造价员基础知识考题及答案
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失2.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设工程施工投标报价程序中，确定基础标价的紧后工作是（）。
A. 标书编制B. 选择报价策略调整标价C. 招标文件研究D. 计算投标报价3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起()日内到建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A. 7B. 15C. 28D. 304.(单项选择题)(每题 1.00 分)①确定各分部分项工程项目的概算定额单价；②按照概算定额分部分项工程顺序列出单位工程中分项工程或扩大分项工程的项目名称，并计算工程量；③计算单位工程人.材.机费；④搜集基础资料.熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法；⑤计算企业管理费.利润.规费和税金；⑥计算单位工程概算造价；⑦编写概算编制说明。
按照概算定额法编制概算，以上工作正确的先后顺序是()。
A. ⑦④②①③⑤⑥B. ⑦④①②③⑤⑥C. ④②①③⑤⑥⑦D. ④①②③⑤⑥⑦5.(单项选择题)(每题 1.00 分)详细可行性研究阶段投资估算误差率为（）。
A. ＋30％B. ＋20％C. ±10％D. ＋5％6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为（）工日/10m3。
A. 5.20B. 5.23C. 5.25D. 5.287.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附+答案
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是()。
A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D. 设计深度由设计单位酌定正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中，属于依法应当公开招标的是()。
A.国家或省市重点建设项目，采用专有技术B.利用扶贫资金实行以工代赈的项目C.采用公开招标的费用较大的项目D.国家投资控股或占主导地位依法必须招标的项目正确答案：D,3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。
A. 土地补偿费D. 土地管理费E. 土地转让金正确答案：A,B,D,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会B.发出中标通知书后由新评标委员会C.发出中标通知书前由原评标委员会D.发出中标通知书前由新评标委员会正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列做法中，()不符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定。
A. 发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B. 某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程C. 某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人D. 发包单位将建筑工程的勘察.设计.施工.设备采购一并发包给一个工程总承包单位E. 某建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位正确答案：A,B,C,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
造价员《基础知识》考前试题与答案
2021造价员?根底知识?考前试题与答案(1)1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。
建设工程合同的主体只能是( )。
A.公民个人B.设计者C.法人D.法人答案：D2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( )A.总价合同B.单价合同C.本钱加酬金合同D.以上合同类型均匀适宜答案：B3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为( )A.固定总结合同和固定单价合同B.建设工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同答案：C4、工程造价的特点是( )A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、单体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和层次性答案：D5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、( )、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用B土地使用费C.固定资产使用费D.生成准备费答案：A6、以下费用中不属于社会保障费的是( )A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金答案：D7、工程监理费是指( )招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A.施工单位B.建设单位C.质量监督单位D.国家有关部门答案：B8、工程造价计价主要方法有( )A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种答案：C9、预算定额是由( )组织编制、审批并颁发执行。
A.国家主管部门或其授权机关B.国家开展改革委员会C.国家技术管理局D.以上均可答案：A10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的根底上制定的。
又称( )A.人工定额B.概算定额C.施工定额D.预算定额答案：A2021造价员?根底知识?考前试题与答案(2)1、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。
造价员考试《基础知识》练习题(含答案)
造价员考试《基础知识》练习题（含答案）造价员考试《基础知识》练习题含答案篇1一、单项选择题1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。
A.设计单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于( )日。
A.10B.15C.20D.253.下列各项中，不属于注册造价工程师执业范围的是( )。
A.可行性研究投资估算的编制和审核B.投标报价的编制和审核C.工程造价分析与控制’D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。
A.20和12B.16和8C.10和6D.8和65.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是( )关系。
A.相互矛盾B.相互统一C.相互对立统一D.相互独立6.完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，应该属于( )阶段的工作内容。
A.施工图设计阶段B.建设准备阶段C.建设实施阶段D.生产准备阶段7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为( )。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是( )。
A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素全国建设工程造价员资格考试《建设工程造价管理基础知识》模拟试题(三) ]。
231B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息9.当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略为( )。
A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移10.在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是( )。
造价员考试基础知识精选试题及答案
造价员考试基础知识精选试题及答案Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】造价员考试《基础知识》精选试题及答案(1)1.机械台班单价中的折旧费计算公式为( )。
A.台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数B.台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数C.台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/耐用总台班数D.台班折旧费=机械账面净值/耐用总台班数答案：C2.财务评价的实质是对基础数据进行加工，使其系统化、表格化、以最终计算( )来反映项目的本质情况。
A.效益指标B.费用指标C.价值指标D.评价指标答案：D3.概算造价是指在初步设计阶段，预先测算和确定的工程造价，它主要受( )控制。
A.投资估算B.合同价C.修正概算造价D.预算造价答案：A4.按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。
答案：B5.确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及( )。
A.具有较强的带资能力B.与投标单位有良好的合作关系C.经济效益好D.技术准备好答案：C6.委托设计单位编制工程概预算的费用属于( )。
A.建设单位管理费B.建设单位开办费C.勘察设计费D.建设单位经费答案：C7.某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为( )万元。
答案：C8.国外建筑安装工程费用中的暂定金额( )。
A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用答案：A9.以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额是( )。
造价员《基础知识》考试题及答案
造价员《基础知识》考试题及答案2015造价员《基础知识》考试题及答案【一】第1题发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后( )d内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
A.14B.28C.30D.60【正确答案】：B第2题某企业进口一部分设备，货价为200万元，国外运费4万元，保险费费率为20%，应缴纳运输保险费为( )万元。
A.49B.51C.52D.54【正确答案】：B第3题承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同是( )。
A.总价合同B.单价合同C.成本加奖金合同D.成本加酬金合同【正确答案】：B第4题业主在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的单价以及专业工程的金额是指( )。
A.计日工B.暂估价C.暂列金额D.总承包服务费【正确答案】：B第5题已知某项目建设期末贷款本利和累计1200万元，按照贷款协议，采用等额还本、利息照付方式分4年还清，年利率为6%，则第2年还本付息总额为( )万元。
A.348.09B.354.00C.372.00D.900.00【正确答案】：B第6题已知流动负债为80万元，存货为120万元，应收账款为60万元，无形资产净值为35万元，则流动比率为( )。
A.2.69B.2.25C.1.50D.1.19【正确答案】：B第7题只为合同当事人提供合同内容的编制指南，具体内容需要当事人根据发包工程的实际情况进行细化的是( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】：C第8题有第三者价人，可以缓解发生争议的合同双方当事人之间的对立情绪，便于双方较为冷静、理智地考虑问题，是合同争议解决的`( )方式。
A.和解B.调解C.协商D.仲裁【正确答案】：B第9题对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批( )。
A.资金申请报告B.项目建议书C.可行性研究报告D.开工报告【正确答案】：A第10题一中华人民共和国保险法》规定，人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人，向保险人请求赔偿或者给付保险金的诉讼时效期间为( )年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
造价员考试试题及答案
造价员考试试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是工程造价的组成部分？A. 人工费B. 材料费C. 利润D. 税金答案：D2. 工程造价的编制依据不包括以下哪项？A. 施工图纸B. 施工方案C. 市场价格D. 施工单位的内部资料答案：D3. 按照《建筑工程建筑面积计算规范》规定，以下哪项不计入建筑面积？A. 阳台B. 走廊C. 楼梯间D. 室外台阶答案：D4. 工程造价的计算方法不包括以下哪项？A. 工料单价法B. 综合单价法C. 工程量清单计价法D. 固定总价法答案：D5. 以下哪项不是工程量清单计价的组成部分？A. 分部分项工程量清单B. 措施项目清单C. 其他项目清单D. 施工图纸答案：D6. 以下哪项不是工程量清单计价的特点？A. 透明性B. 竞争性C. 灵活性D. 固定性答案：D7. 以下哪项不是工程造价管理的内容？A. 造价预测B. 造价控制C. 造价审核D. 施工进度管理答案：D8. 以下哪项不是工程造价信息的来源？A. 政府发布的造价信息B. 市场调研C. 施工单位内部资料D. 施工单位的财务报表答案：D9. 以下哪项不是编制工程预算的步骤？A. 收集资料B. 计算工程量C. 确定工程量D. 编制工程量清单答案：C10. 以下哪项不是工程量清单计价的编制原则？A. 真实性B. 完整性C. 合理性D. 随意性答案：D二、多项选择题（每题4分，共20分）1. 工程造价的组成部分包括以下哪些？A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 企业管理费答案：A, B, C, D2. 编制工程造价时需要考虑的因素包括以下哪些？A. 施工图纸B. 施工方案C. 市场价格D. 施工单位的资质等级答案：A, B, C3. 工程量清单计价的组成部分包括以下哪些？A. 分部分项工程量清单B. 措施项目清单C. 其他项目清单D. 施工图纸答案：A, B, C4. 工程造价管理的内容不包括以下哪些？A. 造价预测B. 造价控制C. 造价审核D. 施工进度管理答案：D5. 编制工程预算的步骤包括以下哪些？A. 收集资料B. 计算工程量C. 确定工程量D. 编制工程量清单答案：A, B, D三、判断题（每题2分，共20分）1. 工程造价的编制依据包括施工单位的内部资料。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案6
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。
A. 一般为两年，从工程预验收合格之日起算B. 一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C. 一般为年，从工程预验收合格之日起算D. 一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算正确答案：D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013）编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010*********，则“03”的含义是（）。
A. 专业工程代码B. 附录分类顺序码C. 分项工程项目名称顺序码D. 项目名称顺序码正确答案：B,3.(多项选择题)(每题 2.00 分)采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，可以对合同价款进行相应的调整（）。
A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款B. 一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工超过12小时C. 工程造价部门公布的价格调整D. 双方约定的其他因素E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时正确答案：A,C,D,E,4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 劳动定额的编制方法有()。
A. 经验估计法B. 统计分析法C. 技术测定法D. 比较类推法E. 检验试验法正确答案：A,B,C,D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)材料价格由（）等费用组成。
A. 材料运杂费B. 运输损耗费C. 直接费D. 采购及保管费E. 材料原价正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 基本预备费也称()。
A. 投资估算B. 设计概算C. 估算指标D. 不可预见费正确答案：D,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。
A. 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标B. 联合体各方签订共同投标协议后，不得组成新的联合体在同一项目中投标C. 联合体各方签订共同投标协议后，不得组成新的联合体在其他项目中投标D. 联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标E. 联合体各方签订共同投标协议后，可以以自己的名义单独投标正确答案：A,B,D,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。
全国建筑工程造价员考试(基础知识试卷及答案)
全国建筑工程造价员考试基础知识试卷（含答案）一、单选题（每题1分，共40分）1．建设单位应当自领取施工许可证之日起（C ）个月内开工。
A．1 B．2 C．3 D．42．工程量清单内所开列的工程量为估计工程量，而非准确工程量的是（B ）合同。
A．可调总价B．单价C．固定总价D．成本加酬金3．在工程索赔中按索赔目的分类的是（C ）。
A．暂停施工索赔B．拖延付款索赔C．工期延长索赔D．终止合同索赔4．有些紧急工程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的价格，宜采用（D ）。
A．总价合同B．单价合同C．成本加奖金合同D．成本加酬金合同5．某企业在建筑项目完成后，进行费用合计，人工费为12万元，机械费为15万元，间接费费率为1.2%，以人工费和机械费合计为基数的间接费为（D ）万元。
A．0.319 B．0.320C．0.323 D．0.3246．下列不属于建筑安装工程造价规费的是（D ）。
A．工程排污费B．工程定额测定费C．社会保障费D．总承包服务费7．其建筑安装公司的违约行为导致工程遭受5万元的损失时，业主及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。
依据《中华人民共和国合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（D ）万元。
A．5 B．6 C．7 D．88．投资估算指标的计算对象是（C ）。
A．各个分部分项工程B．扩大的分项工程C．独立的单项工程或完整的工程项目D．整个建筑物和构筑物9．我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（B ）。
A．直接工程费B．措施费C．企业管理费D．规费10．当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（C ）。
A．材料单价B．市场单价C．综合单价D．部分费用单价11．某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B ）个月。
造价员基础考试题库(附答案)
第一节建设工程造价管理相关法律法规一.单项选择题：1.大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由（A）按照有关规定申请领取施工许可证。
A.建设单位B.施工单位C.总承包单位D.监理单位2.建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（A）。
A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证C.由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建筑项目3.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是（D）。
A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已符合施工的要求4.某公司拟开发建设星级酒店项目，按照国家有关施工许可证的规定，该公司必须先确定（C），放可取得建筑工程施工许可证。
A.工程设计企业B.工程监理企业（按照规定改工程应委托监理）C.工程施工企业D.材料供应企业5.某公司拟建设高层写字楼，为取得建筑工程施工许可证，该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当（A）。
A.满足施工要求B.已按规定通过审查C.符合公司自身要求D.符合设计单位要求6.某市立医院拟新建住院大楼，该医院与2007年3月20日领到施工许可证，根据《建筑法》的规定，该工程应在（B）前开工。
A.2007年4月20日B. 2007年6月20日C.2007年9月20日D. 2008年3月20日7.某石油公司拟新建总部办公大楼，该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。
根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（C）截止。
A.2007年2月14日B. 2007年4月14日C.2007年7月14日D. 2007年7月15日8.某在建综合市场工程因故于2006年6月5日中止施工，根据《建筑法》的规定，建设单位应当在（B）前，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
造价员工程造价基础知识考试试题及答案
造价员工程造价基础知识考试试题及答案一、单项选择(各专业必答试题)1. 工程量清单由哪几部分组成？(A ）A。
由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B。
由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2.工程量清单计价计款的构成是什么?( C)A。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成;B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成.C。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3。
综合单价的定义是什么？（B ）A。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4。
总承包服务费包括那些内容？（ A)A. 总承包服务费的内容,除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用.B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度,各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5.甲方供料是否计价,如何计价?( A）A。
甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现.B。
甲方供应的材料不计入综合单价中。
6.零星工作项目费应在预留金中开销吗？(A )A 。
《计价规范》的 3。
4.1 条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B .零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A ）A 。
合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》 4。
0。
9 条执行。
B.由招标人承担漏项和量错的风险。
C。
不得调整.8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化,应如何调整?（B )A .由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整.B 。
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(一)
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（一）一、单项选择题(共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1．当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对( )负责。
A．设计单位B．建设单位C．总承包单位D．监理单位1．【答案】C【解析】本题考查的是建筑工程发包与承包.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。
2．在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的,如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。
A．遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B．遇价格上涨，按新价执行，价格下降,按原价执行C．无论价格上涨还是下降都按原价执行D．无论价格上涨还是下降都按新价执行2．【答案】A【解析】本题考查的是合同的履行.逾期交付，为了惩罚他，必须少给钱，则按就低原则。
3．合同的权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭。
下列情形中引起合同终止的是( ）。
A．债务人不履行债务B．债权人不行使债权C．债权债务相互抵消D．债务纠纷进入诉讼3．【答案】C【解析】本题考查的是合同的权利义务终止。
有下列情形之一的,合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；合同解除;债务相互抵消；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人;法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
4．按照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。
A．10B．15C．20D．254．【答案】C【解析】本题考查的是招标.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日期之日止，最短不得少于20日。
5．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 合同总价为84万，预付款为合同总价的25%，每月从工程款中抵扣，主要材料及配件费比重按60%算。
则预付款起扣点是()万元。
A. 24B. 65C. 38D. 492.(单项选择题)(每题 1.00 分)债权人领取提存物的权利，自提存之日起()内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则的说法，正确的是（）。
A. 在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B. 若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿C. 若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿D. 若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。
A. 不同投标人的投标文件相互混装B. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人C. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D. 不同投标人的投标文件由同一单位编制E. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件5.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中关于投标报价的说法正确的是（）。
A. 投标报价应由投标人自主确定B. 投标报价只能由投标人自己编制C. 投标报价中不含风险费，风险费要单独列出D. 投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、工程量数量必须与招标人招标文件中提供的一致6.(单项选择题)(每题 1.00 分)因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同通用条款约定为（）。
A. 7天内B. 14天内C. 21天内D. 28天内7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《招标投标法》的规定，必须进行招标的施工项目有()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
造价员基础知识考题及答案
2017年造价员基础知识考题及答案
一、单项选择题
1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。
A.4
B.8
C.12
D.24
2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用
B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用
C.承包商进行索赔工作的准备费用
D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
3.工期索赔的计算方法有()。
A.总费用法
B.分项法
C.因素分析法
D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生
不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述
时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费
为()万元。
A.0.7
B.3.7
C.4.7
D.5.2
5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工
期索赔为()个月。
A.1.5
B.0.9
C.1.2
D.3.6
6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工
50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单
价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12
元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。
A.1260
B.1263.6
C.1372.2
D.1474.2
7.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软
弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔
为()天。
A.1
B.4
C.17
D.14
8.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，
折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10
元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工
20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业
主提出直接费补偿额为()元。
A.10600
B.10200
C.11600
D.12200
9.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以
内为施工方应承担的`工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱
下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔
为()天。
A.1
B.4
C.17
D.14
10.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是()。
A.索赔实际上是一种经济惩罚行为
B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益
C.索赔和反索赔具有同时性
D.索赔可以给承包人带来额外的报酬
参考答案：1.B2.D3.D4.C5.B6.C7.D8.B9.D10.B。