2019最新合同管理知识培训题库及答案
合同培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案一、单选题1. 合同的基本法律特征不包括以下哪一项?A. 自愿性B. 合法性C. 强制性D. 约束性答案:C2. 根据《中华人民共和国合同法》,以下哪种合同是无效的?A. 买卖合同B. 租赁合同C. 赌博合同D. 承揽合同答案:C3. 合同的履行原则包括以下哪些方面?A. 诚实信用原则B. 公平原则C. 合法原则D. 所有以上答案:D二、多选题1. 合同的变更需要满足以下哪些条件?A. 双方当事人同意B. 变更内容合法C. 变更后合同仍然有效D. 变更内容明确答案:A、B、D2. 以下哪些行为属于合同违约?A. 拒绝履行合同义务B. 延迟履行合同义务C. 不完全履行合同义务D. 单方面解除合同答案:A、B、C、D三、判断题1. 合同一旦签订,任何一方均不得单方面解除合同。
(错误)2. 合同当事人可以根据自己的意愿自由变更合同内容。
(错误)3. 合同的履行应当遵循诚实信用原则。
(正确)四、简答题1. 简述合同的解除条件。
答案:合同的解除条件通常包括:双方当事人协商一致解除合同;合同履行过程中出现法律规定的解除情形;一方当事人严重违约,致使合同目的无法实现;法律规定的其他解除条件。
2. 合同违约责任的承担方式有哪些?答案:合同违约责任的承担方式主要包括:继续履行;采取补救措施;赔偿损失;支付违约金;解除合同。
五、案例分析题案例:甲公司与乙公司签订了一份购销合同,约定甲公司向乙公司购买一批设备,总价款为100万元。
合同约定,甲公司应于合同签订后30日内支付50%的预付款,余款在设备交付后支付。
然而,甲公司在支付了预付款后,因市场变化,决定不再购买该批设备,拒绝支付余款。
问题:甲公司的行为是否构成违约?如果构成违约,甲公司应承担哪些责任?答案:甲公司的行为构成违约。
根据合同法规定,甲公司未按照合同约定支付余款,违反了合同义务。
甲公司应承担的责任包括:继续履行合同,支付余款;如果乙公司同意解除合同,甲公司应赔偿乙公司因此造成的损失;支付违约金,如果合同中有约定违约金条款。
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案1.设计合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应【C】。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2%的违约金2.某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由【A】。
A.承包人承担相关费用,工期不予顺延B.承包人承担相关费用,工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。
A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商,应承担【C】责任。
A.违约B.隐瞒C.缔约过失D.违法6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,监理工程师无权决定的情况是【C】。
A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支,要求对超出【B】的附加开支给予补偿,以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润8.下列关于无权代理的说法中,正确的是【C】。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”9.FIDIC施工合同条件中,不包括在中标价格内的是【A】。
A.调价款B.施工管理费C.工程排访费D.二次搬运费10.合同成立后,合同中的【D】条款是独立存在的。
A.解决争端B.违约责任C.履行期限D.仲裁1.设计合同示范文本规定,设计人的基本责任是【A】。
合同管理知识培训试题及答案
第三章建设工程合同管理第一节合同概述一、单项选择题:1. 当事人依法可以委托代理人订立合同。
所谓委托代理人订立合同,是指当事人委托他人以()名义与第三人签订合同,并承担由此产生的法律后果的行为。
A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.合同签订人2.合同订立过程必须经过的程序是()。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证3.下列表述中错误的是()。
A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销4.以下关于要约的说法中,正确的是()。
A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要约生效C.招标文件到达时要约生效D.投标文件发出时要约生效5.以下关于建设工程招标投标的说法中,正确的是()。
A.招标是要约,投标是承诺B.投标是要约,中标通知书是承诺C.招标是要约邀请,投标是承诺D.开标是要约,中标通知书是承诺6.下列文件中,属于要约邀请文件的是()。
A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,关于要约和承诺的生效,是指()时生效。
A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人8.以下关于要约有效的说法中,正确的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前,承诺通知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。
A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加条款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张10.关于承诺的生效,以下无效的是()。
A.承诺到达要约人时超过承诺期限的,要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺B 受要约人超过承诺期限发出承诺的,但要约人及时通知受要约人该承诺有效C.承诺不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时D.承诺对要约的内容作出非实质性变更,但要约人未及时表示反对11.合同成立的时间为()。
合同管理相关试题及答案
合同管理相关试题及答案一、单项选择题1. 合同管理的主要目的是什么?A. 确保合同的法律效力B. 保障合同双方的权益C. 降低合同执行的风险D. 以上都是答案:D2. 在合同管理过程中,以下哪项不是合同审查的重点?A. 合同当事人的资质B. 合同条款的完整性C. 合同的格式规范性D. 合同的合法性答案:C3. 合同变更通常需要哪些步骤?A. 双方协商一致B. 书面确认变更内容C. 变更后的合同重新审核D. 以上都是答案:D4. 以下哪项不属于合同履行中的风险管理?A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合同文本的保管答案:D5. 合同违约时,守约方通常可以采取哪些措施?A. 要求违约方支付违约金B. 要求违约方继续履行合同C. 解除合同并要求赔偿损失D. 以上都是答案:D二、多项选择题6. 合同管理包括哪些环节?A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的签订D. 合同的履行答案:A, B, C, D7. 在合同管理中,以下哪些属于风险防范措施?A. 明确合同条款B. 设定违约责任C. 定期检查合同履行情况D. 增加合同的保密条款答案:A, B, C8. 合同终止的原因可能包括哪些?A. 合同履行完毕B. 双方协商一致C. 一方违约导致合同解除D. 不可抗力事件的发生答案:A, B, C, D9. 合同档案管理应包括哪些内容?A. 合同正本及副本B. 合同变更、补充文件C. 合同履行过程中的相关通信记录D. 合同争议解决的文件答案:A, B, C, D10. 以下哪些属于合同管理中的关键条款?A. 价格条款B. 交付条款C. 质量保证条款D. 争议解决条款答案:A, B, C, D三、判断题11. 合同管理只需要在合同签订前进行,签订后就不需要再进行管理。
(错)12. 合同的书面形式是合同生效的唯一形式。
(错)13. 合同管理的最终目的是确保合同能够顺利履行,实现合同目的。
(对)14. 合同管理中,只需关注合同的法律风险,无需关注商业风险。
2024《合同管理》试题及答案
一、选择题
1.合同的基本要素不包括以下哪一项?
A.合同双方当事人的名称或姓名
B.合同标的
C.合同履行的方式和期限
D.合同签订地的天气情况(正确答案)
2.在合同订立过程中,哪一阶段是对要约内容的实质性变更,构成新要约?
A.承诺
B.反要约(正确答案)
C.要约邀请
D.合同履行
3.以下哪一项不属于合同无效的情形?
A.违反法律、行政法规的强制性规定
B.损害社会公共利益
C.合同双方当事人意思表示真实(正确答案)
D.以合法形式掩盖非法目的
4.合同的变更或解除,应当采用何种形式方为有效?
A.口头形式
B.书面形式(正确答案)
C.电子邮件形式
D.任意形式
5.在合同履行过程中,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,这
种行为被称为?
A.合同变更
B.合同解除
C.预期违约(正确答案)
D.合同终止
6.以下哪一项不是合同担保的方式?
A.保证
B.抵押
C.质押
D.合同公证(正确答案)
7.合同争议解决的方式中,不具有法律强制执行力的是?
A.仲裁裁决
B.法院判决
C.调解协议(正确答案)
D.行政裁决
8.合同权利义务终止的原因不包括以下哪一项?
A.债务已经按照约定履行
B.合同解除
C.债务相互抵销
D.合同一方当事人变更名称(正确答案)。
2019年合同管理知识培训试题及答案
2019年合同管理知识培训试题及答案一、单项选择题(每题1分,共10分)1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。
A综合管理 B科学管理C综合管理与专项管理相结合 D专项管理2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。
A经营开发中心 B项目成本管理中心C施工技术部 D法律事务部3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同 B劳务分包合同C工程施工合同 D劳务用工合同4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日 15日B 5日 10日C 10日 5日D 15日 5日5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。
A 1日B 2日C 3日 D4日6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。
A 1万B 2万C 3万 D4万7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的是()。
A 患职业病的B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”C 因公喝酒导致酒精中毒的D 在下班途中,受到机动车事故伤害的9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是合同的基本要素?A. 当事人B. 合同标的C. 合同期限D. 当事人的意思表示答案:C2. 合同成立的条件不包括以下哪项?A. 当事人具备相应的民事行为能力B. 当事人意思表示真实C. 合同内容合法D. 合同必须经过公证答案:D3. 以下哪种合同属于无效合同?A. 违反法律规定的合同B. 当事人意思表示不真实的合同C. 欺诈合同D. 上述都属于答案:D4. 合同终止的原因不包括以下哪项?A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 当事人一方死亡D. 合同标的灭失答案:C二、填空题5. 根据《中华人民共和国合同法》,合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的______。
答案:协议6. 合同的履行是指合同当事人按照合同约定全面履行自己的______。
答案:义务7. 合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以______。
答案:返还8. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担______。
答案:违约责任三、判断题9. 合同的成立必须经过要约和承诺两个阶段。
()答案:正确10. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
()答案:正确11. 合同的终止意味着合同关系的消灭。
()答案:正确12. 无效合同从订立时起就没有法律约束力。
()答案:正确四、简答题13. 简述合同的概念和特征。
答案:合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同的特征包括:①合同是平等主体之间的法律行为;②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系的协议;③合同是当事人意思表示一致的法律行为。
14. 简述合同履行的原则。
答案:合同履行的原则包括:①诚实信用原则;②全面履行原则;③适当履行原则;④公平原则。
15. 简述合同终止的原因。
答案:合同终止的原因包括:①合同履行完毕;②合同解除;③合同转让;④合同标的灭失;⑤合同期限届满。
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案一、试题部分1. 合同的定义是什么?合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上,约定并受法律保护的民事法律行为。
它具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
2. 合同的要素有哪些?合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指合同的订立主体,合同标的是指合同的目的和内容,合同内容包括主要条款和附属条款,合同形式指合同的具体形式和约定方式。
3. 合同的分类有哪些?合同可以根据不同的分类标准进行分类,常见的分类包括按照合同的性质分为买卖合同、租赁合同、劳动合同等;按照合同的形式分为书面合同、口头合同等;按照合同的权利义务分配分为单方合同、双方合同等。
4. 合同违约的后果有哪些?当一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,就构成了合同违约。
合同违约的后果包括违约方承担相应的赔偿责任、守约方可以要求违约方履行义务或请求解除合同等。
5. 合同管理的重要性是什么?合同管理是指对合同的签订、履行和终止等进行有效管理和监督的过程。
合同管理的重要性在于确保合同的合法性、有效性和权益保护,避免合同风险和纠纷的产生,提高合同履行效率和合同管理水平。
二、答案部分1. 合同的定义是什么?合同是指双方或多方当事人在平等自愿的基础上,约定并受法律保护的民事法律行为。
合同具有约定自由、相对平等、合法合理、自愿交易等基本特征。
合同的目的是明确各方当事人的权利和义务,规范各方之间的交易行为。
2. 合同的要素有哪些?合同的要素包括合同当事人、合同标的、合同内容、合同形式等几个方面。
合同当事人是指参与合同订立的主体,可以是自然人、法人或其他组织。
合同标的是指合同的交易对象或目的,可以是金钱、商品、服务等。
合同内容包括主要条款和附属条款,主要条款是约定合同的核心内容,附属条款是对主要条款的补充或细化。
合同形式是指合同的具体形式和约定方式,可以是书面合同、口头合同等。
合同培训考试题库及答案
合同培训考试题库及答案# 合同培训考试题库及答案## 一、单选题1. 合同的定义是什么?- A. 一种法律行为- B. 一种经济行为- C. 一种社会行为- D. 一种民事行为答案:D2. 以下哪项不属于合同的基本原则?- A. 自愿原则- B. 平等原则- C. 公平原则- D. 强制原则答案:D3. 合同的成立需要哪些要件?- A. 要约和承诺- B. 双方当事人- C. 合法目的- D. 所有上述选项答案:D4. 合同的解除方式有哪些?- A. 协议解除- B. 法定解除- C. 裁判解除- D. 所有上述选项答案:D5. 合同违约责任的承担方式主要包括哪些? - A. 赔偿损失- B. 继续履行- C. 支付违约金- D. 所有上述选项答案:D## 二、多选题1. 合同的类型包括哪些?- A. 买卖合同- B. 租赁合同- C. 劳动合同- D. 服务合同答案:ABCD2. 合同的效力包括哪些方面?- A. 生效- B. 解释- C. 变更- D. 终止答案:ABCD3. 合同的履行方式有哪些?- A. 一次性履行- B. 分期履行- C. 延期履行- D. 替代履行答案:ABCD## 三、判断题1. 合同一旦签订,就具有法律效力。
(错误)- 解释:合同的效力取决于是否符合法律规定,并非所有合同一旦签订就具有法律效力。
2. 合同的变更必须经过双方当事人的同意。
(正确)3. 合同的解除只能通过法院判决。
(错误)- 解释:合同的解除可以通过协议解除、法定解除和裁判解除等多种方式。
4. 合同违约责任的承担方式只能是赔偿损失。
(错误)- 解释:合同违约责任的承担方式包括赔偿损失、继续履行和支付违约金等。
## 四、简答题1. 简述合同的法律效力。
答:合同的法律效力是指合同一旦成立,就具有法律上的约束力,当事人应当按照合同约定履行义务,违反合同约定的,应当承担相应的法律责任。
2. 合同的履行方式有哪些,并简述其特点。
合同管理培训试题及答案
合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、()和诚实信用的原则。
A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案:B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是()。
A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是3. 合同履行中,当事人应当遵循()原则。
A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案:A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括()。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案:D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。
答案:合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。
2. 合同的订立应当采用____的形式。
答案:合同的订立应当采用书面形式。
3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。
答案:合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。
4. 合同履行中,当事人应当遵循____原则,履行合同义务。
答案:合同履行中,当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务。
5. 合同解除的方式包括____和协议解除。
答案:合同解除的方式包括单方解除和协议解除。
三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。
()答案:错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行,维护当事人的合法权益。
()答案:正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。
()答案:正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。
2019年监理工程师《合同管理》真题及答案解析11页word文档
2019年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是( )A、推进项目法人责任制落实B、提高工程进度控制水平C、减少建筑领域的经济违法D、降低不可抗力发生的答案:D 解析:建设工程合同管理的目标为发展和完善建筑市场、推进建筑领域的改革、提高工程建设的管理水、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。
参见教材P1。
2、关于合同法律关系的说法,正确的是( )A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的消灭C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭答案:C 解析:B技术秘密是合同法律关系褓中的智力成果,D除了行为还有事件。
参见教材P6~7。
3、下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是( )A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案:B 解析:项目经理部不具备法人资格。
参见教材P5~6。
4、施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于( )A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、职务代理答案:B 解析:在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8。
5、根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是( )答案:CA、保证法律关系只有两方参加B、对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益C如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理D、债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务解析:A至少必须三方参加,B连带责任更能保护债权人,D债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证在其保证范围内承担保证责任。
参见教材P10。
6、根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以( )为抵押合同。
答案:DA、建设用地使用权B土地承包经营权C、正在建造的建筑物D、机械、车辆解析:ABC均为抵押权自登记时设立。
参见教材P11。
7、根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是( )答案:AA、能够留置的财产仅限于动产B、材料采购合同可以采用留置担保C、施工合同可以采用留置担保D、留置的财产不限于按照合同经定点有的财产解析:担保法规定,能够留置的财产仅限于动产,且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施留置。
2019年山东省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2019年山东省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任2.材料采购合同履行中,验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法3.根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书4.招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.155.标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示7.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师地位的说法,正确的是( )。
2019年青海省整理监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2019年青海省整理监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是()A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款4.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%5.某工程招标工期15 个月,投标工期提前1 个月,可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元,工期14 个月,如果考虑工作因素,则采用经评审的最低投标价法评标时,其评标价为()万元。
A.3020B.2980C.3000D.30106.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内,向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.287.根据《标准施工合同》,工程一切险的被保险人应是A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人8.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,支付管理中的“合同价格”是指( )。
2019年监理工程师《合同管理》考试题库及答案
2019 年监理工程师《合同管理》考试题库及答案一、单项选择题( 4 个选项中,只有 1 个正确答案)1、依照《民法公则》,自然人作为合同法律关系主体必定具备的条件是( )。
A、获取相应的执业资格证书B、有依法成立的企业C、拥有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权益能力和民事行为能力参照答案: D2、市场经济主若是依照( )规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参照答案: B3、以下合同中,合同法律关系客体属于物的是( )。
A、借款合同B、勘探合同C、施工合同D、技术转让合同参照答案: A4、以下引起合同法律关系产生、改正与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是 ( )。
A、因国际禁运清除进口设施运输合同B、因战争以致在建工程合同工期延长C、因建设妄图改变,建设单位和施工单位协商改正工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商清除合同参照答案: C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目招标,中标后形成的合同义务由 ( )肩负。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参照答案: D6、企业甲以其自有办公楼作为抵押物为企业乙向银行申请贷款供应抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
A、企业甲B、企业乙C、银行D、登记机关参照答案: A7、某施工招标项目招标截止日为 4 月 30 日,评标时间为 5 个工作日,招标人发出中标通知书的时间为 5 月 15 日,招标人与中标人签订的合同时间为 6 月 14 日,则该项目施工招标保证的有效期截止时间为( )。
A、4月 30日B、5月 5日C、5月 15日D、6月 14日参照答案: D(正常是按招标文件约定的限时)8、某工程招标了建设工程所有险,在施工期间现场发生以下事件造成损失,保险人负责补偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误以致部分工程拆掉重建D、施工机械过分磨损需要停工检修参照答案: B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必定不加更正地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
2019年安徽省监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2019年安徽省监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.不同合同计价方式下承包商的风险不同,承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同2.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照(D )履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议3.建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会4.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天5.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法6.根据FIDIC{施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金7.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金8.技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法,错误的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!
2019最新合同管理知识培训题库及答案
姓名单位编号
一、单项选择题(每题1分,共10分)
1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。
A综合管理B科学管理
C综合管理与专项管理相结合D专项管理
2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。
A经营开发中心B项目成本管理中心
C施工技术部D法律事务部
3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同B劳务分包合同
C工程施工合同D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日15日
B 5日10日
C 10日5日
D 15日5日
5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。
A 1日
B 2日
C 3日D4日
6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。
A 1万
B 2万
C 3万D4万
7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的
B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的
C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的
D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的
8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的
是()。
A 患职业病的
B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”
C 因公喝酒导致酒精中毒的
D 在下班途中,受到机动车事故伤害的
9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。
A 共同
B 连带
C 按份
D 违约
10、分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构,分公司()企业法人资格。
A 具有
B 有的具有,有的不具有
C 不具有
D 根据具体情况判断
二、多项选择题(每题2分,共40分)
1、合同管理工作遵循的原则是():
A 依法签订合同,保证合同的合理性;
B 切实履行合同,提高合同的履约率;
C 有效监控合同,保证资料的完整性;
D 及时处理合同纠纷,维护企业的合法权益
2、根据公司《合同管理办法》,哪些是合同综合管理机构的职责()
A负责监督控制本部门业务范围内合同的履行,随时掌握合同的履行情况,及时向合同综合管理机构通报合同在履行过程中发生的问题及解决方案、建议,负责合同履行过程中的相
关资料的收集、保管工作;
B参与本单位重大项目、重大合同的论证、谈判、起草和签订工作,负责对合同的合法性进行审查,依法提出法律意见;
C统一管理本单位合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动,建立合同纠纷中委托代理制度;
D宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章,贯彻执行上级有关合同管理的规定、办法;
3、合同管理员的主要职责是()
A根据《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》,制
订各基层单位相应的合同管理制度;
B组织并指导各基层单位的合同评审及合同上报评审(授权
委托、对方资信证照、合同内容约定);
C监督各基层单位各类印章的使用、保管;
D督促各基层单位合同文本的归档管理;
4、由代理人代签合同的,应出具那些证明材料()
A真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明、
B授权委托书、
C代理人身份证明;
D代理人与被代理人具有劳动关系的证明
5、根据公司文件规定,哪些公章不得用于对外签订合同?()
A合同专用章B公司部门印章
C基层公司印章D项目部公章(经公司下令依法成立。