定额工期的调整办法
江苏省对全国工期定额的调整
关于转发《关于贯彻执行〈全国统一建筑安装工程工期定额〉的通知》的通知：各县（市）建委、建工局、市各有关单位：现将省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”转发给你们，望认真遵照执行。
本通知自2000年9月1日起执行。
凡2000年9月1日以后签订合同的工程均按本通知执行。
2000年9月前招投标或签订合同的工程仍按原有关规定执行。
特此通知。
附：省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”二OOO年八月十一日关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知各市建委，省有关委、厅、局：建设部以建标（2000）38号文发布了《全国统一建筑安装工程工期定额》，为了在我省范围内及时贯彻好该定额，根据2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》的有关规定，结合我省实际，经测算，对定额工期作以下调整，请遵照执行。
一、民用建筑工程中单项工程：±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5%。
±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000年国家工期定额执行，不作调整，宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15%。
二、民用建筑工程中单位工程：±0.00以上结构工程，按定额工期调减5%；±0.00以上结构工程,宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10%。
三、工业建筑工程：单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10%。
四、其他建筑工程：地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工均按定额工期调减5%。
五、专业工程：设备安装工程中电梯安装工程的工期不变；其余均调减5%。
机械施工工程中构件吊装、网架吊装、机械土方、机械打桩、钻孔灌柱桩、人工挖孔桩工程按定额执行不调。
建设部关于印发《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知-建城字第553号
建设部关于印发《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建设部关于印发《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知（１９９３年７月２８日建城字第５５３号文发布）各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、北京、上海、天津市市政工程局，各计划单列市建委：为便于执行已颁发的《市政工程施工工期定额》，现将《全国市政工程施工工期定额管理规定》印发给你们，请遵照执行。
附：全国市政工程施工工期定额管理规定《全国市政工程施工工期定额》（以下简称“工期定额”）第一本为市政工程，包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程；第二本为公用管道工程，包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程；第三本为市政公用厂、站工程，包括给水、污水、燃气和热力四类工程。
这三本定额已先后于１９８９年４月１日、１９９１年５月１日和１９９３年６月１日发布试行。
为了切实执行工期定额，特作如下规定：一、总则１．凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据，确定施工工期。
２．工期定额是加强市政工程建设管理，科学地制定工资和考核工期的依据。
签订承发包合同时，应以工期定额的工期为基础确定合同工期，以保证甲乙双方的正当权益，在编审可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书，也应以工期定额的工期为依据确定工程总工期。
二、管理１．建设部负责全国工期定额管理工作，各省、自治区、直辖市建委（建设厅）负责本地区工期定额管理工作。
２．各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。
主要职责：（１）根据本地区、本部门情况，编制补充定额工期水平，制定工期定额管理细则，补充部分作出统一解释。
工程定额工期制度
工程定额工期制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目的工期管理要求，确保工程按期完成，提高工程效率，保障工程质量。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的建设、设计、施工、监理及相关管理和服务人员。
3. 工程定额工期是指在正常施工条件下，完成规定工程量所需的标准时间。
二、工期定额的制定1. 工期定额应根据国家相关标准、规范及实际工程特点，结合历史数据和先进经验进行制定。
2. 工期定额应考虑工程的复杂性、技术难度、施工条件、材料供应等因素。
3. 工期定额应由专业人员编制，经项目管理团队审核，最终由项目负责人批准实施。
三、工期管理责任1. 项目负责人对工程的整体工期负责，确保工程按照既定的工期定额顺利推进。
2. 施工单位应按照工期定额组织施工，合理安排人力资源和机械使用，避免无故延误工期。
3. 监理单位应对施工进度进行监督，确保施工单位遵守工期定额要求。
4. 设计单位应及时提供必要的设计文件和技术支持，以免影响工程进度。
四、工期调整1. 因不可抗力或重大设计变更等原因导致无法按原定工期完成时，应及时提出工期调整申请。
2. 工期调整应详细说明调整原因、调整内容及新的工期计划。
3. 工期调整需经过项目管理团队评审，并报项目负责人批准后方可执行。
五、工期考核与奖惩1. 对于按期或提前完成工程任务的单位和个人，应给予表彰和奖励。
2. 对于因管理不善、技术不足或其他主观原因导致工期延误的单位和个人，应进行责任追究，并根据情节轻重给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关单位和人员。
合同工程工期管理办法
合同工程工期管理办法第一章总则第一条为了加强合同工程工期的管理，确保工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和工程建设强制性标准，制定本办法。
第二条本办法适用于我国行政区域内新建、改建、扩建的合同工程工期的管理。
第三条省、市、县（区）住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内的合同工程工期管理工作。
第四条建设单位应当根据工程特点和施工条件，合理确定工期，并在合同中明确工期要求。
第二章工期确定与变更第五条建设单位在编制工程可行性研究报告时，应当根据工程性质、规模、地质条件、施工技术等因素，合理确定工程建设的总工期。
第六条建设单位在编制工程设计文件时，应当根据工程特点和施工技术，合理确定各分部分项工程的工期，并在设计文件中予以明确。
第七条建设单位在招标文件中应当明确合同工程的总工期和各分部分项工程的工期要求。
第八条承包人应当在投标书中承诺合同工程的工期，并按照合同约定的工期完成工程。
第九条合同工期的计算应当依据国家有关部门制定的工期定额进行。
因工程特殊无法依据工期定额计算的，可以参考类似工程的实际施工工期，或者由建设单位与承包人协商确定。
第十条建设单位应当根据工程进度和施工条件，合理调整工期。
确需变更工期的，应当与承包人协商一致，并在合同中予以明确。
第三章工期延误与顺延第十一条因下列原因导致工期延误的，承包人可以提出工期顺延的申请：（一）建设单位变更工程设计、工程量或者施工方案的；（二）建设单位延迟提供施工图纸、施工场地、施工材料或者设备的；（三）建设单位延迟支付工程进度款的；（四）不可抗力或者其他不可预见因素导致的工期延误。
第十二条承包人应当在工期延误原因消除后及时向建设单位提出工期顺延的申请，并提供相关证明材料。
第十三条建设单位应当在收到工期顺延申请后及时予以审核，并根据实际情况予以批准。
第四章工期违约与赔偿第十四条承包人未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任。
工程的定额工期
工程的定额工期2010-08-30 22:03:41| 分类：工程管理| 标签：|字号大中小订阅计算依据：建设部2000年2月16日颁布施行的《全国统一建筑安装工程工期定额》。
一、本工程工期计算及依据根据第一章单项工程说明条款，总工期为±0.000以下工期与±0.000以上之和，再根据有关条款另行增加附加工期。
1、±0.000以上工期定额第一章单项工程说明第八条的第7条中规定：“单项工程±0.000以上层数不同，有变形缝时，先按不同层数各自的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的25%计算。
”本工程±0.000以上按变形缝共分为A、B、C、D四个区。
A区连裙房共29层，40389m2，先套用综合楼工程的现浇框架结构编号1-771，24层以下，35000 m2以外，Ⅰ类地区，工期为840天。
根据定额总说明第十条的第3条规定：“单项（位）工程层数超出本定额时，工期可按定额中最高相邻层数的工期差值增加。
”A区为29层，比24层高出5层。
定额综合楼工程的现浇框架结构，编号1-766，22层以下，30000 m2以外的Ⅰ类地区的工期为760天。
编号1-761，20层以下，30000 m2以外的Ⅰ类地区的工期为720天。
22层与20层建筑面积相同，相差2层，工期天数相差40天，则主体高出5层的工期天数为：40/2×5=100天，故A区工期应为840+100=940天。
B区连裙房共29层，37864m2，工期同A区，亦为940天。
C区连裙房共5层，7000m2，套用定额综合楼工程的现浇框架结构，编号1-725，6层以下，7000m2以内的Ⅰ类地区的工期为275天。
D区连裙房共25层，39745m2，先套用综合楼工程的现浇框架结构编号1-771，24层以下，35000m2以外，Ⅰ类地区，工期为840天。
定额综合楼工程的现浇框架结构，编号1-766，22层以下，30000m2以外的Ⅰ类地区的工期为760天。
工期定额
1基本简介 建筑安装工程工期定额是在一定时期和一定的历史条件下，由建设部行政管理部门下发的建筑工程从开工到竣工验收所需消耗的时间标准。
建筑安装工程工期定额是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关规定，结合各施工条件，本着平均、经济合理的原则制定的，工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工工期的依据，是编制招标标底，投标标书和签订 建筑安装工程工期定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有15％以内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案2分类地区 由于中国幅员辽阔，各地气候条件差别较大，故将全国划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区，分别制定工期定额。
I类地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、重庆、海南。
Ⅱ类地区：北京、天津、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏。
Ⅲ类地区：内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、青海、新疆。
同一省、自治区内由于气候条件不同，也可按工期定额地区类别划分原则，由省、自治区建设行政主管部门在本区域内再划分类区，报建设部批准后执行。
设备安装和机械施工工程不分地区类别，执行统一的工期定额。
3工程项目 定额项目包括民用建筑和一般通用工业建筑。
凡定额中未包括的项目，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可制定补充工期定额，并报建设部备案。
4主要区别 建筑工程工期定额和施工工期定额的区别 前者以建设项目为对象、工期以月计；后者以单位工程为对象，工期以天计。
5核定依据 建筑工程工期定额 - 核定方法及依据5.1一、工期定额的选定： 发包方将全部内容进行发包，应执行单项工程工期；若发包方将工程的结构、装修等分段进行发包时应执行单位工程工期。
单项工程工期是指单项工程从基础破土开工（或原桩位打基础桩）起至完成建筑安装工程施工全部内容，并达到国家验收标准之日止的全过程所需的日历天数。
定额工期详解
定额工期详解目录一、基本概念 (3)1.1 定额工期的定义 (3)1.2 定额工期的组成 (4)二、定额工期计算依据 (5)2.1 工程量清单 (6)2.2 施工图纸 (7)2.3 施工组织设计 (9)2.4 其他相关文件 (10)三、定额工期确定方法 (11)3.1 工作日计算法 (12)3.2 工期定额法 (13)3.3 指标估算法 (14)3.4 综合估算法 (16)四、定额工期与合同工期的关系 (17)4.1 合同工期的约定 (18)4.2 定额工期与合同工期的对比分析 (19)4.3 定额工期与合同工期的调整策略 (20)五、定额工期的应用 (21)5.1 在项目投标报价中的应用 (22)5.2 在项目进度计划制定中的应用 (23)5.3 在项目成本控制中的应用 (24)5.4 在项目质量管理的应用 (26)六、定额工期优化策略 (27)6.1 提高工作效率的策略 (28)6.2 优化施工工艺的策略 (30)6.3 强化现场管理的策略 (30)6.4 加强风险管理策略 (32)七、定额工期案例分析 (33)7.1 案例一 (34)7.2 案例二 (36)7.3 案例三 (37)八、定额工期相关法规与标准 (38)8.1 《建设工程工程量清单计价规范》 (40)8.2 《施工合同示范文本》 (41)8.3 《建设工程项目管理规范》 (41)8.4 其他相关行业标准 (42)九、定额工期争议解决途径 (44)9.1 争议协商解决 (44)9.2 调解解决 (45)9.3 仲裁解决 (46)9.4 诉讼解决 (47)十、总结与展望 (49)10.1 文档总结 (49)10.2 发展前景展望 (50)一、基本概念定额工期是指在一定的工程条件下，按照合理的施工组织设计和劳动定额，完成单位工程或分部分项工程所需的时间。
它反映了工程的规模、复杂程度和技术要求，是工程预算、计划和进度控制的重要依据。
定额工期是根据设计图纸、施工规范、验收标准等文件，按照正常施工条件制定的。
江苏对全国工期定额的调整
江苏省对全国工期定额的调整————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2关于转发《关于贯彻执行〈全国统一建筑安装工程工期定额〉的通知》的通知：各县（市）建委、建工局、市各有关单位：现将省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”转发给你们，望认真遵照执行。
本通知自2000年9月1日起执行。
凡2000年9月1日以后签订合同的工程均按本通知执行。
2000年9月前招投标或签订合同的工程仍按原有关规定执行。
特此通知。
附：省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”二OOO年八月十一日关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知各市建委，省有关委、厅、局：建设部以建标（2000）38号文发布了《全国统一建筑安装工程工期定额》，为了在我省范围内及时贯彻好该定额，根据2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》的有关规定，结合我省实际，经测算，对定额工期作以下调整，请遵照执行。
一、民用建筑工程中单项工程：±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5%。
±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000年国家工期定额执行，不作调整，宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15%。
二、民用建筑工程中单位工程：±0.00以上结构工程，按定额工期调减5%；±0.00以上结构工程,宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10%。
三、工业建筑工程：单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10%。
四、其他建筑工程：地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工均按定额工期调减5%。
合同工期和定额工期
1.最佳答案定额工期是用来作为标准参考的。
比如一栋楼按定额工期来讲，需要300天，如果建设单位要求你200天内完成（这个就是合同工期了），压缩工期到一定的比率，按相关规定是可以要求计算赶工措施费用的。
这个比率各个地方不同规定也不完全相同吧关于定额工期和合同工期的问题，先说定额工期，其之所以加上定额二字，从字面上理解应该是在一定的社会生产条件下完成某个项目所需消耗的时间。
带有普遍性，即是说只要有这么长的时间，按目前社会生产力条件，完成某个项目建设是没有问题，工期长短测评的依据是整个社会的生产水平，社会生产力水平越高，工期定额中规定的工期天数则越短。
再说合同工期，合同工期是开发商或建设单位根据项目开发需要及工程实际情况制定出来的生产周期要求，制订的本身就包含了对承包商经济实力和技术水平等综合素质的要求，其范围不一定具有普遍性，对某个同样的项目不同的承包商的施工周期不一定相同，这也是投标时施工单位显示竞争力的重点之一。
合同工期一般情况下不会等于定额工期也不可能走出定额工期，定额工期对某个项目的甲乙双方而言不一定有约束力，合同工期则有法律上的约束力，定额工期可以是确定合同工期的参考依据之一，却不是必须遵守的法则。
作为开发商当然希望会选择一个能尽早完成项目建设工作的承包商，而不会选择一个只能以定额工期来完成的承包商，只要合同工期制订合理并经双方认可后写入合同，则对双方形成工期奖罚及赶工措施费用计算的依据，而不是定额工期。
随着我国经济、科技等综合国力不断增长，社会生产力日新月异地提高，新技术在建筑领域不断应用，老的工期定额已经不一定适用于当前的项目建设，若以定额工期来僵化施工进度计划的编制，则显得教条了，项目建设中有关工期方面的索赔奖励等费用计算依据应该是合同工期，如果甲乙双方有了关于工期奖罚的合同约定，发生了的赶工措施费计与不计恐怕还有商权的余地罢。
2.建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。
全国市政工程施工工期定额
全国市政工程施工工期定额是指在市政工程建设中，根据各类工程的特点和施工条件，制定出的标准施工工期。
工期定额的制定有助于加强市政工程建设管理，科学地制定工资和考核工期，保证甲乙双方的权益。
本文将详细介绍全国市政工程施工工期定额的相关内容。
一、工期定额的分类全国市政工程施工工期定额分为三类：市政工程、公用管道工程和市政公用厂、站工程。
1. 市政工程：包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程。
2. 公用管道工程：包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程。
3. 市政公用厂、站工程：包括给水、污水、燃气和热力四类工程。
二、工期定额的制定依据工期定额的制定依据主要包括以下几个方面：1. 工程项目的特点：根据不同工程项目的特点，制定相应的工期定额。
例如，道路工程与桥梁工程的施工周期有所不同，因此制定的工期定额也有所区别。
2. 施工条件：考虑施工现场的地质、气候、交通等因素，制定合理的工期定额。
例如，在地质条件复杂的地区，施工周期可能会相应延长。
3. 施工工艺：根据不同的施工工艺，制定相应的工期定额。
例如，采用新技术、新工艺的工程，施工周期可能会缩短。
4. 劳动力、材料、设备等资源供应情况：充分考虑劳动力、材料、设备等资源的供应情况，确保工期定额的合理性。
三、工期定额的应用在市政工程建设中，工期定额的应用具有重要意义。
1. 确定合同工期：在签订承发包合同时，应以工期定额的工期为基础，确定合同工期。
这有助于保证甲乙双方的权益，避免因工期纠纷引发的法律风险。
2. 编制可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书：在项目前期阶段，应以工期定额为依据，合理预测项目的施工周期，为项目决策提供依据。
3. 施工进度管理：施工过程中，应以工期定额为标准，加强对施工进度的监控和管理，确保工程按时完成。
4. 工程验收与结算：工程验收时，以工期定额为依据，对施工周期进行评估。
在工程结算时，工期定额也可作为计算人工、材料、设备等成本的依据。
工程施工天数和定额工期
工程施工天数和定额工期工程施工天数和定额工期是工程管理中非常重要的概念，它们对工程的进度控制和质量保障起着至关重要的作用。
本文将从工程施工天数和定额工期的定义、计算方法、影响因素以及管理策略等方面进行详细探讨。
一、工程施工天数和定额工期的定义1. 工程施工天数的定义工程施工天数指的是完成一项工程所需的实际施工时间，其计算范围一般包括从工程开工到竣工的全部时间。
在现实工程管理中，施工天数往往会受到各种因素的影响，因此需要进行科学合理的计算和控制。
2. 定额工期的定义定额工期是指在一定条件下，完成一项工程所需的标准工期，通常根据工程的规模、性质、地理环境等因素进行合理设定。
定额工期是对施工活动的进度目标进行预期和规定，对于实现工程质量、安全和效益都具有重要意义。
二、工程施工天数和定额工期的计算方法1. 工程施工天数的计算方法工程施工天数的计算一般需要考虑工程的规模、复杂程度、材料供应、人力资源、机械设备等多方面因素。
常用的计算方法包括：PERT方法、CPM方法、模拟网络分析方法等。
通过这些方法可以对工程的施工时间进行科学合理的预测和控制。
2. 定额工期的计算方法定额工期的计算一般需要考虑工程的规模、技术难度、资源配置等因素，通过合理的计算方法确定工程的预期施工时间。
一般来说，定额工期的计算方法主要包括：制定施工计划、确定施工工艺、分析施工资源等。
通过这些方法可以对工程的定额工期进行科学合理的设定。
三、工程施工天数和定额工期的影响因素1. 技术因素工程的施工天数和定额工期受到技术因素的影响。
例如，工程的设计是否合理、施工工艺是否先进、工程材料是否具备可靠性等都会直接影响工程的施工时间和定额工期。
2. 管理因素工程的施工天数和定额工期还受到管理因素的影响。
例如，施工组织是否合理、人员配备是否充足、施工计划是否科学等都会影响工程的施工时间和定额工期。
3. 外部因素工程的施工天数和定额工期也受到外部环境因素的影响。
定额工期详解
定额工期详解定额工期是用来作为标准参考的。
比如一栋楼按定额工期来讲，需要300天，如果建设单位要求你200天内完成（这个就是合同工期了），压缩工期到一定的比率，按相关规定是可以要求计算赶工措施费用的。
这个比率各个地方不同规定也不完全相同吧关于定额工期和合同工期的问题，先说定额工期，其之所以加上定额二字，从字面上理解应该是在一定的社会生产条件下完成某个项目所需消耗的时间。
带有普遍性，即是说只要有这么长的时间，按目前社会生产力条件，完成某个项目建设是没有问题，工期长短测评的依据是整个社会的生产水平，社会生产力水平越高，工期定额中规定的工期天数则越短。
再说合同工期，合同工期是开发商或建设单位根据项目开发需要及工程实际情况制定出来的生产周期要求，制订的本身就包含了对承包商经济实力和技术水平等综合素质的要求，其范围不一定具有普遍性，对某个同样的项目不同的承包商的施工周期不一定相同，这也是投标时施工单位显示竞争力的重点之一。
合同工期一般情况下不会等于定额工期也不可能走出定额工期，定额工期对某个项目的甲乙双方而言不一定有约束力，合同工期则有法律上的约束力，定额工期可以是确定合同工期的参考依据之一，却不是必须遵守的法则。
作为开发商当然希望会选择一个能尽早完成项目建设工作的承包商，而不会选择一个只能以定额工期来完成的承包商，只要合同工期制订合理并经双方认可后写入合同，则对双方形成工期奖罚及赶工措施费用计算的依据，而不是定额工期。
随着我国经济、科技等综合国力不断增长，社会生产力日新月异地提高，新技术在建筑领域不断应用，老的工期定额已经不一定适用于当前的项目建设，若以定额工期来僵化施工进度计划的编制，则显得教条了，项目建设中有关工期方面的索赔奖励等费用计算依据应该是合同工期，如果甲乙双方有了关于工期奖罚的合同约定，发生了的赶工措施费计与不计恐怕还有商权的余地罢。
2.建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。
江苏省对全国工期定额的调整
江苏省对全国工期定额的调整关于转发《关于贯彻执行〈全国统一建筑安装工程工期定额〉的通知》的通知：各县（市）建委、建工局、市各有关单位：现将省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”转发给你们，望认真遵照执行。
本通知自2000年9月1日起执行。
凡2000年9月1日以后签订合同的工程均按本通知执行。
2000年9月前招投标或签订合同的工程仍按原有关规定执行。
特此通知。
附：省建设厅苏建定（2000）283号“关于贯彻《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知”二OOO年八月十一日关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知各市建委，省有关委、厅、局：建设部以建标（2000）38号文发布了《全国统一建筑安装工程工期定额》，为了在我省范围内及时贯彻好该定额，根据2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》的有关规定，结合我省实际，经测算，对定额工期作以下调整，请遵照执行。
一、民用建筑工程中单项工程：±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5%。
±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000年国家工期定额执行，不作调整，宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15%。
二、民用建筑工程中单位工程：±0.00以上结构工程，按定额工期调减5%；±0.00以上结构工程,宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10%。
三、工业建筑工程：单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10%。
四、其他建筑工程：地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工均按定额工期调减5%。
五、专业工程：设备安装工程中电梯安装工程的工期不变；其余均调减5%。
机械施工工程中构件吊装、网架吊装、机械土方、机械打桩、钻孔灌柱桩、人工挖孔桩工程按定额执行不调。
如何处理施工中的延期和工期变更
如何处理施工中的延期和工期变更在施工项目中，延期和工期变更是一种常见的现象，它们可能会对项目进度和资源安排产生重要影响。
为了确保项目能够按时完成，并保持顺利进行，项目管理团队需要妥善处理延期和工期变更问题。
以下是一些建议，可以帮助你处理施工中的延期和工期变更。
1. 确定延期的原因首先，你需要调查并确定延期的原因。
延期可能是由于不可抗力因素，如天气恶劣或政府政策变化引起的。
另外，延期也可能是由于施工队伍的问题，如人员不足、技术问题或材料供应延迟等引起的。
了解延期的原因对于决定下一步的行动非常重要。
2. 及时沟通和协商一旦发现延期情况，你应该及时与相关利益相关方进行沟通和协商。
与业主、承包商、供应商等进行积极的沟通，说明延期的原因和可能影响，并讨论可能的解决方案。
通过积极的沟通和协商，你可以寻找到最佳的解决方案，并获得相关利益相关方的支持。
3. 调整资源和进度计划一旦延期确定，并获得相关利益相关方的支持，你需要进行资源和进度计划的调整。
重新评估项目的资源需求，包括人力、材料和设备，并根据延期的时间和原因进行合理的安排。
同时，要确保项目进度计划能够适应新的情况，包括调整工序的顺序和时间安排。
4. 拟定延期协议在处理延期和工期变更时，很重要的一步是拟定延期协议。
延期协议应详细记录延期的原因、延期的开始和结束时间以及可能产生的额外成本。
延期协议需要由项目管理团队和相关利益相关方共同签署，以确保双方的权益得到保护。
5. 监控和控制延期一旦延期协议达成并开始执行，项目管理团队应该密切监控延期的进展和影响。
定期检查项目的进度和资源安排，以确保项目仍按计划进行。
如果发现延期进展不如预期，需要及时采取控制措施，如重新分配资源、调整进度计划或加强监督等。
6. 吸取经验教训延期和工期变更是施工项目管理中常见的挑战，但也是一个宝贵的学习机会。
在处理延期和工期变更的过程中，你应该注意总结经验教训，并将其应用于未来的项目。
通过吸取经验教训，你可以改进项目管理实践，提高项目的执行力和绩效。
江苏定额工期
关于贯彻执行《全国统一建筑安装工程工期定额》的通知各市建委，省有关委、厅、局：建设部以建标（2000）38号文发布了《全国统一建筑安装工程工期定额》，为了在我省范围内及时贯彻好该定额，根据2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》的有关规定，结合我省实际，经测算，对定额工期作以下调整，请遵照执行。
一、民用建筑工程中单项工程：±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5%。
±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000年国家工期定额执行，不作调整，宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15%。
二、民用建筑工程中单位工程：±0.00以上结构工程，按定额工期调减5%；±0.00以上结构工程,宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10%。
三、工业建筑工程：单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10%。
四、其他建筑工程：地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工均按定额工期调减5%。
五、专业工程：设备安装工程中电梯安装工程的工期不变；其余均调减5%。
机械施工工程中构件吊装、网架吊装、机械土方、机械打桩、钻孔灌柱桩、人工挖孔桩工程按定额执行不调。
六、调整后的工期作为建设单位和施工单位确定建筑安装工程工期的依据。
是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。
如建设单位要求的工期小于按上述规定调整后的工期，则应增加工程施工成本按1997年《江苏省建筑安装工程费用定额》的有关规定计算赶工措施费等，并在合同中予以明确。
七、执行时间：二OOO年九月一日。
二OOO年九月一日以后签订合同的工程一律执行新的工期定额。
执行本通知后，原1985年国家《建筑安装工程工期定额》和我省相应的调整文件苏建定（1997）458号通知同时停止执行。
工程合同定额调整方法
工程合同定额调整方法在工程合同管理中，定额调整是一个不可或缺的环节，它涉及到合同金额的增减、工期的延长或缩短以及质量标准的维护。
为了保障双方的权益，合同文本中应当明确规定定额调整的方法和程序。
以下是一个工程合同定额调整方法的范本，供业界同仁参考。
一、定额调整的触发条件定额调整通常在以下情况下触发：1. 原材料价格的显著波动超出了合同约定的范围；2. 工程设计发生变更，导致实际工程量与合同约定的工程量有较大出入；3. 法律法规的变化或者新的政策要求影响了工程造价；4. 不可抗力事件导致工程无法按原计划执行；5. 其他双方认为需要调整定额的情况。
二、定额调整的程序1. 提出申请：当发现需要调整定额的情况时，承包商应及时向业主提出书面申请，并说明调整的原因和预计的影响。
2. 审核评估：业主收到申请后，应组织相关部门对承包商提出的调整申请进行审核评估，包括成本分析、影响评估等。
3. 协商一致：双方根据审核评估结果进行协商，达成一致意见后，形成书面的调整协议。
4. 签署补充协议：将协商一致的内容制定成补充协议，并由双方授权代表签字盖章，作为原合同的组成部分。
三、定额调整的内容定额调整的内容通常包括但不限于以下几个方面：1. 合同金额的调整：根据实际工程量的变化和市场价格的波动，对合同总金额进行相应的增加或减少。
2. 工期的调整：因工程量变化或其他因素影响，合理延长或缩短工程的完成时间。
3. 质量标准的调整：确保工程质量不因成本和时间的变化而受影响，必要时对质量标准进行适当调整。
4. 付款方式的调整：根据实际情况调整付款时间点或付款方式，以适应工程进度和资金流的需要。
四、公正客观的处理原则在进行定额调整时，应遵循公正客观的原则，确保调整过程透明、合理，避免任何一方受到不公平的待遇。
双方应保持良好的沟通，及时解决调整过程中出现的问题，共同推进工程的顺利实施。
施工工期调整
施工工期调整施工工期调整是指在工程施工过程中，由于各种原因导致工程进度出现偏差，需要对原定工期进行调整的一种措施。
工程施工的工期调整对于确保工程质量、保证安全、节省成本都具有重要意义。
本文将就施工工期调整的原因、影响和常用方法进行探讨。
施工工期调整的原因主要有以下几点：一是设计变更。
在施工过程中，设计单位可能会根据实际情况对原始设计进行调整，这就要求施工单位按照新的设计要求进行施工，从而导致工期延长；二是资源不足。
施工过程中所需的人力、物力、材料等资源有可能无法及时供应，从而影响施工进度；三是自然因素。
自然因素包括天气、地质等，比如暴雨、地震等都会对工程进度产生重大影响；四是工程质量问题。
若施工过程中出现工程质量问题，必然需要停工进行修复，从而导致工期延长。
施工工期调整对工程建设具有重要的影响。
首先，施工工期调整直接影响工程的整体进度。
若工期调整不合理，会导致施工周期过长，造成滞后，影响工程的使用；其次，施工工期调整对工程成本也有很大的影响。
一方面，不合理的工期调整会导致资源的浪费和成本的增加，严重影响工程的经济效益；另一方面，施工所需的材料和设备会产生额外的维护和保管成本；同时，工期延长也会对施工单位的资金周转造成压力；此外，施工工期调整还会对项目方的资金计划和其他相关事宜产生影响。
针对施工工期调整，施工单位可以采取一些常用的方法来加以应对。
首先，施工单位应当建立完善的施工管理制度和施工进度管理体系，对工程进度进行全面把控，及时发现和解决施工中的问题，以减少工期调整的可能性；其次，施工单位应与设计单位和项目方加强沟通与协调，及时了解设计变更、资源供应和其他因素的情况，从而做到提前预判和合理调整；此外，施工单位还可以通过增加施工人员、优化施工流程、加班加点等方式来提升施工效率，尽量缩短工期；最后，施工单位还可以针对不同情况制定不同的施工计划，进行合理的资源分配和工期安排，以应对各种因素的干扰。
总之，施工工期调整是工程施工过程中不可避免的一种情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
定额工期的确定
我国现行的定额工期执行建设部颁发的《全国统一建筑安装工程工期定额》(2000年版)。
鉴于全国各地经济发展水平与施工条件对施工工期影响不同，给予了各地区建设行政主管部门一定的定额水平调整权，调整幅度不超过15%。
江苏省根据2000年《工期定额》的有关规定，结合本省实际，以苏建定[2000]283号文对定额工期做以下调整：
(1) 民用建筑工程中单项工程：
±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5％；
±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000国家工期定额执行，不作调整；
宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15％。
(2) 民用建筑工程中单位工程：
±0.00以下结构工程，按定额工期调减5％；
±0.00以上结构工程，宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10％。
(3) 工业建筑工程：
单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10％。
(4) 其他建筑工程：
地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工程均按定额工期调减5％。
(5) 专业工程：
设备安装工程中电梯安装工程的工期不变，其余均调减5％。
机械施工工程中构件吊装、网架吊装、机械土方、机械打桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩工程按定额执行不调。
调整后的工期作为建设单位和施工单位确定建筑安装工程工期的依据。
如建设单位要求的工期小于按上述规定调整后的工期，则应增加工程施工成本，计算赶工措施费，纳入合同价款。
赶工费的计算方法
江苏省对于建筑工程，在2004计价表中给出的赶工费的指导性计价方法与标准是：
住宅工程：比本省现行定额工期提前20%以内的，按分部分项工程费的2%～3.5%计；
高层建筑工程：比本省现行定额工期提前25%以内的，按分部分项工程费的3%～4.5%计；一般框架、工业厂房等其他工程：比本省现行定额工期提前20%以内的，按分部分项工程费的2.5%～4%计。
鉴于建设工程实际工期情况已经反映出现行定额工期的定额水平过低，江苏省在制定新的费用定额时，将对赶工费的计价标准大幅度降低。
有关征求意见稿给出的数据是——仍以分部分项工程费为计算基础：建筑工程与市政工程为0.0-0.1%；单独装饰工程为2.5-4.5%；安装工程由发承包双方约定。