建筑工程施工补充协议

合集下载

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。

一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。

七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。

费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。

九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。

乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。

鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。

为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。

建筑工程施工补充协议书6篇

建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。

经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。

一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。

2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。

3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。

4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。

三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。

在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。

四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。

五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。

本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。

建设工程施工合同补充协议书6篇

建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。

然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。

为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。

一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。

这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。

二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。

在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。

2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。

补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。

3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。

4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。

备案完成后，补充协议生效。

三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。

2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。

3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。

4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。

四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。

建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇

建筑工程施工总承包合同补充协议书7篇篇1本补充协议书（以下简称“本协议”）是对编号为____________的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”）的进一步补充和修改。

双方本着公平、公正、真实、自愿的原则，经过友好协商，达成以下补充协议条款：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 承包范围：补充具体施工内容（包括但不限于）：_____________ （列举详细施工内容）。

二、工期调整与承诺1. 鉴于施工过程中的不确定因素，双方同意对原合同工期进行如下调整：_________________________。

2. 乙方（总承包方）承诺严格按照本协议约定的工期完成施工任务，确保工程质量和安全。

三、价格与支付条款1. 工程造价调整：根据工程实际情况，对原合同造价进行适当调整，具体调整细节为：_________________________。

2. 支付方式：补充具体的支付条款，如预付款比例、进度款支付节点及比例、结算方式等。

四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准除原合同约定的标准外，补充具体验收标准和流程。

五、材料设备供应1. 材料设备供应约定：具体约定材料设备的品牌、规格、型号及供应时间等。

2. 若因材料设备供应问题导致工期延误或工程质量问题，责任由供应方承担。

六、安全文明施工及保险责任1. 乙方应负责施工现场的安全文明施工管理，严格遵守安全施工规范。

2. 双方应明确施工现场安全责任划分，并约定安全文明施工的具体措施和奖惩机制。

3. 双方应购买相关保险，以应对施工过程中可能发生的意外事故。

具体保险种类及金额由双方协商确定。

七、违约责任与赔偿约定1. 若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。

建筑工程施工补充协议书范文5篇

建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。

本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。

2. 工程地点：[工程地点]。

3. 工程内容：[具体施工内容]。

二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。

在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。

2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。

（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。

（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。

3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。

四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。

2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。

五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。

2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。

验收合格后方能交付使用。

3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。

六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。

2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。

七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。

2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。

建筑补充协议范本5篇

建筑补充协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建筑补充协议范本甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于甲、乙双方就__________项目在前期签订的施工合同存在一些问题，为使双方合作更加顺利，特订立本补充协议如下：一、本补充协议的签署日期为__________年__________月__________日，自双方签字盖章之日起生效。

二、甲、乙双方需共同承担并解决原合同中存在的问题，保证项目进度不受影响，并保证施工质量和安全。

三、甲方应当提供全面的技术支持和协助，协助乙方解决在施工中出现的问题，并提供必要的变更设计文件和资料。

四、乙方承诺按照原合同的要求继续施工，并在修改后的合同中完成所需的工作量。

五、甲、乙双方应当就合同变更的事项进行友好协商，并签订书面变更协议，明确双方在工程变更中的权利义务。

六、本补充协议自签署之日起对甲、乙双方具有法律约束力。

七、本补充协议附件为__________份，与本补充协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：__________年__________月__________日以上是关于建筑补充协议范本的内容，希望双方能够遵守协议约定，共同努力完成项目，保障双方的合法权益。

如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系，谢谢！篇2建筑补充协议范本一、甲方：______公司（以下简称甲方）地址：______法定代表人：______联系电话：______统一社会信用代码：______乙方：______公司（以下简称乙方）地址：______法定代表人：______联系电话：______统一社会信用代码：______根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商并遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就以下事项达成一致，特订立本协议。

二、项目名称：______项目地址：______项目委托方：______项目建设单位：______项目设计单位：______项目监理单位：______项目施工单位：______三、项目情况1. 甲、乙双方同意，在上述项目实施过程中，可能因种种原因需要作出一些补充协议，供两方共同遵守。

建筑工程施工补充协议书范文3篇

建筑工程施工补充协议书范文3篇篇1本协议旨在补充并明确双方关于建筑工程施工的相关约定，以确保工程顺利进行，保障双方权益。

甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就建筑工程施工已经签署了主合同，现针对某些特殊条款达成如下补充协议：一、工程概况及范围1. 工程名称：__________。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：__________（具体施工内容需详细说明）。

二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币__________元（大写：__________）。

该款项为除变更调整外的固定价格。

具体支付方式和时间如下：（详细说明支付方式及时间节点）。

2. 若发生工程变更，双方应另行签订变更协议，明确变更内容、价格及支付方式。

变更协议作为本补充协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

三、工期调整及延误处理1. 工程施工过程中，如遇下列情形之一，工期可相应顺延：不可抗力因素导致停工；甲方书面确认的工期变更；双方书面协商一致的工期调整。

除此之外，乙方不得擅自延长工期。

2. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，支付甲方违约金。

违约金的具体数额及支付方式由双方另行协商确定。

四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。

若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

五、安全施工与责任承担1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保施工安全。

若因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。

2. 甲方有权对乙方的施工安全进行监督，提出改进意见。

乙方应及时响应并整改。

若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。

建筑工程施工补充协议书3篇

建筑工程施工补充协议书3篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据双方的协商一致，就建筑工程施工项目（以下简称“工程”）的有关事项达成如下补充协议：一、项目名称及地点1.1 项目名称：（项目名称）1.2 项目地点：（项目地点）二、项目内容2.1 委托方要求乙方对工程进行如下调整/变更：（具体调整/变更内容）2.2 乙方同意对工程进行以上调整/变更，并愿意承担相应的责任和义务。

三、施工期限3.1 原施工期限为（日期-日期），经本次补充协议调整后，施工期限变更为（日期-日期）。

3.2 双方同意在项目调整后，按照新的施工期限进行工作，并保证按时完工。

四、工程款项4.1 本次项目调整/变更将导致部分工程款项的增加/减少，共计（金额）。

4.2 双方同意按照本次调整/变更后的工程款项支付和结算，在变更前的基础上进行调整。

五、其他约定5.1 本次补充协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

5.2 本次补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

5.3 本次补充协议内容，如有争议，将由双方协商解决，协商不成的，提交仲裁解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为本次建筑工程施工补充协议书，请双方共同遵守执行以上协议内容，如有违反，将承担相应的法律责任。

望各方平等协商，共同努力，保证工程的顺利进行和完工。

感谢合作！篇2建筑工程施工补充协议书《建筑工程施工补充协议书》是指在建筑工程施工合同基础上，当双方在施工过程中有新的约定或变更时，双方为了明确责权利，规范合同关系，保障双方权益而签署的协议。

它是建筑工程施工过程中的一种重要文书，具有法律效力。

建筑工程施工补充协议书的格式一般包括：协议书标题、背景、变更内容、施行条件、责任承担、争议解决等内容。

下面我们一起来详细了解一下建筑工程施工补充协议书的具体内容。

一、协议书标题建筑工程施工补充协议书的标题应该明确、简洁，能够准确表达协议的内容，便于双方识别和查验，如“关于XX建筑工程施工补充协议书”。

2024年建筑工程补充合同范本6篇

2024年建筑工程补充合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签署的关于建筑工程的主合同，现根据工程实际情况及双方协商，为明确双方在本次建筑工程中的权利和义务，特签订本补充合同。

一、工程概况（一）工程名称：_________________________（二）工程地点：_________________________（三）工程内容：_________________________二、合同背景及目的本补充合同旨在明确主合同未尽事宜，调整工程实施过程中可能出现的风险和问题，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。

三、合同主体权利义务（一）甲方权利义务1. 按照主合同约定及时向乙方支付工程进度款；2. 提供符合要求的施工图纸及相关技术资料；3. 负责协调与工程相关的各方关系；4. 监督工程进度和质量，确保工程安全。

（二）乙方权利义务1. 按照主合同约定完成工程施工任务；2. 保证工程施工质量和安全；3. 按期向甲方提交工程进度报告；4. 负责施工现场的日常管理和安全防护工作。

四、补充条款及事项说明（一）工程进度安排调整根据工程实际情况，双方协商调整工程进度安排。

具体调整方案附后。

双方应严格按照调整后的进度安排执行。

（二）工程量变更处理如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变更，双方应根据实际情况协商确定调整后的工程量和价格。

（三）工程款支付方式调整根据工程进展情况，双方协商调整工程款支付方式。

具体支付方式、时间和金额附后。

乙方应确保专款专用，确保工程进度。

（四）质量保证与验收标准乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

工程竣工后，双方应按照合同约定及国家相关标准组织验收，确保工程符合要求。

（五）违约责任及处理机制如一方违反本补充合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

建筑工程施工补充协议书7篇

建筑工程施工补充协议书7篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方就某建筑工程施工项目签订了《建筑工程施工合同》，双方对该项目的具体内容进行了详细规定，但在实际施工过程中，出现了一些情况需要对原有合同进行补充协商，现双方特就相关事宜达成一致意见，并订立本《建筑工程施工补充协议书》：一、项目变更1. 由于项目设计方案的调整，甲方要求乙方对项目进行相应变更，乙方同意按照甲方要求进行调整，并对调整后的工程负责施工。

2. 项目变更引起的工程量变更，双方将重新进行合同价款测算，届时按新的工程量和价格进行结算。

二、施工工期延长1. 由于不可抗力等特殊情况，工程施工工期无法按照原定计划完成，乙方请求甲方延长工期。

2. 甲方同意延长工期，具体延长时间由双方协商确定，并在协议书中明确。

三、材料更换1. 由于市场变动等原因，原定使用的部分材料无法采购或价格过高，乙方请求甲方允许更换同等质量的替代材料。

2. 甲方同意乙方更换材料，但必须确保更换材料的质量和性能满足原有设计要求，且经过相关部门审核。

四、支付方式调整1. 原定支付方式为分期支付，但由于资金紧张或其他原因，乙方请求将支付方式调整为其他方式。

2. 双方同意将支付方式调整为（具体支付方式），并在协议书中明确约定新的支付方式及时间节点。

五、其他事宜1. 本协议未涉及的其他事宜，双方继续执行原有合同规定。

2. 对于双方合同履行过程中出现的其他争议，应友好协商解决，无法协商解决的，提交相关部门或仲裁机构处理。

六、本协议自双方盖章后生效，至工程竣工验收之日终止。

甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书协议书编号：__________经双方友好协商，为了更好地完成所签署的建筑工程施工合同，特拟订本补充协议。

本补充协议具有合同效力，双方应严格遵守协议内容。

一、施工内容的补充及变更1.鉴于原施工合同中的施工内容已确定，但在施工过程中发现需要变更或补充的施工内容，双方同意通过本协议进行补充协商，明确具体内容并确认。

建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇

建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同基础上，根据工程项目的实际情况和双方的具体需求，经友好协商达成的补充协议。

本补充协议旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。

一、协议背景工程项目因故需调整总承包合同中的部分条款和内容，以更好地适应项目实际情况。

双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议。

二、工程概况（此处填写工程名称、地点、规模、工程内容等）三、协议目的及依据本补充协议的目的是明确工程项目的各项细节和要求，保障工程顺利进行。

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和总承包合同的相关条款制定。

四、补充协议内容（一）工程进度及工期调整根据实际情况，双方同意对原合同中的工程进度和工期进行调整。

具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程进度安排和工期）。

双方应确保按照调整后的进度和工期完成工程建设任务。

（二）工程造价调整及支付方式变更根据实际工程量变化，双方同意对原合同中的工程造价进行调整。

具体调整内容如下：（此处详细填写调整后的工程造价、支付方式及时间等）。

双方应确保工程款按时支付，保障工程顺利进行。

（三）材料设备供应及变更约定双方根据实际需求和供应情况，对原合同中的材料设备供应进行如下补充约定：（此处详细填写材料设备的供应方式、品牌、规格型号、质量标准等）。

如发生变更，双方应提前协商并签订书面变更协议。

（四）工程质量及验收标准双方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工和验收。

具体质量标准、验收方法、验收程序等详见本协议附件。

（五）安全文明施工及环境保护要求双方应严格遵守国家安全生产法律法规和环保政策，确保施工过程中的安全文明生产和环境保护。

具体安全文明施工及环保措施和要求详见本协议附件。

五、违约责任及解决方式如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

建筑工程施工补充协议书范文4篇

建筑工程施工补充协议书范文4篇篇1建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方与乙方就（工程项目名称）的施工合同签署并执行，为确保工程按照双方协商的施工方案有序进行，特就有关事宜达成以下补充协议：一、施工范围1.1 本协议的施工范围包括但不限于（具体施工内容）等项目内容。

乙方应确保在规定时间内、按照规范及标准保质保量完成相关施工工作。

二、工程时间2.1 乙方应按照正常施工进度，确保工程在规定时间内达到交付标准，若因乙方原因造成工程延误，乙方应负责延误赔偿责任。

2.2 如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方报告，并经双方协商确定延期时间。

三、工程质量3.1 乙方施工应符合国家有关规范及标准，并按照双方协商的质量要求进行施工。

3.2 若工程发生质量问题，乙方应在第一时间进行整改，并承担相关责任。

3.3 甲方有权随时对工程进行质量检查，如发现问题，乙方应立即整改。

四、工程费用4.1 工程费用按照双方签署的合同金额执行，如有变更需求，应通过书面协议进行确认。

4.2 工程款的支付方式为（具体支付方式），甲方应按照双方约定的时间节点进行支付。

五、变更与索赔5.1 如工程过程中需要变更工程内容，应经双方协商确定后，签订书面变更协议。

5.2 如在工程实施过程中发生纠纷，应及时进行协商解决，如无法达成一致意见，应通过法律途径解决。

六、补充协议的生效6.1 本协议经双方签署盖章后生效，本协议对双方具有约束力。

6.2 对于未尽事宜，双方应通过协商解决，如无法协商解决，应根据相关法律法规处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建筑工程施工补充协议书范文，供参考使用。

望双方遵守协议内容，共同维护施工进程的顺利进行。

篇2建筑工程施工补充协议书范文甲方：(委托方)地址：电话：联系人：乙方：地址：电话：联系人：为了确保双方的合作顺利进行，特就工程施工过程中出现的变更和补充事项，经充分协商后达成如下协议：一、施工项目名称及施工地址甲方委托乙方承担的工程名称为：，施工地点为：二、施工内容和范围甲方委托乙方承担的施工范围包括但不限于：具体工程内容。

建筑工程施工总承包合同补充协议6篇

建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。

二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。

三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。

2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。

3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。

（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。

2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。

（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。

（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。

2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。

（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。

2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。

（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。

四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。

建筑工程施工补充协议书范文6篇

建筑工程施工补充协议书范文6篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟对某建筑工程项目进行施工，为了明确双方权利和责任，特达成如下补充协议：一、项目名称：（工程项目的具体名称）二、施工内容：甲方委托乙方对工程项目进行具体的建筑施工，包括但不限于施工范围、工期要求、质量标准等。

三、施工期限：工程施工期限为（具体施工期限），甲方同意在该期限内完成施工任务。

四、质量标准：乙方应按照相关法律法规和国家施工标准完成施工任务，保证施工质量符合甲方的要求，并对施工质量承担相应责任。

五、施工费用：甲方应按照双方协商的费用标准支付施工款项，乙方应配合提供相应的发票和收据。

六、管理责任：乙方需负责施工现场管理、安全生产等，保证施工过程中不发生意外事故。

如因乙方管理不善导致的事故，乙方需承担相应的责任。

七、变更和索赔：如因不可抗力等原因导致工程变更，双方应及时协商解决，并遵循相关规定进行索赔。

否则，须按照协商一致的方式进行补偿或调整。

八、完工验收：施工完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。

经验收合格后，甲方应按时支付尾款。

九、违约责任：如双方无故解除合同或违反合同内容，应承担相应的违约责任，并依法进行赔偿。

十、其他事项：双方如需修改或补充本协议内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。

十一、协议生效：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章确认后生效，自签订之日起执行。

甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲、乙双方为就工程施工等事宜，本着互惠互利，平等自愿的原则，订立本协议。

一、补充协议的签署1. 甲方、乙方双方在签署本协议前已经签署了建筑工程施工合同，现甲方、乙方双方经协商一致，对原合同的某些条款进行修改或者追加补充，并经双方确认后签署本补充协议。

2. 本协议是对原合同的补充和延伸。

建筑工程施工总承包合同补充协议4篇

建筑工程施工总承包合同补充协议4篇篇1建筑工程施工总承包合同补充协议一、协议背景建筑工程施工总承包合同是指建筑工程项目的业主与施工单位签订的合同，规定施工单位负责工程的总承包，并承担工程质量、进度和安全的责任。

但在实际施工过程中，由于不可抗力、合同变更等原因，可能导致合同中的某些内容需要进行补充或修改。

为了明确双方权利义务，并最大限度地保障合同的执行，需要签订建筑工程施工总承包合同补充协议。

二、协议内容1. 总合同信息双方同意在本补充协议中对原合同中的某些内容进行修改或补充，原合同签订日期为____年___月___日，合同编号为_______，签订双方为业主_____和施工单位_____。

2. 补充内容（1）合同变更：双方同意将原合同中第____条修改为____。

具体修改事项包括但不限于工程款的支付方式、工程质量标准、工程进度要求等。

（2）补充条款：双方同意在原合同中增加____条，内容为____。

具体补充内容包括但不限于工程安全管理、合同执行期限、争议解决方式等。

（3）其他事项：双方还就合同中的其他条款或内容进行协商，并在本补充协议中明确约定。

三、协议生效本补充协议经双方签字盖章后生效，具有合同法律效力。

双方应认真履行协议中约定的各项内容，并及时解决因协议执行产生的问题。

四、协议解决争议因本补充协议引起的争议，双方应友好协商解决。

若无法协商解决，则提交____（仲裁委员会）仲裁解决。

五、协议变更和终止任何一方需变更或终止本补充协议，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可生效。

未经对方书面同意，不得单方终止协议。

六、其他本协议经双方签字盖章后生效，在协议生效后对双方具有约束力，对事项的具体执行细节应在签署协议后的____天内确定并落实。

本协议一式____份，双方各持____份，均具有同等法律效力。

七、签署信息业主（盖章）：______ 日期：______ 施工单位（盖章）：______ 日期：______以上为建筑工程施工总承包合同补充协议的内容，为保障双方权益，协议应慎重签订并严格执行。

建设工程施工合同补充协议范本8篇

建设工程施工合同补充协议范本8篇施工合同补充协议篇一甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义一样。

鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

()合同内容补充局部：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不行分割的组成局部，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全连续有效。

甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议范例篇二甲方：乙方“签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号诞生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省（市)区(县）乡镇村依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。

其中试用期至年月日止。

2、以完成肯定工作为期限的合同。

本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。

3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。

其中试用期至年月日止。

建筑工程施工补充协议书范文3篇

建筑工程施工补充协议书范文3篇篇1建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》及有关法规规定，甲、乙双方经友好协商，就有关建筑工程施工的相关事项达成如下协议：一、建筑工程项目名称：（项目名称）二、施工项目地址：（项目地址）三、工程施工内容：1. 工程范围：根据原施工合同规定的工程范围，现由甲、乙双方共同商定，在原有基础上增补内容。

2. 增补内容：（详细说明增补内容）3. 工程总价款：原施工合同约定的工程价款为（具体金额），增补内容所需的工程价款为（具体金额），根据甲、乙双方的协商一致，合计工程总价款为（具体金额）。

四、工程工期：1. 原工程工期：原施工合同约定的工程工期为（具体时间）。

2. 增补内容工期：新增的工程内容所需时间为（具体时间），根据甲、乙双方的协商一致，延长原工程工期为（具体时间）。

五、支付方式：1. 工程价款支付方式：按照原施工合同中约定的付款方式执行，并在增补内容完成验收后支付增补内容的工程价款。

2. 工程工期调整后，若施工方因自身原因导致工期延长，将按照原合同约定的罚款标准执行。

六、违约责任：1. 若乙方在施工过程中违反法律法规或原合同相关条款，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

2. 若甲方在施工过程中违反法律法规或原合同相关条款，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

七、其他约定：1. 本协议经双方签字盖章后生效，具有合同法律效力。

2. 未尽事宜，双方应协商解决，如协商未果，可向当地有关部门申请仲裁解决。

3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书范文甲方：_______________地址：______________电话：______________邮编：______________乙方：_______________地址：______________电话：______________邮编：______________鉴于甲方委托乙方承担【项目名称】建设工程施工，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》有关规定，经双方友好协商，就下列事项达成协议：一、工程名称：【项目名称】。

建设工程施工补充协议模板6篇

建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。

具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。

2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。

三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。

双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。

2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。

3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。

希望以上内容对您有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。

二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。