深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书样本一
深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。
2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。
3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。
4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。
5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。
2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。
3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。
4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。
5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。
6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。
五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。
2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。
3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。
4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。
六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。
一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。
2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。
3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。
五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。
2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。
3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。
请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。
如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。
购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。
深圳市房地产认购书样板
深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。
2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。
3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。
4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。
5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。
6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。
五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。
3. 本认购书自双方签署之日起生效。
4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。
六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。
认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。
为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。
请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。
一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。
五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。
六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。
特此认购书，供双方共同遵守。
甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。
深圳市房地产认购书样本一(通用3篇)
深圳市房地产认购书样本一（通用3篇）深圳市房地产认购书样本一篇1特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1.土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》;2.《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》;3.《房地产预售许可证》;4.主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图;5.卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》;6.《临时业主公约》;7.正式的房地产买卖合同文本及其补充协议;8.一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________联系人： _____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：______________________公司或机构名称：_______________联系人：_______________________联系电话：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_ ______号房(以下称“本房地产”)，用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□____ ___;套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。
2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。
3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。
4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。
5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。
四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。
2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。
以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。
具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。
在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书一、认购人信息：姓名：_________________________身份证号码：___________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________二、项目信息：项目名称：_____________________开发商：_______________________项目地址：_____________________预售许可证号：_________________预售面积：_____________________预售价格：_____________________三、认购房源：房号：_________________________建筑面积：_____________________套内面积：_____________________朝向：_________________________楼层：_________________________装修标准：_____________________四、认购条件：1. 认购价格：根据开发商公布的价格，认购人同意以预售价格认购上述房源。
2. 认购款项：认购人同意按照以下方式支付认购款项：a. 认购定金：认购人在签署认购书后，需支付认购定金，金额为预售价格的百分之十。
认购定金将在签署正式购房合同时抵作首付款。
b. 首付款：认购人同意在签署正式购房合同后的指定日期内支付首付款，金额为预售价格的百分之三十。
c. 尾款：认购人同意在开发商通知的交房日期前支付剩余款项，金额为预售价格减去认购定金和首付款的差额。
3. 购房合同：认购人同意在开发商通知的时间内与开发商签署正式购房合同，合同内容以预售合同为准。
4. 房屋交付：认购人同意在开发商通知的时间内接受房屋交付，并按照合同约定支付剩余款项。
五、其他约定事项：1. 违约责任：认购人同意如违约，认购定金将不予退还，并承担相应的违约责任。
深圳市房地产认购书(完整版)
深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。
2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。
3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。
五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。
2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。
3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。
六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。
2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。
七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。
出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。
深圳房产证认购协议书模板
甲方（出卖人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[甲方详细地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（买受人）：[公司名称或自然人姓名]地址：[乙方详细地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于深圳市[具体位置]的商品房，建筑面积为[具体建筑面积]平方米，乙方有意向购买该商品房，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下认购协议：第一条商品房信息1.1 甲方同意出售位于深圳市[具体位置]的商品房，该商品房建筑面积为[具体建筑面积]平方米，房屋结构为[具体结构]，房屋用途为[具体用途]。
1.2 该商品房的预售许可证号为[预售许可证号]，具体规划用途、配套设施、面积、户型等信息以预售许可证及相关部门的批准文件为准。
第二条认购条件2.1 乙方确认已充分了解并同意购买甲方上述商品房。
2.2 乙方承诺具备购房资格，并有能力支付购房款。
第三条认购金及付款方式3.1 乙方在签订本协议之日起[具体天数]内，向甲方支付人民币[认购金金额]元作为认购金，该认购金不计利息。
3.2 乙方应按照以下付款方式支付购房款：（1）首付款：在签订《商品房买卖合同》时，支付总房价款的[具体比例]%作为首付款。
（2）分期付款：首付款以外的房款，按照约定的分期付款计划支付。
3.3 乙方如需贷款购买，应自行办理贷款手续，并承担相应的贷款责任。
第四条甲方责任4.1 甲方保证出售的商品房合法合规，并承诺在规定的时间内取得房屋所有权证。
4.2 甲方在签订本协议后，不得将该商品房另行出售给第三方。
第五条乙方责任5.1 乙方应按照约定的时间支付认购金及购房款，否则甲方有权解除本协议，并没收认购金。
5.2 乙方应自行承担购房过程中的相关税费及手续费。
第六条违约责任6.1 如甲方违约，应向乙方支付相当于认购金两倍的违约金。
6.2 如乙方违约，应向甲方支付相当于认购金两倍的违约金。
深圳市 深圳市商品房认购书示范文本
深圳市商品房认购书示范文本本示范文本旨在规范深圳市商品房认购书的内容和格式，保护购房者的合法权益，维护房地产市场秩序。
深圳市商品房认购书甲方 (开发商):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________乙方 (购房者):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议: 第一条房屋基本情况1.1 房屋名称:_____________________________1.2 房屋位置:_____________________________1.3 房屋面积:_____________________________1.4 房屋用途:_____________________________1.5 房屋产权归属:_____________________________第二条认购方式2.1 乙方采用一次性付款方式认购该房屋，认购价格为人民币______元整 (大写:_______________________元整)。
2.2 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
第三条签订合同3.1 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，与甲方签订《深圳市商品房买卖合同》。
3.2 如果乙方未在本协议签订之日起______个工作日内签订《深圳市商品房买卖合同》,则本协议自动解除，甲方有权将该房屋出售给其他购房者。
第四条付款方式4.1 乙方应在签订《深圳市商品房买卖合同》之日起______个工作日内，将房屋全部款项支付至甲方指定的银行账户。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本一、合同双方信息1.1 甲方•姓名：【甲方姓名】•身份证号码：【甲方身份证号码】•联系地址：【甲方联系地址】•联系电话：【甲方联系电话】•邮箱：【甲方邮箱】1.2 乙方•公司名称：【乙方公司名称】•统一社会信用代码：【乙方统一社会信用代码】•法定代表人：【乙方法定代表人姓名】•联系地址：【乙方联系地址】•联系电话：【乙方联系电话】•邮箱：【乙方邮箱】二、认购房屋信息2.1 房屋基本信息•房屋地址：【房屋地址】•房屋面积：【房屋面积】平方米•房屋用途：【房屋用途（商业/住宅）】•房屋结构：【房屋结构（楼房/别墅等）】•建筑年限：【建筑年限】年2.2 房屋价格与认购条件•房屋总价：【房屋总价】万元•认购价格：【认购价格】万元•认购日期：【认购日期】•甲方首付款：【甲方首付款】万元•甲方贷款金额：【甲方贷款金额】万元•贷款付款方式：【贷款付款方式（一次性/分期）】•贷款利率：【贷款利率】%•其他支付条件：【其他支付条件（如按揭期限等）】三、合同条款3.1 认购方式1.甲方同意以书面形式向乙方提交购房申请，并支付认购金；2.乙方同意接受甲方的购房申请，并确认认购金额以及其他支付条件。
3.2 认购金支付1.甲方需在认购日期前支付认购金额的【认购金额百分比】%，共计人民币【认购金金额】元；2.认购金应在甲方和乙方签订认购合同之日起【认购金支付期限】个工作日内支付至乙方指定账户；3.认购金一经支付，不得退还，且作为乙方给予甲方保留优先购买权的凭证。
3.3 房屋交付1.乙方应按照约定的交付期限将房屋交付给甲方；2.如因乙方原因导致交付延迟，乙方应按照约定支付违约金；3.甲方应在乙方通知交付后【交付期限】个工作日内办理房屋过户手续并支付房屋余款。
3.4 房屋质量保证1.房屋的质量应符合国家相关标准和规定；2.房屋质量保修期为【质量保修期限】年，自房屋交付之日起计算；3.在质量保修期内，如房屋出现质量问题，乙方负责提供维修或更换的服务，甲方不得承担额外费用。
深圳房子认购合同协议书
深圳房子认购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！深圳房子认购合同协议书甲方（卖方）：深圳市XXX房地产开发有限公司乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方开发的位于深圳市XXX路的房屋（以下简称“该房屋”）事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方同意出售给乙方位于深圳市XXX路的房屋，房屋证号：（待定）。
1.2 该房屋的建筑结构、用途、土地使用情况等详见附件一。
二、房屋价格及支付方式2.1 该房屋的成交价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方应于本协议签订之日起七个工作日内，向甲方支付人民币____元作为定金。
定金支付后，乙方不得以任何理由要求退还。
2.3 剩余房款人民币____元，乙方应按照甲方指定的银行账户，分____期支付，每期支付金额为人民币____元。
具体支付时间及方式由双方另行协商确定。
三、交付及办理过户手续3.1 甲方应按照合同约定，将该房屋交付给乙方。
交付时间为：（待定）。
3.2 双方应共同配合，尽快办理该房屋的过户手续。
过户费用由乙方承担。
四、权利义务4.1 甲方应保证该房屋不存在任何权利瑕疵，并保证该房屋符合国家和深圳市的相关规定。
4.2 乙方应按照约定时间支付房款，并按照约定时间接收该房屋。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间交付该房屋的，应按照乙方已支付房款的双倍向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间支付房款的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已支付房款的双倍作为违约金。
六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
深圳市房地产认购书
深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书1. 引言本文档为一份深圳市房地产认购书的样板，用于明确买方与卖方之间的交易细节和责任。
通过认购书，买方表明了对房地产项目的购买意愿，而卖方则将在接受认购后根据约定的条件进行交易。
2. 买方信息姓名： [买方姓名][买方][买方]3. 卖方信息公司名称： [卖方公司名称]地址： [卖方地址]联系人： [卖方联系人][卖方]4. 房地产项目信息项目名称： [项目名称]项目地址： [项目地址]开发商： [开发商名称]设计单位： [设计单位名称]5. 房产信息房产类型： [房产类型]面积： [房产面积]楼层： [房产楼层]单价： [房产单价]总价： [房产总价]6. 交易条款1. 买方认购房产项目：买方确认自愿认购上述房产项目，并向卖方支付认购金。
认购金金额为 [认购金金额]，支付方式为 [支付方式]。
2. 认购金支付确认：卖方在收到买方认购金后 [确认时间] 内进行确认并出具收款凭证。
3. 支付尾款：买方在房产交付之前，按照双方约定的支付方式和时间表支付尾款。
4. 房产交付：卖方应在 [交付房产时间] 之前将房产正式交付给买方。
5. 买方违约责任：买方如在约定时间内未支付尾款或违反其他交易条款，买方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
6. 卖方违约责任：卖方如在约定时间内未交付房产或违反其他交易条款，卖方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。
7. 合同变更：双方协商一致可以对本认购书进行变更，变更需以书面形式进行，并由双方签署确认。
8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的法院处理。
7. 生效条件本认购书自双方签署之日起生效。
双方应尽快完成相关手续和文件的办理，并按本认购书约定的时间和方式履行各自的义务。
8. 签名买方（签字）： ____________________ 日期：__________________卖方（签字）： ____________________ 日期：__________________请注意：本认购书仅为样板，具体内容需根据实际情况进行修改和调整。
深圳市房地产认购书范本
深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。
2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。
3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。
4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。
深圳市房地产认购书精简版
深圳市房地产认购书甲方（认购人）:住质：方式：乙方（开发商）:住质：方式：鉴于甲方对乙方开发的位于深圳市的房地产项目表现出浓厚的兴趣，双方通过友好协商，达成以下认购协议：1. 认购房产信息项目名称：项目地质：项目面积：房产类型：售价：认购房号：2. 甲方权利与义务2.1 甲方保证提供真实、准确、完整的个人信息，包括但不限于姓名、、居住地质、等。
2.2 甲方保证具备按照约定支付认购款项的能力，并同意按照合同约定的时间和方式支付认购款项。
2.3 甲方承诺不将认购房产转让给第三方，否则应承担相应的违约责任。
3. 乙方权利与义务3.1 乙方应提供真实、准确、完整的项目信息，包括但不限于房地产项目的情况、土地权属情况、商品房预售许可证等。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方交付房产。
3.3 如因乙方原因导致无法按时交付房产，乙方应承担相应的违约责任，并按照约定向甲方支付违约金。
4. 认购款项4.1 认购房产的总价款为人民币（大写）；其中，甲方应按照合同约定的时间和方式支付定金，作为认购房产的首付款。
4.2 若甲方因故无法按约定支付款项，甲方应承担相应的违约责任，并按照约定向乙方支付违约金。
5. 合同效力5.1 本认购书自双方签署之日起生效，具有合同效力。
5.2 如有争议或解释歧义，应友好协商解决；如协商不成，可向深圳市仲裁委员会提交仲裁请求。
甲方（认购人）签字：__________________乙方（开发商）签字：__________________以上为双方友好协商达成的《深圳市房地产认购书》，双方共同遵守并履行。
深圳买房认购合同范本
深圳买房认购合同范本甲方（出售方）：姓名：____________________身份证号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（认购方）：姓名：____________________身份证号码：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________一、房屋基本情况该房屋的具体情况（包括但不限于房屋位置、面积、户型等）以相关产权证明文件为准。
二、认购价格乙方同意以人民币[具体金额]元（大写：____________________元整）的价格认购该房屋。
三、定金及付款方式1. 乙方应在签署本合同之日起[X]日内，向甲方支付购房定金人民币[定金金额]元（大写：____________________元整）。
2. 剩余房款的支付方式及时间：[具体约定付款方式和时间节点]。
四、认购期限乙方应在______年__月__日前与甲方签订正式的房屋买卖合同，如乙方未能在规定期限内签订正式合同，则视为乙方违约，甲方有权没收乙方所付定金。
五、双方的权利和义务1. 甲方应保证该房屋产权清晰，不存在任何纠纷或限制。
2. 甲方应按照约定的时间与乙方签订正式合同。
3. 乙方应按照本合同的约定支付定金和房款。
4. 乙方有权在签订正式合同前对该房屋进行实地查看和了解。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，导致乙方无法购买该房屋，甲方应双倍返还乙方所付定金。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付定金或房款，或未能按时签订正式合同，乙方所付定金不予退还。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳市安居型商品房认购协议书--两篇
深圳市安居型商品房认购协议书目录1. 定义与解释2. 认购条件3. 房屋信息4. 认购价格与支付方式5. 房屋交付与验收6. 权利与义务7. 违约责任8. 争议解决9. 附则1. 定义与解释1.1 本协议书中的“甲方”指甲方房地产开发有限公司，以下简称“甲方”；1.2 本协议书中的“乙方”指购房人，以下简称“乙方”；1.3 “安居型商品房”是指甲方开发建设的，专门面向本市中等收入家庭销售的住房。
2. 认购条件2.1 乙方应为符合深圳市安居型商品房购房条件的家庭；2.2 乙方应按照甲方的要求提供真实、完整的购房资料；2.3 乙方应按照甲方的要求支付购房款项。
3. 房屋信息3.1 房屋位于深圳市区路号栋层号；3.2 房屋建筑面积为平方米；3.3 房屋户型为室厅卫；3.4 房屋装修标准为精装修。
4. 认购价格与支付方式4.1 认购价格为人民币万元；4.2 乙方应在本协议签订之日起5个工作日内支付购房定金人民币万元；4.3 乙方应按照甲方的要求在规定时间内支付剩余购房款项。
5. 房屋交付与验收5.1 甲方应按照协议约定的时间、质量和标准完成房屋建设；5.2 甲方应在房屋具备交付条件时通知乙方进行验收；5.3 乙方应在接到甲方通知后3个工作日内进行验收，验收合格后双方办理交付手续。
6. 权利与义务6.1 甲方应保证房屋质量符合国家标准和合同约定；6.2 乙方应按照合同约定支付购房款项；6.3 乙方应按照甲方的要求配合办理相关购房手续。
7. 违约责任7.1 如甲方未能按照协议约定的时间、质量和标准完成房屋建设，应承担违约责任；7.2 如乙方未能按照协议约定支付购房款项，应承担违约责任。
8. 争议解决8.1 本协议书项下发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向深圳市有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 附则9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；9.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（签字）：________________签订日期：________________附件：1. 乙方购房资料；2. 房屋平面图；3. 装修标准及材料清单；4. 付款凭证。
深圳房子认购合同模板
深圳房子认购合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：深圳房子认购合同模板尊敬的购房者和开发商：为了保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特制定本认购合同。
本合同由以下条款组成：一、房屋信息1.1 项目名称：_______1.2 房屋位置：_______1.3 房屋面积：_______平方米1.4 房屋户型：_______室_______厅_______卫1.5 房屋楼层：_______层1.6 房屋朝向：_______1.7 装修标准：_______二、认购价格及支付方式2.1 认购总价：_______元人民币（大写：_______元整）2.2 支付方式：（1）定金：购房者在签订认购合同之日起五个工作日内支付定金人民币_______元整（大写：_______元整），定金不计息。
定金支付后，购房者有权在约定时间内按照本合同约定办理购房手续。
（2）首付款：购房者应按照开发商的销售进度要求，按时支付首付款。
首付款支付比例不得低于合同总价的_______%。
（3）贷款：购房者如需申请贷款，应向开发商提供相关资料，并按照贷款银行的要求办理贷款手续。
三、认购条件及手续3.1 购房者需具备以下条件：（1）具有完全民事行为能力的自然人；（2）持有有效身份证件；（3）具备购房能力。
3.2 购房者需按照以下手续办理认购：（1）购房者与开发商签订认购合同；（2）购房者支付定金；（3）购房者按照开发商的要求提供相关资料；（4）购房者办理购房贷款手续（如需）；（5）购房者按照开发商的销售进度支付首付款；（6）购房者与开发商签订正式购房合同。
四、合同的变更、解除与终止4.1 在合同履行过程中，如双方发生分歧，应友好协商解决。
如需变更、解除或终止合同，应签订书面协议，并经双方共同盖章确认。
4.2 购房者未按照约定时间支付定金、首付款或贷款的，开发商有权解除本合同。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本甲方（出售方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（认购方）：姓名：[认购人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[联系地址]联系电话：[联系电话]一、房屋基本情况1. 该房屋的建筑面积为[建筑面积]平方米，房屋用途为[用途]，房屋所在楼层为[楼层]，房屋总层数为[总层数]。
2. 该房屋的户型为[户型]，朝向为[朝向]。
二、房屋价格及付款方式1. 该房屋的认购单价为人民币[单价]元/平方米，总价款为人民币[总价]元（大写：[大写金额]）。
三、认购期限1. 本合同的认购期限为自签订本合同之日起[X]日。
2. 在认购期限内，甲方不得将该房屋另行出售给第三方。
如甲方违反本约定，应双倍返还乙方已支付的认购定金。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权按照本合同的约定收取认购定金和房款。
甲方应在认购期限内，保持该房屋的现状，不得对该房屋进行任何形式的处分。
2. 乙方的权利和义务乙方有权在认购期限内，对该房屋进行实地查看和了解。
乙方应按照本合同的约定支付认购定金和房款。
如乙方未按时支付，视为乙方违约，甲方有权没收乙方已支付的认购定金，并有权将该房屋另行出售给第三方。
五、违约责任1. 如甲方违反本合同的约定，将该房屋另行出售给第三方，甲方应双倍返还乙方已支付的认购定金，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出售方）：[公司名称]（盖章）法定代表人（或授权代表）：[签字]签订日期：[签订日期]乙方（认购方）：[认购人姓名]（签字）签订日期：[签订日期]。
深圳房子认购合同范本
深圳房子认购合同范本甲方（卖方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、认购房产乙方认购甲方所拥有的该房产，建筑面积为[具体面积]平方米，房屋用途为[住宅/商业等]。
二、认购价格该房产的认购总价为人民币[具体金额]元（大写：__________________元整）。
三、付款方式1. 定金：乙方在本合同签订之日起[具体天数]日内支付定金人民币[定金金额]元（大写：__________________元整）至甲方指定账户。
2. 首付款：乙方在[约定时间]前支付购房款的[具体比例]%，即人民币[首付款金额]元（大写：__________________元整）至甲方指定账户。
3. 剩余款项：剩余购房款人民币[剩余金额]元（大写：__________________元整）由乙方通过[贷款方式/一次性付款]方式支付给甲方，具体支付时间和方式以双方另行签订的相关协议为准。
四、房产交付1. 该房产已取得房屋所有权证；2. 该房产已完成相关的竣工验收手续；3. 该房产符合国家和地方相关的房屋交付标准。
五、产权过户甲方应在乙方支付完全部购房款后的[约定时间]内，协助乙方办理该房产的产权过户手续，将该房产的产权过户至乙方名下。
办理产权过户所产生的税费等相关费用按照国家和地方的规定由双方各自承担。
六、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定的时间支付购房款，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]%向甲方支付违约金；逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
深圳市房地产认购书范本
签订地点：
签订日期：年月日
深圳市房地产认购书范本
正文：深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。
二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1．土地使用权出让合同书及其补
充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程
规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；4．主
管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时
业主公约》；7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8．一手楼购房指引。
认购书正文卖方：_________________________
资质证书编号：_________________联系人：
_______________________联系电话：_____________________
委托代理机构：_________________备案证书编号：
_________________联系人：_____________________联系电话：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________联系电话：
______________________公司或机构名称：_______________联
系人：_______________________联系电话：
_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________电话：。