工程招投标及合同管理考试试卷及答案

合集下载

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中,适用于较大规模和复杂工程的合同类型是()。

A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是:D. 交钥匙合同。

总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。

单价合同适用于没有施工图,工程量不明确,却又急需开工建设的项目。

成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。

交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式,适用于需要完成一系列工作的项目,且在合同条款中规定建设周期较长的项目。

因此,答案为D。

2、下列关于投标保证金的表述,正确的是()。

A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3~5天正确答案是:A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致,因此选项A正确。

投标保证金应当在投标截止日期前提交,因此选项B正确。

投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,因此选项C错误。

投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3~5天(招标文件另有规定除外),确保评标工作和合同履行工作顺利完成,因此选项D错误。

因此,答案为AB。

3、下列关于履约担保的表述,正确的是()。

A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是:C. 银行保函不得转让。

履约担保金额不得低于合同价款的10%。

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%左右。

履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。

履约保证金可以用现金或支票形式提供。

因此,答案为C。

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。

工程招投标与合同管理考题

工程招投标与合同管理考题

工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 直接委托2. 在评标过程中,以下哪种情况可能导致投标失效?A. 投标文件未密封. 投标报价低于成本价C. 投标保证金未按规定缴纳D. 所有上述情况3. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 业主代表. 项目经理C. 设计单位D. 监理单位二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。

(错)2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后随意修改。

(错)3. 工程量的增减属于合同变更的范畴。

(对)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。

答:工程招投标的基本流程包括:编制招标文件、发布招标公告、接收投标报名、发放招标文件、组织现场踏勘、答疑会、接收投标文件、开标、评标、确定中标候选人、公示中标结果、签订合同等步骤。

2. 什么是履约担保,它的作用是什么?答:履约担保是指中标人在签订合同时向业主提供的保证其履行合同义务的一种经济保证。

它的作用是确保中标人按照合同约定完成工程任务,一旦中标人违约,业主可以从履约担保中获得赔偿。

3. 描述合同管理中的风险控制措施。

答:合同管理中的风险控制措施包括但不限于:明确合同条款,特别是对于风险分配和责任界定;进行风险评估和制定应对策略;加强进度和质量监控;建立有效的沟通机制;及时处理变更和索赔;以及采取适当的保险措施等。

四、案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件复杂导致基础工程量增加,施工单位提出了变更请求。

作为项目管理团队的一员,你应该如何应对这种情况?答:应该组织专业人员对变更请求进行技术评审,确认变更的必要性和合理性。

与设计单位沟通,确保变更方案符合设计要求并不影响工程安全。

与施工单位协商变更实施的具体细节,包括工期、成本等。

更新合同内容,签署变更协议,并对后续工作进行调整和安排。

工程招标及合同管理试题

工程招标及合同管理试题

工程招标及合同管理试题一、选择题1. 以下哪项不是工程招标的基本程序?A. 发布招标公告. 组织现场踏勘C. 签订合同D. 开展投标工作答案:D。

解析:开展投标工作属于投标人的活动,而非招标程序的一部分。

2. 在工程合同管理中,下列哪一项是错误的?A. 合同一经签订,任何一方均不得擅自更改. 双方可根据实际情况协商变更合同内容C. 合同变更必须经过书面形式确认D. 所有合同变更无需经过审批即可生效答案:D。

解析:合同变更通常需要按照合同约定的程序进行审批后方可生效。

二、填空题1. 工程招标过程中,________是确定中标人的重要依据。

答案:评标结果。

解析:评标结果是根据投标文件的评审得出的,它是决定中标候选人的直接依据。

2. 合同管理的核心目的是保障项目的________和________。

答案:质量、进度。

解析:通过有效的合同管理可以确保工程项目按质按量完成。

三、简答题1. 请简述工程招标文件通常包括哪些主要内容?答案:(参考)工程招标文件通常包括招标公告、投标邀请书、投标指南、工程量清单、技术规范、合同条款以及设计图纸等。

这些内容共同构成了招标文件的主体,为投标人提供了投标所需的全部信息和要求。

2. 描述工程合同管理中的风险管理流程?答案:(参考)工程合同管理中的风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险响应计划制定和风险监控四个主要步骤。

项目团队需要识别可能影响项目的各种风险;然后对这些风险进行评估,确定其可能性和影响程度;接着制定相应的风险响应计划,包括预防措施和应对策略;在项目执行过程中持续监控风险的变化,并根据实际情况调整风险管理计划。

四、案例分析题某建筑公司在参与一项工程项目的招标时,提交了低于成本价的报价以获得中标。

在项目实施过程中出现了严重的财务问题,导致工程无法按时完成。

请问该公司的行为存在哪些问题?应如何避免类似情况的发生?答案:(参考)该公司的行为存在恶意低价竞标的问题,这种做法不仅违反了公平竞争的原则,还可能导致项目质量无法保证和合同纠纷的发生。

工程招投标及合同管理试题库

工程招投标及合同管理试题库

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内.1:下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。

A施工单项合同估算价在100(200)万元人民币以上的;B重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200 (100)万元人民币以上的;C勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50 万元人民币以上的; D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。

2:强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。

3:下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级.B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级.C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。

D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。

(连带责任)4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是()A工程量和工作范围比较明确B工期短(一般不超过1 年)C变更较少的工程D工程结构复杂的工程.5 。

编制投标文件的基本依据,就是( B )A。

招标说明书B。

招标文件C。

施工合同 D.勘察设计资料6。

公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。

( )A。

投标邀请书不特定 B.投标邀请书特定C。

招标公告不特定D。

招标公告特定7。

合同订立后,招标人应及时通知其他未中标的投标人,按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料,同时退还( C )A。

履约担保金B。

履约保函C。

投标保证金D。

支付担保金8。

下列情况中,经过投标人澄清和说明后,可以作为有效标书的是( D )A。

报价低于成本B。

标书未密封C。

逾期送达 D.投标文件中有明显的文字错误9。

06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案

06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案

1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。

工程招投标及合同管理试卷

工程招投标及合同管理试卷

工程招投标及合同管理试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中,投标保证金的主要作用是什么?A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》,以下关于招标文件的说法正确的是:A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中,如果出现争议,通常首选的解决方式是:A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题(每题2分,共20分)1. 公开招标是最常见的招标方式,适用于大部分工程项目。

()2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。

()3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。

()4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分,但不作为合同文件的一部分。

()5. 在合同执行过程中,任何一方都有权单方面变更合同内容。

()三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。

2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。

3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款?它在合同履行中的作用是什么?4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。

四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 某工程项目采用公开招标方式进行,但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。

作为招标方的项目负责人,你将如何处理这一情况?请结合相关法规进行分析。

2. 某施工合同在执行过程中,由于设计变更导致工程量大幅增加。

承包商要求增加合同价款,而业主认为应按原合同执行。

请问作为监理工程师,你将如何协调双方的立场?3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏,根据合同中的不可抗力条款,承包商请求延期并补偿损失。

招投标与合同管理试卷及答案

招投标与合同管理试卷及答案

课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。

A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

工程项目招标投标与合同管理考试

工程项目招标投标与合同管理考试

工程项目招标投标与合同管理考试(答案见尾页)一、选择题1. 什么是招标投标法?其目的是什么?A. 保护国家利益和社会公共利益B. 保护招标投标活动当事人的合法权益C. 保证项目质量D. 提高经济效益2. 招标投标活动应当遵循的原则是什么?A. 公开、公平、公正和诚实信用B. 平等、自愿、公平和诚实信用C. 公平、公正、透明和诚实信用D. 公开、公平、公正和透明3. 在招标投标过程中,以下哪个选项是正确的?A. 投标人可以自行决定是否需要委托代理机构B. 投标人可以委托代理人进行投标活动C. 投标人必须委托具有相应资质的代理机构进行投标D. 投标人可以选择委托或不委托代理机构4. 当投标人对投标文件中的实质性内容作适当妥协时,应该考虑哪些因素?A. 投标报价B. 工期延误C. 质量标准D. 市场价格波动5. 以下关于履约保证金的说法,哪个是正确的?A. 履约保证金不得超过中标合同金额的10%B. 履约保证金应当在签订合同前提交C. 履约保证金可以采用银行保函或现金两种形式D. 履约保证金退还应当在竣工后28天内完成6. 在工程项目竣工验收合格后,发包人应当按照约定支付工程款。

支付工程款应当满足以下条件:A. 竣工验收合格证书已交付B. 工程款项支付申请已批准C. 支付工程款的资金来源已落实D. 签订了工程款支付担保7. 以下关于索赔的说法,哪个是正确的?A. 索赔是指在合同履行过程中,因一方未能履行合同义务而给另一方造成的损失,要求对方赔偿的行为B. 索赔必须在合同约定的期限内提出C. 索赔可以通过诉讼或仲裁等方式进行D. 索赔金额应当与实际损失相符8. 以下关于工程保修期的说法,哪个是正确的?A. 工程保修期通常为自竣工验收合格之日起计算B. 工程保修期可以根据合同约定进行调整C. 工程保修期内,承包人应当对所有缺陷进行维修D. 工程保修期满后,发包人无需承担任何责任9. 什么是工程项目招标投标?A. 招标投标是市场竞争的一种方式B. 招标投标是一种法律行为C. 招标投标涉及项目评估和资金节约D. 招标投标是提高项目质量的关键环节10. 在工程项目招标投标中,以下哪个因素通常不是决定中标的关键因素?A. 投标人的资质和经验B. 投标报价的高低C. 招标人的利益诉求D. 招标项目的复杂程度11. 什么是工程项目的合同管理?A. 合同管理是项目管理的一个分支B. 合同管理涉及合同的制定、执行和争议解决C. 合同管理的主要目的是确保项目按时完成D. 合同管理对业主和承包商都有相同的影响12. 在工程项目合同管理中,以下哪个选项是错误的?A. 合同可以有不同的类型和形式B. 合同双方需要遵守合同条款C. 合同变更通常不需要经过双方同意D. 合同管理有助于减少合同纠纷13. 什么是工程项目招标投标的公正性?A. 招标投标过程应该是公开透明的B. 招标投标过程应该保护所有参与者的隐私C. 招标投标过程应该确保公平竞争D. 招标投标过程应该考虑项目的具体情况14. 在工程项目招标投标中,如何预防和处理围标、串标等违法行为?A. 加强对投标人的资格审查B. 设立严格的投标保证金制度C. 提高投标文件的审核标准D. 采用电子招投标系统进行监督15. 什么是工程项目合同的有效性?A. 合同符合法律法规的要求B. 合同双方具有完全民事行为能力C. 合同内容明确,无歧义D. 合同已经得到双方的履行16. 在工程项目合同管理中,如何进行合同履行的监督和管理?A. 建立完善的合同管理制度B. 设立专门的合同管理部门C. 定期对合同履行情况进行检查D. 及时解决合同履行过程中的问题17. 什么是工程项目招标投标的风险管理?A. 风险管理是指识别、评估和控制风险的过程B. 风险管理是招标投标过程中的一个重要环节C. 风险管理有助于降低招标投标的成本D. 风险管理可以提高项目的成功率18. 什么是工程项目招标投标?A. 招标投标是工程项目建设过程中,采购单位公开邀请承包商进行工程报价的一种方式B. 招标投标是建设单位作为工程建设项目的投资者和业主,通过向承包商发出招标邀请书,邀请其参加工程建设的投标活动C. 招标投标是施工单位作为工程建设项目的承包商,按照建设单位的要求,提出工程报价并争取中标的过程D. 招标投标是政府部门作为工程建设项目的监管机构,对工程建设的招标投标活动进行监督管理的行为19. 工程项目招标投标的基本原则是什么?A. 公开、公平、公正B. 诚实信用、质量优先C. 预算管理、价格控制D. 技术创新、环境保护20. 在工程项目招标投标中,评标委员会由哪些人员组成?A. 法定代表人B. 技术负责人C. 行政负责人D. 投标人代表21. 什么是工程项目的合同管理?A. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行管理和监督的活动B. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行协商和谈判的活动C. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行计划和组织活动D. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行评估和检查的活动22. 工程项目的合同类型有哪些?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 分包合同23. 在工程项目合同管理中,工程师的角色是什么?A. 代表建设单位进行项目管理B. 代表施工单位进行项目管理C. 作为合同管理者,负责合同的签订、履行、变更、终止等环节的管理和监督D. 作为合同双方的技术咨询顾问,提供技术支持和建议24. 工程项目合同管理的主要内容有哪些?A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同终止25. 什么是工程项目的履约保证金?A. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向建设单位支付的一定金额的款项B. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向施工单位支付的一定金额的款项C. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向监理单位支付的一定金额的款项D. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向设计单位支付的一定金额的款项26. 工程项目合同争议的处理方式有哪些?A. 协商解决B. 调解C. 仲裁D. 诉讼27. 什么是工程项目的风险管理?A. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响B. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响C. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响D. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响28. 什么是招标投标?A. 招标投标是一种市场竞争行为B. 招标投标是一种行政管理行为C. 招标投标是一种合同签订过程D. 招标投标是一种法律法规行为29. 招标投标的基本原则是什么?A. 公平、公正、公开B. 等价有偿、诚实信用C. 遵守法律法规、规范操作D. 保护国家利益、社会公共利益30. 招标投标过程中,以下哪个环节不属于业主方的工作内容?A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 组建评标委员会D. 确定中标人31. 在招标投标过程中,以下哪个环节不属于投标人方的工作内容?A. 编制投标文件B. 参加现场踏勘C. 提交投标保证金D. 确认中标结果32. 招标投标过程中,评标委员会由哪些人员组成?A. 法律专家B. 行业专家C. 技术专家D. 经济专家33. 什么是投标报价?A. 投标人根据工程条件报出的价格B. 投标人根据市场行情报出的价格C. 投标人根据企业成本报出的价格D. 投标人根据竞争对手报价报出的价格34. 什么是合同法在工程项目招标投标与合同管理中的作用?A. 规范招标投标程序B. 明确合同双方权利和义务C. 保障工程质量和安全D. 调解合同纠纷35. 在工程项目合同管理中,什么是合同的变更和解除?A. 合同双方在履行过程中对原合同的修改和补充B. 合同双方在履行过程中对原合同的终止和解除C. 合同双方在履行过程中对原合同的转让和出借D. 合同双方在履行过程中对原合同的担保和保证36. 什么是工程项目的结算?A. 工程项目完成后,根据合同约定对费用进行的核算和支付B. 工程项目完成后,根据实际工作量和市场价格对费用进行的核算和支付C. 工程项目完成后,根据预算和计划对费用进行的核算和支付D. 工程项目完成后,根据评估和审计对费用进行的核算和支付37. 什么是工程项目风险的分散和转移?A. 通过合同条款将风险转移给承包商B. 通过保险方式将风险转移给保险公司C. 通过合同条款将风险转移给业主方D. 通过合同条款将风险转移给监理方38. 什么是招标投标法?它的主要目的是什么?A. 规范工程建设项目的招标投标活动B. 保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益C. 促进社会主义市场经济健康发展D. 以上都是39. 招标投标过程中,以下哪个环节是评标委员会的责任?A. 确定投标报价的合理性和可靠性B. 编制标底C. 推荐中标候选人D. 以上都是40. 在签订合同前,中标人需要履行的义务有哪些?A. 按照招标文件和中标人的投标文件的约定来签订合同B. 按照规定提交履约保证金C. 按照合同约定完成中标项目D. 以上都是41. 以下哪个选项不是招标人在招标过程中应履行的义务?A. 拟定招标文件B. 组建评标委员会C. 公开招标信息D. 确定中标人42. 在签订合同后,分包人需要履行的义务有哪些?A. 对分包工程进行竣工验收B. 转移分包工程的施工技术和管理资料C. 对分包工程的质量负责D. 以上都是43. 什么是招标代理机构?它在招标过程中的作用是什么?A. 代表招标人进行招标活动B. 为招标人提供招标咨询和代理服务C. 为投标人提供招标信息和咨询服务D. 以上都是44. 什么是索赔?在工程项目中,索赔的主要原因有哪些?A. 业主方的原因导致的工程延期B. 施工过程中遇到不可抗力事件C. 业主方未按照合同支付工程款D. 以上都是45. 在工程建设过程中,如何预防和解决合同纠纷?A. 双方协商解决B. 申请仲裁或诉讼C. 通过调解或第三方协助解决D. 以上都是二、问答题1. 什么是工程项目招标投标?2. 工程项目招标投标的基本原则是什么?3. 工程项目招标投标过程中,如何确定中标者?4. 什么是工程项目的合同管理?5. 工程项目合同管理的主要内容有哪些?6. 如何在工程项目中预防和处理合同纠纷?7. 工程项目招标投标与合同管理的关系是什么?8. 如何提高工程项目招标投标与合同管理的效率?参考答案选择题:1. ABCD2. A3. B4. AC5. C6. ABCD7. ABCD8. AB9. ABCD 10. C11. ABD 12. C 13. AC 14. ABCD 15. ABCD 16. ABCD 17. ABD 18. A 19. A 20. ABD 21. A 22. ABC 23. C 24. ABCD 25. A 26. ABCD 27. A 28. ACD 29. ABCD 30. C31. D 32. ABCD 33. A 34. ABD 35. AB 36. B 37. A 38. D 39. D 40. D41. D 42. D 43. B 44. D 45. D问答题:1. 什么是工程项目招标投标?工程项目招标投标是指在市场经济条件下,建设单位(业主)为筹集资金以工程建设为目的,按照一定的程序和规定,邀请承包商进行竞争性报价,最终择优选定中标者的过程。

工程招投标与合同管理试题及答案

工程招投标与合同管理试题及答案

北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题总分:100分95分12分施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。

A 由承包商承担的风险责任B 给予费用补偿并顺延工期C 给予费用补偿但不顺延工期D 给予工期顺延但不给费用补偿我的得分:2分我的答案:D 正确答案:D 解析:暂无内容22分中标的承包商将由()决定。

A 评标委员会B 业主C 上级行政主管部门D 监理工程师我的得分:0分我的答案:B 正确答案:A 解析:暂无内容32分根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指()。

A 只限承包商向业主索赔B 业主无权向承包商索赔C 业主与承包商之间的双向索赔D 不包括承包商与分包商之间的索赔我的得分:2分我的答案:C 正确答案:C 解析:暂无内容一、单选题共20题,40分正确错误半对单选题(20题,40分)12345891011121516171819多选题(15题,30分)123458910111215判断题(15题,30分)12345单选题 多选题 判断题北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题 总分:100分95分4 2分工程分包的说法错误的为()。

A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包我的得分:2分我的答案:A正确答案:A解析:暂无内容5 2分监理招标主要是对监理单位()的选择。

A报价B能力C监理人员数量D设备我的得分:2分我的答案:B正确答案:B解析:暂无内容6 2分《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为 ()。

A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务我的得分:2分我的答案:B正确答案:B解析:暂无内容7 2分合同争议的解决顺序为()。

A和解—调解—仲裁—诉讼B调解—和解—仲裁—诉讼C和解—调解—诉讼—仲裁D调解—和解—诉讼—仲裁我的得分:2分我的答案:A正确答案:A解析:单选题 多选题 判断题北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题 总分:100分95分暂无内容8 2分下列说法不正确的是()。

招投标与合同管理试题库(含参考答案)

招投标与合同管理试题库(含参考答案)

招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。

工程招投标及合同管理试题库与答案

工程招投标及合同管理试题库与答案

更多试题下载 2
C 刑事法律关系
D 经济侵权关系
17、在工程建设监理活动中,监理单位是( ) A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是( )
A 主合同
B 从合同
C 独立合同
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商 提出索赔。承包商( )
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
32、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修
改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A.发包人 B.承包人 C.工程师
D.发包人与承包人共同
33、 FIDIC 施工合同条件规定,用从( )之日止的持续时间为缺陷通知 期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A. 开工日起至颁布发接收证书 B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C.颁发接收证书日起至颁发履约证书 D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
15、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度
的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )

2023年工程招投标及合同管理试题库及答案

2023年工程招投标及合同管理试题库及答案

|《工程招投标及协议管理》习题参照答案一、单项选择(每题2分)下列各题中,只有一种被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1:下列说法中符合强制招标规模范围旳条件下是( C )。

A施工单项协议估算价在100(200) 万元人民币以上旳;B重要设备、材料等货品旳采购,单项协议估算价在200 (100)万元人民币以上旳;C勘察、设计、监理等服务旳采购,单项协议估算价在50 万元人民币以上旳;D项目总投资额在2023(3000) 万元人民币以上旳。

2:强制招标旳范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全旳项目B所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资旳项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金旳项目D个人投资旳自住房屋建设项目。

3:下列有关联合体投标旳说法中对旳旳是( A )A进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最低确实定联合体旳资质等级。

B进行联合体投标旳其资质按联合体投标中资质最高确实定联合体旳资质等级。

C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。

D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。

(连带责任)4下列有关固定总价协议旳合用范围不对旳旳是( )A工程量和工作范围比较明确B工期短(一般不超过1 年)C变更较少旳工程D工程构造复杂旳工程。

5 .编制投标文献旳基本根据,就是 ( B )A.招标阐明书B.招标文献C.施工协议D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___旳方式邀请____旳法人或者其他组织投标。

( )A.投标邀请书 不特定B.投标邀请书 特定C.招标公告 不特定D.招标公告 特定7.协议签订后,招标人应及时告知其他未中标旳投标人,按规定退回招标文献、图纸和有关技术资料,同步退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列状况中,通过投标人澄清和阐明后,可以作为有效标书旳是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文献中有明显旳文字错误9.采用不平衡报价法,对设计图纸内容不明确或有错误,估计修改后工程量要增长旳项目,单价可合适报__________些;对工程内容不明确旳项目,单价可合适报__________些。

工程招投标与合同管理考试答案

工程招投标与合同管理考试答案

工程招投标的目的是什么?
A. 确定最低成本供应商
B. 确保工程质量与工期
C. 仅仅为了遵守法律程序
D. 随意选择承包商
在工程招标文件中,通常不包含以下哪项内容?
A. 工程概况
B. 投标文件格式
C. 投标保证金要求
D. 投标人的家庭背景
招标过程中,以下哪项行为是违法的?
A. 投标人按照招标文件要求提交投标文件
B. 招标人私下与某投标人商定中标
C. 招标人公开所有投标人的报价
D. 投标人自行决定是否参与投标
合同管理中最关键的原则是什么?
A. 追求最大利润
B. 严格履行合同义务
C. 随意变更合同条款
D. 忽略合同风险
以下哪项不属于合同管理中的常见风险?
A. 履约能力不足
B. 不可抗力事件
C. 合作伙伴关系破裂
D. 投标人中标后放弃签约
填空题
工程招投标一般分为____、____和____三个阶段。

在编制招标文件时,应确保内容完整、____,并符合相关法律法规。

投标保证金是投标人向招标人提供的,用于保证投标人____的担保。

合同管理的主要内容包括合同的____、履行、变更和____。

合同风险管理中,常见的风险应对措施包括____、____和保险等。

简述工程招投标的基本流程。

招标文件中应包含哪些主要内容?为什么这些内容重要?简述投标人在参与招投标过程中应注意的法律风险。

合同管理在工程项目中的重要性是什么?
描述一个常见的合同变更情况,并说明其处理流程。

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标与合同管理试卷

工程招投标与合同管理试卷一、选择题1.在工程招标中,应该按照以下哪个原则进行评标?• A. 不得评估标价• B. 标书提交时间先后顺序评标• C. 技术实力为先决条件评标• D. 综合评价择优选标答案:D2.工程招标中,招标人应与哪些单位进行联络?• A. 施工单位• B. 监理单位• C. 设计单位• D. 以上都是答案:D3.在工程合同管理中,应该进行哪些方面的控制?• A. 合同签署• B. 合同备案• C. 合同履约• D. 以上都是答案:D二、简答题1.请简要介绍工程招标的流程。

工程招标的流程一般包括以下几个环节:- 发布招标公告:招标人发布公告,邀请潜在投标人参与投标。

- 投标准备:投标人准备投标文件,包括技术方案、施工图纸、投标报价等。

- 投标提交:投标人按照要求提交投标文件,包括密封标和非密封标。

- 开标评标:招标人组织开标会议,公开投标人的资格、技术方案和报价等内容,并进行评标。

- 中标确定:招标人根据评标结果确定中标人。

- 中标通知:招标人向中标人发出中标通知书,确认合同签署事宜。

- 合同签署:中标人与招标人签署施工合同,并缴纳履约保证金。

- 合同履约:中标人按照合同约定进行施工,并履行合同义务。

- 合同验收:招标人组织对工程进行验收,确认合格后支付工程款。

2.工程合同管理中的风险是什么?如何进行管理?工程合同管理中的风险包括但不限于以下几种: - 合同履约风险:中标人未能按时完工或达到质量要求,导致招标人的损失。

- 合同变更风险:合同变更引起的成本增加、工期延误等问题。

- 合同纠纷风险:合同中存在的争议或纠纷导致双方无法达成共识,需要解决。

- 合同解除风险:合同解除可能涉及违约责任和损失赔偿等问题。

为了进行合同风险管理,可以采取以下措施: - 风险识别与分析:对合同可能存在的风险进行识别和分析,制定相应的应对措施。

- 合同管理规范:建立合同管理规范,明确各方责任和义务,确保合同按照约定履行。

工程招标与合同管理考试

工程招标与合同管理考试

工程招标与合同管理考试第一部分:选择题(每题2分,共40分)1. 工程项目招标的基本流程包括哪些步骤?A. 发布招标公告、资格预审、发放招标文件. 编制招标计划、组织投标、签订合同C. 确定中标候选人、公示中标结果、签订合同D. 所有以上步骤答案:D2. 在工程招标过程中,下列哪项不是评标委员会的职责?A. 评审投标文件的合法性和合规性. 确定中标候选人C. 参与投标价格的谈判D. 监督招标过程的公平公正答案:C3. 合同管理中,变更指令通常由哪个主体发出?A. 设计单位. 监理单位C. 业主代表D. 施工单位答案:C第二部分:判断题(每题1分,共10分)1. 工程量清单是招标文件的重要组成部分,它详细列出了工程的所有工作量。

()答案:√2. 在合同执行过程中,任何一方未经另一方同意,不得擅自修改合同内容。

()答案:√第三部分:简答题(每题10分,共20分)1. 请简述工程招标中“公开、公平、公正”原则的含义及其重要性。

答案:(此处考生需根据自己的理解作答,以下为参考答案)"公开"原则指的是招标信息对所有潜在投标人公开,确保信息的透明度;"公平"原则要求招标方给予所有投标者平等的机会,不歧视任何一方;"公正"原则则是指在评标过程中,评标委员会应客观、公正地对待每一份投标文件。

这三个原则是确保招标过程合法、合规的基础,有助于提高项目的效率和质量,防止腐败和不正当竞争行为的发生。

2. 描述在合同管理中如何处理索赔事件。

答案:(此处考生需根据自己的理解作答,以下为参考答案)处理索赔事件时,首先应审查合同条款,明确双方的权利和义务。

应及时收集和记录与索赔相关的所有证据,如现场日志、照片、通信记录等。

评估索赔的合理性和必要性,计算可能产生的成本和时间延误。

与对方协商解决或按照合同约定的争议解决机制进行处理。

在整个过程中,保持沟通透明,确保所有决策都有充分的依据是非常重要的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

湖南科技职业学院2015-2016学年秋季考试试卷
科 目 建筑工程招投标与合同管理 卷 号 B 使用班级建筑5121班
出卷人 审卷人 考试形式 闭卷
一、 单项选择题 (1.5×10)
1、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

A 、节省招标费用
B 、招标时间短
C 、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D 、竞争激烈
2、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。

A 、发包人
B 、承包人
C 、工程师
D 、发包人与承包人共同 3、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是( )。

A 、建设单位
B 、施工单位
C 、招标代理
D 、设计单位
4、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应( )。

A 、拒付货款并索赔
B 、按照订购数量及时付款
C 、按照实际交货数量及时付款
D 、待供货方补足数量后再付 5、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。

A 、保证 B 、连带保证 C 、违约 D 、合同 6、监理招标主要是对监理单位( )的选择。

A 、报价
B 、能力
C 、监理人员数量
D 、设备
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( ) A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( )。

A 、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B 、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确
C 、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D 、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定,设计人应( ) A 、没收全部定金补偿损失 B 、要求发包人支付双倍的定金
C 、要求发包人补偿实际发生的损失
D 、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为,从( )的日历天数计算。

A 、合同签字日起按投标文件中承诺
B 、合同签字日起按招标文件中要求
C 、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D 、合同约定的开工日起按招标文件中要求
二、多项选择题 (3×10)
1、招标人具备自行招标的能力表现为( )。

A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.招标
班级_____________ 学号______________ 姓名________________
装 订 线
人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力
2、建设工程施工合同的当事人包括( )。

A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
E.材料供应商
3、《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
E.承包人人员伤亡
4、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。

A.总承包合同
B.分别承包合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
E.成本加酬金合同
5、在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( )。

A.申请验收
B.组织验收
C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告
E.移交工程
6、被宣布为废标的投标书包括()
A投标书未按招标文件中规定封标
B 逾期送达的标书
C加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E 投标人不参加开标会议的标书
7、必须进行招标的项目包括()
A私人投资的高级别墅
B外国老板投资的基础设施的项目
C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目
E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
8、不符合建设工程委托监理合同特征的有()
A 监理合同可以是个人
B监理合同的订立必须符合工程建设程序
C 监理合同的订立不需符合工程建设程序
D 委托监理合同标的是服务
E 委托监理合同的标的物是产生新的物质
9、建设工程施工索赔按索赔目的可分为()
A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔
10、合同法律关系的构成要素有( )
A、主体
B、内容
C、客体
D、权利
E、义务
三、名词解释题(5×3)
1、不平衡报价法
2、建设工程施工合同
3、留置
四、简答题(10×1,15×2)
1、简述合同变更中应注意哪些问题?
2、施工合同文件的组成及解释顺序是什么?
3、变更价款的确定程序是什么?
参考答案
一、单项选择题
二、多项选择题
三、名词解释题
1、答:不平衡报价法是在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。

2、答:建设工程施工合同也称为建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。

3、、答:留置是指债权人按照合同约定占有债务人的财产、当债务人不能按照合同约定期限履行债务时、债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

四、简答题
1、简述合同变更中应注意哪些问题?
1)业主或工程师的口头变更指令。

2)业主和工程师的认可全必须限制。

3)工程变更不能免去承包商的合同责任。

4)工程便更不能超过合同规定的工程范围。

5)应注意工程变更的实施,价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性。

6)合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更,签订变更协议过程中,承包商必须提出变更补偿问题。

2、施工合同文件的组成及解释顺序是什么?
1)施工合同协议书2)中标通知书3)投标书及其附件4)施工合同专用条款5)施工合同通用条款6)标准、规范及有关技术文件7)图纸8)工程量清单9)工程报价单或预算书。

3、变更价款的确定程序是什么?
设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。

承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。

本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!
【最新资料Word版可自由编辑!!】。

相关文档
最新文档