2015年上半年浙江省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的组织考试试题
2017年上半年浙江省造价工程计价知识点：竣工验收的标准模拟试题
2017年上半年浙江省造价工程计价知识点：竣工验收的标准模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．202、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地3、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资4、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同5、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款6、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用7、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济D．合同8、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层9、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票10、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷-造价员资格工程造价基础知识试卷与试题
浙江省建设工程造价员资格考试《工程造价计价基础理论》试卷-造价员资格工程造价基础知识试卷与试题一、单项选择题（60题，每题1分，共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。
选对得分，选错、不选均不得分。
）1. 工程造价的控制职能表现在（）。
A. 对投资的控制B. 对工程质量的控制C. 对安全的控制D. 对进度的控制答案：A2. 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括（）。
A. 涨价预备费B. 直接费C. 建设期贷款利息D. 土地使用费答案：D3. 根据．建筑安装工程费用项目组成．(建标[2003]206号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入（）。
A. 其他直接费B. 现场经费C. 企业管理费D. 直接工程费答案：D4. 根据建筑安装工程费用项目组成(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入（）。
A. 直接工程费B. 直接费C. 间接费D. 施工机构使用费答案：B5. 有效控制工程造价应体现（）。
A. 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B. 直接控制，以取得令人满意的结果C. 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D. 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段答案：A6. 根据工程造价咨询单位管理办法的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）。
A. 20和10B. 20和8C. 12和6D. 12和4答案：C7. 某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为（）。
A. 29333元B. 30500元C. 28000元D. 31000元答案：A8. 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限（）。
A. 10年B. 小于8年C. 8~10年之间D. 大于10年答案：B9. 已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为（）。
2015年下半年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题
2015年下半年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度2、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆3、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍4、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目5、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜6、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款7、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝8、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工9、政府对__项目实行核准制。
A．采用投资补助方式B．贷款贴息方式C．重大和限制类D．外商投资10、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润11、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
造价工程师《工程计价》经典真题：竣工验收
造价工程师《工程计价》经典真题：竣工验收2015年造价工程师《工程计价》经典真题：竣工验收(2010年真题)单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是( )。
A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【答案】A。
本题考核的知识点为单项工程验收。
单项工程验收又称交工验收，由发包人组织的交工验收，由监理人、设计单位、承包人、工程质量监督部门等参加，验收合格后，发包人和承包人共同签署“交工验收证书”。
(2012年真题)由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指( )。
A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】C。
本题考核的知识点为建设项目竣工验收的一般程序。
竣工验收的一般程序为：承包人申请交工验收、监理人现场初步验收、单项工程验收、全部工程的竣工验收。
单项工程验收又称交工验收，即验收合格后发包人方可投入使用。
由发包人组织的交工验收，由监理人、设计单位、承包人、工程质量监督部门等参加。
(2011年真题)关于竣工验收的.说法中，正确的是( )。
A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理【答案】C。
本题考核的知识点为竣工验收的范围。
国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目，已按国家批准的设计文件所规定的内容建成符合验收标准的，必须及时组织验收，办理固定资产移交手续。
有的工期较长、建设设备装置较多的大型工程，为了及时发挥其经济效益，对其能够独立生产的单项工程，也可以根据建成时间的先后顺序，分期分批地组织竣工验收。
建设项目基本符合竣工验收标准，但有部分零星工程和少数尾工未按设计规定的内容全部建成，而且不影响正常生产和使用，也应组织竣工验收。
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总
2015年造价工程师考试真题及答案解析汇总2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完一、单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、玻璃幕墙施工工艺的说法不正确的是()。
A. 避雷设施与主体结构均压环连接B. 玻璃幕墙钢连接件可以采用后置钢锚板加膨胀螺栓方法C. 全玻幕墙按照构造方式分为吊挂式、坐落式D. 拉索式点式幕墙注意消除系统组成里面的应力答案：D2、对于以下说法不正确的有()。
A. 箱形基础减少了基础底面的附加应力B. 无梁板的方形柱网较经济，跨度一般不超过6mC. 井字肋形楼板肋与肋的间距一般为5m左右D. 墙下单独基础是砖墙砌在单独基础上的钢筋混凝土地梁上答案：C3、以下说法正确的有()。
A. 沥青碎石路面属于高级路面B. 填隙碎石可以做高级公路的基层C. 停车场出入口宽度一般不小于6mD. 黑色路面、水泥混凝土路面的分类的说法适用于定额管理答案：d分析：沥青碎石路面属于次高级路面(二、三级公路);填隙碎石可以做二级公路以下的基层;停车场出入口宽度一般不小于7m4、道路选线尽可能使路线( )。
A.处于顺向坡上方B.裂隙倾向与边坡倾向一致C.与岩层面走向接近正交D.与岩层面走向接近平行答案：C分析：只有正交，受影响才最小。
5、以下说法正确的有A.黄土年代和湿陷性关系不大。
B.一般粉土颗粒比粘土小C.粘性土的塑性指数大于10D.变质岩多呈现块结构答案：C分析：A---年代长，湿陷性大;B---粘土最小;D---多呈片理结构6、关于地下水说法正确的有( )A.承压水对基坑的作用采用压力平衡计算时候安全系数取1.5—2.0B. 动水压力大会导致潜蚀，压力小会导致流沙C.采用井点降水形成的降水漏斗是对称的D. 包气带水不受季节影响答案：A.7、以下说法正确的有( )A. 对裂隙发育的岩层影响地基承载能力的可以用锚杆支护B. 对于深层的淤泥层，可以用振冲的方法用沙砾置换C. 滑坡体的稳定与否与水的关系不大D. 风化的破碎带一般用水泥灌浆加固。
2015年上半年福建省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试试题
2015年上半年福建省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵2、不定型密封材料中的丙烯酸类密封膏可用于（）。
A．屋面嵌缝B．广场接缝C．桥面接缝D．水池接缝3、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加4、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位5、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施6、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间7、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门8、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目9、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工10、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期11、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。
A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究12、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外13、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
2015年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题
2015年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖2、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究3、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m4、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木5、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．306、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层7、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数8、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。
A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能9、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期10、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小11、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台12、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程13、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
贵州2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题
贵州2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。
A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究2、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法3、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．284、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．2785、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法6、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期7、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润8、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面9、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口10、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
A．3100B．3300C．3400D．372011、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。
2015年上半年江西省造价工程计价知识点：竣工验收的依据考试试题
2015年上半年江西省造价工程计价知识点：竣工验收的依据考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度2、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工3、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金4、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．305、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/66、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃7、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理8、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价9、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费10、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖11、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期12、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
2015年全国造价工程师考试《建设工程计价》真题及详解
2015年全国造价工程师考试《建设工程计价》真题精选及详解一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
A．未明确项目准备金B．基本预备费C．不可预见准备金D．建设成本上升费用〖答案〗C〖解析〗不可预见准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
此种情况可能发生，也可能不发生。
因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
2．采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。
A．专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率B．加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费C．包装费的计算基数中不应包含废品损失费D．利润的计算基数中不应包含外购配套件费〖答案〗D〖解析〗按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成：①材料费，其计算公式为：材料费＝材料净重×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价。
②加工费，其计算公式为：加工费＝设备总重量（吨）×设备每吨加工费。
③辅助材料费（简称辅材费），其计算公式为：辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标。
④专用工具费，按①～③项之和乘以一定百分比计算。
⑤废品损失费，按①～④项之和乘以一定百分比计算。
⑥外购配套件费。
按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。
⑦包装费，按以上①～⑥项之和乘以一定百分比计算。
⑧利润，可按①～⑤项加第⑦项之和乘以一定利润率计算。
⑨税金，主要指增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入设备方收取的销项税额。
⑩非标准设备设计费，按国家规定的设计费收费标准计算。
3．某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
陕西省2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题
陕西省2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资2、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价3、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目4、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金5、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃6、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法7、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款8、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期9、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法10、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资11、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。
A．粉煤灰硅酸盐水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．52.5普通硅酸盐水泥12、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理13、工业生产项目，须__才能进行验收。
2015造价考试真题及答案
2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。
A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。
A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。
A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。
A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
2017年浙江省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容考试试题
2017年浙江省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面2、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵3、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
A．支基B．撑基C．基础D．房基4、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目5、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．286、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议7、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。
A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究8、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．49、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数10、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等11、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控12、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/313、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
2015年上半年安徽省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容模拟试题
2015年上半年安徽省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。
A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员2、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外3、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究4、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度5、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法6、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素7、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木8、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期9、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理10、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期11、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆12、明沟适用于降水量大于（）mm的地区。
天津2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容试题
天津2015年上半年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款2、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用3、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间4、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．45、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。
A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目6、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d7、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度8、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0049、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
浙江省2015年度工程造价基础理论试题
浙江省2015年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷建筑工程造价基础理论模拟卷(闭卷）一、单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、单项工程竣工后,承包商应在（），向业主递交竣工结算报告及完整的结算资料。
A．提交竣工验收报告的同时B．提交竣工验收报告之前C．提交竣工验收报告之后D．工程验收合格之后2、关于竣工决算，说法正确的是（）。
A．建筑项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用B．建筑项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用C．新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D．已具备竣工验收条件的项目3、控制工程造价最有效的手段是（）。
A．控制经营费用B．控制设计阶段C．主动控制D．技术与经济相结合4、从各阶段的控制重点可见,要有效控制工程造价，关键应把握的环节中不包括的是( )。
A．决策阶段做好投资估算B．施工阶段强调限额设计C．招标投标阶段重视施工招标D．施工阶段加强合同管理与事前控制5、下列决策阶段影响工程造价的因素中，项目（)的合理选择关系到项目的成败,决定着工程造价合理与否.A．建设地点B．建设规模C．设备方案D．技术方案6、某项目设备工（器）具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为（）万元。
A．4000B．4200C．4300D．44207、建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括（)。
A．建筑工程费、设备购置费、安装工程费B．建筑工程费、设备购置费、价差预备费C．建筑工程费、基本预备费、安装工程费D．建筑工程费、价差预备费、安装工程费8、工程完工后,双方应按照约定的合同价款即合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算,竣工结算的方式不包括的是（）.A．单位工程竣工结算B．单项工程竣工结算C．建设项目竣工总结算D．分项工程竣工结算9、设计概算编制依据不包括（）。
2015年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题
2015年江苏省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%2、关于明排水法施工，下列说法正确的是（）。
A．适用于细粒土层B．适用于粗粒土层C．适用于粉砂土层D．不适用于渗水量小的黏土层3、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资4、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理5、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层6、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度7、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。
A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口8、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜9、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小12、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年上半年浙江省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的组织考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、明沟适用于降水量大于（）mm的地区。
A．1090B．380C．660D．9002、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m3、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差（）周。
A．均为0B．分别为1和0C．分别为2和0D．均为44、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议5、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
A．施工图纸B．工程量清单C．实际工程量D．规范6、流水施工的基本组织方式包括（）。
A．无节奏流水施工、有节奏流水施B．异节奏流水施工、等节奏流水施工C．无节奏流水施工、异节奏流水施D．等节奏流水施工、无节奏流水施工7、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/68、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可9、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润10、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27811、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔12、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处13、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台14、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆15、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度16、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票17、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用18、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．419、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法20、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。
A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员21、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后22、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析23、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面24、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．3025、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、空间系统中，风机盘管在安装前对机组的换热器应进行__试验，试验压力为工作压力的1.5倍，不渗不漏即可。
A．水压B．通球C．灌水D．强度2、容器按形状分类，可分为__。
A．矩形容器B．球形容器C．方形容器D．圆筒形容器3、项目融资的框架结构中所包括的基本模块有__。
A．资产所有权结构B．融资结构C．管理组织结构D．资金结构E．信用保证结构4、塑料管管径小于200mm时，一般应采用__，插入深度应大于管径15～30mm。
A．承插口焊接B．电熔合连接C．法兰连接D．螺纹连接5、热力管道系统中，地沟敷设可分为__。
A．直埋与地沟相结合敷设B．通行地沟敷设C．半通行地沟敷设D．不通行地沟敷设6、下列建设用地的土地使用权，确属必要的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨__。
A．国家机关用地和军事用地B．能源、交通、水利等项目用地C．城市基础设施用地和公益事业用地D．经济适用房开发项目用地E．工业用地7、关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有__。
A．有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mmB．无天棚者算至屋架下弦另加300mmC．平屋面算至钢筋混凝土底板D．有框架渠时算至梁底E．坡屋面算至梁底8、砌块砌筑的主要工序包括__。
A．撬棍B．铺灰C．砌块安装就位D．校正E．灌缝9、有关对式空调器安装的叙述中，说法正确的有__。
A．空调器搬运和安装时，不要倾斜45°，以防冷冻油进入制冷系统内B．空调器的送风，回风百叶口不能受阻，气流要保持通畅C．窗式空调器一般安装在窗户上，也可以采用穿墙安装，其安装必须牢固可靠D．安装位置不要受阳光直射，要通风良好，远离热源，且排水顺利10、田近乎常压的设备进行氨渗漏试验，当达到试验压力后5min，试纸未出现__色为合格。
A．红B．蓝C．黑D．黄11、在施工中较常用的球罐拼装方法有__。
A．分片组装法B．拼半球组装法C．环带组装法D．拼大片组装法12、按散热器连接方式不同，热水采暖系统可分为__。
A．垂直式热水采暖系统B．水平式热水采暖系统C．同程式热水采暖系统D．异程式热水采暖系统13、涂料、裱糊工程计算规则提法正确的有（）。
A．门窗油漆按设计图示数量计算，计量单位为m2B．木扶手油漆按设计图示尺寸面积计算，计量单位为m2C．金属面油漆按构件质量以“t”计算D．木材面油漆按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m2E．喷塑、涂料、裱糊按设计图示尺寸以面积计算，计量单位为m214、施工组织设计技术经济分析的方法是__。
A．定性分析法B．网络法C．流水法D．定量分析法E．统计法15、钎焊的优点包括__。
A．容易保证焊件的尺寸精度，同时对焊件母材的组织及性能的影响也比较小B．适用于各种金属材料、异种金属和金属与非金属的连接C．可以钎焊极薄或极细的零件，以及粗细、厚薄相差很大的零件D．钎焊接头的耐热力较好，接头强度大16、空圈、暖气包槽，壁龛的开口部分并入相应的工程量内的项目是__。
A．石材楼地面B．橡胶板楼地面C．塑料板楼地面D．现浇水磨石楼地面E．菱苦土楼地面17、按建筑物的自然层投影面积计算建筑面积的有（）。
A．300mm以下的变形缝B．管道井C．300mm以上的变形缝D．大厅内回廊E．独立的烟囱18、在下列方法中，__是控制成本的方法。
A．网络计划图B．香蕉曲线图C．直方图D．S形曲线控制法E．控制图法19、电缆桥架具有__等优点。
A．整体化B．制作工厂化C．安装方便D．质量容易控制20、下列关于建筑物的场地平整工程量的表述中错误的是__。
A．按实际体积计算B．按地下室面积计算C．按基坑开挖上口面积计算D．按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算E．展开面积计算21、静置设备按《压力容器安全技术监察规程》分类时，不属于一类容器的是__。
A．非易燃或无毒介质的低压容器B．搪玻璃压力容器C．高压、中压管壳式余热锅炉D．易燃或有毒介质的低压分离器外壳或换热器外壳22、室内给水系统的给水方式有__。
A．直接给水方式B．单设水箱的给水方式C．设水泵、水箱的给水方式D．气压水罐给水方式23、流水施工组织方式具备的优点有（）。
A．能准确反映各工作的机动时间B．便于连续、均衡地组织施工C．便于现场管理，提高作业效率D．能及时反映问题，便于计划管理E．专业化生产，保证了施工质量24、根据《建筑工程工程量清单计价规范》的规定，探伤工程量的计算方法是__。
A．管材表面超声波探伤根据项目特征，以“m”为计量单位，按规定或设计技术要求计算B．焊缝X光探伤应根据项目特征，以“张”为计量单位，按规定或设计要求计算C．焊缝丁射线探伤应根据项目特征，以“m2”为计量单位，按规定或设计要求计算D．焊缝超声波、磁粉及渗透探伤，应根据项目特征，以“口”为计量单位25、安照工程建设项目寿命周期阶段划分，安装工程计量可划分为__的工程计量与计价。
A．决策阶段B．竣工验收阶段C．设计阶段D．施工阶段。