建设工程合同管理153模拟题
建筑工程合同管理模拟题
建筑工程合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同法律关系的要素？A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同权利D. 合同义务2. 下列哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人不履行合同义务B. 合同当事人迟延履行合同义务C. 合同当事人履行合同义务不符合约定D. 合同当事人意外不能履行合同义务3. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是：A. 建筑工程合同的标的只能是建筑工程本身B. 建筑工程合同的当事人只能是发包人和承包人C. 建筑工程合同可以约定工程款的支付方式D. 建筑工程合同必须经过政府审批才能生效4. 下列关于合同担保的说法，正确的是：A. 担保只能是财产担保B. 担保只能是人的担保C. 担保只能是物的担保D. 担保可以是财产担保和人担保的组合5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更是指合同内容的变更B. 合同变更是指合同主体的变更C. 合同变更必须经过双方当事人协商一致D. 合同变更只需要一方当事人的通知即可生效二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 下列哪些属于合同履行中的抗辩权？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 任意履行抗辩权7. 下列哪些属于合同的附属义务？A. 通知义务B. 协助义务C. 保密义务D. 履行合同的义务8. 下列哪些属于合同的解除条件？A. 合同当事人协商一致解除B. 合同当事人一方违约解除C. 政府命令解除D. 法院判决解除9. 下列哪些属于建筑工程合同的主要条款？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款10. 下列哪些属于合同违约的补救措施？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 请求赔偿损失三、案例分析题（每题10分，共20分）11. 甲公司与乙公司签订了一份建筑工程合同，合同约定甲公司负责施工，乙公司负责支付工程款。
施工过程中，甲公司因故不能履行合同，乙公司要求解除合同。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理考试模拟试卷及答案
单项选择题1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。
A．物B．施工C．行为D．智力成果2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担。
B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．土地所有权C．抵押人所有的机器设备交通工具D．抵押人的房屋及地上附着物4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。
A．合同B．连带责任保证C．法律D．一般保证5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。
A．业主B．承包人C．监理人D．发包人6、公证机关进行公证一般适用（）原则。
A．公平B．诚实信用C．自愿D．公开7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。
A．中标通知书B．招标公告C．商业广告D．寄送的价目表8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。
A．签订合同之前B．合同成立之后C．要约发生法律效力之前D．要约发生法律效力之后9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。
A．有利于格式条款提供一方B．不利于格式条款提供一方C．不利于格式条款接受一方D．格式条款无效10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。
A．违约B．隐瞒C．缔约过失D．违法答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C单项选择题1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。
A．1年B．2年C．3年D．5年2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。
A．工程所在地B．施工单位所在地C．建设单位所在地D．合同签订地3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
工程合同管理模拟考试试卷
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中，合同双方的权益和义务是通过（）来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中，合同双方应遵守的法律法规包括（）。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中，合同的签订主体包括（）。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括（）。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中，合同双方的沟通和协调应通过（）进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指（）。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括（）。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括（）。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指（）。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括（）。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.某承诺文献超过要约规定期间1天抵达要约人。
按照邮寄文献收函邮局戳记标明旳时间，受要约人是在规定旳时间内投邮，由于邮局错递而延误了抵达时间。
对此状况，该承诺文献应( )。
28A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人原因旳迟到，要约人必须接受该承诺2.必须以第三方财产提供担保旳方式是( )担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金3.设计单位完毕委托设计任务旳1/3工作时，发包人由于其他原因旳考虑准备放弃此工程项目旳建设，经与设计人协商后解除设计协议。
则终止协议后应由( )。
A.设计人返还定金B.设计人应没收定金C.发包人支付约定设计费旳二分之一D.发包人支付实际完毕工作量旳设计费，且定金不返还4.工程师对已经同意承包人隐蔽旳工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后旳重新检查。
检查成果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师旳指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工协议旳规定，对增长旳施工成本和延误旳工期处理应是( )。
A.工期顺延，施工成本旳增长由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本旳增长由承包人承担C.顺延工期，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担5.FIDIC施工协议条件中规定旳缺陷告知期，是指( )旳期限。
A.协议签字日至承包商提交结清单日B.动工日至工程师颁发移交证书日C.动工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认旳竣工日至颁发履约证书日6.当协议履行过程中发现，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能到达补充协议，根据《协议法》，应在( )履行。
38A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币寄存地D.货币使用地7.保证协议旳当事人是指( )。
建设工程合同管理模拟试题一至九
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意)1．可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。
A．效力待定 B．有效 C．不确定 D．无效2．担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。
A．主合同当事人 B．保证人和债务人C．债权人和债务人 D．保证人和债权人3．合同法律关系的客体是指( )。
A．双方的权利 B．双方的义务 C．标的 D．当事人4．监理招标宜采用( )的方式招标。
A．邀请招标 B．竞争性招标 C．公开招标 D．直接发包5．撤回要约通知应在( )到达对方。
A．对方发生承诺之前 B．对方承诺到达要约人之前C．对方承诺生效之后 D．要约到达对方之前6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( )家。
A．3 B．4 C．5 D，67．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按( )执行。
A．当地市场价格 D．原价和新价的平均价格C．原价格 D．新价格8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( )。
A．中止履行合同 B．恢复履行合同C．解除合同 D．终止合同9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( )。
A．需经对方同意B．不需对方同意，但要办理公证C．不需对方同意，但应通知对方D．不需对方同意，也不必通知对方10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。
A．投标须知 B．项目说明书 C．合同条件 D．工程量清单11．建设工程委托监理合同的标的是( )。
A．建设工程 B，监理服务 C．货币 D．监理规划12．“建设工程委托监理合同”属于( )。
A．实践合同 B．单务合同 C．技术合同 D．诺成合同13．因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( )。
A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作 D．其他工作14．建设工程委托监理合同不包括( )内容。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题建设工程合同管理是一个复杂而又高效的过程。
在实际工作中，我们需要保证合同的执行，遵守工程规范和合法法律法规。
为了帮助大家更好地掌握建设工程合同管理的知识和技能，现在我发布了以下的模拟试题，希望对大家有所帮助。
一、基础知识题1.下列哪一项不属于建设工程合同管理的基本原则？A、公开、公正、公平、诚实信用B、合法合规、公开透明、竞争自由、诚实信用C、公开透明、自由竞争、推崇诚信、防止决策失误D、严谨规范、有据可查、依法合规、增信释疑2.以下哪项不是加强建设工程合同管理有效性的关键要素？A、保证合同的合法性和完整性B、严格履行合同义务C、建立健全的施工质量控制和安全生产活动D、确保资金安全和合同资金支付3.建设工程合同履行的质量、进度和费用等方面均需依据合同条款确定，否则会违反下列哪一项法律法规？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》二、案例题某工程项目采用了总包套餐的方式进行，总包方虽未出现违约情况，但由于其未能按时履行付款义务，导致工程质量受到了影响。
建设方根据合同条款，即时向总包方发出催缴请求，并对其进行了责令履行和违约赔偿等制裁。
该案例要求回答下列问题：1、建设方可否对总包方提出违约处罚，有何法律依据？2、总包方对该工程配合不力，是否应该被评为违约方？3、建设方可否隔断支付总包方相应工程款项？三、应用题某工程项目标书出现了两个利益冲突较为明显的投标人，其中甲方的价格虽略低于乙方，但行业口碑及施工技术更为优越，建设方不知如何下决定。
该案例要求回答下列问题：1、建设方需依据以下哪一项法律法规进行选择？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》2、建设方需重点考虑下列哪一点进行权衡决策？A、价格B、施工技术C、行业口碑D、服务质量3、建设方做出决策后，是否应该向所有投标人公布结果？上述试题是关于建设工程合同管理模拟试题，其中涵盖了基础知识题、案例题和应用题三个部分，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理的知识和技能，从而为实际工作中的顺利展开提供保障。
建设工程合同管理模拟题
建设工程合同管理模拟题
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1. 下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物特定 . 合同金额确定 C. 工期确定 D. 质量标准明确
2. 建设工程合同的签订，应当遵循以下哪一原则？
A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 互利原则 D. 所有以上
3. 在建设工程合同中，如果承包商未能按照合同约定的时间完成工作，应当承担什么责任？
A. 违约责任 . 侵权责任 C. 刑事责任 D. 行政责任
二、判断题（每题2分，共20分）
4. 建设工程合同的变更需要得到双方当事人的同意。
5. 在建设工程合同中，承包商有权拒绝执行超出合同约定范围的工作。
6. 如果发包人未能按照约定支付工程款，承包商可以停工。
三、简答题（每题8分，共40分）
7. 请简述建设工程合同的主要条款。
8. 请简述建设工程合同的变更和解除的条件。
9. 请简述在建设工程合同中，如何处理合同争议。
10. 请简述在建设工程合同中，如何确定工程款的支付方式和时间。
四、案例分析题（每题10分，共20分）
11. 某建筑工程公司与甲方签订了一份建设工程合同，合同约定由该公司负责建设一栋办
公楼。
在施工过程中，由于甲方的原因导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公
司应当如何维护自己的权益？
12. 某建筑工程公司在与甲方签订建设工程合同后，发现合同约定的工程质量标准无法达到。
请问，该公司应当如何处理这种情况？。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题：一、选择题（每题2分，共10分）1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型？A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中，以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容？A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程，以下哪种做法不符合民法典律规定？A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中，索赔通常是指：A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式，下列说法正确的是：A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题（每题10分，共40分）案例一：某建筑工程项目，在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理，你会如何处理这一索赔请求？请简述处理流程。
案例二：在一项基础设施项目中，由于设计单位提供的图纸存在错误，导致施工单位返工，增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定，施工单位应如何进行合理索赔？请列出具体的步骤和方法。
案例三：在一次大型商业综合体建设项目中，由于市场原材料价格大幅上涨，原定的合同金额已无法满足实际需要，双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表，你会如何启动合同重新协商的过程？在协商过程中应该注意哪些问题？案例四：某工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员，你应该如何协调发包人和承包人之间的关系，以确保问题得到妥善解决？三、论述题（每题15分，共30分）10. 试述在建设工程合同管理中，如何有效识别和控制合同风险？11. 结合你的工作经验，谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些，并提出相应的解决策略。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 保障工程质量. 控制工程成本C. 维护合同双方的合法权益D. 确保工程按期完成2. 在建设工程合同中，以下哪项不属于合同的主要条款？A. 工程范围. 合同价格C. 违约责任D. 施工工艺3. 合同履行过程中，如需变更合同内容，应当遵循的原则是：A. 双方协商一致. 按照原合同执行C. 单方面决定D. 由第三方裁定4. 关于工程索赔，以下说法错误的是：A. 索赔通常发生在合同履行过程中. 索赔必须以书面形式提出C. 索赔金额可以随意确定D. 索赔应基于合同约定或法律规定5. 合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的基本内容包括：A. 合同的签订. 合同的履行监督C. 工程款的支付D. 合同的变更与解除7. 下列哪些情况可能导致合同无效？A. 违反法律强制性规定. 恶意串通损害他人利益C. 合同标的不明确D. 合同未经公证8. 合同履行过程中可能产生的风险包括：A. 设计变更. 材料价格上涨C. 不可抗力事件D. 施工技术问题9. 有效的合同管理措施包括：A. 定期召开协调会议. 建立合同档案管理系统C. 加强现场监管力度D. 及时处理合同争议10. 合同争议解决的途径包括：A. 友好协商. 提交仲裁委员会仲裁C. 向人民法院提起诉讼D. 请求行业协会调解三、判断题（每题1分，共10分）11. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）12. 合同中的违约金可以由双方协商确定。
（对）13. 不可抗力事件的发生，可以免除当事人的违约责任。
（对）14. 所有合同争议都必须通过法院解决。
（错）15. 合同管理应贯穿于建设工程的全过程。
（对）四、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建设工程合同管理的重要性。
17. 描述一种常见的合同争议及其解决办法。
(参考)建设工程合同管理考试模拟试题
建筑工程合同管理自学考试模拟试题1一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）1．企业法人是指[ ]A．企业的总经理B．企业的董事长C．企业D．企业的法定代表人2．对可撤销合同，撤销权人行使撤销权[ ]A．必须在合同正式签订之日起的1年内B．必须在知道或应当知道撤销事由之日起1年内C．必须在合同正式签订之日起的2年内D．必须在知道或应当知道撤销事由之日起2年内3．甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人，由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可向人民法院请求以自己的名义代替乙向丙主张债权，[ ]A．是两个债权债务关系，不允许这样做B．作为甲只能向人民法院起诉主张自己的权利C．可以这样做D．不需向人民法院请求，只要经乙同意，甲可直接向丙追讨债务4．由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任[ ]A．由承包商承担B．由业主承担C．双方协商解决D．各承担一半的损失5．施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误，[ ]A．费用由承包商承担，工期不予顺延B．费用由业主承担，工期不予顺延C．费用由业主承担，工期顺延D．费用由承包商承担，工期顺延6．工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进行重新检验，经检验质量不合格，则[ ] A．发包人承担全部费用B．承包商承担全部费用C．工程师承担全部费用D．发包人和工程师共同承担全部费用7．由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是[ ]A．由发包人承担B．由承包人承担C．双方以书面形式议定D．合同价款不予调整8．一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度[ ]A．不得超过合同总额的10% B．不得超过合同总额的30%C．不得超过当年工程工作量的10% D．不得超过当年工程工作量的30% 9．施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并[ ]A．在4h内以书面形式通知工程师B．在4h内以书面形式通知工程师当地文物管理部门C．在24h内以书面形式通知工程师D．在24h内以书面形式通知工程师10．承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工程交付给发包人？[ ]A．7天B．14天C．21天D．28天11．被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师收到后48小时未答复，[ ]A．承包人可自行复工B．承包人需再等48小时后自行复工C．承包人应再提出复工要求D．承包人可提出工期索赔12．发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起[ ] A．发包人承担工程保管及一切意外责任B．承包人可将工程依法拍卖C．承包人可请求法院依法将工程拍卖D．发包人承担工程保管责任但不承担意外责任13．因供电紧张，施工现场被停电2天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失[ ]A．由承包商自己承担B．由发包人承担C．双方协商解决D．双方各承担一半14．基准日期是指[ ]A．投标截止日期B．合同正式生效日期C．投标截止日期前28天D．合同正式生效前28天15．施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程师发出索赔通知？[ ] A．7天B．14天C．21天D．28天二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）16．合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成？[ ] A．通用条款B．专用条款C．主体D．内容E．客体17．合同法的基本原则是[ ]A．合同自愿原则B．公平、公正原则C．诚实信用原则D．合法原则E．鼓励交易原则18．关于合同转让，以下说法正确的是[ ]A．合同一方可将权利转让给第三人B．合同一方不得将义务转让给第三人C．合同一方不能将权利转让给第三人D．合同一方可将权利和义务同时转让第三人E．合同一方不得将权利义务同时转让给第三人19．以下关于工程分包，正确的是[ ]A．禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包B．总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位C．总承包合同中未约定分包，即使后来建设单位认可，也不得进行分包D．建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完成E．分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次分包20．施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内容有[ ]A．工期B．费用C．利润D．仅发生费用中的直接费E．仅发生费用中的管理费三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）21．单务合同22．要约23．固定价格合24．保留金25．预付款担保四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）26．合同具有哪些法律特征？27．合同债权具有哪些特征？28．可撤销合同有哪些法律特征表现？29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？30．合同信息系统管理具有哪些特点？五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）31．某工程在某次支付工程进度款额为500万元，合同规定可按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可5000元，机械500元；调价的基本费用参照价格为人工20元，材料4000元，机械500元，试确定支付价款的综合调整系数，并计算本次应支付的金额。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
建设工程合同模拟考试
建设工程合同模拟考试一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同中，以下哪项不属于承包人的主要义务？A. 保质保量完成工程. 提供必要的施工图纸C. 负责施工现场的安全D. 按照约定支付工程款2. 在建设工程合同履行过程中，发包人迟延支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停工. 加速施工以尽快完工C. 请求赔偿损失D. 解除合同3. 根据《中华人民共和国民法典》，下列关于合同变更的说法正确的是：A. 任何一方都可以随时提出变更合同. 合同变更需双方协商一致C. 合同变更必须经过法院判决D. 合同变更无需书面形式4. 如果建设工程施工过程中出现设计变更，正确的做法是：A. 由承包人直接执行新的设计. 由发包人通知设计单位进行修改C. 双方协商一致后，签署书面变更协议D. 由监理工程师决定是否变更5. 关于建设工程合同中的违约责任，以下说法错误的是：A. 违约方应当承担违约责任. 不可抗力导致的违约不承担责任C. 违约责任仅限于经济赔偿D. 违约责任可以是继续履行合同二、判断题（每题2分，共20分）1. 建设工程合同中的质量保证期限是由发包人单方面决定的。
（错）2. 发包人有权随时对承包人的施工进度进行检查。
（对）3. 在合同规定的保修期内，如果发现质量问题，发包人无权要求承包人负责修复。
（错）4. 双方可以在合同中约定违约金的数额和支付条件。
（对）5. 若因第三方原因导致工程延期，承包人不需对此承担责任。
（对）三、案例分析题（每题10分，共40分）1. 某建筑工程项目在施工过程中，由于设计图纸出现错误，导致部分结构需要重新施工。
请问在这种情况下，应该如何处理？请结合合同条款进行分析。
2. 承包人在施工过程中发现原材料不符合国家标准，若继续使用将影响工程质量。
作为承包人，应如何依据合同条款处理此事？3. 发包人未能按合同约定时间支付工程款，承包人因此暂停了工程施工。
请问承包人的这种做法是否合理？为什么？4. 工程竣工验收时，发包人认为工程质量存在问题，但承包人坚持认为自己履行了合同义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理153单项选择题第1题：正常监理酬金的直接成本的费用中不包括( )。
A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金参考答案：C第2题：合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。
A.和解B.调解C.仲裁D.协议参考答案：B第3题：施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。
A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日起C.开工之D.约定应付款之日参考答案：D第4题：投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正参考答案：D第5题：按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款参考答案：CP37(二)合同履行的原则。
1．全面履行的原则。
合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。
不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。
因此答案为C。
第6题：某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。
A.订立合同时订立B.订立合同时履行C.履行合同时订立D.履行合同时履行参考答案：B第7题：在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是 ( )。
A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分参考答案：D第8题：开标时判定为无效的投标文件，应当( )。
A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰参考答案：A决标成交阶段的主要工作内容第9题：当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。
A.经对方同意B.通知对方C.由仲裁机构解除D.由人民法院执行解除参考答案：B第10题：施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前( )d以书面形式向承包人发出变更通知。
A.7B.14C.28D.30参考答案：B第11题：施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。
A.承包人在地下管道附近施工的防护措施费用B.承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用参考答案：B第12题：中标通知书发出后的( )d内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。
A.7B.14C.2lD.30参考答案：D第13题：设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止参考答案：B第14题：某工程按FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。
A.25B.30C.40D.50参考答案：C第15题：招标人在投标须知规定的时间组织投标人进行现场考察，考察费用由( )。
A.主管机构负担B.招标人负担C.招标人和投标人平均负担D.投标人负担参考答案：D第16题：招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。
A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划参考答案：D第17题：在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料参考答案：C第18题：( )范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。
A.建设工程设计合同(二)[CF—2000—0210]B.建设工程勘察合同(一)[GF—2000—0203]C.建设工程勘察合同(二)[CF—2000—0204]D.建设工程设计合同(一)[GF—2000—0209]参考答案：B建设工程勘察合同(一)[GF-2000-0203]范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。
第19题：某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。
A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元参考答案：C第20题：公开招标缺点的核心是( )。
A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序参考答案：A第21题：工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。
A.施工进度计划是否拖后B.合同工期C.事件实际造成的延误时间D.工期定额标准参考答案：C工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定。
第22题：标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。
A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议参考答案：D第23题：合同变更的必要条件是( )。
A.变更合同主体B.变更合同内容C.协商一致D.互惠互利参考答案：C合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。
由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对此类合同的变更需要重新登记或审批。
第24题：某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。
但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。
经过3天试验后表明质量合格，到5月 18日有关各方在验收记录上签字。
工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。
A.4月15日B.5月1日C.5月15日D.5月18日参考答案：A承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21天将某一确定的日期通知工程师。
工程师接到承包商申请后的28内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。
第25题：合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任参考答案：A第26题：工程标底是工程项目的( )。
A.合同价格B.工程概算价格C.预期价格D.结算价格参考答案：C第27题：在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。
A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作参考答案：B作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。
“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
可能包括： (1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间； (2)增加监理工作的范围和内容等。
如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。
又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。
“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。
第28题：在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书参考答案：D第29题：建筑工程一切险的保险期限( )开始。
A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期参考答案：A建筑工程一切险(及第三者责任险)第30题：FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金参考答案：C第31题：承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。
A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师参考答案：D第32题：裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。
A.80B.100C.120D.140参考答案：D裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。
一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。
第33题：在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。
A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力参考答案：D第34题：根据FIDIC合同条件的规定，在收到工程师的最终付款证书后，业主应在( )天内向承包商支付工程款。