工程签证办理程序及内容
工程签证办理程序及内容
工程签证办理程序及内容一、工程签证的适用范围工程签证是按照施工发承包合同的约定，由发承包双方代表、监理、施工单位等就施工过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
工程签证适用如下范围:1、承包人依据业主“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作.2、承包人根据设计院（总工）出具的“设计变更通知单"或“设计修改图”(必须经业主签字确认）而变更的施工工作，如相关部门在发出“设计变更通知单”或“设计修改图"前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证。
3、承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的“设计变更技术洽商记录”而变更的施工工作.4、因建设单位的原因造成施工单位无法连续施工而延误工期；因不可抗力因素造成工程停工或缓建的.5、发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，方能实施签证。
如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列.二、办理工程签证的程序1、工程签证由承包人的项目经理根据相关变更事项向项目监理部提出.同时提交“工程变更签证单”及“设计变更通知单"或“设计修改图"或“设计变更技术洽商记录”，返工重做的应有现场实体照片。
“工程变更签证单”及上述书面依据的格式见附件。
2、项目监理部收到“工程变更签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查, 然后提交工程部复核。
3、工程部经理（总工）和相关的专业工程师对经监理核查认可的“工程变更签证单”和本办法规定的书面依据内容进行复核,并签署意见。
4、预算部对该项“工程变更签证单”的书面依据及单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际水平进行审查.签署意见后提交总经理（分管副总)批准。
经批准的“工程变更签证单”由成本部留存、登记后经工程部发还承包人。
工程施工签证
工程施工签证一、签证范围工程施工签证是施工单位在完成合同约定的工程施工任务过程中，对承建工程中发生的变更情况进行确认、调整和统一的文件。
签证的范围包括但不限于设计变更的签证、工程变更的签证、工程量变更的签证、材料及设备变更的签证等。
二、签证程序1. 变更情况确认：施工单位应及时将工程变更情况以书面形式报告给建设单位或监理单位，并提供详细的变更内容、原因、影响及相关证明文件。
2. 签证审核：建设单位或监理单位对施工单位提交的变更情况进行审核，包括技术、经济、安全方面的影响评估。
3. 签证协商：建设单位、监理单位和施工单位根据审核结果进行签证协商，就变更的内容、费用、工期等进行商议，并达成一致意见。
4. 签证确认：双方在签证协商达成一致意见后，签署工程施工签证书，并及时通知相关部门和人员。
三、签证内容1. 工程施工签证应包括但不限于以下内容：（1）变更的内容及原因；（2）变更的影响及解决方案；（3）变更的费用，包括人工、材料、设备等费用；（4）变更的工期安排及影响。
2. 签证内容应明确、清晰，避免歧义，确保双方权益。
四、签证原则1. 变更必须经过签证程序，未经签证同意不得擅自施工；2. 签证应遵循合同约定、法律法规及相关规定，确保合法合规；3. 签证应遵循公平、公正、透明的原则，维护双方的利益。
五、签证管理1. 施工单位应建立健全签证管理制度，规范签证流程、责任分工；2. 监理单位应对签证过程进行监督，确保签证程序合规；3. 建设单位应审核签证结果，提供必要支持和协助；4. 工程变更的签证应及时办理，避免对工程进度和质量造成影响。
六、签证的重要性1. 工程施工签证是工程管理的重要手段，能够规范变更管理，维护工程质量和工程进度；2. 签证能够保障双方合法权益，避免争端和纠纷，维护良好的施工合作关系；3. 签证能够促进工程施工的顺利进行，确保工程质量和安全。
七、签证实施案例某工程项目在施工过程中，发现设计图纸中存在错误，需要对某一部分管道进行调整。
工程签证单办理程序
工程签证单办理程序1、目的和范围为了施工单位与建设单位之间办理标段之外的工程量或设计变更数额超出施工合同所规定的范围之外的工程量的结算手续，特制定工程签证单办理程序签证单模板。
现场签证是指在施工现场由建设单位、监理单位签署的，用以证实工程施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
具体包括以下几方面：1.1材料、设备、构件超过定额规定运距的厂外运输或因施工场地狭小，设备或材料不能直接到达指定仓库或堆放地点而发生的二次搬运费用。
1.2技术措施费用：在编制批准后的施工组织设计未能考虑进去，而实际施工中必须采取的，超越一般施工条件的特殊措施。
1.3工程返工：因建设单位原因提出返工，而不属于施工单位的责任的返工费用。
1.4由于现场发生的特殊问题，如隐蔽障碍物、地下水位与勘测设计资料不符、地下未可预见的设施等而增加的签证。
1.5因设计方案不周或建设单位其它原因而发生的增加土方挖、填以及超运距签证。
1.6建设单位供料时供料不及时或不合格给施工方造成的损失；施工单位在包工包料时，由于甲方采购的材料不符合要求，必须进行的二次加工的签证。
1.7续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
1.8由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建造成的停工、窝工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
2、办理程序2.1 工程完工后，工程签证单由施工单位填写，应详细注明工程名称、专业签证原因以及工程的详细内容，同时应附预算书，必要时应附工程委托单。
2.2工程签证单填好后由施工单位报监理单位审核，签字后报建设单位工程部、计划部以及主管工程的副经理签字认可，方生效。
2.3工程签证单的编号由建设单位工程部档案室统一编定。
工程签证申报方案
工程签证申报方案一、项目概况本项目是一座新建的工业厂房，位于市中心工业园区。
总建筑面积为10000平方米，包括生产车间、仓储区、办公区等。
该工业厂房将用于生产和加工家具产品。
二、项目建设内容1. 建筑主体结构：采用钢结构和混凝土结构相结合的设计方案，符合国家相关标准和规定。
2. 机电设备安装：包括空调系统、电力系统、通风系统等，满足工业生产的需要。
3. 管道安装：包括给水管道、排水管道、消防管道等，满足日常生产和消防安全的需要。
4. 装修装饰：包括地面铺设、墙面装修、天花装饰等，提供一个舒适的办公和生产环境。
5. 消防设施：包括消防水源、消防器材、疏散通道等，确保消防安全。
三、签证申报内容1. 施工图纸：提供建筑主体结构、机电设备安装、管道安装、装修装饰等方面的设计图纸。
2. 材料清单：提供本项目所需的建筑材料、设备材料和装饰材料等清单。
3. 技术标准：提供有关工程施工的技术标准和规范，包括国家相关标准和规定。
4. 施工方案：提供本项目的施工方案，包括施工工艺、施工流程、安全措施等。
5. 资质证明：提供承建单位的资质证明、建筑施工许可证、安全生产许可证等相关证明。
6. 合同文件：提供与本项目相关的土地使用权合同、建设工程施工合同等文件。
7. 监理文件：提供本项目的监理单位的资质证明、监理合同等相关文件。
8. 其他相关资料：如环评报告、水土保护方案等相关资料。
四、申报流程1. 准备材料：承建单位准备相关申报材料，并进行审核核对。
2. 递交申请：承建单位向建设工程签证办理部门递交申请材料，填写相关表格。
3. 审核受理：建设工程签证办理部门对申请材料进行审核受理，确定办理流程和时间。
4. 审查批准：建设工程签证办理部门对申请材料进行审查批准，签发工程签证。
五、安全管理措施1. 建设单位应制定相应的施工组织设计，并委托专业施工单位施工。
2. 建设单位应设置安全生产管理人员，加强对施工现场安全管理。
3. 施工单位应加强对施工人员的安全教育和技能培训，确保施工作业安全。
工程签证办理流程
工程签证办理流程工程签证办理流程是指外国人在进入中国从事工程建设工作时，需要办理相应的签证手续的过程。
下面将介绍一下工程签证办理流程。
首先，外国人需要根据中国入境管理法规定的签证种类和办理条件，确定自己需要办理的工程签证类型。
常见的工程签证类型有C字签证和D字签证。
C字签证适用于外国人在中国进行短期商务活动和参加会议的情况，D字签证适用于外国人在中国进行长期工作和就业的情况。
其次，外国人需要联系中国签证办理中心，了解具体的办理要求和流程。
一般来说，工程签证办理需要提供以下材料：护照、签证申请表、近期免冠白底照片、邀请函、中国工作单位的营业执照和组织机构代码证等。
然后，外国人需要填写签证申请表并准备好所需的材料。
签证申请表需要填写个人基本信息、工作单位信息、中国行程和居留期限等内容。
在填写申请表时，外国人应当如实提供个人真实信息，确保信息的准确性和完整性。
接下来，外国人需要将填写好的签证申请表和所需的材料递交到中国签证办理中心。
办理中心会对提交的材料进行审核和核实。
如果材料填写不完整或者有其他问题，办理中心会要求外国人补充材料或提供相关解释。
待办理中心确认材料无误后，外国人需要支付相应的签证费用。
签证费用根据不同的签证类型和居留期限有所不同。
外国人可以通过银行转账或者现金支付的方式进行缴费。
最后，外国人需要等待签证办理中心的审核和签发结果。
办理时间一般为5-10个工作日，期间外国人需要保持电话畅通，以便与办理中心进行联系和沟通。
如果材料无误，签证办理中心会把签证贴在外国人的护照上，并将护照通过邮寄或者快递的方式寄回给外国人。
需要注意的是，中国对于外国人的签证办理有一些特殊的规定，比如对于一些敏感行业的外国人可能会面临更严格的审核和审批程序。
所以，在办理工程签证之前，外国人需要详细了解相关政策和要求，并按照要求准备好所需材料，以确保顺利办理签证。
综上所述，工程签证办理流程包括确定签证类型、了解办理要求和流程、填写签证申请表、递交申请材料、支付签证费用以及等待签证结果等步骤。
工程签证 管理制度
工程签证管理制度第一章总则为规范工程签证管理工作，保障工程建设的质量和进度，提高工程建设的效益和安全，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司工程项目的施工过程中的签证管理工作。
第三章签证管理责任1. 公司总经理负责全面领导工程签证管理工作，对签证管理工作负总责。
2. 工程部负责具体的签证管理工作，包括签证的申请、审核、审批和监督。
第四章签证管理流程1. 签证申请（1）施工单位在需要变更施工方案、变更工程设计、增加或减少工程量等情况下，应向工程部提交签证申请。
（2）签证申请内容包括变更的原因、变更的内容、变更的影响等必要资料。
2. 签证审核（1）工程部收到签证申请后，应组织相关专业人员进行审核。
（2）审核内容包括变更的合理性、对工程进度和质量的影响等。
3. 签证审批（1）经审核合格的签证申请，工程部应组织签证审批委员会进行审批。
（2）审批委员会由公司领导和相关专业人员组成，对签证申请进行最终审批。
4. 签证执行（1）签证申请获得批准后，工程部应向施工单位下达签证通知书，明确变更内容和要求。
（2）施工单位应按照签证通知书的要求进行施工，同时应及时通知相关监理单位和设计单位。
第五章签证管理监督1. 工程部应建立签证管理档案，保留签证申请、审核、审批等全部资料。
2. 工程部负责签证执行过程中的监督和检查，确保签证的合理性和执行情况。
第六章签证管理制度的宣传和培训1. 公司应对签证管理制度进行宣传和推广，使全体员工对签证管理制度有充分的了解。
2. 公司应定期组织签证管理制度的培训，提高员工对签证管理制度的理解和执行能力。
第七章签证管理制度的完善和修订1. 公司应定期对签证管理制度进行评估和总结，及时发现问题和不足，做出改进和完善。
2. 公司应根据工程建设的实际情况，及时修订签证管理制度，使其能够更好地适应工程建设的需要。
第八章附则本制度由公司总经理负责解释。
本制度自发布之日起正式施行。
对之前发布的签证管理相关规定作废。
工程签证办理流程
工程签证管理办法工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部现场专业工程师共同核实并签署意见→专业工程师负责出具《工程洽商会签单》并进行审批程序→盖章→返回施工单位。
具体要求：1、《工程洽商会签单》、《工程洽商记录》及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，内容必须属实，不得弄虚作假，必须由工程部签署并经公司领导签字后加盖工程部印章方为有效。
工程部在签证单办理完成后内业资料员立即归档，并送合同预算部作为结算依据。
并签署《文件收发记录》。
2、为了确保签证单在工作中因人为原因造成丢失、提高签证效率，工程部各专业工程师在收到签证单后必须在台帐上记录。
若我方签证意见与乙方有分歧时，专业工程师必须及时与施工单位协商解决。
工程部经理需定期对签证台账进行检查。
3、《工程洽商会签单》为地产公司内部工程洽商审核流程的起点，按公司统一制定的表格进行填报，为了评审的便利，由专业工程师负责审批程序的签字。
《工程洽商会签单》必须注明：签证理由、部位、起止时间及完成情况，不符合要求的会签单工程部经理应责令重新填写。
4、《工程洽商记录》上必须注明：签证理由、所发生工程内容的具体栋号及部位、签证内容发生的起止时间，必要时需附图标注及照片等影像资料，以满足计量、计价要求。
签证原则：“能签事不签量，能签量不签工，能签工不签钱”。
有设计变更或工程联系单，不再单独签证。
机械台班应有设备型号。
人工应有大工、小工。
上述工作由现场工程师负责审核，不符合要求的有责任要求施工单位重新填写。
5、为了保证签证可核实及严肃性，签证必须及时。
签证事项完成后在五天内或工程隐蔽前施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。
工程部专业工程师必须严把关。
6、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认。
小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。
因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同决算部一起清点、签证确认数量。
《工程签证管理办法》word版
《工程签证管理办法》word版
工程签证管理办法
第一章总则
第一条
为规范工程签证管理，明确各方义务，制定本办法。
第二条
本办法适用于我市工程签证管理工作。
第二章工程签证的种类
第三条
工程签证按照类型分为设计签证、施工签证、变更签证等。
第四条
工程签证依据相关法律法规和合同协议进行办理。
第三章工程签证的程序
第五条
工程签证的申请应当由建设单位向监理单位提交书面申请。
第六条
监理单位应当在接到签证申请后，依据合同约定和工程实际情
况进行审核核准。
第四章工程签证的管理
第七条
工程签证应当实行台帐管理，做到记录清晰、实时更新。
第八条
监理单位应当及时将核准的签证信息通知建设单位、施工单位。
第五章工程签证的责任
第九条
建设单位应当支付工程签证造成的增加费用。
第十条
监理单位应当按照法律法规和合同约定履行工程签证监督管理
职责。
第六章附则
第十一条
本办法解释权归市建设局。
第十二条
本办法自发布之日起施行。
以上为《工程签证管理办法》内容。
_工程签证管理办法
工程签证管理办法一、工程签证界定：在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸以外的工程量及工作量增减进行现场记录、确认、审核、形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
工程签证包括现场签证、设计变更、特急零星项目.二、现场签证流程:1、施工单位（或甲方工程部）书面申报工程签证附件.2、施工单位、监理单位、工程部三方现场审核、确认增减工程量，在附件上三方签字。
3、由工程部专业主管工程师填报工程签证会签单.4、预算部复核。
5、总工及分管副总审批。
并在附件上签署最终审定意见。
6、将签署最终审定意见的附件返回给施工单位、监理单位、工程部、预算部，作为结算及付款依据。
由预算部将签证纳入项目成本预警系统.7、工程签证会签单原件留预算部，复印件留工程部备查。
三、签证权限:1、施工单位：项目经理,加盖公章.2、监理单位:总监（或总监代表），加盖公章.3、工程部：专业主管工程师，工程部经理。
4、预算部:主管工程师,预算部经理。
5、高管：总工、分管副总审批。
非以上人员签字均为无效签证。
签证流程经办人为工程部专业主管工程师。
在签证过程中实行量价分离原则，工程部确认发生的工程量，预算部负责工程量的计算和套价。
四、签证时效:工程签证严禁事后补办，施工单位必须在隐蔽工程隐蔽之前提交签证附件，非隐蔽工程完成3日内提交签证附件，监理单位和工程部接到签证必须在1个工作日内签署意见,预算部接到签证在2个工作日内签署意见，公司高管3个工作日内签署意见。
若施工单位不按规定的时间提交签证单视为放弃签证，逾期不予办理。
五、设计变更：在施工过程中发现施工图纸有问题，必须上报公司分管副总，并会同设计院研究，由设计院出设计变更。
设计变更施工前经四级审核：监理、工程部、预算部、公司高管。
最后由公司副总在设计变更上签署意见,下发实施。
若由施工单位或甲方提出设计变更，均由提出方出方案,按以上流程审核。
六、特急零星项目：在施工过程中出现施工单位进场前清障场地清理,为加快进度要求配合用工，突发事件应急处理，设计盲地处理,工程必须的零星项目,为配合销售、检查、宣传等零星用工，公司高管口头示意小项目等，均列为特急零星项目。
_工程签证管理办法
_工程签证管理办法工程签证管理办法一、总则为了加强工程签证管理，规范工程签证的流程和程序，根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，制定本工程签证管理办法。
二、定义（一）工程签证：指建筑施工过程中，发现需要变更的施工内容，或设计方案与施工实际情况不符，经建设单位或相关部门审查后，确认同意修改的文件。
（二）建设单位：指投资人或承建者。
对于由政府统一投资的项目，建设单位为政府投资方或其授权的代理机构。
（三）监理单位：指监督指导建设单位的工程建设过程，以确保工程建设的质量、计划、定额等的合规性。
三、工程签证的适用范围适用于在中华人民共和国境内，所有建设单位和监理单位，在建筑施工过程中发生的工程签证。
四、工程签证的内容及程序（一）发现工程变更在建设单位、监理单位或施工方的工程负责人发现施工现场实际情况与设计文件不符，或者发现需要变更的施工内容时，应当及时向建设单位报告，并提交变更申请。
（二）启动审核流程建设单位或监理单位按照程序对工程签证进行审核，审核内容应包括变更原因、影响、经济性及其他重要问题等。
（三）批准工程签证建设单位或监理单位审核通过工程签证后，应当在签证申请书上签字、盖章，并通知施工方执行。
（四）实施工程签证施工方收到建设单位或监理单位签发的工程签证批准书后，应当按照批准书的内容进行施工，并及时向建设单位和监理单位报告施工进度和质量。
五、工程签证的认定工程签证经建设单位或监理单位审核通过并签发批准书后，即为有效工程签证。
六、工程签证管理的制度（一）建设单位和监理单位应建立工程签证档案，保存工程签证的申请书、批准书、施工报告、审核意见等有关文件。
（二）建设单位和监理单位应当将工程签证及时通知施工方，严格按照批准书执行工程签证。
（三）工程签证的经济性应得到评估，在签证批准书上注明经济效益的变化情况。
（四）工程签证的费用由建设单位或监理单位承担，但如因施工方原因引起的工程变更应由施工方承担相关费用。
工程签证审核制度
工程签证审核制度一、目的与范围本工程签证审核制度旨在规范工程项目变更过程中的签证行为，确保所有变更都经过严格的审查和批准，以维护工程投资方、承包方和其他相关方的权益。
适用于所有由本公司负责管理的建筑工程项目。
二、签证定义工程签证是指在工程建设过程中，因设计变更、施工条件变化或其他非预见因素导致的工程量增减、工期调整等情形，需通过书面形式提出并经审核批准的手续。
三、签证程序1. 提出申请：施工单位在发现需要签证的情况时，应及时填写《工程签证申请表》，并附上必要的证明材料。
2. 初步审核：项目管理方收到申请后，应组织相关技术人员对签证内容进行初步审核，评估其合理性和必要性。
3. 成本估算：根据签证内容，估算可能涉及的成本变动，包括材料、人工和机械使用等方面。
4. 审核批准：项目监理工程师对签证申请进行最终审核，并作出批准或驳回的决定。
重大变更需上报至公司高层管理审批。
5. 签发签证：审核通过后，签发正式的工程签证单，并由项目监理工程师签字确认。
6. 归档管理：所有签证文件应妥善保存，作为后续结算和审计的依据。
四、责任与义务1. 施工单位应确保签证申请的真实性和准确性，不得虚报、冒领。
2. 项目管理方应公正、客观地处理每一份签证申请，确保审核过程的透明性。
3. 监理工程师应对签证内容进行严格把关，防止不合理的成本增加。
五、违规处理对于违反工程签证审核制度的行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他相应的处罚。
严重违规者，可解除合同并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司项目管理部负责解释。
如有更新，将及时通知各相关方。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续.它的特点是临时发生,具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一.一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容:1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
(2）零星工程.(3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工,非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失.如停水、停电,业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现在签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料.通过对现场签证的分析、审核,可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
工程签证目前存在的问题:凡是从事过工程造价及施工管理的工程师都有这样的体会，现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
我们接触的工程签证，或多或少存在问题,产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另1/ 6一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等,发生的时候应当及时办理.很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
合同外工程量签证程序
合同外工程量签证程序一、提出申请当承包方发现需要进行合同外的施工工作时，首先应当向业主或项目管理方提出书面申请。
申请中应详细说明额外工作的性质、预计的工程量以及可能影响的成本和工期。
此步骤的目的是确保所有相关方都清楚了解变更的内容和原因。
二、现场确认业主或项目管理方收到申请后，应及时组织相关人员到现场进行确认。
这一步骤是关键，需要对申请中提到的额外工作量进行实地勘察，并评估其真实性与必要性。
三、成本估算根据现场确认的结果，由承包方提供详细的成本估算和工期延长的计划。
这包括材料费、人工费、机械使用费等所有可能产生的额外费用，并附上合理的计算依据。
四、审核批准业主或项目管理方应对提出的成本估算进行审查，确保费用合理且无过度索赔。
在审查无误后，方可签署初步同意意见，进入下一步的正式签证程序。
五、正式签证正式签证过程需要准备相关的签证单据，包括但不限于工程变更指令、工程量清单、成本估算表等。
双方在核对无误后，由授权代表签字盖章，形成正式的合同外工程量签证单。
六、执行与监督签证完成后，承包方应按照签证内容执行额外工作。
同时，业主或项目管理方需对执行过程进行监督，确保工程量的准确无误，并按时完成。
七、结算与验收额外工作完成后，承包方需提交最终的工程量报告和费用结算单。
业主或项目管理方根据实际完成的工程量和签证单进行验收，验收合格后进行费用结算。
八、档案管理所有的签证资料应妥善保存，作为项目档案的一部分。
这不仅方便日后的查询和核实，也是对整个签证过程质量和效率的一种保障。
合同外工程量签证程序是一个涉及多个环节的复杂流程，需要各方严格按照上述步骤执行，确保每一步都有据可依，有迹可循。
通过这样的标准化操作，可以有效避免因合同外工作量引发的争议，保障工程项目的顺利进行。
工程签证流程、签证内容及签证的技巧
工程签证流程、签证内容及签证的技巧随着城市化进程的不断加快，工程建设的投资越来越大，施工管理变得至关重要。
其中，签证管理是工程管理中比较重要的一项。
本文将就工程签证的流程、签证内容及签证的技巧进行详细介绍。
工程签证流程签证开展前的准备工作在开展签证管理之前，首先要确定工程项目的详细情况，包括工程建设的范围、管理组织机构以及质量、安全等要求。
此外，根据工程情况确定签证实施的具体过程及人员配备。
签证的发起在工程建设过程中，当出现了需要签证的情况时，签证申请人需要向工程管理部门提出签证申请。
签证申请表格需要明确说明签证的理由、内容和必要性。
签证申请完成后，需要由签证申请人递交给签证审核部门，等待审核。
签证的审核签证审核部门会审核签证申请材料，包括签证申请表格、工程项目的相关文件、建设计划、工程施工图等。
审核部门会根据签证要求以及工程项目的实际情况，对签证进行核实、筛选、组织和安排。
审核人员还要对签证实施的过程做出详细的计划。
签证的实施签证实施过程中，需要按照规定的程序进行，同时应注意安全、质量等问题。
在实施过程中，签证执行人要准确理解签证内容，严格按照签证规定完成签证工作。
如果遇到影响签证的因素或问题，应及时汇报签证审核部门，以便该部门采取相应措施及时解决。
签证的验收签证完成后，需要对签证工程进行验收。
验收人员需要对签证工程的质量、文明施工、安全生产和环境保护等方面进行全面检查，确定是否符合验收标准。
如果签证工程符合验收标准，验收人员会颁发相应的证书。
签证内容工程签证主要内容如下：工程项目的变化情况当工程项目从原来的建设计划中发生变化时，需要进行签证管理。
工程项目的增减工程项目的增减对工程的管理、施工、质量等方面都有一定的影响，需要进行签证管理。
工程项目的质量和安全工程项目的质量和安全在整个工程建设中起到至关重要的作用，需要进行签证管理。
工程项目的时限工程项目的时限是工程项目能否按计划进展的重要保障，需要进行签证管理。
工程现场签证流程
工程现场签证流程
首先，工程现场签证流程的第一步是签证申请。
在工程进展过程中，如果需要对原有设计进行修改或者增加新的施工内容，就需要进行签证申请。
申请时需要提交相关的设计变更或者新增内容，并由相关负责人进行审批。
第二步是签证评审。
一旦收到签证申请，就需要进行评审。
评审的目的是确保签证内容的合理性和可行性，需要考虑对原有工程的影响以及施工方案的合理性。
评审通过后，签证内容得以确认。
第三步是签证批准。
经过评审后，签证内容需要进行批准。
批准的程序需要由相关负责人进行确认，并签署相关文件，以确保签证内容的合法性和有效性。
第四步是签证执行。
一旦签证内容得到批准，就需要进行签证的执行。
执行过程中需要严格按照签证内容进行施工，并及时记录相关变更和执行情况。
第五步是签证归档。
在签证执行完毕后，需要将签证内容进行归档保存。
这样可以方便日后的工程验收和资料查阅，确保工程的
合规性和可追溯性。
总的来说，工程现场签证流程是一个非常重要的环节，它需要经过申请、评审、批准、执行和归档等多个步骤。
只有严格按照流程进行操作，才能确保工程的合规性和质量。
希望大家能够重视工程现场签证流程，确保工程的顺利进行。
工程合同签证相关规定
工程合同签证相关规定一、总则1. 为了规范工程项目的合同管理，确保工程质量、安全和进度，特制定本工程合同签证规定。
2. 本范本适用于所有参与工程项目的承包商和业主之间的合同签订与管理。
3. 合同签证是指业主对承包商完成的工作内容、质量、数量等进行确认，并据此支付相应工程款项的法律行为。
二、合同签证的基本要求1. 合同签证应当基于真实、准确的工程实际情况进行，不得有虚假记载或误导性陈述。
2. 签证内容应包括工程名称、合同编号、施工部位、完成工程量、工程质量情况、签证日期等关键信息。
3. 签证应当由业主或其授权代表签字确认，并加盖公章。
三、签证程序1. 承包商应在完成合同约定的工程内容后，及时向业主提出签证申请。
2. 业主应在收到签证申请后的合理时间内，组织相关人员对工程进行检查验收。
3. 检查验收合格后，业主应出具签证文件，明确工程完成情况及应付款项。
4. 若发现问题，业主应及时通知承包商进行整改，直至满足合同要求。
四、签证的效力1. 签证一旦签署，即视为业主对工程完成情况的认可，具有法律效力。
2. 签证是承包商请求支付工程款项的依据之一，对于未签证的工程内容，业主有权拒绝支付相关款项。
3. 签证文件应妥善保管，作为日后结算、索赔和纠纷处理的重要依据。
五、变更与调整1. 如工程内容发生变更，应及时修订合同并办理相应的签证手续。
2. 任何合同变更或调整都应以书面形式进行，并经双方协商一致后签字确认。
六、争议解决1. 双方在执行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本范本自发布之日起实施，由业主和承包商共同遵守。
2. 对本范本的解释权归业主所有，如有未尽事宜，双方可另行协商补充。
工程量签证的造价审核程序与内容
工程量签证的造价审核程序与内容
签证审核的步骤分三步：真实性审核、合理性审核、实质性审核。
（一）真实性审核
1.一般签证书面材料中应有甲方现场代表、乙方、监理工程师的签字盖章。
2.签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是真实性审核的重要内容。
3.签证是甲方与乙方之间在工程实施过程中对已订合同的一种弥补或动态调整，与主体合同具有同等法律效力，因而在形式上应该是双方签章齐全真实。
4.审核时复印件应与原件核对，签证的印章应与投标书中印章相比对，以保证签证形式合法、内容翔实合理。
以防止签证上虚增材料数量、工程量、费用等。
签证真实性的审核要重点审查签证单所附的原始资料。
5.对签证中的数量一定要现场核实。
现场核实工作量要求甲方、乙方、中介方三方同时到场，咨询单位审核人员一般安排二人以上参加，认真测量并做好勘测记录。
勘测记录由甲、乙方和审核人员签字认可，作为调整结算的依据，并与结算书等一并归档备查。
（二）合理性审核
一些乙方为了中标，在招标时采取压低造价，在施工中又以各种理由，采取洽商签证的方法想尽办法补回经济损失。
所以对乙方签证的合理性必须认真审核。
（三）实质性审核
对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。
特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。
因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很明确，而事后勘察又比较困难。
在必要的情况下，审核人员在征得甲方和乙方双方同意的情况下，进行破坏性检查，以核准工程量。
合同工程量签证规定
合同工程量签证规定一、总则1. 本规定旨在规范合同工程量的签证行为，确保工程量的准确无误，保障双方的合法权益。
2. 合同工程量的签证应遵循公开、公平、公正的原则，确保数据的真实性和准确性。
3. 合同工程量的签证应当由甲方（业主）和乙方（承包商）共同参与，任何一方不得擅自变更工程量。
二、签证程序1. 乙方应在合同约定的时间内完成相应的工程量，并及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到乙方的通知后，组织相关人员对完成的工程量进行实地查验。
3. 查验过程中，甲乙双方应对照合同要求和设计图纸，共同确认完成的工程量。
4. 如发现实际完成的工程量与合同约定不符，应及时记录差异，并由双方签字确认。
三、签证内容1. 签证内容应包括工程名称、签证日期、完成的工程量、工程量的计算方法、双方确认的签字等。
2. 对于隐蔽工程或难以测量的部分，应在施工前进行预测量，并在施工后进行实测量，两者对比后确定最终工程量。
3. 如遇特殊情况需要变更工程量的，应按照合同约定的变更程序办理，并及时更新签证记录。
四、签证效力1. 签证一经双方签字确认，即具有法律效力，任何一方不得擅自更改。
2. 签证记录是工程结算的依据，未经签证确认的工程量不得作为结算的依据。
3. 如双方对工程量有争议，可依据签证记录协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。
五、其他事项1. 甲乙双方应各自保留一份完整的签证记录，以备查证。
2. 本签证规定的解释权归甲乙双方共同所有，如有未尽事宜，可另行协商补充。
3. 本签证规定自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的工作内容全部完成并结算完毕为止。
工程款签证制度
工程款签证制度
一、总则
1. 为了规范建设工程款项的支付与管理，根据国家有关法律法规，结合工程建设实际，特制定本工程款签证制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的建设单位、施工单位、监理单位以及其他相关方。
3. 工程款签证是指建设单位或其授权的代理人对施工单位完成的工程量进行确认，并据此支付相应工程款项的法律行为。
二、工程款签证的基本流程
1. 施工单位按照合同约定完成一定阶段的工程任务后，应及时向监理单位提出工程款支付申请，并提供相应的工程量清单和质量检验报告。
2. 监理单位收到申请后，应在规定时间内对所提工程量的完成情况和质量标准进行核实，并出具初步审核意见。
3. 建设单位在接到监理单位的审核意见后，应组织相关人员进行复核，并在复核无误后签发工程款签证。
4. 施工单位凭工程款签证向建设单位申请支付相应工程款项。
三、工程款签证的要素
1. 工程款签证应明确签证日期、签证编号、合同名称、施工单位名称、工程内容、完成工程量、合同单价、合计金额等关键信息。
2. 签证必须有建设单位或其授权代表的签字盖章，以确保其法律效力。
3. 签证内容应真实、准确，不得有虚假记载或者重大遗漏。
四、争议解决
1. 如施工单位对监理单位的初步审核意见有异议，可向建设单位提出书面申诉，由建设单位协调解决。
2. 如因工程款签证引发的争议，各方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由建设单位负责解释。
2. 各参与方应严格遵守本制度，确保工程款项的透明、合理支付。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程签证办理流程及内容
为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于公司最终办理工程决算，保障公司利益，制定本办法。
一、工程签证的适用范围
工程签证是按照施工发承包合同的约定，由发承包双方代表、监理、施工单位等就施工过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
工程签证适用如下范围：
1、承包人依据业主“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作或合同约定实际核实工程量的工作。
2、承包人根据设计院出具的“设计变更通知单”或“设计修改图”（必须经业主签字确认）而变更的施工工作，如在发出“设计变更通知单”或“设计修改图”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证。
3、承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的“设计变更技术洽商记录”而变更的施工工作。
如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的不予签证的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列。
二、办理工程签证的流程
1、工程签证由承包人的项目经理根据相关变更事项向项目监理部提出。
同时提交“工程变更签证单”及签证依据，返工重做的应有现场实体照片。
“工程变更签证单”及上述书面依据的格式见附件。
2、项目监理部收到“工程变更签证单”后应对该单的依据、实物工作量（及时签认）、完成质量是否符合合同及有关规定进行核查，然后提交工程部复核。
3、工程部逐级复核，专业工程师对经监理核查认可的“工程变更签证单”
和内容进行复核，并签署意见。
4、成本部对该项“工程变更签证单”的书面依据及单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际水平进行审查。
签署意见后提交总经理（或工程主管）批准。
经批准的“工程变更签证单”由综合办留存、登记后经工程部发还承包人。
三、工程签证的确认
1、工程部专业工程师负责承包人签证变更的施工、检查质量并审查“工程签证”中所列的施工项目完成情况，是否符合要求。
2、工程部（总工）负责是否按方案施工，审查过程并核实结果是否符合要求。
3、成本部负责审核“工程签证”的工作量，审查“工程签证”的单价、金额是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平；对无图纸及临时性类工作，工程量由成本部、工程部、项目监理，施工单位四方共同现场确认，单价由承包人根据施工合同或市场报价后由成本部审核。
4、总经理（或工程主管）负责“工程变更签证单”的批准。
工程签证除总经理签字批准确认外，其余任何签字均只代表对该签证发生的基本状况的认可。
5、设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分，一经确认，发包人和承包人双方必须按规定严格执行。
6、签证单必须唯一编号，相关日期，各相关单位的签字盖章，否则不予认可。
7、工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，（返工重做的）并附有现场实体照片，反映事件的真实、全面和关联有效性。
填写时必须注明具体签证原因、具体位置、标高、轴线、尺寸、数量、材料、人工、
机械台班等。
涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。
同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；所得数量应有逻辑关系清晰的计算式并附图；对内容不全的，事实表述不清或容易引起歧义的，对完成的工作未作定量描述的将作为无效签证处理。
8、所有的签证必须事件完成必须在14天内完成办理，14天内审核完成(如期限内不提出视为放弃，未提出审核异议视为认可）在本办法规定的时间内未办理，任何个人签字补办的变更、签证一律无效。
9、确定变更价款按下列方法执行：
（1）双方确认的合同施工图预算或清单中已有适用于变更工程的价格或者让利条件的，按已有的执行；
（2）按合同预算或清单无法确定价款的，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行；
（3）“工程签证”的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该签证无效。
10、因事件发生突然，须紧急处理的事件，工程签证可请示后事后按正常程序办理，但必须有现场工程师及成本部人员签字。
11、经审核的“工程变更签证单”经总经理签字确认并加盖签证核定章后作为结算或付款的依据。
水岸国际工程管理部
2015年10月25日。