建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)
建设工程勘察合同(2000版)4篇
建设工程勘察合同(2000版)4篇篇1建设工程勘察合同(2000版)一、合同双方甲方：委托方（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：勘察单位（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同内容1. 甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，乙方应当按照国家有关法律、法规和标准，认真、负责地完成勘察工作。
2. 勘察工作内容包括但不限于：（1）土地勘察：包括地质勘察、地形测量等；（2）地基勘察：包括地基土质勘察、地基承载力勘察等；（3）地下水勘察：包括地下水位勘察、地下水质勘察等；（4）地下工程勘察：包括隧道、地下室等勘察；（5）其他相关勘察工作。
3. 勘察单位应当按照勘察合同的约定，及时向甲方提交勘察成果，并在勘察报告中详细说明勘察过程和勘察结果。
4. 甲方有权对勘察工作进行监督，并在勘察过程中提出合理的要求和意见。
5. 乙方应当保证勘察工作的技术质量，若勘察成果出现严重错误，乙方应当承担相应的责任。
6. 甲方应当按照勘察合同的约定，及时支付勘察费用，并在约定时间内支付相应款项。
7. 本合同签署之日起生效。
三、违约责任1. 若乙方未按照勘察合同的约定完成勘察工作，或者勘察成果严重错误，导致甲方遭受损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按照勘察合同的约定支付勘察费用，或者拒绝接受勘察成果，导致乙方遭受损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。
3. 本合同解除或者终止后，双方应当协商解决合同履行过程中产生的任何争议，并保证不对对方造成损失。
四、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：以上为建设工程勘察合同(2000版)的内容，双方应当严格遵守合同的约定，共同维护合同的有效性和权益。
愿双方合作愉快，共同完成勘察工作，为建设工程的顺利进行提供保障。
篇2建设工程勘察合同(2000版)是指在建设工程领域中，进行勘察工作的相关合同，以规范双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)
建设工程勘察合同（示范文本GF- 2000 —0204）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0 0 0年三月发包人： _______________________________________________________________承包人： _______________________________________________________________发包人委托承包人承担：____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程立项批准文件号、日期：1.4岩土工程任务委托文号、日期：1.5工程规模、特征：1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________________________________1. 7 承接方式：1. 8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I I I I I II序号丨资料文件名称丨份数I 内容要求丨提交时间II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I I I I I II序号I报告、成果、文件名称I数量I 内容要求I交付时间II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I I第四条工期本岩土工程自_______ 年—月—日开工至_____________ 年—月—日完工，工期为. —天。
建设工程勘察合同(2000版)
建设工程勘察合同(2000版)合同编号：[具体编号]委托方（甲方）：[甲方全称]勘察人（乙方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计管理的法规和规章，结合工程的实际情况，在双方完全清楚理解本协议条款的基础上，经甲乙双方友好协商共同订立本合同。
本合同的签订旨在明确甲、乙双方在工程项目勘察过程中的权利和义务关系，确保双方权益得到合法保护。
以下为本合同的详细内容：一、工程概况（一）项目名称：[项目名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程勘察任务委托内容：[具体委托内容]（四）工程勘察阶段：[具体阶段，如初步勘察、详细勘察等]二、合同文件组成及依据文件本合同由以下文件组成并作为本合同的组成部分：（一）工程勘察任务委托书或计划中有关内容；（二）双方认可的有关技术资料及勘察工作方案；（三）招标文件及双方认可的澄清、补充、修改文件；（四）乙方的投标文件及承诺等。
构成合同的有关文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以双方商定的解释为准。
本合同签订后，双方应以本合同作为履行合同的依据。
三、甲方的主要权利和义务甲方应及时提供开展勘察工作所需资料并提出合理的技术要求和工程任务指令等；派遣技术人员与乙方联络与配合以解决合同中约定的相关问题。
同时，甲方应确保所提供资料的真实性和完整性，并承担因资料失真或遗漏引发的相应责任。
甲方应按时支付乙方工程费用，包括预付款和进度款等。
如甲方未能按时支付费用，乙方有权暂停工作并保留索赔权利。
合同期间，甲方有权对乙方工作进行监督并检查工程进展及质量情况，如乙方未按照合同要求执行工作或工程质量不符合约定，甲方有权提出整改要求并要求乙方承担相应责任。
合同期间及之后，未经乙方同意，甲方不得泄露乙方关于勘察工作的技术秘密和业务秘密。
四、乙方的主要权利和义务乙方应按照合同约定的内容和时间完成勘察任务并提交勘察成果资料。
如因特殊原因无法按时完成，乙方应及时通知甲方并协商处理办法。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)合同编号：GF--2000--0203甲方：____________乙方：____________为了确保建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行勘察工作，双方达成以下建设工程勘察合同：一、勘察内容和范围1. 乙方应当按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、内容和要求进行认真研究，并书面提交勘察方案和勘察计划。
2. 建设工程的勘察范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形测量、水文勘察、环境勘察等。
3. 勘察报告应当真实可靠，确保工程质量和安全。
二、勘察期限和费用1. 乙方应当在签订合同后______个工作日内，完成建设工程的勘察方案和计划，并提交给甲方。
勘察工作应当在______年______月______日前完成。
2. 勘察费用由甲方承担，乙方不得超出合同约定的费用范围，如有超出的部分需与甲方协商处理。
三、勘察方式和要求1. 乙方应当派遣技术人员到勘察现场进行实地勘察，并保证勘察数据的准确性和可靠性。
2. 勘察过程中，乙方应当与甲方保持密切联系，及时沟通，解决勘察中遇到的问题。
3. 勘察后，乙方应当提交完整的勘察报告，包括勘察数据、勘察意见等，并对可能存在的问题提出合理的解决方案。
四、保密条款1. 乙方应当严格遵守保密协议，确保勘察过程和报告的机密性，不得泄露相关信息。
2. 勘察报告仅限于甲方使用，未经乙方同意，不得向第三方透露。
五、违约责任1. 乙方未能按合同约定提交勘察方案和计划，或未能按时完成勘察工作的，应当承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致勘察结果不真实、不可靠，造成工程质量问题的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
建设工程勘察合同(2000版)5篇
建设工程勘察合同(2000版)5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（具体描述）二、勘察范围和要求勘察范围：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容根据甲方提供的勘察任务书确定。
勘察要求：乙方应按照国家和地方现行有关规范、规程和标准进行勘察工作。
勘察成果应真实、准确、完整。
三、勘察期限和进度安排勘察期限：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付甲方验收合格为止。
具体日期根据工程实际情况确定。
进度安排：乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察工作，并及时向甲方报告工作进展情况。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
四、费用和支付方式勘察费用：总金额为人民币[金额汉字大写]（大写），小写：[金额数字小写]。
具体费用构成详见附件《勘察费用明细表》。
支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付时间和金额详见《勘察费用明细表》。
最后一笔款项应在乙方完成全部勘察工作并交付甲方验收合格后支付。
支付方式可选择现金或银行转账等方式。
篇2合同编号：【编号】甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】电话：【甲方电话】营业执照号码：【甲方营业执照号码】乙方（勘察方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】电话：【乙方电话】营业执照号码：【乙方营业执照号码】鉴于甲方需要就【工程名称】进行建设工程勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务。
工程名称：【工程名称】，工程地点：【工程地点】，工程规模：【工程规模简述】，勘察工作内容：【勘察工作内容概述】。
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)(岩土工程设计、治理、监测)
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)（岩土工程
设计、治理、监测）
建设工程勘察合同（GF--2000--0204）是一种针对岩土工程设计、治理和监测的合同形式。
该合同主要涉及以下内容：
1. 合同双方的基本信息和背景介绍：包括乙方（勘察单位）的企业资质、经验和技术实力，甲方（建设单位）的基本情况。
2. 项目描述：详细说明项目的位置、规模、性质、勘察范围以及相关的法规要求。
3. 勘察任务：明确岩土工程设计、治理和监测的具体任务和要求，包括勘察内容、查勘程度、勘察方法和技术要求。
4. 工作进程和计划：规定勘察实施的时间、工期和具体的进度安排，包括现场勘察、实验室分析、报告编制等工作阶段。
5. 合同价款和支付方式：约定勘察任务的费用总额和支付方式，通常根据合同阶段或完成阶段进行分期付款。
6. 资料交付和保密：约定勘察成果的交付形式、交付时间和内容，以及保密义务和责任。
7. 合同变更和解决争议：约定变更合同的程序和内容，以及解决争议的方式，通常通过协商、调解或仲裁解决。
8. 合同终止和责任限制：约定合同终止的条件和程序，以及合同履行中的责任限制和免责条款。
9. 法律适用和争议解决：约定合同适用的法律和争议的解决方式。
以上是基本的合同内容，具体的合同条款可根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同时，双方应仔细审核合同内容，确保各项条款清晰明确，并保证勘察工作的质量和合同的履行。
建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知
建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：为了加强工程勘察设计咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》，我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》，请贯彻执行。
同时修订了《建设工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。
凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单位，应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。
在施行中，要加强对合同履行情况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。
施行中有何问题和建议，请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。
附件：《建设工程勘察设计合同管理办法》《建设工程勘察合同（示范文本）》《建设工程设计合同（示范文本）》中华人民共和国建设部二○○○年三月一日附件：建设工程勘察设计合同管理办法第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。
第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本办法签订合同。
第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。
第四条勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。
甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。
建设工程勘察合同二版本
建设工程勘察合同（二）甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程勘察任务事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________建设工程1.2 工程建设地点：________1.3 工程规模、特征：________第二条勘察范围、内容和深度2.1 勘察范围：包括但不限于________（具体勘察内容列表）2.2 勘察内容：根据工程特点和甲方要求，乙方应完成________等勘察工作。
2.3 勘察深度：乙方应按照相关规范和要求，保证勘察成果符合________等要求。
第三条合同工期3.1 乙方应按照甲方要求，保证在________（具体时间）前完成勘察任务。
3.2 乙方应确保勘察成果的质量，如有质量问题，乙方应在________（具体时间）内进行整改。
第四条质量标准4.1 乙方应按照相关法律法规、规范和要求，保证勘察成果的真实性、准确性和可靠性。
4.2 勘察成果应满足甲方的设计、施工和使用要求，并符合________等标准。
第五条合同价款5.1 勘察费用的计算方式：________（如按工程规模、工作量或单价等）5.2 合同总价：________元（大写：________元整）。
5.3 支付方式：________（如进度付款、验收合格后付款等）。
第六条合同文件的构成6.1 本合同协议书6.2 专用合同条款6.3 通用合同条款6.4 勘察任务书、技术要求及附图6.5 其他附件和补充协议第七条承诺7.1 乙方承诺在合同约定的时间内完成勘察任务，并保证勘察成果的质量。
7.2 甲方承诺按照合同约定支付勘察费用，并保证提供乙方所需的勘察条件和资料。
第八条词语定义8.1 甲方：指委托乙方承担勘察任务的单位。
8.2 乙方：指承担建设工程勘察任务的单位。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同(2000版)4篇
建设工程勘察合同(2000版)4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(2000版)一、甲方：_____________________住所：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________二、乙方：_____________________住所：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟开展______________工程建设，为了保证工程建设质量，甲方委托乙方进行相关勘察工作，达成如下协议：第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责对______________工程进行勘察。
勘察内容包括但不限于土地地形、地质环境、地基承载力等方面的调查，为后期工程施工提供必要的数据和信息。
第二条服务费用1. 乙方为甲方提供的勘察服务，甲方应支付相应的服务费用，具体费用为_________元。
支付方式分为一次性支付和分期支付，具体以协商达成的约定为准。
2. 如因乙方过失致使勘察报告出现错误，甲方有权拒绝支付服务费用或者要求乙方承担相应经济赔偿。
第三条服务期限乙方应在_____________年月日开始进行勘察工作，至_____________年月日完成所有工作并提交勘察报告。
第四条质量保证乙方在勘察工作中应遵守相关法律法规，严格按照规范要求进行勘察，确保勘察报告的真实性和可靠性。
如有违反，应承担相应的法律责任。
第五条协议解除1. 若因不可抗力等特殊情况导致勘察工作无法继续进行，甲方有权解除合同，并根据实际勘察进度支付相应的服务费用。
2. 若乙方故意或过失违反合同约定，导致勘察工作不能按时、按质进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条争议解决双方如就本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决。
建设工程勘察合同4篇
合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。
合同范本一般是基于某一特定行业领域的通用模板，内容具有领域特色，相关领域可借鉴补充使用。
下面一起来看下为大家精选的合同范本。
建设工程勘察合同4篇本文目录建设工程勘察合同建设工程勘察合同(GF----0204)（岩土工程设计、治理、监测）建设工程勘察设计委托合同（一）建设工程勘察劳动合同范本委托方____(以下简称甲方)承包方____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。
2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。
3、甲方应按合同约定时间支付工程款。
4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。
5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。
6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。
7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。
8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。
9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。
10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。
11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。
12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。
13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。
14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。
15、其他另有约定的加记通注。
二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。
2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。
3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。
4、工程监理部出具工程质量验收证书。
明。
5、工程按合同验收批准缴首入备册。
三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。
建设工程勘察合同(住建部2016版)
建设工程勘察合同（住建部 2016版）政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，可以签订本合同。
合同编号： _____________________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探］》（GF-2000-0203 ）及《建设工程勘察合同（二）［岩土工程设计、治理、监测］》（GF-2000-0204 ）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
建设工程勘察合同2000
建设工程勘察合同2000甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（勘察方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方需要进行[工程项目名称]的勘察工作，乙方具有相应的勘察资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方提供勘察服务事宜达成如下合同条款：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[工程项目名称]勘察工作中的权利、义务和责任。
第二条勘察内容1. 乙方应按照国家和地方相关勘察规范和标准，完成以下勘察工作： - [具体勘察内容1]- [具体勘察内容2]- [具体勘察内容...]2. 勘察工作应达到的质量标准为：[具体标准或规范名称]。
第三条勘察期限乙方应在合同签订之日起[具体天数]个工作日内完成全部勘察工作，并提交勘察报告。
第四条合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后[具体时间或条件]内，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款。
- 进度款：[支付条件和时间]，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]%。
- 最终结算：勘察工作完成后[具体时间]内，甲方向乙方支付剩余款项。
第五条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定支付勘察费用。
- 提供勘察所需的相关资料和条件。
- ...2. 乙方的权利与义务：- 按合同约定完成勘察工作。
- 提供符合规范的勘察报告。
- ...第六条违约责任1. 如乙方未能在约定期限内完成勘察工作，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
2. 如甲方未能按期支付勘察费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
第七条合同变更与解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。
2. ...第八条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(示范文本ＧＦ－2000－0204)〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由承包人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二０００年三月发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托承包人承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程立项批准文件号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４岩土工程任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６岩土工程任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７承接方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．８预计的岩土工程工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人向承包人提供的有关资料文件┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┓┃序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间┃┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨┃││││┃┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨┃││││┃┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨┃││││┃┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨┃││││┃┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┛第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件┏━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间┃┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨┃││││┃┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨┃││││┃┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨┃││││┃┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨┃││││┃┗━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛第四条工期本岩土工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完工，工期为＿＿天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式５．１本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
５．２本岩土工程费总额为＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的２０％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
５．３本合同生效后，发包人按下表约定分＿＿＿＿＿次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓┃拨付工程费时间│占合同总额百分比│金额人民币（元）┃┃（工程进度）││┃┠─────────┼────────────┼───────────┨┃││┃┠─────────┼────────────┼───────────┨┃││┃┠─────────┼────────────┼───────────┨┃││┃┠─────────┼────────────┼───────────┨┃││┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛第六条变更及工程费的调整６．１本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前＿＿＿＿＿天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于＿＿＿＿＿天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起＿＿＿＿＿天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第＿＿＿＿＿天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
６．２变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：第七条发包人、承包人责任７．１发包人责任７．１．１发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限１５天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过１５天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
７．１．２发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付＿＿＿＿＿元计算加班费。
７．１．３发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费＿＿＿＿＿元。
７．１．４开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
７．１．５发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
７．１．６发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
７．１．７本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
７．２承包人责任７．２．１承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
７．２．２承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的＿＿＿＿＿％。
７．２．３承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
７．２．４遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
７．２．５本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任８．１由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
８．２在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应支付承包人工程费的５０％的费用；完成的工作量超过５０％时，发包人应支付承包人工程费的１００％的费用。
８．３发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间１０天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
８．４由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
８．５交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应９．１发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。