2016年下半年甘肃省公路造价师《计价与控制》：资估算指标的作用和编制原则考试试题
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》概算定额的概念考试题
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》概算定额的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
A．排列顺序B．专用条款约定顺序C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件D．履行顺序2、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。
A．应变B．应力C．预拱度D．挠度(变形)3、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。
A．要约在发出时生效B．要约生效后不得撤销C．要约在到达受要约人时生效D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销4、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④5、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人__时合同成立。
A．签字加盖章B．签字或盖章C．只能签字，不能盖章D．只能盖章，不能签字6、组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为__。
A．组织行为B．组织设计C．组织结构D．组织模式7、路面基层摊铺时，混合料的含水量宜高于最佳含水量的__，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
A．0.5%～1.0%B．1.0%～1.5%C．1.5%～2.0%D．2.0%～2.5%8、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者9、FIDIC条款中，承包商应对下列__风险损失负责。
①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工A．①②③B．②③④C．①③④D．①④10、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。
A．缆索B．波形梁C．混凝土D．箱梁11、用压实机械碾压土质路基时，均应控制该种土的最佳含水量的范围是__。
2016年甘肃省公路造价师《计价与控制》桥梁工程试题
2016年甘肃省公路造价师《计价与控制》桥梁工程试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单2、喷锚暗挖法隧道掘进时各小单元施工开挖，前后应错开__。
A．20m以上B．15m以上C．10m以上D．25m以上3、当地基的持力层埋深在__以内时，一般选用天然地基上的浅基础，即石砌或混凝土圬工基础。
A．5mB．4mC．3mD．6m4、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费5、现行的《公路工程施工监理规范》规定，项目监理机构中的总监理工程师应具有__年以上的现场监理经历。
A．2B．3C．4D．56、FIDIC条款中，监理工程师有权__。
①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系A．①②④B．②③④C．①④D．③④7、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。
A．15%B．20%C．13.3%D．11.67%8、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。
A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单”生效D．提交竣工报表9、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位10、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书，但应当__。
A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任11、监理设备的产权归__。
2016年下半年甘肃省公路造价师《计价与控制》：工程造价工程量清单计价办法考试题
2016年下半年甘肃省公路造价师《计价与控制》：工程造价工程量清单计价办法考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《企业会计准则》中对会计信息质量的要求，企业提供的会计信息应当具有__。
A．保密性B．可比性C．前瞻性D．及时性2、根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失__。
A．承担全部赔偿责任B．按责任比例进行赔偿C．不承担责任D．承担连带责任3、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是__。
A．承包商B．业主C．第三方D．监理4、不属于工程计量的方法有__。
A．现场记录B．室内按图纸计量C．实地测量D．共同计量5、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万6、挤密和__作用。
A．出气B．竖向排水C．稳定D．反滤7、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。
A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-nC．P＝F·[(1+n-1]/iD．P＝F·i[(1+n-1]8、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。
A．30cmB．60cmC．100cmD．80cm9、路面混凝土拌和物的搅拌和运输应符合__的要求。
A．GBJ 97—87B．ISO 9000．C．GBJ 90—85D．JTJ 077—9510、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延11、无效经济合同的确认权属于__。
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：定额在市场经济条件下的作用试题
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：定额在市场经济条件下的作用试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)2、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费3、工程施工招标中，__方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。
A．邀请招标B．公开招标C．议标D．指定承包人4、《公路工程国内招标文件范本》规定，在隐蔽工程覆盖以前，承包人应通知监理工程师到场检查，并约定检查的时间。
如果上述约定时间后的__小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程进行检查，承包人即可自行检查，并如实做出自检报告，在确认自检合格后覆盖，监理工程师事后应予认可。
A．6B．8C．10D．125、合格的竣工文件。
A．交工报告提交B．交工证书签发C．交工结账单签认D．竣工鉴定书提交6、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下7、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A．不变B．增大C．减小D．增大或减小8、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。
2016年下半年甘肃省造价工程师工程计价：单位工程指标模拟试题
2016年下半年甘肃省造价工程师工程计价：单位工程指标模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．42、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%3、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数4、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．285、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋6、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度7、广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆焊接的是（）。
A．闪光对焊C．电阻点焊D．电渣压力焊8、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期9、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究10、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜11、寿命周期成本评价有助于增强项目的__能力。
A．竞争B．抗风险C．延续D．调控12、在寿命周期成本分析中，为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系，可采取的措施是（）。
A．进行节能设计以降低运行费用B．采用整体结构以减少安装费用C．培训操作人员以减少维修费用D．改善设计材质以降低维修频度13、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
甘肃省2016年公路造价师《理论与法规》财务评价的内容与评价指标模拟试题
甘肃省2016年公路造价师《理论与法规》财务评价的内容与评价指标模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。
由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。
A．文物管理部门B．承包人C．业主D．国家有关部门2、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。
A．业主额外支付B．工12程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿3、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。
A．财务净现值B．投资回收期C．盈亏平衡点D．借款偿还期4、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。
A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究5、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果6、监理工程师对质量控制的技术措施是__。
A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式7、在工程监理活动中，监理工程师与承包商之间的关系是__。
A．领导与被领导关系B．监理与被监理关系C．监理与被监理的合同关系D．委托与被委托的合同关系8、企业法人自__取得法人资格。
A．成立之日B．注册资金到位后C．建立组织机构后D．经工商行政管理机关核准登记后9、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。
A．完成合同内注明的全部工程的时间B．完成合同内外全部工程的时间C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期10、后张法预应力钢筋张拉，对钢丝束的张拉，若是夹片式锚具，其程序是0一初应力→__→锚固。
甘肃省2016年下半年公路造价师《技术与计量》其他预制构件试题
甘肃省2016年下半年公路造价师《技术与计量》其他预制构件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。
①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工A．①②④B．①③⑤C．①②③④D．②③④2、箱涵背某层回填土，承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度，结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用，并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为（）。
A．不应该计量B．应该计量，但需补办一定手续C．无法确定D．没有依据3、合同专用条件的效力__合同共同(通用)条件。
A．高于B．等同于C．低于D．无关于4、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。
A．1天B．2天C．3天D．4天5、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
A．经常性修理费B．机上人工费C．养路费及车船使用费D．燃料动力费6、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日7、某项投标工程有四家工程单位进行投标，采用综合评估法进行评标，业主标底为5000万元，四家投标价分别为3800万元，5200万元，4200万元，5500万元，则复合标底是评价基准价为A．4740，4503B．5100，4845C．5000，4750D．4800，45608、《公路工程施工监理规范》中规定可以作为监理依据的补充文件不包括__。
A．监理工程师和承包人在施工过程中有关会议记录、电函和其他文字记录B．监理月报C．监理工程师批准的所有图纸D．监理工程师发出的所有指令9、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
甘肃2016年下半年公路造价师计价与控制财务基础数据测算考试试卷
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》财务基础数据测算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。
A.该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付B.该月的支付仍然按计算出来的款额支付C.该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D.该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付2、混凝土的养护时间是__。
A.10〜15dB.14〜20dC.14〜2ldD.15〜20d3、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A.越好B.越差C.不变D.无关4、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。
A.现场管理费B.建设单位的管理费C.预备费D.施工单位的其他直接费5、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。
A.文件归档B.资料入库C.复核与审核D.呈送有关部门6、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__。
A.图纸净尺寸为准B.现场实际测量尺寸为准C.与业主协商确定为准D.与承包人共同确认为准7、桥梁的分孔、桥道标高和__四个部分的内容。
A.桥梁通航B.孔数C.纵坡D.桥台位置8、在固定总价合同条件下，通货膨胀__。
A.对业主和承包商均没有风险B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大D.对业主和承包商均有风险9、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。
A.拌和B.摊铺C.碾压D.养生10、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
A.监理工程师B.业主C.业主和监理工程师共同D.公路质量监督站11、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。
A.高温稳定性B.低温抗裂性C.耐久性D.抗滑性12、下列评价指标中，属于动态指标的是__。
2016年下半年内蒙古公路造价师计价与控制资估算指标的作用和编制原则考试试题
2016年下半年内蒙古公路造价师《计价与控制》：资估算指标的作用和编制原则考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工程索赔计算时最常用的一种方法是。
A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.协商法2、施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是_。
A.资金B.技术C.人工D.设备3、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是_。
A.工程量清单中所列的工程量B.计量的数量C.图纸工程量D.变更部分的工程量4、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是—监理组织。
A.职能式B.直线职能式C.直线式D.矩阵式5、丙监理公司为辅的两公司签订了一份安装工程监理合同，在该项目上，—实行合作监理。
A.甲、乙B.甲、丙C.乙、丙D.甲、乙、丙6、工程变更总费用超过一时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A.10%B.15%C.20%D.25%7、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的—强度为标准。
A.抗压B.抗折C.劈裂D.弯拉8、干密度的定义是_。
A.干土重/土总体积B.干土重/土颗粒体积C.干土重/土中空隙的体积D.干土重/原土体总重9、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是_。
A.直线式B.职能式C.直线一职能式D.矩阵式10、公路工程施工监理的性质不包括_。
A.服务性B.公开性C.独立性D.科学性11、下列合同不适用于《合同法》的是_。
A.买卖合同B.借款合同C.委托合同D .收养合同12、在施工监理中，如果因驻地监理工程师的疏忽，未能发现工程不合格的，总监理工程师_。
A.必须认可驻地监理工程师的疏忽B.有权向承包人发出改正指令C.和承包人协商善后事宜D.和业主协商善后事宜13、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保_。
A.工程进度款B.动员（开工）预付款C.材料设备预付款D.保险金14、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用—比较适宜。
安徽省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：资估算指标的作用和编制原则试题
安徽省2016年下半年公路造价师《计价与控制》：资估算指标的作用和编制原则试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延2、混凝土的养护时间是__。
A．10～15dB．14～20dC．14～2ldD．15～20d3、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。
A．要约在发出时生效B．要约生效后不得撤销C．要约在到达受要约人时生效D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销4、成本、功能这三者的关系是__。
A．成本＝价值×功能B．价值＝成本×功能C．价值＝功能/成本D．功能＝价值/成本5、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
A．采用要约、承诺方式B．不采用要约、承诺方式C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式6、招标投标法规定评标工作应由__负责。
A．业主B．业主组建的评标委员会C．上级主管部门指定的评标小组D．代表国家的常设评标机构7、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式8、目的和交易习惯履行以下__义务。
①通知；②保密；③公平交易；④协助A．①②③B．①②④C．①④D．②③④9、某项投标工程有四家工程单位进行投标，采用综合评估法进行评标，业主标底为5000万元，四家投标价分别为3800万元，5200万元，4200万元，5500万元，则复合标底是评价基准价为A．4740，4503B．5100，4845C．5000，4750D．4800，456010、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是__。
甘肃省2016年公路造价师《理论与法规》公路建设考试试题
甘肃省2016年公路造价师《理论与法规》公路建设考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、不属于工程计量的方法有__。
A．现场记录B．室内按图纸计量C．实地测量D．共同计量2、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。
A．直接费用B．其他直接费用C．间接费D．现场经费3、在概预算的费用组成中，规费的计算基数是______。
A．建筑安装费B．材料费C．机械费D．人工费4、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证5、某建筑公司总经理由于临时去外地出差，不能亲自参加施工合同的签字，于是他在上火车前给公司合同部经理张某打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是__。
A．这种代理属于委托代理，签字无效B．这种代理属于法定代理，签字有效C．这种代理属于指定代理，签字无效D．这种代理属于委托代理，签字有效6、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。
A．承包商每天应向工程师提交进度报告B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D．工程师有权批准合同工期顺延7、.为加快江西发展，我省提出了构建鄱阳生态经济区的发展战略。
以下哪一个城市没有纳入鄱阳湖生态经济区？A．南昌B．九江C．景德镇D．赣州8、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。
A．现场管理费B．建设单位的管理费C．预备费D．施工单位的其他直接费9、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司10、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。
A．监理工程师B．业主C．业主和监理工程师共同D．公路质量监督站11、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。
甘肃省2016年公路造价师《计价与控制》：流动资金分项详细估算法试题
甘肃省2016年公路造价师《计价与控制》：流动资金分项详细估算法试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、喷射混凝土时湿法混合料拌制后的坍落度在__范围之内。
A．8～12cmB．5～10cmC．7～12cmD．6～12cm2、某建设项目年设计生产能力为10000台，产品单台销售价格为800元，年固定成本为32万元，单位产品可变成本360元，单台产品销售税金为40元，则盈亏平衡点为__。
A．3000台B．3200台C．3300台D．3500台3、超前支护的常用方法是__。
A．导管和管棚法B．注浆加固法C．砌挡土墙法D．支立钢格栅拱架4、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向__申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构5、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
A．5%以上15%以下B．10%以上15%以下C．5%以上10%以下D．5%以下6、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同其他事项管理7、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
A．与土的共同作用B．本身材料的强度C．自身的重量D．以上都不对8、质量计划、__和质量记录等几项分类文件。
A．质量认可证书B．交工质量检验单C．质量责任制D．质量程序文件9、政府方面的质量控制的特点是__。
A．外部的、纵向的控制B．外部的、横向的控制C．内部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制10、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》可行性研究的概念和作用模拟试题
甘肃省2016年下半年公路造价师《计价与控制》可行性研究的概念和作用模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料预算价格是指A．材料出厂价B．材料供应价C．材料出厂价与采购保管费之和D．从其地运到工地仓库后的出库价格2、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。
A．21B．28C．35D．425、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。
A．乙对甲的行为不负责任B．乙应当对甲的行为承担责任C．甲自己承担责任D．甲、乙均不承担责任6、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。
A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准D．通用条件和专用条件是各自独立的部分7、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
甘肃省2016年公路造价师理论与法规：工程项目风险试题
甘肃省2016年公路造价师理论与法规：工程项目风险试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、业主选定指定分包商的基本原则是__。
A．必须保护承包商合法利益不受侵害B．保证业主的工程质量C．保证投资减少D．与业主有合作关系的承包商2、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。
A．折旧费B．机械场外运输费C．燃料动力费D．经常修理费3、在工程监理活动中，监理工程师与承包商之间的关系是__。
A．领导与被领导关系B．监理与被监理关系C．监理与被监理的合同关系D．委托与被委托的合同关系4、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。
A．业主B．承包人C．业主和承包人双方D．监理工程师5、现行的《公路工程施工监理规范》规定，项目监理机构中的总监理工程师应具有__年以上的现场监理经历。
A．2B．3C．4D．56、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。
A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等7、基本建设项目投资的最高限额为__。
A．投资估算B．批准的概算C．施工图预算D．工程标底8、承包人在隐蔽工程覆盖之前应该__。
A．请业主检查B．请监理工程师检查C．自我检查D．请质监站监督人员检查9、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。
A．70℃B．60℃C．50℃10、合同中规定：定金8万元，违约金10万元。
现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同，乙方__追究对方的违约赔偿责任。
A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款C．应该采用违约金条款D．应该采用定金条款11、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法12、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。
2016年甘肃省造价工程师工程计价：单位工程指标考试题
2016年甘肃省造价工程师工程计价：单位工程指标考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润2、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度3、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目4、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资5、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/36、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小7、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程8、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m9、明沟适用于降水量大于（）mm的地区。
A．1090B．380C．660D．90010、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．27811、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款12、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
甘肃省公路造价师《计价与控制》：工程定额计价方法的性质改革考试题
甘肃省公路造价师《计价与控制》：工程定额计价方法的性质改革考试题2021年甘肃省公路造价师«计价与控制»：工程定额计价方法的性质革新考试题一、单项选择题〔共25题，每题2分，每题的备选项中，只要1 个事最契合题意〕1、公路修建装置工程费包括修建工程费和装置工程费两局部，其中装置工程费是指为装置__的费用。
A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备2、拱桥台背填土的顺序应契合设计要求。
拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体装置__，在两侧平衡地停止。
A．前，后B．后，前C．后，后D．前，前3、路面弯沉值普通可用__测量。
A．性承载板B．贝克曼梁C．三米直尺D．水准仪4、当出现招标文件中的某项规则与招标人对招标人质疑效果的书面回答不分歧时，应以__为准。
A．招标文件的规则B．现场调查时招标单位的行动解释C．招标单位在标前上的行动解答D．发给每个招标人的书面质疑解答文件5、目的的静态控制是一个有限的循环进程，应贯串于工程项目实施阶段的全进程，静态控制应该倡议__。
A．负反应控制B．反应控制C．主动控制D．自动控制6、数量、质量；②合同价款或许报酬；③合同实行期限、实行地点和方式；④违约责任；⑤处置争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤7、推进PDCA循环转动的关键阶段是__。
A．P阶段B．D阶段C．C阶段D．A阶段8、我国«公路工程国际招标文件范本»规则最终支付时间为__天。
A．14B．28C．42D．569、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具有法律效能。
A．合同末尾实行B．提交仲裁机构日C．合同订立之日D．仲裁机构收回判决通知书日10、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．消费者11、在组织结构的几种形式中，命令源最多的形式是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年下半年甘肃省公路造价师《计价与控制》：资估算指标的作用和编制原则考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金2、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示3、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。
A．报价B．能力C．资历、信誉D．规模和经济实力4、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。
A．净利润B．利润额C．营业额D．销售收入5、因为业主设计变更致使工程暂停一个月，则承包商不能索赔的费用是__。
A．人工窝工费B．利润C．机械设备窝工费D．现场管理费6、以下__不是人工工资单价组成内容。
A．流动施工津贴B．取暖费C．工人病假六个月以上工资D．防暑降温费7、企业法人自__取得法人资格。
A．成立之日B．注册资金到位后C．建立组织机构后D．经工商行政管理机关核准登记后8、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。
A．控制手段B．前提条件C．经济措施D．目标规划9、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法10、企业定额的水平（）。
A．应反映社会平均水平B．应高于地区定额水平才具有竞争能力C．都高于地区定额水平D．都低于地区定额水平11、高速公路路面基层压实度应不小于__。
A．95%B．96%C．97% D，98%12、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。
拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。
A．前，后B．后，前C．后，后D．前，前13、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人联名D．监理工程师14、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
A．利润B．现场经费C．税金D．间接费15、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．直接委托16、由于业主破产，长期拖延支付工程款，根据合同规定，承包人可向业主提出__。
A．工期索赔B．业主延误索赔C．现场条件变化引起的索赔D．业主违约引起的索赔17、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量18、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。
A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止B．从投保之日到工程竣工移交之日C．从投保之日到最终结算日D．从现场开始工作到缺陷责任期结束19、管理跨度与管理层次的关系是__。
A．成正比关系B．成反比关系C．数目相等关系D．没有关系20、属于绝对无效的代理行为有__。
①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④21、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
A．生态安全监理B．环保工程监理C．环保达标监理D．污染防治监理22、暂定金额由__批准使用。
A．业主B．总承包人C．监理工程师D．上级主管部门23、因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为__。
A．通知B．继续履行C．赔偿损失D．不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还，24、公路工程施工监理的性质不包括__。
A．服务性B．公开性C．独立性D．科学性25、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、路面标线材料主要分为__。
A．标线涂料B．玻璃珠C．贴附材料D．标线器2、下列费用中，属于直接费的有__。
A．现场材料二次搬运费B．混凝土添加剂费C．脚手架、模板摊销费D．冬雨期施工增加费E．现场临时设施费3、隧道工程施工可分为__等几个部分。
A．防护工程B．洞身工程C．洞口工程D．防、排水工程E．附属设施工程4、承包人核算工程量时，应以__为参考。
A．工程量清单前言B．技术规范C．设计图纸D．设计说明书E．设计规范5、石质路堑开挖方法有__。
A．挖掘法B．钻凿法C．爆破法D．松土法E．破碎法6、投资执行期主要包括以下__几个阶段。
A．工程可行性研究B．招投标C．设计D．缺陷责任期E．养护管理7、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。
A．投资回收期法B．盈亏平衡分析C．敏感性分析D．概率分析E．内部收益率法8、定额按所反映的实物消耗内容可分为__。
A．材料消耗定额B．劳动消耗定额C．机械消耗定额D．材料周转定额E．材料损耗定额9、乙两家银行的实际利率关系__。
A．甲银行实际利率大于乙银行实际利率B．甲、乙银行实际利率相等C．甲银行实际利率小于乙银行实际利率D．无法确定10、工程定额具有__等特性。
A．复杂性B．时效性C．一次性D．权威性E．结合性11、施工企业的利润总额由__组成。
A．工程结算利润B．营业利润C．投资净收益D．营业外收支净额E．其他业务利润12、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。
A．压实度B．弯沉C．强度D．中线平面偏位13、分类计算，汇总后再扣减__。
A．预计利润B．税金C．动员预付款D．材料预付款E．扣留保留金14、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。
A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本15、视线诱导设施按功能可分为__等。
A．轮廓标B．分流合流诱导标C．指示和警告性线形诱导标D．突起路标E．反射装置16、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。
A．正循环回转钻机成孔B．反循环回转钻机成孔C．冲击钻机成孔D．打桩锤成孔17、以下叙述正确的是__。
A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量18、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。
A．水泥±1%B．粗细骨料±3%C．水±1%D．外加剂±2%19、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。
A．平面位置B．顶部标高C．节点连接D．纵横向稳定性E．强度20、符合动员预付款支付规定条件的是__A．是用于永久性工程B．签订了合同协议书C．提交了履约的银行保单D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工E．提交了动员预付款的保单21、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。
A．支付违约金B．赔偿损失C．顺延工期D．继续履行E．采取补救措施22、进度计划一般有__几种。
A．总体进度计划B．一般进度计划C．年度进度计划D．关键工程进度计划E．非关键工程进度计划23、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。
A．严格责任原则B．以补偿性为原则C．过错原则D．违约金、定金并用原则E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任24、__是进度偏差的计算公式。
A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间25、工程费用支付按支付的内容进行分类，可分为__。
A．中期支付B．最终支付C．清单支付D．合同支付E．前期支付。