2.1 合同通用条款
通用合同条款-
通用合同条款-1 定义1.1 1.1 “合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、“合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
附录和构成合同的所有文件。
1.2 1.2 “合同价”“合同价”“合同价”系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的价格。
支付给承包人的价格。
1.3 1.3 “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其它材料。
它材料。
1.4 1.4 “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。
承包人应承担的其它义务。
1.5 1.5 “通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
1.6 1.6 “专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
1.7 1.7 “发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
1.8 1.8 “承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
“承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
1.9 1.9 “监理人”“监理人”“监理人”指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监理的当事人。
理的当事人。
1.10设计单位:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本水利水电工程进行设计的单位。
工程设计单位仅对其设计的图纸负责。
1.11 1.11 “项目现场”指专用条款中指明的地点。
合同通用条款
合同通用条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为:1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件,附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料.4)“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
5)“合同条款”系指本合同条款。
6)“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
7)“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
8)“项目现场”系指不呢合同项下货物安装、运行的现场。
其名称在合同专用条款中指明。
9)“天”指日历天数。
2、适用性2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。
3、标准3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。
如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
3.2除非技术规定中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
4、使用合同文件和资料4.1没有买方事先书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
4.2没有买方事先书面同意,除了履行本合同外,卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。
4.3除了合同本身以外,合同条款第4.1条所列举的任何文件时买方的财产。
如果买方有要求,卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。
5、专利权5.1卖方应保证,买方使用该货物或货物的任何一部分是,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
合同通用条款范本
合同通用条款范本
第一条定义与解释
[具体术语及定义]
第二条合同主体
1. 甲方:[甲方详细信息]
2. 乙方:[乙方详细信息]
第三条合同标的
明确合同所涉及的具体事项或产品、服务等。
第四条合同价款及支付方式
1. 合同总价款为[具体金额]。
2. 支付方式:[详细说明支付的时间、方式等]。
第五条交货/服务时间与地点
1. 交货/服务时间:[具体时间]。
2. 交货/服务地点:[具体地点]。
第六条质量标准与验收
1. 质量标准:[明确质量要求]。
2. 验收方式:[具体验收流程和标准]。
第七条双方权利与义务
(分别详细阐述甲方和乙方的权利与义务)
第八条违约责任
(明确双方在违约情况下的责任和处理方式)
第九条保密条款
(规定双方在合同履行过程中的保密责任和义务)
第十条争议解决
如发生争议,双方应通过[协商、仲裁或诉讼等方式]解决。
第十一条不可抗力
(说明不可抗力的定义和处理方式)
第十二条合同变更与终止
(规定合同变更和终止的条件与程序)
第十三条其他条款
(可包括通知与送达、法律适用等其他相关条款)
需注意,这只是一个基础的通用条款范本,实际应用中应根据具体业务和法律要求进行针对性的修改和完善。
合同通用条款
协议通用条款第一条定义和解释下列用语在本协议中有特定的含义:1.1建设单位:是指承担项目直接投资责任的业主,是本协议中委托施工任务的一方。
本项目的建设单位是西藏林芝地区交通局,它的执行机构是公路管理局农村公路管理处,他负责协调本工程建设过程中的一切事宜。
1.2承包单位:是指与建设单位签订了协议协议的施工单位。
承包单位的法人代表在协议协议上签字,负责协调解决与本协议有关的一切事宜。
1.3监理单位:是指获得交通主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书、具有独立法人资格的单位。
并受建设单位的委托,承担本工程施工监理任务。
1.4协议:是指由协议协议书、协议条款、施工技术规范、设计文献、工程量清单以及建设单位和承包单位共同签署的各类补充文献的总称。
1.5工程:是指永久工程和临时工程。
永久工程是指列入协议之内,必须完毕的所有工程(涉及监理单位签发的变更增减工程);临时工程是指实行永久工程所需要的各种临时工程(如便道、便桥、供水、供电、防洪、排水、房屋建筑及操作场地等)。
1.6工程数量:是由设计文献提供列入工程量清单中为承包单位而提供的计划数量,不作为支付的依据。
1.7协议单价:是由承包商投标文献中所填入工程量清单单价栏内的价格,协议单价将作为工程结算的依据。
1.8设计文献:是指协议文献中向承包单位提供的图纸和技术及监理单位签署的变更设计图纸和技术资料,也涉及由承包单位经监理单位批准的图纸和技术资料。
1.9规范:是指建设单位指定采用的施工技术规范。
涉及监理单位提出的对施工技术规范的增长和修改;以及承包单位提出、并经监理单位批准的对施工技术规范的增长和修改。
规范是本工程施工的技术规定。
1.10施工设备:是指为完毕本工程所需的所有设备、器具等,不涉及构成永久工程一部分的设施或其它物品。
1.11书面:是指手书、打印的文献、信函、普通电报或传真电报等。
第二条监理单位2.1监理单位的负责人是总监理工程师,其工作机构是本协议工程监理部。
合同通用条款
合同通用条款合同通用条款(General Terms and Conditions of Contract)第一条:合同主体1.1 本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)签订。
1.2 甲方是指合同中提供产品或服务的一方;乙方是指从甲方购买产品或服务的一方。
第二条:合同内容2.1 合同内容包括但不限于产品种类、数量、价格、交付时间、付款方式、质量要求等。
2.2 合同附件、补充协议等与本合同具有同等效力。
第三条:产品3.1 产品的具体种类、规格、质量等由甲方根据乙方需求确定。
3.2 乙方有权对产品进行检验,如发现质量问题可以向甲方提出退换货请求。
第四条:价格和付款方式4.1 产品的价格由甲方在合同中明确指定,乙方应按时支付全额款项。
4.2 付款方式可以是现金、转账、支票等,双方应在合同中明确约定。
第五条:交付时间和方式5.1 甲方应按照合同约定的时间将产品交付给乙方。
5.2 产品的交付方式可以是快递、航运等,双方应在合同中明确约定。
第六条:质量保证6.1 甲方保证产品符合合同规定的质量要求,如发现质量问题,乙方可以要求退换货或修理。
6.2 乙方在收到产品后应尽快进行检验,如发现质量问题应在7天内向甲方提出书面申请。
第七条:知识产权7.1 甲方对合同中涉及的知识产权享有所有权。
7.2 乙方未经甲方书面许可,不得使用、复制、修改或传播甲方的知识产权信息。
第八条:违约责任8.1 如果一方违反了本合同的约定,应承担相应的违约责任。
8.2 被违约方可以要求违约方承担违约金或采取其他补救措施。
第九条:争议解决9.1 合同履行过程中发生的争议应由双方友好协商解决。
9.2 如果协商不成,争议应提交至双方约定的仲裁机构进行调解。
第十条:解除合同10.1 双方可以书面协议解除合同。
10.2 在不可抗力或其他正当事由导致合同履行变得不可能或丧失意义时,双方可以解除合同。
第十一条:其他事项11.1 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
合同通用条款范本
合同通用条款范本一、定义与解释1.1 合同:指双方当事人就特定事项达成的协议,具有法律约束力。
1.2 乙方:指合同的另一方当事人。
1.3 甲方:指合同的一方当事人。
1.4 生效日期:指合同生效的日期,即双方当事人签署合同的日期。
1.5 有效期:指合同有效的期限,即合同生效日期起至合同终止日期止。
1.6 终止日期:指合同终止的日期,即合同有效期届满的日期。
二、合同内容2.1 本合同包括但不限于以下条款:合同目的、合同期限、合同终止、付款方式、违约责任、争议解决、保密条款等。
2.2 本合同的附件包括但不限于以下文件:附件一、附件二等。
附件与本合同具有同等法律效力。
三、合同目的3.1 甲方与乙方根据双方的协商,就特定事项达成本合同。
3.2 本合同的目的是明确双方的权利和义务,维护双方的合法权益。
四、合同期限4.1 本合同自生效日期起至有效期届满止。
4.2 若双方当事人同意,本合同可以提前终止或延期。
终止或延期的通知应以书面形式提前通知对方。
五、合同终止5.1 本合同在以下情况下终止:a) 合同有效期届满;b) 双方当事人书面协商一致终止;c) 依法解除合同;d) 合同目的实现或不可能实现。
六、付款方式6.1 甲方应按照本合同约定的金额和时间向乙方支付款项。
6.2 付款方式包括但不限于以下方式:银行转账、现金支付等。
6.3 甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方提供付款凭证。
七、违约责任7.1 若甲方或乙方违反本合同的任何条款,应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应向对方支付违约金,违约金的金额由双方当事人协商确定。
7.3 若违约方给对方造成损失,应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决8.1 若在履行本合同过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成,双方同意将争议提交至本合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
8.3 仲裁裁决是终局的,对双方当事人有约束力。
九、保密条款9.1 双方当事人应对本合同涉及的商业秘密和机密信息进行保密。
2.1合同通用条款
合同通用条款第一条定义和解释1.1 定义在本合同(如下文所定义的)中, 下列词及词句(除非合同条款中另有约定)应具有本款所赋予的含义1.1.1 合同是指合同协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、招标文件、投标书及其附件、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
1.1.2 合同协议书是指构成本合同一部分、需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同成立的文件。
1.1.3 合同专用条款是指业主与承包商根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改,是构成本合同的一部分。
1.1.4 合同通用条款是指根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款,是构成本合同的一部分。
1.1.5 合同图纸是指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料),是构成本合同一部分的具有同样名称的文件,包括业主依据第 4.2 款发出的任何补充图纸。
1.1.6 投标书是指承包商根据合同的各项约定,为工程的实施、完成和修补任何缺陷,向业主提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件。
1.1.7 投标书附件是指附于投标书之后的、已填写完内容的构成本合同一部分的文件。
1.1.8 中标通知书是指业主对投标书的正式接受函。
人的任何受让人。
是指协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但除非承包商同意,不指此当事1.1.10 承包商是指其投标书已为业主接受并在协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指此当事人的任何受让人。
1.1.11 业主代表是指由业主指定负责履行本合同第9.1 款所提及工作的人。
1.1.12 项目经理是指承包商在《合同专用条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.13 监理单位是指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
合同通用条款(一)
合同通用条款(一)一、合同目的与范围本合同旨在明确双方的权利和义务,保障各方的合法权益。
本合同适用于双方签署的所有业务合作协议、销售合同、劳动合同等。
二、合同形式与签署1.合同形式本合同采用书面形式,双方必须亲笔签署,并加盖公章或个人章。
2.签署顺序双方按照先后顺序签署本合同,签字顺序以履行方先签署为原则。
三、合同条款1.合同约定双方根据自愿原则,在平等互利的基础上签署本合同,共同遵守以下条款。
2.合同生效与期限本合同自双方签字并加盖公章之日起生效,期限为_______年(月/天)。
四、权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务。
(2)甲方有权使用乙方提供的产品或服务。
(3)甲方应根据合同约定,按时支付乙方所提供的产品或服务费用。
2. 乙方权利与义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务。
(2)乙方有权收取甲方支付的产品或服务费用。
(3)乙方应按时提供合格的产品或服务,并确保满足甲方需求。
五、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按合同约定支付费用,甲方应承担利息、滞纳金等违约金,并赔偿乙方因此所造成的实际损失。
2.乙方违约责任如乙方未按时提供合格的产品或服务,乙方应承担甲方因此遭受的直接损失,并及时补偿甲方。
六、合同解除与终止1.甲方有权解除合同的情况(1)乙方严重违反合同约定,且经甲方书面通知后,仍未改正;或者乙方多次违反合同约定,且在一定期限内未改正。
(2)乙方存在重大违约行为,严重损害甲方利益。
2.乙方有权解除合同的情况(1)甲方严重违反合同约定,且经乙方书面通知后,仍未改正;或者甲方多次违反合同约定,且在一定期限内未改正。
(2)甲方存在重大违约行为,严重损害乙方利益。
七、争议解决如因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任一方可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、法律适用与其他本合同适用中华人民共和国法律,对于本合同未尽事宜,双方可协商解决并作出补充协议。
合同条款通用部分
合同条款通用部分
1. 合同目的:本合同的目的是明确双方的权利和义务,确保双方的合法权益。
2. 合同期限:本合同自双方签署之日起生效,至合同约定的终止日期止。
3. 合同变更:任何对本合同的修改或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。
4. 合同解除:若一方违反合同规定,导致另一方无法履行合同义务,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
5. 合同履行:双方应按照合同约定的内容和期限履行各自的义务,并保证合同的履行不受到任何干扰。
6. 合同保密:双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密,不得向第三方透露。
7. 合同争议解决:双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
若协商无果,应提交至有管辖权的仲裁机构解决。
8. 合同生效:本合同经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
以上为合同条款通用部分,具体合同内容还需根据具体情况进行调整和补充。
(完整版)通用合同条款
(完整版)通用合同条款第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲,以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书:指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指由监理人填写并签署的,名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录:指由监理人填写并签署的、附在投标函后,名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求:指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7 监理大纲:指监理人在投标文件中的监理大纲。
1.1.1.8 监理报酬清单:指监理人投标文件中的监理报酬清单。
1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指委托人和(或)监理人。
1.1.2.2 委托人:指与监理人签订合同协议书的当事人,及其合法继承人。
1.1.2.3 监理人:指与委托人签订合同协议书的当事人,及其合法继承1.1.2.4 委托人代表:指由委托人任命,并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师:指由监理人任命,代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人:指在本工程监理范围内,与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
1.1.3 工程和监理1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 监理服务:指监理人接受委托人的委托,依照法律、规范标准和监理合同等,对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。
建设工程施工合同通用条款(通用)
建设工程施工合同通用条款(通用)(二)第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为,维护合同各方的合法权益,促进建设工程施工管理工作的有序进行,特制定本合同通用条款。
1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______,工程规模包括但不限于___。
第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等,并及时提供工程所需的合理资源。
3.1.2按约定支付工程合同价款,并及时支付临时工程款项、进度款项等。
3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备,并选择具备资质的施工人员参与工程建设。
3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工,并按时完成合同约定的工程进度。
3.2.3配合甲方进行工程验收,提供相关技术资料和文件。
第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___(大写)人民币,甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。
第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。
具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。
第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中,由于施工需要或技术要求,若需要建设临时工程,须事先与甲方协商并取得一致意见。
第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更,应向乙方提出变更工程的具体要求,并按照约定支付额外费用。
第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。
第九条保修责任9.1完工之日起,乙方有义务对工程质量进行保修。
保修期限为合同约定的__个月。
第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设,甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。
10.2若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。
《合同通用条款》的内容
《合同通用条款》的内容1. 嘿,合同里的保密条款可太重要啦!就好比你有个超级秘密,不想让别人知道,这时候保密条款就是保护你的大伞呀!比如说你发明了一个超厉害的东西,告诉了合作方,要是没有保密条款约束,那他们转头就告诉别人了,你不得气死呀!所以保密条款一定得重视起来。
2. 还有哦,违约责任条款也是不能小瞧的!这就好像是一道防线,要是一方违约了,就得承担后果。
比如说你们约定好一起做个大项目,对方突然撂挑子不干了,那有违约责任条款在,就能让他负责呀,不然你岂不是亏大了!合同里的这个条款可不能忽视呀。
3. 哇塞,终止条款也很关键呀!这就如同一个开关,到了特定的时候就可以关上合作的大门。
比如说合作过程中出了大问题,没办法继续了,有终止条款明确规定,大家就知道该怎么体面地结束啦,不然不就乱套了嘛!大家可得好好理解这个条款呀。
4. 嘿,变更条款也不能忘啊!想象一下,就像你走在路上突然想换条路走一样。
合同实施过程中有些情况变了,那有变更条款就可以按规矩调整呀。
比如原定的交货地点有问题了,有变更条款就能合理解决,不然多麻烦呀,对不对?5. 付款条款也是很重要的呢!这好比是吃饭给饭钱一样理所应当呀。
比如说你完成了工作,对方就得按约定付钱呀,要是没有明确的付款条款,对方拖拖拉拉不给钱,那你不得着急上火呀!所以这个条款可一定要看仔细了。
6. 争议解决条款也超级重要呀!这就像是有了个裁判,当有矛盾的时候出来主持公道呀。
比如说合作中出现分歧了,有争议解决条款规定好办法,大家就不用吵得不可开交啦,可以心平气和地解决呀,多好呀!这个条款真的是必不可少呀!我的观点结论:合同通用条款的每一条都很重要,在签订合同前一定要仔细研究清楚,确保自己的权益得到充分保障。
合同通用条款
合同通用条款本通用条款适用于任何形式的合同,无论是书面合同、口头合同还是电子合同,旨在确保各方的权益得到保护并确立合同履行的基本规范和约束。
第一条合同的目的与效力1.1 合同的目的是为了明确各方之间的权利和义务,促进双方达成合作共识,并为合同的履行提供法律保障。
1.2 合同的效力以法律规定为准,则合同的签署和履行应与相关法律法规保持一致。
第二条合同的订立与签署2.1 合同的订立应当基于自愿、平等和互利的原则,并经过各方协商一致。
2.2 合同应当以书面形式进行记录,确保内容明确、具体、完整,并由各方签署或盖章确认。
2.3 如涉及到在线合同签署,各方应在网络环境下按照合同平台规定完成相应的电子签名程序。
第三条合同的内容3.1 合同应明确规定各方的基本信息,包括但不限于姓名(名称)、住所(营业地址)、联系方式等。
3.2 合同应具备明确的合同目的和准确的工作职责划定,确保各方权益的平衡和合理分配。
3.3 合同应约定合同期限、履行方式、付款方式、违约责任等相关条款。
第四条合同的解除与终止4.1 合同的解除应当遵循以下情况:(1) 经各方协商一致;(2) 根据法律、法规的规定;(3) 出现不可抗力等特殊情况。
4.2 终止合同应根据约定或法律规定进行操作,并及时通知对方。
第五条合同的争议解决5.1 合同争议应当通过友好协商解决,各方应保持积极的沟通与合作。
5.2 若协商未能解决争议,则可协商选择仲裁、诉讼等方式解决争议。
第六条其他条款6.1 本合同无论因履行本合同或解释本合同所发生的争议,提交中国人民仲裁院(适用以下任何一个中国人民仲裁院并在规定的仲裁期限内按照其规则仲裁)仲裁解决。
6.2 本合同适用中华人民共和国法律,对本合同的解释、效力、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律管辖。
6.3 本合同自双方签署之日起生效,有效期为合同约定期限。
本通用条款作为合同的基础部分,是双方签署合同的前提和依据。
各方在签署合同前应仔细阅读并理解条款内容,并保证其具备签署合同的法定资格和权利。
合作合同通用条款
合作合同通用条款以下是一般情况下合作合同的通用条款,仅供参考。
合作合同通用条款(二)第一条合同目的及背景1.1 合同目的:本合同的目的是确立双方的合作关系,明确各方的权利和义务,为双方的共同利益提供保障。
1.2 合同背景:根据双方自愿、平等、自主的原则,经过充分协商和沟通达成以下合作协议。
第二条合作内容及方式2.1 合作内容:双方将根据本合同的约定,在业务范围、时间、地点和方式等方面进行合作。
2.2 合作方式:双方可以采取联合经营、合资、合作开发等方式进行合作,具体方式由双方协商确定。
2.3 合作期限:本合同的合作期限为______年,自合同生效之日起计算。
第三条权利与义务3.1 双方的权利和义务应根据合同的约定进行履行,任何一方不得违反合同约定,损害对方的权益。
3.2 甲方的权利与义务:甲方应充分发挥自身的技术、资源和能力,履行本合同的约定,并按时提供相关服务和支持。
3.3 乙方的权利与义务:乙方应按时支付合同约定的费用,并在甲方的指导下,积极配合甲方的工作,完成合同任务。
第四条保密条款4.1 双方应对合同过程中涉及的商业秘密、技术数据、经营策略等信息进行保密,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露。
4.2 在合同终止后,保密条款仍然有效,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露与合同有关的信息。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 一方的违约行为不应免除对方继续执行本合同的义务,并不影响对方对违约方的其他法律行为的追究。
第六条合同变更6.1 本合同的任何变更应以书面形式进行,并经双方的书面同意方可生效。
6.2 双方关于合同变更的协商应在变更发生前予以通知,并就变更后的事项达成一致。
第七条分公司与分支机构7.1 双方合作期间,如一方需要在对方所在地设立分公司或分支机构,应经对方同意,并按照相关法律法规的要求办理相关手续。
合同协议书和合同通用条款
合同编号:_______甲方(以下简称“甲方”):____________________乙方(以下简称“乙方”):____________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,就以下事项达成一致,特订立本合同,以资共同遵守。
一、合同标的1.1 本合同标的为:____________________(具体项目或商品名称)。
1.2 甲方承诺提供的产品或服务符合国家相关法律法规及行业标准。
二、合同金额2.1 本合同金额为人民币_______元整(¥_______元),大写:____________________。
2.2 甲方应在合同签订之日起_______个工作日内支付合同总额的_______%,即人民币_______元;剩余的_______%在乙方完成合同约定的工作后_______个工作日内支付。
三、交付期限3.1 乙方应在合同签订之日起_______个工作日内完成合同约定的全部工作,并向甲方提交交付成果。
3.2 甲方应在收到乙方交付的成果后_______个工作日内进行验收,如无异议,视为验收合格。
四、质量要求4.1 乙方提供的产品或服务必须符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 乙方保证产品或服务的质量不低于合同约定的标准,如因质量问题导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款5.1 甲方和乙方对本合同内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。
5.2 未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露对方商业秘密。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按时支付款项,应向乙方支付_______%的违约金。
6.3 乙方未按时交付产品或服务,应向甲方支付_______%的违约金。
七、争议解决7.1 甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
7.2 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同的通用条款
合同的通用条款【实用版】目录一、合同的定义与分类二、合同的通用条款1.合同主体2.合同标的3.合同的履行4.合同的变更与解除5.合同的违约责任6.争议解决方式7.其他相关条款正文合同,是指平等主体的当事人依法自愿订立、设立、变更、终止民事权益义务关系的协议。
合同是民事法律关系的重要表现形式,是市场经济活动中最为常见的法律行为。
根据合同的性质、内容和形式的不同,可以将合同分为买卖合同、租赁合同、借款合同、承揽合同、建设工程合同等。
合同的通用条款是指在各类合同中普遍存在的、具有共性的条款。
以下是合同的通用条款:1.合同主体:合同主体是指参与合同的当事人,包括自然人、法人和其他组织。
合同主体应当具备相应的民事行为能力,并能够独立承担民事责任。
2.合同标的:合同标的是指合同当事人之间权利义务关系所指向的对象,包括财物、行为、智力成果等。
合同标的应当符合国家法律法规的规定,不得违反公序良俗。
3.合同的履行:合同的履行是指合同当事人按照约定的内容和方式,实现合同目的的过程。
合同当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务。
4.合同的变更与解除:合同的变更是指合同当事人依法经过协商一致,对合同的内容进行修改的行为。
合同的解除是指合同当事人依法行使解除权,使合同效力消灭的行为。
5.合同的违约责任:合同的违约责任是指合同当事人一方不履行或者不适当履行合同义务,给对方造成损失,应当承担的民事责任。
违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金等。
6.争议解决方式:争议解决方式是指合同当事人在发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决纠纷的途径。
7.其他相关条款:除上述条款外,合同还可能包括一些其他相关条款,如保密条款、法律适用条款、合同的生效条件等。
了解合同的通用条款有助于当事人在订立合同时明确各自的权利义务,确保合同的合法性和有效性。
合同通用条款
合同通用条款一、引言本合同通用条款(以下简称“条款”)旨在确保合同双方的权益并规范双方的行为。
本合同适合于任何形式的合同,包括但不限于销售合同、服务合同、租赁合同等。
二、定义1. 合同双方:指签订本合同的各方当事人,包括甲方和乙方。
2. 甲方:指合同中被指定为甲方的一方当事人。
3. 乙方:指合同中被指定为乙方的一方当事人。
三、合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务,确保双方在合同履行过程中的合法权益,并约定双方在发生争议时的解决方式。
四、合同条款1. 合同有效期:本合同自双方签字之日起生效,有效期为______年/月/日至______年/月/日。
在有效期届满前,双方如需继续合作,应另行签订补充协议。
2. 合同变更:任何对本合同的修改、补充或者终止,应经双方书面商议一致,并由双方的授权代表签字确认。
3. 付款方式:乙方应在甲方提供的付款截止日期前支付合同金额的______%作为预付款,余下款项应在合同履行完毕后的______天内支付。
4. 违约责任:任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5. 保密条款:双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,并不得向第三方披露。
6. 争议解决:双方如发生争议,应首先通过友好商议解决。
如商议不成,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
7. 不可抗力:如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并互相商议解决办法。
不可抗力因素包括但不限于战争、地震、火灾、罢工等不可预见且无法避免的事件。
五、其他条款1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同的任何修改、补充或者解除应以书面形式进行。
4. 本合同的效力、解释、履行和争议解决均适合中华人民共和国法律。
六、附则本合同的任何修改、补充或者解除应经双方书面商议一致,并由双方的授权代表签字确认。
合同的通用条款
合同的通用条款一、引言本合同的通用条款(以下简称“条款”)是指适用于各类合同的一般性规定。
本条款旨在为合同当事方提供一个基本框架,以确保双方的权益得到充分保护,并明确各自的责任和义务。
双方在签署本合同之前,应仔细阅读并理解本条款的内容。
二、定义1.本合同中所使用的下列词汇应具有如下含义:–“甲方”指合同的一方;–“乙方”指合同的另一方;–“合同”指甲乙双方达成的具有法律约束力的协议;–“生效日期”指合同生效的日期;–“终止日期”指合同终止的日期;–“违约”指一方未履行合同规定的义务;–“赔偿”指违约方向守约方支付的经济补偿;–“法律”指适用于本合同的相关法律法规。
2.本条款中的单数形式亦包括复数形式,反之亦然。
三、合同的生效与终止1.本合同自双方在合同上签字之日起生效,有效期为自生效日期至终止日期。
2.若双方需终止本合同,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后终止。
终止通知应提前不少于30天。
3.本合同的终止不影响终止前已经产生的权利和义务。
四、合同的履行1.甲方应按照本合同的约定,提供相应的产品或服务。
2.乙方应按照本合同的约定,支付相应的费用。
3.甲方和乙方应在合同生效后的指定时间内履行各自的义务,如未能按时履行,应承担相应的违约责任。
4.双方应保持及时、准确、完整地向对方提供有关合同履行的信息。
五、违约责任1.若一方违约,应向对方支付相应的赔偿金。
赔偿金的数额应根据违约的性质和情节进行协商确定。
2.若一方严重违约,对方有权解除合同,并要求违约方支付相应的违约金。
3.对于因不可抗力导致的违约,双方可协商解决或采取合理的措施减轻损失。
六、知识产权1.甲方在提供产品或服务过程中,应确保不侵犯乙方或第三方的知识产权。
2.乙方在使用甲方产品或服务过程中,应遵守相关的知识产权法律法规。
3.乙方不得非法复制、传播、销售或以其他方式侵犯甲方的知识产权。
七、保密条款1.双方应对对方提供的商业秘密和机密信息予以保密,并采取必要的措施防止泄露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同通用条款第一条定义和解释1.1 定义在本合同(如下文所定义的)中,下列词及词句(除非合同条款中另有约定)应具有本款所赋予的含义: 1.1.1 合同是指合同协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、招标文件、投标书及其附件、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
1.1.2合同协议书是指构成本合同一部分、需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同成立的文件。
1.1.3合同专用条款是指业主与承包商根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改,是构成本合同的一部分。
1.1.4合同通用条款是指根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款,是构成本合同的一部分。
1.1.5合同图纸是指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料),是构成本合同一部分的具有同样名称的文件,包括业主依据第4.2款发出的任何补充图纸。
1.1.6投标书是指承包商根据合同的各项约定,为工程的实施、完成和修补任何缺陷,向业主提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件。
1.1.7投标书附件是指附于投标书之后的、已填写完内容的构成本合同一部分的文件。
1.1.8中标通知书是指业主对投标书的正式接受函。
1.1.9业主是指协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但除非承包商同意,不指此当事人的任何受让人。
1.1.10承包商是指其投标书已为业主接受并在协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指此当事人的任何受让人。
1.1.11业主代表是指由业主指定负责履行本合同第9.1款所提及工作的人。
1.1.12项目经理是指承包商在《合同专用条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.13监理单位是指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.1.14监理工程师是指监理单位委派本工程的总监理工程师或是在合同条件中指明的当事人。
1.1.15独立分包商是指由业主直接发包的、从事承包商承包范围之外的、但却与本合同工程有关其它任何工作的任何其他承包商。
1.1.16指定分包商和供应商是指第48.1款中提及的由业主指定或批准的但由承包商与其签订施工合同的分包商或供应商;在合同中指明要求承包商向其分包某些工作的分包商或向其采购某些物资的供应商。
1.1.17保修书是指第51条提及的,由甲、乙双方签署的约定永久工程保修事宜及其双方的权利、义务的保修协议。
1.1.18保修期是指投标书附件中注明的并且在保修书中约定的保修工作开始和结束的期间。
1.1.19小时或天小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.20竣工验收整体工程完工并按第49.2条规定的程序及在政府相关部门的监督下,进行“四方”验收。
1.1.21竣工验收证书是指按照第49.4款由业主、监理工程师、承包商和设计人四方共同签署、由监理工程师向承包商颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。
1.1.22竣工移交证书“竣工移交证书”是指按照第49.8款由业主向承包商颁发的证明承包商已向业主移交工程并且这种移交行为已被业主接受的文件。
1.1.23保修责任证书是指保修书中提及的,表明承包商已经完全履行完毕保修书中的保修义务并完成任何工作的证明文件。
1.1.24合同价格是指第37.1款中提及的合同价格,包括暂定金额。
1.1.25保修金是指业主根据第38.9款约定留存的所有金额的总和。
1.1.26费用是指现场之内或之外已正当发生或将要发生的全部开支,包括管理费和应合理分摊的其它支出,包括利润、规费和税金。
1.1.27工程是指永久工程和临时工程,或视情况指二者之一。
1.1.28永久工程是指根据合同将实施的永久性工程(包括工程设备)。
1.1.29临时工程是指各类为了实施和完成工程及修补任何缺陷所需要的全部临时性工程(但承包商的施工机械设备除外)。
1.1.30材料、工程设备是指合同中约定的预定构成或构成永久工程一部分的材料、机械、仪器以及类似设备。
1.1.31施工机械设备是指用于实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部机械、装置、仪器和其他设备(临时工程除外),但不包括预定构成或构成永久工程一部分的其他设备、材料和物品。
1.1.32现场是指由业主提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所,以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
1.1.33总包配合费承包商对专业分包商(独立分包商、指定分包商)、指定供应商进行现场管理、协调、配合并对其进度、安全、质量负责所发生的费用。
1.1.34资金保证措施费也称财务费,即为保障完成本合同约定的工作筹集资金而发生的各种费用。
1.2标题本合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用,标题本身不构成合同文件的一部分,在对合同文件进行解释时不应考虑。
1.3解释凡指当事人或当事各方的词应包括公司、企业以及具有法人资格的任何组织。
单数形式的人称代词也包括复数含义,反之亦然,可视上下文需要而定,表明一个性别的人称代词也包括其他性别。
1.4书面形式本合同条款任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指示、同意、批准、证书或决定等,除非合同中另有约定,一律应是书面形式,且不得无故扣押或拖延。
此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的接收地址或传真号码,或邮寄地址等应在合同条款中约定。
1.5联系方式承包商应在合同协议书签订后7天内,以书面形式将承包商的下述联系方式通告业主:1、承包商公司的通信地址以及联系人;2、承包商公司的电话以及传真;3、承包商接受工程款项的法定名称;4、承包商派驻本工程的主要工作人员的名单以及所承担的工作;5、承包商公司的主要领导人员的名单、联系方式以及职务。
第二条合同文件及其语言文字和适用法律2.1 语言和文字除非合同中另有约定,本合同的拟定和解释使用中文(简体)。
如果本合同文件需要译成另一种或几种语言文字,中文应为合同主导语言,具有优先解释权。
2.2 适用法律法规和规章本合同适用中国法律、行政法规及地方政府的相关法规。
合同另有约定除外,国家及地方政府的建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。
2.3 合同文件的组成及解释顺序构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。
如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾,应以合同规定的法律解释顺序解决,或合同文件中出现明显错误时,承包商以书面形式通知业主,业主向承包商做出必要的书面解释及澄清。
受本款上述约定制约,合同文件的组成及法律解释顺序如下:1、合同协议书2、中标通知书3、合同专用条款4、业主制定的施工现场管理制度及规定(包括《现场签证管理原则》、《设计变更管理原则》、《项目质量管理制度》、《项目质量奖惩措施》、《项目工地形象管理规定》、《项目工程进度管理制度》、《项目工程现场大检查制度》、经发包方签字确认的施工组织设计、经发包方签字确认的总进度计划、经发包方签字确认的工程做法等)5、合同通用条款6、工程规范和技术说明7、合同图纸(含施工图纸和施工过程中设计院签发的工程洽商、变更等)8、在合同订立和履行过程中,双方签署、签发、签收的与本合同订立和履行有关的协议、信函、纪要、备忘、承诺等文件。
9、投标书及其附件10、投标报价11、招标文件及澄清合同履行中,经双方认可的有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
进一步规定如下:1、对于同一类合同文件,以其最新版本或最新颁发者为准;2、如果合同出现模糊、矛盾或不一致之处(本合同另有约定的除外),以业主的解释和澄清为准;第三条工程规范和技术说明3.1 工程规范和技术说明本项目工作范围、工程管理要求、报价要求和设计施工规范按“工程规范和技术说明”中约定执行。
对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺,按第28.3款执行。
第四条图纸4.1合同图纸业主应按《合同专用条款》约定的日期和套数,将免费向承包商提供晒印蓝图。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
如使用国外或境外图纸,或购买标准图纸,其复制、重新绘制、翻译或购买标准图纸等责任及费用均由承包商负责承担。
业主可以根据工程进度的实际需要而分批提供图纸。
4.2补充图纸和指示业主有权向承包商发出任何图纸或指令,承包商应遵照执行。
4.3图纸供应计划承包商应在合同签订后14天内或进场开工后7天内(以其中较早的时间为准)向业主递交一份承包商根据工程进度要求编制图纸需求计划,图纸需求计划应合理考虑施工准备时间和设计工作时间等综合因素,该计划经业主审批同意后实施(下文简称为“图纸供应计划”)。
4.4图纸中的问题承包商应在上述第4.3款约定的图纸供应计划获得图纸后,将其认为相关图纸中可能存在的疏漏或不足以书面方式报监理工程师和业主,业主将根据具体情况组织图纸会审。
承包商可以在书面报告中附上其关于弥补或修改此类疏漏、不足的建议或方案,以及按此建议或方案实施对合同价格的影响;但不论承包商是否有此类建议或方案,承包商均必须按业主批准或指示的变更实施,并按照合同条款第41条约定的变更计价方式与程序变更合同价格。
如果承包商迟于上述期限提出图纸的疏漏或不足,则其除必须按业主批准或指示的变更实施外,将不会得到任何费用的补偿和工期补偿。
第五条文件版权5.1业主使用承包商的文件由承包商编制的施工文件的版权属于承包商所有,业主及其代理人为了与工程有关的目的,有权复制、使用此类文件。
在征得承包商同意之前,业主不得为了其他目使用、复制承包商的文件或将之提供给第三方。
5.2承包商使用业主的文件业主发给承包商文件的版权应属于业主所有。
承包商可以为了更好的履行合同而复制、使用此类文件。
在征得业主书面同意之前,承包商不得为了其他目的复制、使用业主的文件或将之提供给第三方。
第六条业主的责任和义务6.1业主的一般责任和义务业主应履行合同约定的责任和义务,包括:1、按照工程进度及承包商图纸需求计划提供施工图纸;2、委托监理工程师对工程进行监理;3、按照合同约定履行支付义务;4、遵守任何适用的法律、法规和规章;5、履行合同中约定的其他职责和义务。
第七条业主工作7.1现场的准备和移交业主完成现场准备工作,并向承包商移交现场。
现场应具备以下施工条件,开工后继续负责以下事项遗留问题:1、清除现场内地面及空中障碍,包括房屋拆迁、青苗树木迁移(或赔偿),现场内场地平整;2、水源接口;3、雨水和污水排放接口;4、电源接口;5、水准点及坐标控制点,以书面形式交给承包商,并进行现场交验;对上述条件或工作的具体要求(如水源管径、电源的额定功率、接口的位置等),双方在《合同专用条款》中约定。