建设工程施工合同(无监理小型项目用)
施工合同最新电子版可下载（5篇）
施工合同最新电子版可下载（5篇）在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载，希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
小型工程施工(合同)范本
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方（简称“乙方”）和甲方（简称“甲方”）共同订立。
甲方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：2. 工程概述根据甲方的要求，乙方将承担小型工程的施工任务：工程名称：工程地质：工程规模：工程周期：3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为：（填写具体金额）2.支付方式：–（填写具体的支付方式，如：按进度支付、分期支付等）–第一阶段支付：支付金额及支付时间–第二阶段支付：支付金额及支付时间–其他阶段支付：支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作：工程开始日期：工程完成日期：各个阶段的工作计划和里程碑（可以使用表格展示）5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行，乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金，金额为工程总费用的百分之（填写具体的比例），即：（履行保证金金额）。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况，甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之（填写具体的比例）。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息，并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续到工程完成，并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容，双方应认真核对并签字确认。
2019注册监理《案例》真题及参考答案
《建设工程监理案例分析》第一题某工程，建设单位和施工单位（建设工程施工合同（示落文本）签订了座工合同，合同约定签约合同价为1245万元：预付款为签约合同价的10%，当施工单位实际完成金额素计达到合同总价的300开始分6个月等额扣回预付款管理费率取12%（以人工费村料费、体C机民使用费之和为基数）,利润率取76（以人工费、H料费、场工机其使用费及管理费之和为基数）,措施项目费按分部分工程费的5%计（赶工不计取情施费）。
规费综合费率取89%（以分部分项工程费。
措施项目费及其他项目责之和为基数），税率取9（以分部分现工程费。
招施项目费、其他项目费及规费之和为基数）：人工费为80元工日，机械台班费2000元白班。
实施过程中发生如下事件：事件1：由于不可抗力造成F列损失：（1）修复在建分部分项工程费18万元；（2）进场的工程材科损失12万元；（3）施工机具闲置25合班；（4）工程清理花费人工100工日（按计日工计，单价150元/工日）；（5）施工机具损坏损失55万元；（6）现场受伤工人的医药费0.75万元。
事件2：为了防止工期延误，建设单位提出加快施工进度的要求，施工单位上报了赶工计划与相应的费用。
经协商，赶工费不计取利润。
项目监理机构审查确认赶工增加人工费、材料费和施工机具使用费合计为15万元。
事件3：用于某分项工程的某种材料暂估价4350元/吨，经施工单位招标及项目监理机构确认，该材科实际采购价格为5220元/吨（材料用量不变）。
施工单位向项目监理机构提交了招标过程中发生的3万元招标采购费用的索赔，同时还提交了综合单价调整申请，其中使用该材料的分项工程综合单价调整见表6-1，在此单价内该种材料用量为80公斤。
【问题】1.该工程的工程预付款、预付款起扣时施工单位应实际完成的累积金额和每月应扣预付款各为多少万元？2.针对事件1，依据《建设工程施工合同（示范文本）》，逐条指出各项损失的承担方。
建设单位应承担的金额为多少万元？3.针对事件2，协商确定赶工费不计取利润是否妥当？项目监理机构应批准的赶工费为多少万元？4.针对事件3，施工单位对招标采购费用的索赔是否妥当？项目监理机构应批准的调整综合单价是多少元？分别说明理由。
最新国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案
最新国家开放大学电大《建设监理》期末题库及答案考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。
该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他网核及教学考一体化答案，敬请查看。
《建设监理》题库及答案一一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．在工程实施过程中，被监理的单位一般指( )。
A．业主 B．勘察单位C．承建商 D．监理单位2．在项目建设过程中，始终处于主要负责地位的是( )。
A．工程项目建设 B．业主C．施工企业 D．勘察单位3．建设工程监理是监理单位接受项目业主委托而开展的技术性活动，因此建设工程一定具有( )。
A．服务性 B．公正性C．独立性 D．科学性4．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是( )。
A．监理规划 B．监理合同C．监理大纲 D．监理实施细则5．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性措施的控制是( )。
A．进度控制 B．主动控制C．被动控制 D．质量控制6．当事人承担违约责任的方式不包括( )。
A．继续履行合同 B．采取补救措施C．赔偿损失 D．终止合同7．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的( )。
A．1/2 B．1/3C．2/3 D．3/48．监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项( )。
A．在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C．在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳人工程进度支付款9．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质量影响最主要的因素是( )。
小型施工合同范本
小型施工合同范本合同编号：_______甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型施工项目的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容及范围：________二、承包形式：包工包料，总价包干三、工程造价及合同款支付3.1 工程总造价：人民币_______元整（大写：________元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%。
（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总造价的40%。
（4）剩余的10%作为质保金，工程验收合格后一个月内支付。
四、工程期限本工程工期为_______天（日历天），以合同签订时间为准。
五、工程质量标准乙方应保证工程质量达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
六、工程安全要求乙方负责工程现场的安全施工，并承担由此产生的一切责任。
七、双方权利义务7.1 甲方权利义务：（1）解决材料物资的堆放和临时设施场地。
（2）负责施工中的水电费。
（3）按照合同约定按时支付工程款。
7.2 乙方权利义务：（1）按照合同约定完成工程施工。
（2）保证工程质量达到合同约定的标准。
（3）负责工程现场的安全施工。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
建设工程施工合同(模板)(小型、零星工程本)
建设工程施工合同(小型、零星工程本)一、合同背景二、合同定义小型、零星工程本是指建设工程项目中规模较小、工期较短、费用较低的工程项目。
根据实际情况，经合同双方协商一致，确定的小型、零星工程本施工合同。
三、合同主体3.1 甲方甲方为建设工程的业主，负责委托施工单位完成工程项目。
甲方需提供工程的具体要求和技术参数，确保施工单位能够按照要求进行施工。
3.2 乙方乙方为施工单位，负责根据甲方提供的工程要求和技术参数进行施工，按照约定的工期完成工程项目。
乙方需具备相应的施工资质和技术能力，确保工程质量和进度。
四、合同内容4.1 工程范围合同需明确工程项目的具体范围，包括工程的位置、规模、构造、材料、工艺等，以确保双方对工程的理解一致。
4.2 工程期限合同需约定工程的开始日期和完成日期，确保施工的进度和工期的合理安排。
4.3 工程费用合同需明确工程费用的结算方式和支付方式。
甲方需按照约定的进度和质量支付相应的款项，乙方应按照工程进度和质量进行费用的结算。
4.4 变更和索赔合同需明确变更和索赔的流程和条件。
在工程施工过程中，如遇到不可抗力或双方约定的变更情况，需按照合同约定进行变更和索赔。
4.5 工程质量和验收合同需明确工程质量的要求和验收标准。
乙方应按照合同约定保证工程质量，并在工程完成后进行验收。
4.6 外包和转包合同需约定外包和转包的条件和要求。
外包和转包必须经甲方同意，并遵守相关法律法规的规定。
五、合同执行5.1 合同履行双方应按照合同的约定，认真履行合同义务，确保工程按时、按质量要求完成。
5.2 合同解除如遇不可抗力等无法实施合同的情况，双方可以协商解除合同。
解除合同需按照相关法律法规的规定进行。
5.3 争议解决合同争议应通过友好协商解决，如协商无果，双方可通过法律途径解决争议。
六、合同附件6.1 工程图纸包括项目位置图、平面布置图、立面图等工程设计图纸。
6.2 技术规范包括工程施工技术规定、质量验收标准等文件。
建设工程施工合同(适用于10万元以下的合同)
建设工程施工合同指引注：请各位合同经办人在填写前仔细阅读各条指引，提交审核时把本指引删除。
填写施工合同时应当着重审查以下几方面：1、审查建设项目是否经合法审批如属独立的办公楼、机房楼等依法应经审批的建设项目，应审查是否取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件、建设工程规划许可证、施工许可证等，其他小型项目的建设施工按照国家及各地方行政管理规定如需规划、环保、无线电管理机构等行政管理部门审批的，应审查相应审批文件。
审核涉及国家重大建设项目的工程合同，应当审核是否按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
2、合同主体的审查《建筑法》第13条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
”第26条规定：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。
禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
”因此，对于建设工程合同主体的审查，除按照通用审查指引审核外，还应当审核承包方是否满足一定的资质要求。
资质是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
审核资质时应注意审核其资质证书的资质等级、有效期限等是否符合工程建设项目的要求，持证单位名称是否与承包单位名称一致等。
3、合同内容合法性的审查根据《合同法》、《建筑法》等相关法律规定，工程合同不得有以下违反法律、行政法规强制性规定的内容，审查时如有违法内容应当进行删改：（一）将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；（二）同意承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人；（三）同意承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；（四）同意分包单位将其承包的工程再分包；（五）同意建设工程主体结构的施工非由承包人自行完成；（六）合同约定建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商；（七）将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；（八）与非中标人签订合同（也包括中标人向他人转让中标项目的情况）；（九）不按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，或再行订立背离合同实质性内容的其他协议；（十）其他违反法律、行政法规强制性规定的内容。
工程施工合同小型工程类
工程施工合同小型工程类一、合同基本信息甲方（业主）：_____________地址：_____________________联系电话：_________________乙方（承包方）：_____________地址：_____________________联系电话：_________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，针对下述小型工程项目，经友好协商一致，签订本合同。
二、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程规模：_____________5. 工程标准及要求：_____________三、合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币（大写）_____________元（¥___________）。
2. 付款方式：- 预付款：占总价的_____%，于合同签订后_____日内支付。
- 进度款：根据实际完成的工程量按月支付。
- 竣工款：工程验收合格后支付剩余_____%。
四、工期与进度1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 进度计划：按照合同约定的时间节点，由乙方提供详细进度计划，并按计划执行。
五、质量要求与验收标准1. 施工必须符合国家相关质量标准和行业规范。
2. 材料需达到国家或行业标准，并提供相应的质量证明文件。
3. 验收工作由甲乙双方共同进行，或委托第三方专业机构进行。
六、违约责任如一方违反合同约定，须承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失，具体违约责任按合同条款执行。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定____________________________________________________________________________九、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、进度计划表等，与本合同具有同等法律效力。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同
一、合同目的
为规范天津市小型建设工程的施工活动，明确双方权利和义务，保障工程顺利进行，签订本合同。
二、合同双方
甲方：承包商（以下简称“甲方”）乙方：业主（以下简称“乙方”）
三、合同内容
1.工程名称和地址:
–工程名称：
–工程地址：
2.工程内容和范围：工程建设内容及相关规格、标准
3.工程价格：确定双方单位工程价款、总价款、支付方式等
4.工程工期：合同约定的工程开工日期、竣工日期及工期管理办法
5.工程质量要求：明确各项工程质量标准及验收办法
6.工程保修期：工程保修期、售后服务及保修范围
四、合同执行
1.工程施工实施计划
2.工程材料、设备采购
3.工程进度管理
4.工程质量管理
5.工程变更和索赔管理
五、合同履行保证
1.甲方应按照合同要求高标准完成工程，并保证工程质量符合相关标准
2.乙方应按时支付工程价款，并按合同要求提供相应的配合
六、合同变更和解除
1.双方如果需要变更合同内容，需经双方协商一致并签订书面变更协议
2.出现严重违约情况时，双方有权解除合同
七、合同争议解决
双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请仲裁或起诉。
以上是天津市小型建设工程施工合同的主要内容，双方应切实履行合同约定，确保工程顺利完成。
工程施工合同 小型工程类
工程施工合同小型工程类甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就（工程项目名称）的施工事宜，签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：（工程项目名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程范围：（工程范围）4. 工程造价：（工程造价）5. 工程工期：（工程工期）二、施工内容1. 乙方应按照甲方提供的设计方案和标准规范，对工程项目进行施工。
2. 乙方应保证施工过程中的安全和质量，并按照相关法律法规进行施工。
3. 乙方应按照工程进度，合理安排施工人员和设备，保证按时完成工程建设。
4. 乙方应对施工现场进行管理，并保证施工现场的卫生和整洁。
三、施工进度与验收1. 乙方应按照合同约定的工程工期，按时完成工程建设。
2. 工程竣工后，甲方有权对工程项目进行验收。
如发现工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方要求进行整改。
3. 竣工验收合格后，乙方应交付工程项目相关资料，并签署竣工验收报告。
四、工程变更和索赔1. 如因不可抗力因素导致工程进度受到影响，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下调整工程计划。
2. 乙方应按照合同约定的工程造价进行施工，在工程施工过程中如有变更，应及时与甲方协商调整工程造价和工期。
3. 如因乙方工程施工不当导致工程质量问题或造成损失，乙方应承担相应的责任并进行赔偿。
五、质量保证1. 乙方应按照相关标准规范和设计方案进行施工，保证工程质量符合相关标准和规定。
2. 工程竣工后，乙方应对工程项目进行质量保修，在保修期内出现相关问题，乙方应按照要求进行维修或更换，并承担相应费用。
六、付款方式1. 工程施工过程中，甲方应按照工程进度及时支付工程款项。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应结清尾款。
七、保密义务1. 乙方承诺对工程项目相关信息和资料保密，不得擅自泄露给任何第三方。
2. 工程竣工后，乙方应归还所有与工程项目相关的资料和文件给甲方，不得擅自使用或泄露。
小型建设工程施工合同
小型建设工程施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方小型建设工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程预算：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
第二条合同工期本工程合同工期为_______天，自开工之日起算。
第三条质量标准本工程质量应达到_______标准。
第四条付款方式4.1 双方约定，工程款分三次支付。
具体支付方式如下：（1）第一次付款：工程进度达到30%时，甲方支付工程预算的30%作为进度款；（2）第二次付款：工程进度达到60%时，甲方支付工程预算的30%作为进度款；（3）第三次付款：工程验收合格后，甲方支付剩余的40%工程款。
4.2 每次付款前，乙方应向甲方提交工程进度报告及相应工程量的证明材料。
甲方应在收到报告后_______日内进行核实，核实无误后支付相应款项。
4.3 乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方无偿修复或返工，并支付因此产生的费用。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定时间支付工程款的，应按照逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按约定时间完成工程的，应按照逾期完成工程部分的工程预算的_______%向甲方支付违约金。
5.3 双方因不可抗力原因导致合同无法履行或部分履行，根据不可抗力的影响，双方协商解决。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本工程如需变更，应由甲方提出变更要求，双方协商一致后签订变更协议。
工程小型施工合同
工程小型施工合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________工程（以下简称“本工程”）的施工达成如下协议：一、工程内容1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模及要求：__________（详细描述工程的具体内容、规模、技术要求等）4. 施工图纸及相关资料由甲方提供，乙方负责审核确认。
二、合同金额本工程的总合同价为人民币__________元，包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
三、工期1. 开工日期：__________年____月____日2. 竣工日期：__________年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方要求。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督。
五、付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，每月支付当月完成工程量的____%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的____%。
六、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额____%的违约金。
2. 如工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿修复至合格标准。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
小型建设工程项目施工合同书
小型建设工程项目施工合同书一、甲方：（委托方）法定代表人/负责人：地址：联系电话：二、乙方：（承包方）法定代表人/负责人：地址：联系电话：三、项目名称：项目地址：项目概况：四、项目工期：开工日期：竣工日期：五、合同价款及支付方式：1. 合同总价款：2. 工程款支付方式：（1）预付款：（2）进度款：（3）竣工结算款：（4）质保金：六、工程内容及要求：1. 工程范围：2. 技术要求：3. 安全要求：4. 质量要求：5. 环保要求：七、工程进度计划：1. 开工准备：2. 基础工程：3. 主体工程：4. 装饰工程：5. 竣工验收：八、合同履行保证：1. 甲方履行保证：2. 乙方履行保证：九、违约责任：1. 甲方违约责任：2. 乙方违约责任：十、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交所在地人民法院解决。
十一、合同生效与终止：1. 合同生效：2. 合同终止：以上是一份小型建设工程项目施工合同书的基本内容。
在实际操作中，根据具体项目的特点和需求，还可以根据需要增加或调整合同条款。
合同书的目的是明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行。
因此，合同中的各项条款应尽可能详细、具体，以避免后期产生纠纷。
在合同中，甲方为委托方，乙方为承包方。
甲方应提供项目的详细地址和概况，乙方则需要明确工期和合同价款及支付方式。
此外，工程内容及要求、工程进度计划、合同履行保证、违约责任等方面也需要在合同中明确规定。
为了避免合同纠纷，双方可以在合同中约定争议解决的方式，通常是友好协商或提交法院解决。
另外，合同的生效与终止也是合同中需要明确规定的重要内容。
总之，小型建设工程项目施工合同书是保证工程顺利进行的重要文件。
双方应在签订合同前充分沟通、协商，并在合同中明确规定各项条款，以确保项目的顺利进行和双方的权益得到保护。
小型工程施工合同
小型工程施工合同合同范本专家撰写：小型工程施工合同。
本合同由以下双方于（日期）签订：甲方，（施工公司/个人信息）。
乙方，（委托方/业主信息）。
鉴于甲方具有从事小型工程施工的资质和能力，乙方委托甲方承担以下小型工程项目的施工任务，并经双方协商一致，达成如下合同条款：一、工程项目描述。
1.1 项目名称，（填写项目名称）。
1.2 项目地点，（填写项目地址）。
1.3 项目内容，（填写项目具体施工内容）。
1.4 工程期限，（填写工程开始和结束时间）。
二、施工标准。
2.1 甲方应按照国家相关法律法规和工程施工规范，保证工程质量符合相关标准和要求。
2.2 甲方应保证施工过程中的安全生产，落实施工现场安全管理措施，确保工程施工过程中无安全事故发生。
三、费用及支付方式。
3.1 本工程总造价为（填写总造价），甲方应按照合同约定的进度，向乙方提供相应的施工进度报告，并按照约定的支付方式收取工程款项。
3.2 如因工程变更或其他原因导致工程费用发生变化，双方应重新协商确定费用调整方案。
四、保修责任。
4.1 工程竣工验收合格后，甲方应对工程质量承担一定的保修责任期限，具体保修期限为（填写保修期限）。
4.2 在保修期内，如因工程质量问题导致设备损坏或施工质量问题，甲方应负责免费修复或更换，并承担相关费用。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应重新协商工程进度和相关责任。
六、其他条款。
6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________________ 乙方（盖章），__________________。
签订日期，年月日。
以上为小型工程施工合同范本，如有需要，可根据实际情况进行具体修改和补充。
小型建设工程施工合同书
小型建设工程施工合同书一、合同双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：二、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：5. 工程期限：三、合同条款1. 合同价款及支付方式甲方应向乙方支付合同总价款为人民币（金额），支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的30%作为工程启动资金；（2）工程进展到50%时，甲方应向乙方支付合同价款的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款的20%。
2. 工程质量要求乙方承诺按照相关法律法规和国家标准，以及甲方提出的具体要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3. 工程进度乙方应按照合同约定的工期进行施工，并在工程进展过程中及时向甲方汇报工作进展情况。
4. 材料及设备乙方应按照甲方提供的材料及设备清单进行采购，并确保所采购的材料和设备符合合同约定的质量要求。
5. 变更和索赔（1）如因甲方原因导致工程变更，乙方应按照变更后的工程内容进行施工，并与甲方商议调整合同价款和工期。
（2）如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担因此产生的费用，并按照甲方要求进行补救工作。
6. 竣工验收乙方完成工程施工后，应邀请甲方进行竣工验收。
如发现工程存在质量问题或未按照合同约定完成，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
7. 违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
（2）如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。
8. 合同解除（1）如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，并按照已完成工程的实际价值进行结算。
（2）如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
四、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
《小型建设工程施工合同》
小型建设工程施工合同一、背景介绍小型建设工程施工合同是指在建设工程中规模较小的工程项目，通常是指建筑面积不大、建设周期较短的工程项目。
对于这类小型建设工程项目，为了保证工程的顺利进行，双方需要签订施工合同，明确各自的权利和义务，提供相应的约束和保障。
本文将介绍小型建设工程施工合同的主要内容和注意事项。
二、合同主要内容1. 合同的缔约双方合同的缔约双方应该明确指出，一方是工程的发包方，另一方则是工程的承包方。
发包方通常是业主或业主代理，负责提供相应的项目资料和经费，监督和验收工程的质量。
承包方则是具备相应资质和经验的建筑公司或个人，负责按照发包方的要求进行工程的施工。
2. 工程的基本信息对于小型建设工程项目，合同中需要明确工程的基本信息，包括工程名称、建设地点、建设时间、工程规模等。
这些基本信息有助于双方明确工程的具体要求和目标。
3. 工程的主要内容和范围合同中需要详细描述工程的主要内容和范围，明确工程包括的具体建筑物或设施。
同时，还需要明确工程的施工标准，包括质量要求、安全要求等。
这样可以确保承包方清楚工程的具体要求，进行相应的准备和施工。
4. 工程的施工周期和进度计划合同中需要明确工程的施工周期和进度计划，即工程的开始和结束时间，以及中间的施工进度安排。
这样可以帮助双方对工程的施工时间进行控制和监督，确保工程按时完工。
5. 工程的价款和支付方式合同中需要明确工程的价款和支付方式，即工程施工完成后，发包方应支付给承包方的费用。
可以根据工程的不同情况，选择一次性支付、分期支付或工程进度支付等方式。
6. 工程的质量保证和验收标准合同中需要明确工程的质量保证和验收标准，即工程应符合的质量要求和验收标准。
发包方有权对工程进行质量验收，并要求承包方修复存在的质量问题。
7. 合同的违约责任和争议解决合同中需要明确各方的违约责任和争议解决方式。
对于违反合同的一方，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
同时，双方还可以约定通过协商、仲裁或法律途径解决争议。
小型建设工程施工合同
小型建设工程施工合同一、合同背景二、项目介绍1.项目名称：【项目名称】2.项目地点：【项目地点】3.工程规模：【工程规模】4.施工周期：【施工周期】5.工程费用：【工程费用】三、合同内容1.施工范围：甲方将根据乙方提供的设计图纸和要求，按照合同约定进行工程施工。
具体施工范围包括但不限于：–基础工程–结构工程–安装工程–装饰工程–环境保护工程2.施工标准：甲方将按照国家相关标准和乙方的要求进行施工，保证施工质量和安全。
3.施工期限：双方约定的施工周期为【施工周期】，在合同签订后【时间】内完成施工任务。
–预付款：合同签订后【时间】内支付工程总费用的【预付款比例】作为预付款；–进度款：工程进展按照【进度款比例】支付；–完工款：工程完工后，乙方支付剩余工程款项。
4.变更与索赔：若项目需要进行变更，双方应通过书面形式进行协商，达成一致后可进行变更。
如因不可抗力等原因导致工期延误或产生额外费用，应及时通知对方并进行协商。
未经书面协议同意，任何一方不得擅自变更。
5.质量保证与验收标准：甲方保证所施工程的质量符合国家相关标准和乙方要求。
工程竣工后，乙方有权进行验收，如发现问题，甲方应及时进行修复。
6.违约责任：若任何一方违约，违约方应承担相应的法律责任。
7.合同解除与终止：双方可协商一致解除合同，并应书面形式通知对方。
在未履行完合同义务前，双方不得擅自解除合同。
四、法律适用与争议解决1.本合同的签订、效力、执行和解释均适用相关法律法规。
2.若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成可向有关行政或司法机关提起诉讼。
五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2.未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充约定，补充约定应签订书面协议并具有合同效力。
甲方（施工方）：_________________ 乙方（建设方）：_________________ 签订日期：_________________。
小工程无合同
小工程无合同
一、工程基本信息
在无合同范本的开头部分，应当明确写出工程的名称、地点、施工内容、预计工期以及双
方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（承包商）的名称、联系方式等。
二、工程质量与标准
即使是小工程，也不能忽视工程质量。
无合同范本中应当明确工程的质量要求和验收标准，确保工程符合国家或行业的相关标准。
三、工期安排
双方应当协商确定工程的开工日期和竣工日期，并在无合同范本中注明。
同时，应当考虑
到可能出现的延误情况，并约定相应的处理办法。
四、费用支付
费用是小工程中最为敏感的问题之一。
无合同范本应当明确工程的总价款、支付方式、支
付时间等，以及在工程变更或额外工作时的费用调整机制。
五、变更与追加
在施工过程中，可能会出现设计变更或追加工作的情况。
无合同范本中应当约定变更和追
加工作的审批流程、价格调整和工期延长等事项。
六、违约责任
虽然希望工程顺利进行，但总是存在意外情况。
无合同范本应当明确双方的违约责任，包
括工期延误、质量问题等可能导致的后果及处理方式。
七、争议解决
在出现争议时，无合同范本应当提供解决问题的途径，比如通过协商、调解或提交仲裁等
方式。
八、其他条款
根据工程的具体情况，双方可以协商确定其他需要约定的条款，如保险、安全、环境保护等。
九、签字盖章
无合同范本应当由甲乙双方签字确认，以示双方对以上条款的认可和承诺。
小型的施工合同范本
施工合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：详见施工图纸及工程量清单4. 工程造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元二、工期1. 施工方应按业主要求的工期完成全部工作。
开工日期：_______竣工日期：_______合同工期：_______日历天。
2. 如有特殊情况导致工程不能按合同工期竣工，需经业主签证同意，工期方可顺延。
三、工程质量及验收1. 质量标准：符合国家施工质量验收规范及行业标准。
2. 施工方应按照施工图纸及说明、国家有关施工规范、验收规范和经业主确认的施工方案组织施工。
3. 施工方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因施工方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由施工方自负，因此造成工期延误的，施工方承担全部责任。
4. 施工方必须接受业主在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
施工方应按国家竣工验收有关规定，向业主代表提供完整的过程检验资料。
四、工程款支付1. 业主应按合同约定的付款节点支付工程款。
2. 工程款支付方式：（1）开工后一个月内，支付工程总造价的30%；（2）主体结构封顶后，支付工程总造价的60%；（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。
3. 业主有权根据工程进度和质量情况，提前或延迟支付工程款，但需与施工方协商一致。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 施工方如未按合同约定完成工程，需支付违约金，违约金为工程总造价的5%。
3. 业主如未按合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工，业主需支付违约金，违约金为应支付工程款的5%。
小型工程合同
小型工程合同1. 合同背景小型工程合同是指对于规模较小的工程项目，由业主与承包商签订的合同。
本文档旨在提供一份小型工程合同的范本，以供参考和使用。
2. 合同内容2.1 项目描述本工程合同涉及的工程项目为 [项目名称]，项目地址为 [项目地址]。
该项目包括但不限于 [具体工程内容]。
合同双方应全面了解并确认项目的具体要求和工作范围。
2.2 时间要求根据协商，本工程合同的工期为 [工期]。
承包商应在约定的时间内完成工程项目，并保证按照合同要求进行交付。
2.3 价款支付1.本工程合同的总价款为 [总价款]，包括各项工程费用及相关税费等。
2.付款方式：按照工程进度划分为若干阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：–第一阶段：[支付比例]%的款项应在工程开工后[工期] 内支付；–第二阶段：[支付比例]%的款项应在工程完成 [工期] 后 [工期] 内支付；–第三阶段：[支付比例]%的款项应在竣工验收合格后 [工期] 内支付；–其他阶段：根据具体工程进度支付剩余款项。
2.4 质量保证1.承包商应按照国家相关标准和规定，确保工程项目的质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
2.本工程合同自竣工验收合格之日起，质量保修期为 [保修期]。
承包商应在此期间内对工程质量问题进行修复和维护，不得收取额外费用。
2.5 变更和解决争议1.如需对本工程合同的内容进行变更，应经双方协商一致，通过书面形式进行确认。
2.如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 其他事项1.本工程合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
2.本工程合同的附件包括但不限于：设计图纸、规范标准、施工方案等，应与本合同具有同等效力。
4. 合同签署本工程合同一式两份，承包商和业主各执一份，具有同等效力。
•承包商：_____________________•业主：_____________________•签署日期：_____________________结束语以上为小型工程合同的范本，供各方参考和使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
无监理小型项目建设工程施工合同发包方：临沂市中建材浚鑫光伏发电有限公司道朗分公司（以下简称甲方）住所：山东省泰安市岱岳区道朗镇电话：传真：联系人：承包方：山东诺泰电力工程有限公司（以下简称乙方）住所：电话：传真：联系人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：中建材浚鑫泰安中联230KW分布式光伏发电项目1.2工程地点：山东省泰安市岱岳区泰安中联水泥有限公司二、工程内容2.1承包工程的内容为：__________________________________________三、工程分包、转包3.1.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
3.2乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
3. 3乙方擅自分包或转包，并实际已施工的，不解除乙方任何责任与义务。
实际施工单位或个人的任何违约行为或疏忽导致工程损害、自身损害或给甲方造成其他损失的，由乙方承担法律责任。
四、合同价款4.1 合同价款：大写：人民币_____________ ___元（￥：__ ______元）4.2 下列三种确定工程结算款的方式，双方约定采用第种：（1）采用总价包干的形式，合同价款即为工程结算款，但是发生本合同第十二条约定情况的除外。
（2）采用单价包干的形式，单价依据双方在招投标时确定的或者另行商定的为准，工程量依据本合同有关约定确定。
（3）其他方式：4.3 施工期间，乙方应依甲方现场管理人员或授权工作人员（以下简称“工程师”）的要求，定期向甲方提交已完工程量的报告。
经双方确认的计量结果有效，作为工程价款结算的依据。
对因乙方超出设计图纸范围施工和因乙方原因造成返工的工程量，甲方工程师不予计量和确认。
4.4 工程预付款支付：预付30%4.5 工程进度款支付:4.5.1 工程进度款确定方式为：4.6 工程竣工验收报告经甲方确认后，乙方可向甲方申请办理工程结算款支付手续，甲方在完成审核流程后的 15 工作日内支付工程款至工程结算款的 95 %。
4.7甲方未能按时支付工程款的，乙方有权以书面方式通知甲方在乙方给予的宽限期内付款。
4.8 经书面通知，甲方仍未能在宽限期内支付工程款的，乙方可以暂停施工。
暂停施工期间，乙方的实际留守人员的工资及其他有证据证明的直接损失由甲方承担，同时工期相应顺延。
4.9 工程质保金4.9.1工程质保金是指工程竣工验收合格后在质保期内用于保证工程质量的款项，在质保期内，工程出现质量问题的，乙方需在甲方规定的期限内完成维修工作，否则甲方有权另行委托他人进行维修，所需的费用从质保金中扣除，如有不足，甲方可向乙方追索，乙方应当支付。
4.9.2双方约定的质保期为 1 年，自工程竣工验收合格之日起算。
4.9.3双方约定的质保金为工程结算款的 5 %。
在质保期内未出现本合同约定的质保责任的，该款项于质保期届满后的 10 日内无息返还。
4.9.4质保期的届满不等于乙方质保责任的结束，工程的质量保修，乙方应按《房屋建筑工程质量保修办法》及其他法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在法定质量保修期内承担质量保修责任。
4.9.5在质量保修期内，工程出现质量问题时，甲方可以书面函件、电话、传真的形式通知乙方，乙方应在收到通知后的 24 小时内派人到场处理。
五、权利和义务5.1 甲方工程师的姓名：，职务：，职权：负责本合同项下项目工程的现场管理，并有权下达指令、接受乙方的反馈意见并给予答复等。
5.1.1甲方工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理在收到后24小时内应给予确认，未确认的视为同意。
5.1.2 施工期间，如需更换工程师，甲方应提前通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5.2 乙方项目经理的姓名：，职务：，职权：负责本合同项下项目工程的现场施工管理，并有权接受甲方的指令、答复甲方的质询、向甲方提出改善性意见等。
5.2.1乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交甲方工程师。
5.2.2项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。
5.2.3施工期间，乙方如需要更换项目经理，应提前以书面形式通知甲方，征得甲方同意。
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
5.2.4甲方要求乙方的项目经理需具备一定等级的建造师资质的，乙方应当指派符合资质要求的人员担任项目经理。
5.3 甲方工作5.3.1在正式施工前，使施工场地具备施工条件；5.3.2根据施工的需要，协助乙方办理好本合同约定的相关手续；5.3.3协助确定水准点与座标控制点；5.3.4组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；5.3.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；5.3.6甲方其他工作：5.4、乙方工作5.4.1根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，由此发生的费用由承担，设计费用的计算方式和支付时间为：（设计图纸由甲方提供的，本条不适用）。
5.4.2向工程师提供工程进度计划及相应进度统计报表；5.4.3根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；5.4.4根据工程需要，自行解决施工场地办公和生活的房屋及设施，并承担由此发生的费用；5.4.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定.5.4.6工程正式施工前，应将施工人员名录（包括姓名、年龄、职务等）提供给甲方，并应保证主要施工人员的稳定性。
对施工人员调整的，需事先书面通知甲方。
工程项目对施工人员有特殊资质要求的，施工人员应具备相应的资质。
甲方要求乙方施工人员必须与乙方存在劳动关系或者要求乙方已给其施工人员购买必要的人生险的，乙方应安排符合要求的施工人员进场施工。
5.4.7已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；5.4.8负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；5.4.9保证按有关法律法规及乙方的要求（含其规章制度），做好施工现场的安全工作，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定及乙方的要求（含其规章制度），承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；六、图纸6.1甲方应向乙方提供套施工图纸。
乙方应当对甲方提供的图纸履行保密义务。
七、材料和设备供应7.1甲方供应材料设备（材料设备由甲方供应时适用）7.1.1实行甲方供应材料设备的，双方应当约定甲方供应材料设备的一览表，作为本合同附件。
7.1.2甲方按一览表约定的内容提供材料设备。
甲方所供材料设备到货后，乙方应派人与甲方共同清点并签收。
不合格的材料设备，乙方不得使用。
7.1.3甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。
因乙方原因发生丢失损坏，由乙方负责赔偿或者重新购买相关材料设备。
7.2乙方采购材料设备（材料设备由乙方提供时适用）7.2.1乙方负责采购材料设备的，应按照甲方的书面说明、设计文件和有关标准的要求，以及经甲方确认的价格进行采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
乙方在材料设备到达施工现场的，应通知甲方工程师清点。
不合格的材料设备，乙方不得使用。
7.2.2甲方要求对乙方购买的材料设备进行检验的，乙方应当全力协助，经检验为合格的，相关检验费用由甲方承担；检验不合格的，相关检验费用由乙方承担，并且应当按照本合同的有关约定处理；若依据相关法律法规的规定或者按照相关政府部门的要求，需要对相关材料设备进行检验的，乙方应当全力协助，相关检验费用由乙方承担。
7.2.3乙方采购的材料设备与甲方要求不符时，甲方工程师有权要求重新采购，由此发生的费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。
7.2.4工程师发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，可要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
八、工期8.1工程工期为总日历天数___ _ _天, 实际开工日期以甲方的《开工通知书》为准。
乙方得视甲方要求之进度而增派人力全力赶工，以符各工程工期。
九、组织施工和工程进度9.1 乙方应在开工前 3 天内将施工组织设计（施工方案）和工程进度计划提交给甲方。
9.1.1 乙方必须按甲方工程师确认的进度计划或甲方的进度要求组织施工，接受甲方工程师对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。
因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
9.2因工程施工存在质量或者安全等问题，甲方工程师认为确有必要暂停施工时，可要求乙方暂停施工并及时提出处理意见。
乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方工程师作出的处理意见并经同意后方可复工。
除非乙方能证明造成停工的原因非因乙方引起，因停工发生的费用、责任由乙方承担，工期不予顺延。
9.3 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期应相应顺延：（1）甲方未能按约定日期支付工程款，并在乙方给予的宽限期届满后仍未能及时支付的；（2）由甲方提出或书面认可的设计变更和工程量增加；（3）不可抗力；（4）甲方同意顺延工期的其他情况。
10.4工程竣工10.4.1乙方必须按照本合同的约定按期竣工或工程师同意顺延的工期竣工。
10.4.2因乙方原因不能按照约定按期竣工或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方每延期一天，按日给付甲方合同价款 0.5 %的违约金，但最高不超过合同价款的 15 %。
十、工程质量、验收标准10.1本工程应符合如下质量标准：10.2甲方就工程提出的施工技术要求、施工工艺，乙方应当遵守并执行。
10.3本工程的验收标准为：十一、工程质量与检验11.1 工程质量应当达到本合同约定的质量标准。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担相关责任：（1）乙方负责返工修改，直至符合约定的质量标准或甲方的要求，由此产生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。
（2）支付因工程质量不达标而给甲方造成的一切经济损失，包括但不限于：设备未能及时安装或调试而造成的折旧或管理费、因本工程的原因而致使其他相关合同违约而使甲方支付的违约费用等。
（3）乙方依法或依约应当承担的其他违约责任。
11.2 工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收的 24 小时前以书面形式通知甲方工程师验收。