议均需经双方代表签字并盖章后方可生效。
第二章合同条款第四条工程规模1.工程规模包括铁路线路、站点、设施设备等。
2.工程规模的具体范围等详细内容在合同附件中详细列明。
1.施工期限自合同生效之日起计算，以工程竣工验收日期为准。
2.如遇不可抗力等特殊原因导致工程期限延长，双方应协商解决，并在书面形式上进行变更。
第六条施工方式1.施工方式可分为总承包、分包等形式。
2.双方应协商确定施工方式，并在合同中明确规定。
第七条质量控制1.双方严格按照国家相关标准进行施工，保证工程的质量和安全。
2.施工期间应遵守相关安全规定，并配备专业的施工人员及设备。
第八条工程款支付1.工程款支付方式为按阶段支付，双方约定具体支付时间节点。
2.工程款支付的具体金额及方式在合同附件中详细列明。
1.如工程设计、规模等发生变动，变更事项应在变更协议中明确规定，并获得双方书面同意。
2.工程变更的费用和工期调整由双方协商确定。
第十条项目验收1.工程竣工后，由双方共同组成验收委员会进行验收。
2.验收合格后，确认工程完工，并进行工程结算。
第十一条违约责任1.若双方任一方违约，应承担相应的违约责任。
2.除非另有约定，未按合同约定时间、质量和效果完成工程的一方应承担相应的违约责任。
第十二条争议解决双方发生争议时，首先应友好协商解决；如协商不成，可提交仲裁委员会进行仲裁。
第三章附则第十三条保密条款双方在合作过程中涉及商业秘密部分应予保密，不得泄露给第三方。
第十四条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应签署解除协议。
铁路建设工程施工合同协议条款
铁路建设工程施工合同协议条款1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程质量标准：___________。
1.5 工程造价：___________。
2. 合同工期2.1 开工日期：___________。
2.2 竣工日期：___________。
2.3 合同总工期为：_________天。
2.4 分包工程开工前，承包人必须与分包单位签订分包合同，并报监理工程师审核批准。
2.5 如遇下列情况，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、工程进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）因不可抗力、自然灾害或政府行为导致工程延期。
3. 质量与验收3.1 工程质量应达到国家及行业规定的质量标准和设计要求。
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
3.2 发包人有权要求承包人提供按规定签发的工程保修书，保修书应包括工程的保修范围、保修期限和保修责任等内容。
3.3 工程竣工后，承包人应按国家有关规定或合同约定向发包人提交完整的工程技术资料、竣工图和竣工验收报告。
发包人认为需要试车的，承包人应提供试车报告。
3.4 发包人在收到竣工验收报告后，应及时组织有关部门进行竣工验收。
在竣工验收合格后，办理工程竣工验收备案手续。
3.5 本合同项下的工程质量保修期为自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
3.6 由于承包人原因造成工程质量不符合约定标准，承包人应负责无偿修理或返工。
因承包人原因导致工程无法达到约定质量标准，给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。
4. 价款与支付4.1 工程款（含工程增值税发票）、材料设备价款的支付方式：_________。
4.2 工程进度款支付的方式和时间：_________。
4.3 发包人应按合同约定的时间和比例，向承包人支付工程款。
铁路建设工程施工合同协议条款
–分期支付：根据工程进度和业主验收情况，按照约定的支付比例和时间节点进行分期支付。
–最终结算支付：在工程竣工验收后，按照合同约定的最终结算方式进行支付。
四、工期及工程进度管理
10.工期：本合同工期根据设计文件约定，为具体的日历天数。
11.工期延误：如因业主原因导致工程进度延误，业主应承担相应责任，包括延期支付、违约金等。
以上所述即为《铁路建设工程施工合同协议条款》的主要内容，请业主和施工单位共同遵守并履行。
12.工程进度管理：各阶段的工程进度应由业主和施工单位共同制定，并通过定期例会、进度报告等形式进行跟踪和管理。
五、质量管理及验收标准
13.质量管理：施工单位应按照设计文件和相关技术标准，严格控制工程质量，确保施工过程符合国家法律法规和行业标准要求。
14.验收标准：业主有权对工程实施进行质量验收，验收标准应在合同中详细约定，并应符合国家规定的相关标准。
铁路建设工程施工合同协议条款
一、定义与解释
1.施工单位：指与业主签订本合同并承担施工任务的具备相应资质的企事业单位或个体工商户。
2.业主：指铁路建设工程的委托方，即合同订立方。
3.工程：指合同中约定的铁路建设工程项目。
4.设计文件：指由业主提供的与工程相关的正式设计文件，包括工程图纸、技术说明书等。
5.标的物：指施工单位在本合同项下需完成的工程及设备材料等。
二、合同范围
6.本合同适用于铁路建设工程的施工，包括但不限于地基处理、基础建设、道路铺设、桥梁建设、隧道施工等。
7.合同涵盖施工单位按照设计文件和相关技术标准进行施工，满足合同约定的质量、进度、安全等要求。
三、合同价款及支付方式
8.按照合同约定，业主应向施工单位支付合同价款，包括工程款、设备材料款及合同约定的其他费用等。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分，合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称：明确工程的名称，包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点：准确描述工程的位置，包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容：详细描述工程的主要内容和范围，包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方：工程业主或委托人。
2. 乙方：承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：明确工程的总造价，包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式：规定工程款的支付方式和周期，确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期：规定工程的施工周期，包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理：约定双方的权利和义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期：规定工程的质量保证期限，保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障：约定双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施：明确安全管理措施和应急预案，保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更：规定合同的变更方式和条件，确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除：约定合同解除的条件和程序，保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任：规定双方的违约责任和相应的赔偿方式，确保合同的执行。
2. 争议解决：约定争议解决的程序和方式，保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更：明确合同的生效时间和变更的方式，保障双方的合法权益。
2. 其他约定：根据具体情况可以添加其他条款，如保密条款、附加条款等。
铁路建设工程施工合同6篇
铁路建设工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工作事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________铁路建设工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：包括但不仅限于铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等设施的土建及安装工程。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照工程进度，及时向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故，乙方应承担相应责任。
四、工程价款与支付1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
具体支付节点和金额按照工程进度进行。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。
五、工程变更与调整1. 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化的，双方应及时协商，确定变更内容、价格及工期等事项。
2. 乙方不得擅自变更工程内容、规模、标准等，如需变更，应提前与甲方协商，经甲方同意后方可实施。
六、工程保修1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家相关规定及合同约定，对工程进行保修。
保修期限及范围详见附件。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工的，应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 双方因履行合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
铁路建设工程施工合同协议条款(通用)
铁路建设工程施工合同协议条款(通用)（二）一、工程标的本合同项下的工程标的为铁路建设工程，包括但不限于铁路线路、车站、场线、桥梁、隧道、枢纽工程、设备及配套工程等。
二、工程范围1. 工程范围包括所有进行铁路建设工程所需的设计、勘察、施工、监理、设备采购、工程试验、工程质量检验等工作。
2. 工程范围还包括与已有铁路线路的连接工程，以及为确保工程地质、水文条件等顺利进行施工而需要进行的辅助工程。
3. 工程范围应根据设计文件和工程规划进行界定，甲乙双方应在签订合同后尽快确定工程范围并进行详细的设计。
三、施工条件1. 甲方为施工单位提供必要的施工条件，包括但不限于场地、场地清理、围墙建设、临时道路、供水供电、工地安全等工作。
乙方在施工前应对施工条件进行验证和确认，并提出施工条件准备所需的时间和费用。
2. 如甲方未能按时提供施工条件，乙方有权要求甲方承担由此产生的额外费用和延误责任。
四、工程进度1. 工程进度应根据合同中约定的施工时限进行安排，甲方和乙方应在合同签订后及时编制施工计划并达成一致。
2. 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担延误赔偿责任，具体赔偿金额根据实际情况协商确定。
3. 如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担延误赔偿责任，并赔偿乙方由此产生的额外费用。
五、工程变更1. 工程变更指在施工过程中，由于工程条件、设计文件、环保要求、相关法律法规等原因，需要对原设计进行更改的情况。
2. 工程变更需经双方协商一致，签订变更补充协议。
除非紧急情况，否则乙方不得擅自进行工程变更。
3. 工程变更引起的工程价款、工期、质量等方面的调整，应根据实际变更情况进行协商确定。
六、质量控制1. 乙方应按照国家相关标准和规定，对工程质量进行控制，确保施工过程中的质量安全。
2. 乙方应严格按照设计文件进行施工，如发现设计文件存在问题，应及时联系设计单位进行修改和确认。
3. 乙方应按照合同约定进行施工质量检验，并向甲方提供相关的检验报告和材料验收证明。
铁路建设工程施工合同协议条款
铁路建设工程施工合同协议条款一、总则1.1 合同双方为确保施工工程质量，依法保护合法权益，依据有关法律法规，特订立本合同。
1.2 本合同为合同双方之间的协议，具有法律效力。
1.3 本合同包括合同正文、附件以及双方另行签订的补充协议。
1.4 合同双方应本着公平合理、互利互惠的原则履行合同义务。
二、合同签订及生效2.1 合同生效条件包括但不限于以下情况：双方签字并加盖公章，合同正文及附件均完整、无误。
2.2 本合同自双方签字之日起生效，并在生效之日起履行。
三、工程范围和规模3.1 工程名称、位置及范围详见附件1。
3.2 工程建设规模、施工内容详见附件2。
3.3 工程建设时间限制详见附件3。
四、工程款及支付方式4.1 工程款分阶段支付，具体支付比例由双方商定。
4.2 甲方应在合同生效后五日内支付首期工程款。
4.3 工程款支付方式由双方商定，可以采用现金支付、银行转账等方式。
4.4 工程结算由双方共同参与，一次性结算全部工程款。
五、工期和履约保证5.1 本合同规定的工期为【工期】，合同生效后【合同生效后天数】天内开始施工。
5.2 如发生异常情况导致施工进度无法按时完成，双方应及时协商延期。
5.3 如施工延期，应由甲方支付延期期间的室内存储费用，并将延期期间视为已完成的工期。
5.4 如施工延期超过【延期天数】天，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、合同变更和补充规定6.1 合同生效后，如需变更合同内容，双方应书面协商并达成一致意见。
6.2 合同变更应签订补充协议，并根据补充协议规定的时间和方式进行变更。
6.3 双方应保持良好合作关系，积极沟通，共同解决可能发生的问题。
七、工程质量保证7.1 甲方要求的工程质量应符合国家相关监督检验规定及法律法规要求。
7.2 施工期间发生的因甲方原因导致的项目变更，乙方无需承担工程质量不合格的责任。
7.3 如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应按照甲方要求进行调整。
铁路建设工程施工合同协议条款(协议示范文本)
铁路建设工程施工合同协议条Contract terms of railway construction project construction(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-013939企业公民常用合同铁路建设工程施工合同协议条款(协议示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
合同名称：合同编号：发包方（甲方）：资质等级及证书号：承包方（乙方）：资质等级及证书号：本工程由发包方经招标选定为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1 条工程概况1．1 建设项目和工程名称：；1．2 工程地点：；1．3 承包范围：；1．4 工程内容：；1．5 承包方式：。
第2 条工期2．1 开工日期：本合同工程定于年月日开工。
2．2 竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
第3 条合同价款依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为元。
（价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》）第4 条工程质量4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到。
4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第5 条设计文件5．1 甲方须在开工前日，向乙方提供套设计文件和图纸。
5．2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
5．3 乙方收到设计文件和图纸后，在日内组织现场核对。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设铁路工程，现甲方决定将该项目交由乙方进行施工，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况工程名称：__________铁路建设工程工程地点：__________工程内容：包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等施工内容二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。
具体支付节点为：工程开工后每月支付一次进度款，每次支付进度款的_____%；工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款。
三、工期及进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起____天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成全部施工内容。
3. 乙方应按照甲方要求的施工进度进行工程施工，确保工期按时完成。
如遇特殊情况，需经甲方同意后方可调整工期。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 验收标准：按国家铁路工程建设相关标准和规范进行验收。
3. 验收方式：甲方组织验收小组对乙方完成的工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
如因甲方原因导致材料设备供应延误，工期相应顺延。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料设备，避免浪费和损坏。
如有浪费或损坏，乙方应承担相应费用。
六、安全施工及保障措施1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工过程安全无事故。
2. 乙方应对施工现场进行封闭管理，防止非施工人员进入施工现场。
3. 如因乙方违反安全施工规定导致事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
七、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
铁路建设工程施工合同协议条款
铁路建设工程施工合同协议条款第一章总则第一条目的本协议旨在规定承包商和业主之间的铁路建设工程施工合同相关事宜，明确双方的权利和义务。
第二条定义以下术语在本协议中具有如下含义：⒈承包商：指合同约定的承担铁路建设工程施工的单位。
⒉业主：指铁路建设工程的所有者或委托的管理机构。
⒊工程：指铁路建设工程及相关附属设施。
⒋合同价款：指工程施工的金额，包括变更和索赔的费用。
⒌附件：指与本协议有关的附属文件，包括但不限于施工图纸、技术规范和进度计划等。
第二章合同的签订和生效第三条合同的签订根据双方意愿，承包商和业主应当签订具体的施工合同，明确工程的范围、价格、工期和质量要求等。
第四条合同的生效合同在双方签字盖章后生效。
自合同生效之日起，承包商应当按照合同约定的时间和质量要求进行工程施工。
第三章工程施工范围第五条工程的范围工程的范围包括但不限于以下内容：⒈基础设施建设，包括道路、桥梁等。
⒉铁路轨道的铺设。
⒊信号系统的安装。
⒋电气设备的安装。
⒌其他与铁路建设工程相关的施工内容。
第六条工程变更如因设计调整或其他原因需要对工程进行变更，双方应当按照合同约定的变更程序进行变更，变更后的工程价款和工期应当重新确定。
第四章施工进度与质量管理第七条施工进度管理承包商应当按照合同约定的进度计划进行工程施工，并及时向业主汇报工程进展情况及延期原因。
第八条施工质量管理承包商应当按照合同约定的技术规范和质量要求进行工程施工，确保施工质量符合法律法规和业主的要求。
第五章合同价款支付第九条合同价款的支付方式和周期合同价款按照合同约定的支付方式和周期支付给承包商。
支付方式可以是一次性支付或分期支付，支付周期可以是按月、按季或按工程进度支付。
第十条预付款和保证金合同签订后，业主应当按照合同约定支付给承包商一定的预付款作为工程施工的启动资金，并收取一定金额的保证金作为履约保证。
第六章合同履行与违约责任第十一条合同履行双方应当按照合同的约定履行各自的义务，确保工程施工顺利进行。
铁路建设工程施工合同7篇
铁路建设工程施工合同7篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜达成如下一致：一、项目名称及地点1.1 甲方委托乙方进行的铁路建设工程项目名称为（项目名称），地点为（详细地点）。
二、施工范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成铁路建设工程施工任务，包括但不限于道岔、轨道、路基、桥梁、隧道、给水系统等。
2.2 乙方对施工过程中所需设备、机械、人员等自行负责，确保施工的高质量、高效率和安全。
三、施工期限3.1 乙方应在（具体施工期限）内完成该项目的所有施工任务，确保工程质量和进度。
3.2 如遇不可抗力等特殊情况导致施工期限延误，乙方应及时向甲方报备，并经甲方同意后进行相应调整。
四、质量要求4.1 乙方在施工过程中应严格按照相关技术标准和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
4.2 施工过程中如发现质量问题，乙方应立即停止施工并向甲方报告，协商解决方案后方可继续施工。
五、付款方式5.1 甲方应根据施工进度和质量情况，按照合同约定的付款比例及时支付工程款项给乙方。
5.2 乙方应对甲方支付的工程款项提供相应的施工报告、质量验收报告等资料，以便甲方进行核查和结算。
六、竣工验收6.1 施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并协助甲方进行工程的竣工验收工作。
6.2 如在竣工验收中发现存在质量和安全问题，乙方应积极配合甲方进行整改，并保证在规定时间内完成整改工作。
七、合同解除7.1 在履行合同过程中，如有一方违反合同约定且经两方友好协商无法解决的情况，对方有权解除合同，并可要求违约方承担相应的违约责任。
临时条款8.1 本合同在签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：铁路建设工程施工合同一、甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：统一社会信用代码：鉴于甲方依法享有铁路建设工程的相应权益，为保障工程的质量和进度，经双方友好协商，达成以下协议，确立双方权利义务。
铁路建设工程施工合同协议条款专业版
铁路建设工程施工合同协议条款专业版第一章总则第一条合同的目的和范围本合同的目的是为了规定有关参加本项目组织的建筑施工，以及与之有关的机械装备的采购、安装调试、运转交付和现场工程质量控制等事宜，以保证本项目建筑工程施工效果的优异，本合同的订立基于合法的市场原则，适用于工程建议施行的各个方组织之间的关系。
第二条合同各方的权利和义务各方应遵守合同确定的各项规定，各自履行自己的权利和义务，对本合同和项目的实施全权负责。
第三条合同的签订和生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
经甲、乙双方代表人或授权代表签字、盖章后，立即生效。
如发生争执提出申诉需要移交评审公司处理时，现场故障记录表、申诉书都应到达评审公司以内定期内为限。
如未处理完毕，将继续移交至有关部门处理，费用由申请方和被申请方共同承担。
第二章工程量清单及施工图设计文件第四条工程量清单本项目施工图设计文件中所列出的各项工程量清单，是本合同的基础。
甲方必须根据清单和设计文件分别进行每日、每周份的计划和报告，及各项工程施工的质量检查记录，并在规定期限内保证施工安全、质量和按时交付。
第五条施工图设计文件的保管甲方应存储施工图设计文件，并保证文件的完整性、安全，不得篡改、泄露和擅自使用。
第三章施工作业及监理第六条施工作业的组织甲方应按设计文件明确的施工方法，严格遵守建筑施工标准、规范和要求的技术规范，安排施工队伍，建立工程质量控制系统，按计划进行施工作业。
第七条施工作业的安全保障甲方应履行相应的工地安全管理责任和义务，规定工作人员的安全保障措施和安全措施，遵守国家有关安全规定及甲方制定的安全规程，确保工人的安全。
第八条监理乙方应对甲方的施工作业进行监理，并对施工质量进行监督和检查，进场后应切实负责督促、检查甲方人员执行工作规程和有关规定，以及现场质量管理和验收措施的执行。
甲方应在乙方监理的协助下按规定履行施工程序。
第四章设计、质量及验收第九条设计根据现场实际情况，甲方必须对施工图设计文件进行交底，提出必要的修改意见。
2023铁路建设工程施工合同协议条款
铁路建设工程施工合同协议条款1. 引言本协议是由甲方（施工单位）和乙方（工程业主）就铁路建设工程施工进行的一揽子协议。
甲方和乙方双方同意按照本协议的约定执行。
2. 合同范围本合同适用于乙方委托甲方进行的铁路建设工程施工，包括但不限于设计、施工、安装、调试等各项任务。
3. 合同费用3.1 乙方应按照合同约定的工程量和单价支付工程款项给甲方。
工程款项的支付方式和进度应在合同签订之日起10日内确定，并在合同正式实施前准备好付款。
3.2 如乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权中止工程施工，并要求乙方支付延迟付款的违约金。
4. 工期和工程进度4.1 合同约定的工期为年/月/日起至年/月/日止。
乙方应配合甲方进行工程施工，确保按照工期计划完成工程。
4.2 如因乙方原因导致工期延迟，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 工程变更和索赔5.1 如需对合同中约定的工程范围、设计、规格等进行变更，甲方和乙方应协商一致，并签署变更协议。
5.2 如因双方协商一致导致工程范围增加，甲方有权向乙方提出变更费用的索赔要求，并重新确定工程款项支付进度。
6. 质量保证和验收6.1 甲方承诺按照国家相关法律、法规、标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合乙方的要求。
6.2 乙方应在工程竣工后对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款。
7. 合同纠纷解决7.1 如双方发生纠纷，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不能解决，应提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
8. 其他约定8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
为《铁路建设工程施工合同协议条款》的内容，包括合同范围、合同费用、工期和工程进度、工程变更和索赔、质量保证和验收、合同纠纷解决以及其他约定。
根据合同约定，甲方和乙方将按照条款执行并解决合同中出现的问题。
铁路建设工程施工合同协议条款专业
铁路建设工程施工合同协议条款专业本文共计1823字。
铁路建设工程施工合同协议条款专业一、总则1. 本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）在平等、自愿的基础上，根据国家有关法律、法规以及相关技术标准和规范的要求，就铁路建设工程的施工进行合作约定的依据。
2. 本合同的目的是确保施工过程的安全、质量和进度，并在合理的范围内保护双方的权益，促进工程的顺利进行。
3. 本合同项下的工程包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、车站、设备安装等相关工程。
二、工程规划和设计1. 业主应按照国家铁路规划和设计要求，提供工程相关资料，包括规划方案、设计文件等。
2. 承包商应认真研究业主提供的资料，并根据实际情况提出合理化建议，确保工程设计的合理性和可行性。
三、工程范围和工期1. 工程范围：详细列出工程的起止点、里程、隧道数量、桥梁数量、车站数量等相关细节。
2. 工程工期：明确规定各个施工阶段的起止时间，确保工程按时完成。
四、工程进度管理1. 业主应监督和检查施工进度，及时了解工程进展情况，并通知承包商调整工作计划。
2. 承包商应按照协议规定的工期要求进行施工，如有变更，应提前向业主申请，并经业主书面同意后方可执行。
五、工程质量管理1. 承包商应按照国家有关规定和技术标准进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关标准要求。
2. 业主有权对工程质量进行检查和验收，如发现工程存在质量问题，承包商应及时整改。
六、施工组织与安全1. 承包商应制定详细的施工组织设计方案，包括施工组织架构、作业流程、安全措施等，并报业主审批。
2. 承包商应加强对施工现场的管理，确保施工期间的安全生产，防止事故的发生。
七、工程款支付1. 工程款支付方式：按工程实际完成进度，分多次支付工程款项。
2. 工程款支付条件：承包商应按照合同约定的质量要求和验收标准完成工程，业主验收合格后方可支付工程款项。
八、违约责任1. 若业主或承包商未按合同约定履行义务，应承担对方因此遭受的损失，并赔偿相关费用。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇篇1铁路建设工程施工合同示例甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽铁路建设工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容甲方拟委托乙方承揽【项目名称】铁路建设工程施工项目，具体包括：工程定位、勘测设计、施工、设备购置、材料采购、人力配置和监理等。
第二条合同价款1. 乙方承揽本工程项目，总价款为【具体金额】，合计人民币【大写金额】。
甲方应按照约定的进度，分期支付合同价款。
2. 如本项目在施工过程中遇到变更或新增工程，变更价款另行商定。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期，按照进度计划进行施工工作，并保证按时完成工程项目。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商解决。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准，保证工程质量符合设计要求，达到相应的验收标准。
2. 如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保施工过程安全顺利进行。
2. 如在施工过程中发生事故，乙方应承担相应的责任。
3. 甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
第六条施工责任1. 乙方应按照施工进度计划，合理安排人员和设备，保证工程按时完工。
2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 乙方若违反本合同的约定，导致工程无法按时完工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 甲方若未按约定支付合同价款或提供必要的配合，导致工程延误，应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如需对本合同进行变更或调整，双方应经过书面协商并达成一致意见。
2. 双方签订的变更协议应作为合同的组成部分。
第九条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1合同编号：【填写编号】甲方（发包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
乙方（承包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
鉴于：1. 甲方拥有铁路建设项目的合法权利，并希望将该项目委托给乙方进行施工；2. 乙方具备相应的铁路工程施工资质和能力，愿意接受甲方的委托，按照约定完成施工任务。
经甲乙双方友好协商，就本项目施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【填写名称】；2. 工程地点：【填写地点】；3. 工程范围：【填写工程范围】；4. 工程内容：【详细描述工程的具体内容】；5. 承包方式：【固定总价/可调总价/成本加酬金等】；6. 工程造价：人民币【填写金额】元整；7. 开工日期：【填写日期】；8. 竣工日期：【填写日期】；9. 工程质量标准：符合国家现行相关标准及甲方要求；10. 安全文明施工要求：严格执行国家有关安全生产法规和甲方规定。
二、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 按时提供施工场地，保证乙方正常施工所需条件；2. 负责协调处理与本工程有关的各种外部关系；3. 及时支付工程款，并监督乙方按期完成施工任务；4. 对工程质量进行监督检查，有权提出整改意见；5. 在工程竣工验收合格后，及时办理竣工结算手续。
（二）乙方的权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工任务；2. 自行解决施工所需的机械设备、材料和人员等问题；3. 遵守国家法律法规及甲方的相关管理制度；4. 接受甲方对工程质量、进度等方面的检查和指导；5. 施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。
三、工程变更与索赔1. 如因设计变更等原因导致工程量增加或减少时，双方应协商确定调整后的工程造价；2. 因不可抗力造成工期延误的，经甲方确认后可以顺延工期；3. 若发生非乙方原因导致的工期延误，乙方有权向甲方提出索赔请求。
铁路建设工程施工合同协议条款专业版
铁路建设工程施工合同协议条款专业版一、引言随着城市化进程的加快和人口流动的增加，铁路交通作为一种高效、安全、环保的交通方式，得到了广泛的应用和发展。
而铁路建设工程施工合同，则是确保铁路建设工程质量和进度的重要法律依据。
本文将从合同协议条款的角度，对铁路建设工程施工合同进行专业版的探讨。
二、合同主体（一）甲方：指铁路建设工程的业主方，即政府或相关铁路建设单位。
（二）乙方：指承接铁路建设工程施工的企业或个人。
三、合同条款1. 工程范围（一）本合同所指的工程范围包括铁路线路、桥梁、隧道、车站、设备安装等相关工程。
（二）工程范围的具体划定以施工图纸和技术规范为准。
2. 工程进度（一）乙方应按照甲方的计划，按期完成工程的各项任务。
（二）甲方有权对工程进度进行监督和检查，乙方应积极配合。
3. 施工质量（一）乙方应按照国家相关法律法规和技术标准，确保施工质量符合要求。
（二）甲方有权对施工质量进行检查和验收，乙方应积极配合。
（一）甲方有权根据实际情况，提出工程变更的要求。
（二）乙方应根据甲方的要求，及时进行工程变更的调整和实施。
5. 工程款项（一）甲方应按照合同约定的支付方式和进度，及时支付工程款项。
（二）乙方应按照合同约定的质量和进度，确保工程款项的支付。
6. 安全生产（一）乙方应制定并执行安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。
（二）甲方有权对施工安全进行监督和检查，乙方应积极配合。
7. 违约责任（一）若乙方未按照合同约定完成工程任务，甲方有权要求其承担违约责任。
（二）若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求其承担违约责任。
8. 争议解决（一）合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁。
（二）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
四、合同履行1. 合同生效（一）本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
（二）合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。
（一）合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
铁路工程施工协议三篇
铁路工程施工协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行铁路工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________铁路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程工期：自合同签订之日起至____________日止。
二、乙方的义务和责任2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工任务。
2.2 乙方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方应按照合同约定的价格支付工程款，如因市场行情变化导致工程款调整，双方应友好协商解决。
2.5 乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。
三、甲方的义务和责任3.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。
3.2 甲方应施工所需的相关手续、资料和场地，确保乙方顺利施工。
3.3 甲方应监督乙方施工过程，对乙方施工质量、进度和安全等方面进行考核。
3.4 甲方应协助乙方处理工程中的有关事宜，包括但不限于协调Z府部门、解决施工中的争议等。
四、合同价格4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥____________元。
4.2 甲方按照合同约定的付款节点向乙方支付工程款。
五、付款方式及时间5.1 双方确认，工程款支付分为三次，具体支付节点和金额如下：（1）工程进度达到30%时，支付人民币____________元；（2）工程进度达到60%时，支付人民币____________元；（3）工程验收合格后，支付剩余的____________元。
5.2 甲方支付工程款时，乙方应相应的税务发票。
六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同协议条款XX专业版合同名称：_________合同编号：_________发包方：_________资质等级及证书号：_________承包方：_________资质等级及证书号：_________本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1．1 建设项目和工程名称：_________；1．2 工程地点：_________；1．3 承包范围：_________；1．4 工程内容：_________；1．5 承包方式：_________。
第2条工期2．1开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工。
2．2竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
第3条合同价款依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为_________元。
第4条工程质量4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_________。
4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第5条设计文件5．1甲方须在开工前_________日，向乙方提供_________套设计文件和图纸。
5．2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
5．3 乙方收到设计文件和图纸后，在_________日内组织现场核对。
5．4 非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
5．5 变更设计文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表6．1 甲方驻工地机构名称：_________，甲方代表姓名：_________。
6．2 甲方委托的驻工地监理单位名称：_________，总监理工程师姓名：_________，岗位证书编号：_________。
6．3 乙方驻工地机构名称：_________，乙方项目经理姓名：_________，项目经理资质证书编号：_________。
第7条甲方工作7．1 负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。
7．2 按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。
7．3 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
7．4 在开工前一个月，到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。
7．5 招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作，并签订监理合同，将合同副本抄送乙方。
7．6 按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
7．7 组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
7．8 编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实施。
7．9 申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
7．10 按本合同约定的分工范围和要求，供应设备和材料。
7．11 按权限审批变更设计。
7．12 按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
7．13 按规定办理开工前审计、项目预算执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7．14 按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
第8条乙方工作8．1 根据甲方委托，负责具体办理建设土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍物等工作。
8．2 根据甲方委托，负责大型临时设施和过渡工程所需的租地及补偿工作。
8．3 编制实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
8．4 按施工投标时的承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8．5 按期向甲方报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末_________天、季末_________天、月末_________天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8．6 按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8．7 涉及既有线改建或过渡工程施工，必须严格执行铁道部关于既有线施工确保行车安全的有关规定。
8．8 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8．9 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8．10 按照规定提出竣工文件，参加竣工验收工作。
8．11 及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
8．12 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
8．13 对_________等规定保修期的项目，保修期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第9条进度计划9．1 乙方在接到甲方下达的年度投资计划一个月内，向甲方以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9．2甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划_________天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
9．3 经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9．4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10．1 乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10．2 甲方应在接到乙方报告后7天内答复。
如甲方在7天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10．3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10．4 由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前5天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，必要时顺延工期。
第11条暂停施工11．1 在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在7天内提出处理意见。
11．2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11．3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11．4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时顺延工期。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。
第12条工期延误12．1 工期延误原因及责任12．1．1 不可抗力，非甲、乙方责任。
12．1．2 施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。
12．1．3 重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
12．1．4 发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。
12．1．5 主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。
12．1．6 建设资金不到位，属甲方责任。
12．1．7 年度计划调整，属甲方责任。
12．1．8 其它原因，依其性质确定责任方。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同12．2 工期延误后果及处理12．2．1 甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后5天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。
12．2．2 乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
12．2．3 非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第13条工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签订提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划，报甲方批准。
甲方应在5天内给予批复，并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容：13．1 提前的时间要求；13．2 乙方采取的赶工措施；13．3 甲方为赶工提供的条件；13．4 甲方应承担赶工措施的经济支出。
第14条工程质量检查14．1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。
14．2 乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。
14．3 甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第15条隐蔽工程检查和签证15．1 在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
15．2 乙方自检合格后，按部规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
15．3 如监理工程师接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，即可继续施工。
监理工程师事后应补签检查证，如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，其检查返工费用由甲方负责。
监理工程师在接到隐蔽工程检查通知后，既不按时到现场，又未委托者，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位承担。
15．4 乙方未按规定通知监理工程师到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。
15．5 与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。
15．6 乙方应接受监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
第16条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按《铁路基本建设变更设计管理办法》办理。
16．1 ⅰ类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在5天内向乙方发出变更设计文件。
16．2 ⅱ类变更设计经甲方审定后，甲方应在3天内向乙方发出变更设计通知单。
16．3 ⅲ类变更设计经甲方审定后，甲方应即向乙方发出变更设计通知单。
16．4 ⅰ类变更设计经批准后，据以调整合同价款。
ⅱ、ⅲ类变更设计的合同价款调整，按合同约定办理。
第17条甲方供应的材料设备17．1 甲方按照本合同附表2向乙方提供有关材料设备种类、规格数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单及其产品合格证明。
17．2 甲方在材料设备到货＿＿日前将到货通知送达乙方，乙方应派人与甲方一起验收，验收后交乙方。
甲方未按规定通知乙方验收，乙方不负保管责任，发生损坏丢失由甲方负责。
17．3 甲方供应的材料设备与清单不符，按以下情况分别处理：17．3．1 材料设备的发货票单价与清单不符，由甲方承担所有价差。