建设工程施工管理合同
建设工程全过程管理合同5篇
建设工程全过程管理合同5篇篇1甲方(业主方):___________________乙方(项目管理方):___________________鉴于甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行全过程管理,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同双方甲方系该建设工程的业主方,乙方系具有工程管理资质和经验的工程咨询公司,具备提供全过程工程管理服务的能力。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程全过程管理中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现工程目标。
三、工程概况工程名称:___________________工程地点:___________________工程规模:___________________工程内容:___________________四、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:项目策划、可行性研究、设计管理、施工管理、质量管理、成本管理、竣工验收等全过程工程管理服务。
五、合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并移交甲方之日止。
乙方应按本合同约定完成各阶段工作,确保工程进度与质量。
六、甲乙双方权利和义务(一)甲方权利和义务:1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供全过程工程管理服务;2. 甲方应按时支付乙方提供的服务费用;3. 甲方应提供乙方所需的工程资料。
(二)乙方权利和义务:1. 乙方应按照合同约定提供全过程工程管理服务;2. 乙方应根据工程进展及时提供工程报告;3. 乙方应确保工程质量、安全、进度和成本控制。
七、服务费用及支付方式1. 服务费用:根据本合同约定,甲方应支付乙方相应的服务费用。
具体金额和支付方式详见本合同附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间将服务费用支付至乙方指定账户。
八、违约责任及赔偿1. 若甲方未按时支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金;2. 若因乙方原因导致工程进度延误或质量不达标,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失;3. 若因不可抗力因素导致工程延误或损失,双方应协商解决。
2022建设工程施工合同(通用15篇)
第7页共60页
4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题 正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用,对进度控制、 质量控制和成本控制,尤其是对投资控制具有特别重要的作用。 目前,我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节,给 施工合同管理带来一定的困难。 1)一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本,不符合 国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混 不清,为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客 观原因,除按招标文件签订“阳合同”,供建设行政主管部门审 查备案外,私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认 可的 “阴合同”,在内容上与原合同相违背,形成一份违法的合 同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”,违 反国家有关法律、法规,严重损害承包商利益,将直接影响工程 建设目标的实现,进而给业主带来不可避免的损失。 2)少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不 对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看,施工合同中绝大 多数条款是针对发包方制定的,其中大多强调了承包方的义务, 对业主的制约条款偏少,特别是对业主违约、赔偿等方面的约定 不具体,也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、 公正履行,成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。 同时,由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理,大量的施工
第3页 共60页
建设行政管理部门鉴证:____(印章) 经办人:____年____月____日 建设工程施工合同 2 摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在 建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通 过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程 合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探 讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同 管理方面实现“三控”目标。 关键词:建设工程;合同种类;合同管理;管理措施;探讨 建筑工程合同属于经济合同的范畴,是指建筑工程发包单位 和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程 建设目标相关的具体内容,明确双方相互权利、义务关系的协议。 它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高 行为准则,是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合 同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量 控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现,,提高合同履约 率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了 十分重要的作用。 合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、 监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度,采取法
建设工程施工项目合同管理
建设工程施工项目合同管理建设工程施工项目合同管理1. 引言建设工程施工项目合同管理是指在建设工程施工项目开展过程中,对合同的签订、履行和管理进行规范和监督的一系列活动。
合同管理的好坏直接关系到工程的质量、进度和成本,因此,建设工程施工项目合同管理具有重要的意义。
本文将详细介绍建设工程施工项目合同管理的流程和要点。
2. 合同签订合同签订是合同管理的起始点,合同的签订过程需要注重以下几个方面:建立合同档案:合同档案是合同签订的基础,应包含完整的合同文件和相关附件。
确定合同的结构和内容:合同应包括合同标的、工程造价、工期、支付方式、违约责任和争议解决等内容。
注意法律风险:合同的签订需要遵守相关法律法规,避免违法行为的发生。
3. 合同履行合同履行是建设工程施工项目合同管理的核心环节,主要包括以下内容:工程进度管理:对工程进度进行跟踪和监控,及时发现并解决进度延误的问题。
工程质量管理:建立科学的质量管理体系,确保施工质量达到合同要求和标准。
工程变更管理:及时响应和处理工程变更,确保变更的合理性和合法性。
工程支付管理:按照合同约定的支付方式进行款项支付,并确保支付的及时性和准确性。
合同索赔管理:及时处理有关索赔事项,确保合同权利的维护。
4. 合同管理合同管理是建设工程施工项目合同管理的关键环节,主要包括以下内容:合同文件管理:对合同相关文件进行归档和管理,确保合同文件的完整性和安全性。
合同履行监督:对合同履行过程进行监督,及时发现和纠正问题,确保合同的顺利履行。
合同变更管理:对合同中的变更进行管理,确保变更的合理性和合法性。
合同风险管理:对合同履行过程中的风险进行预判和管理,减少合同纠纷的发生。
合同终止管理:根据合同约定的情况,及时处理或终止合同,确保合同权益的保护。
5. 合同的监督和验收合同的监督和验收是对合同履行情况进行评估和确认的过程,主要包括以下内容:工地巡检:定期对建设工地进行巡检,检查施工过程是否符合合同要求和标准。
建设工程施工管理代理合同
建设工程施工管理代理合同第一部分:合同基本信息甲方(建设方): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]乙方(施工管理代理方): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]第二部分:合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在[工程名称]的建设工程施工管理过程中的权利、义务和责任,以确保工程质量、安全和进度得到有效控制。
第三部分:代理内容与职责1. 乙方负责全面监督和管理施工现场,包括但不限于工程质量、安全生产、施工进度等。
2. 乙方应确保所有施工活动符合国家及地方的法律法规和行业标准。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况,并提出合理化建议。
4. 乙方应及时处理施工过程中出现的问题,并采取措施防止其再次发生。
5. 乙方有责任协调各参建单位,确保资源有效配置和工作顺畅进行。
第四部分:费用与支付方式1. 施工管理代理费按照[具体计算方式]计算。
2. 甲方应在合同签订后的[具体天数]内支付乙方[百分比]的预付款。
3. 剩余款项将根据工程进度和乙方完成的工作内容分期支付。
4. 所有支付均应通过银行转账方式进行,并开具正规发票。
第五部分:违约责任1. 如甲方未能按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为[具体计算方式]。
2. 如乙方未能履行合同规定的管理职责,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
第六部分:合同变更与解除1. 任何一方提出变更或解除合同的请求,应当书面通知对方,并经双方协商一致后实施。
2. 因不可抗力导致无法履行合同的,双方可以协商解除合同,已发生的费用按实际情况结算。
第七部分:争议解决合同执行过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八部分:其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
化工厂建设工程施工总承包管理合同
化工厂建设工程施工总承包管理合同引言一、工程概况1.项目名称:化工厂建设工程2.工程地点:3.工程范围:根据工程设计文件确定二、合同内容1.承包范围:承包方将根据发包方提供的设计文件和要求,负责工程的施工管理、物资采购、技术指导以及验收等工作。
2.工程进度:承包方将按照双方协商的工期要求,合理安排施工进度,并给发包方提供相应的进度报告。
3.工程质量:承包方将确保工程质量符合国家标准和相关规定,并承担因质量问题引起的责任。
4.工程费用:承包方将按照双方协商的付款方式和进度要求,提供相应的费用报告和发票。
5.变更及索赔:如发包方有变更工程范围或要求的情况,在双方协商一致的基础上,承包方将提供相应的变更方案和费用调整报告。
如果发包方需要索赔,承包方将按照法律法规的规定处理。
三、合同履行及终止1.履行期限:本合同的履行期限需在双方协商一致后确定,并按照合同规定履行。
2.履行方式:双方应按照合同约定履行各自的责任和义务,并保证诚实守信。
3.合同终止:发包方有权在下列情况下解除合同:–承包方未按期履行合同义务;–承包方在工程质量、进度、费用等方面存在重大违约行为;–发包方经营状况发生重大变化或无法按合同约定支付工程费用。
四、违约责任根据《合同法》和相关法律、法规的规定,当一方违约时,另一方可以要求违约方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
五、争议解决1.对于因合同履行发生的争议,双方应先通过友好协商解决;2.如协商未能解决,双方同意提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
六、其他条款1.合同的修改、补充以及解释权归双方共同协商决定;2.本合同一式两份,发包方和承包方各执一份,具有同等法律效力。
合同签署:发包方(甲方):______________________承包方(乙方):______________________。
建设工程施工合同管理规定
建设工程施工合同管理规定
一、合同主体
合同应当明确指出合同的签订主体,包括业主(发包方)和承包商(承包方)的基本信息,如名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
二、工程概况
该部分应详细描述工程项目的基本情况,包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、
设计标准、质量要求、工期要求等。
三、合同金额与支付方式
明确规定合同的总金额,以及支付的方式和时间节点。
包括预付款、进度款、竣工款的支
付条件和比例,以及逾期支付的利息和罚款等。
四、工程进度计划
详细列出工程的进度计划,包括各个阶段的起止时间、关键节点的完成时间等,并对延误
工期的责任及处理方式进行说明。
五、质量要求
明确工程质量的标准和验收标准,包括施工过程中的质量监控措施、材料设备的合格标准、工程验收的程序和方法等。
六、变更与索赔
规定工程变更的程序和条件,以及因变更导致的成本变动、工期调整的处理办法。
同时,
明确索赔的条件、程序和限制。
七、违约责任
双方应明确各自的责任和义务,对于违反合同约定的行为,应当承担相应的违约责任,包
括违约金的支付、损害赔偿等。
八、争议解决
约定合同争议的解决方式,如协商解决、调解、仲裁或诉讼等,并明确争议解决的适用法
律和管辖法院。
九、保险与担保
规定工程所需的保险种类和金额,以及承包商提供的履约担保和预付款担保等。
十、附则
包括合同的生效条件、附件清单、其他补充协议等。
十一、签字盖章
合同最后应有双方授权代表的签字和单位的公章,以证明合同的正式性和有效性。
2024版第六章建设工程施工合同管理
2024版第六章建设工程施工合同管理合同编号:__________1. 名称:____________________2. 地址:____________________3. 联系人:__________________4. 联系电话:________________1. 名称:____________________2. 地址:____________________3. 联系人:__________________4. 联系电话:________________第一章工程概况第一条工程名称:____________________第二条工程地点:____________________第三条工程规模:____________________第四条工程内容:____________________第五条工程质量标准:____________________第六条工程合同价款:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
第二章合同工期第七条合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止。
第三章甲方权利和义务第八条甲方应按照本合同约定履行合同义务,提供施工场地,办理相关手续,确保工程顺利进行。
第九条甲方应按约定时间支付工程进度款和结算款。
第四章乙方权利和义务第十条乙方应按照本合同约定履行合同义务,保证工程质量、安全、进度和投资控制。
第十一条乙方应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。
第十二条乙方应承担工程期间的安全生产责任,确保工程施工安全。
第十三条乙方应按照合同约定承担工程保险和工程保修责任。
第五章合同价款及支付第十四条合同价款包括:工程预算价、工程变更价、工程洽商价、现场签证价、价格调整等。
第十五条甲方按照乙方提交的工程进度报表支付工程进度款。
第十六条工程竣工后,双方按照约定的计价方式进行工程结算。
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程施工合同管理办法》附件:合同附件一至附件十第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等行为,维护合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事建设工程施工合同管理活动,适用本办法。
第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,不得损害社会公共利益和他人合法权益。
第四条建设工程施工合同应当采用书面形式,并明确约定合同双方的权利、义务和责任。
第五条建设工程施工合同当事人应当具备相应的资质和条件,依法取得相应的许可证照。
第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订,应当符合国家有关建设工程招标投标的规定。
(一)合同当事人名称、住所、联系方式;(二)建设工程名称、地点、规模、投资额;(三)施工范围、施工内容、施工期限;(四)工程质量、安全生产、环境保护的要求;(五)合同价款、支付方式、支付期限;(六)施工组织设计、施工方案、施工图纸;(七)材料、设备供应方式、质量标准;(八)工程变更、合同解除、违约责任;(九)合同争议解决方式;(十)其他约定事项。
第八条建设工程施工合同当事人应当对合同内容进行充分协商,达成一致意见后,签订书面合同。
第九条建设工程施工合同签订后,当事人应当向建设行政主管部门办理合同备案手续。
第三章合同的履行第十条建设工程施工合同当事人应当按照合同约定全面履行各自的权利和义务。
建设工程施工合同当事人应当依法办理建设工程施工许可证,并按照施工许可证的要求进行施工。
第十二条建设工程施工合同当事人应当严格按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工,确保工程质量、安全生产和环境保护。
第十三条建设工程施工合同当事人应当加强施工现场管理,确保施工现场的安全、卫生和环境保护。
第十四条建设工程施工合同当事人应当及时解决施工中出现的问题,确保工程顺利进行。
第十五条建设工程施工合同当事人应当依法接受建设行政主管部门的监督管理。
建设工程施工合同管理内容
建设工程施工合同管理内容
建设工程施工合同管理的内容包括以下几个方面:
1.合同签订阶段:包括合同订立、审查、核准和签订等环节。
合同的订立要明确双方的权利义务,合同的审查要对合同条款、合同金额、工期等进行审核,核准要经过合同部门的认可,双方签署合同。
2.合同履行阶段:包括工程进度计划的制定与调整、施工方案的编制与审核、质量控制及验收等。
在合同履行期间,施工方需要按照合同约定的工期和质量标准进行施工,并及时向业主报告工程进展。
3.合同变更管理:当发生施工过程中需要变更合同的情况时,要按照相关程序进行变更管理,包括变更申请、审核、批准和实施等。
变更管理要保证施工方能够按照变更后的合同要求进行工程施工。
4.合同索赔管理:当发生索赔事件时,要根据合同的约定和相关法律法规进行索赔管理,包括索赔申请、审核、调解和仲裁等。
合同索赔的目的是保护双方的合法权益,解决纠纷,确保工程进度和质量。
5.合同支付管理:根据工程进展情况和合同约定,进行工程款的支付管理。
业主需要按照工程实际进展和质量要求进行支付,施工方则要按照合同要求提供工程进度和质量相关资料,以便业主进行支付。
6.合同备案管理:在工程竣工后,应将相关合同文件按照规定进行备案管理,包括施工合同、变更合同、索赔合同等。
备案管理的目的是为了日后的维权和审计等。
,合同管理是在施工工程过程中进行合同签订、履行、变更、索赔、支付和备案等多方面的管理工作,旨在确保工程施工的合法性、规范性和有序性。
建设工程施工合同管理办法
建设工程施工合同管理办法建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同管理,维护合同当事人的合法权益,促进建设工程施工合同的有效履行,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本办法。
第二章合同签订第一条合同签订双方应当遵循自愿、平等和公平原则,共同协商确定合同内容。
第二条双方应当明确合同的履行期限、工程范围、工程价款、工程质量、工程进度等重要条款。
第三条合同签订应当以书面形式为原则,必要情况下可以采用电子合同的形式。
第四条合同签订后,双方应当及时办理相关手续,并保留合同的复印件备查。
第三章合同履行第一条合同履行期间,双方应当按照约定的工程质量标准和工程进度要求进行施工。
第二条建设工程施工过程中出现未经合同约定的变更需求,应当经过双方协商一致后办理变更手续。
第三条施工过程中应当依法办理相关手续,包括工程变更手续、工程验收手续等。
第四条合同履行过程中,若因不可抗力导致无法履行合同,双方应当及时通知对方并采取必要措施。
第五条施工期间,双方应当及时沟通、协调,解决合同履行过程中的问题与争议。
第六条合同履行完毕后,双方应当按照合同约定进行工程的交付、验收及结算等手续。
第四章合同违约第一条若一方未按照合同约定履行义务,构成违约行为的,对方有权要求其承担违约责任。
第二条若一方迟延履行合同义务,应当按照约定支付违约金或承担滞纳金。
第三条若一方严重违约给对方造成损失的,对方有权要求其赔偿损失。
第四条合同违约争议应当及时通过协商、调解等方式解决,如无法解决则可通过仲裁或诉讼等途径解决。
第五章附则第一条本办法适用于建设工程施工合同的管理。
第二条建设工程施工合同的具体范本可根据工程类型和合同性质进行调整。
第三条本办法解释权归建设工程主管部门所有。
附件:1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程施工合同范本》3.《建设工程施工合同管理细则》法律名词及注释:1.合同法:中华人民共和国合同法,是中华人民共和国的一部法律,用于规定合同活动的基本规则。
建设工程施工项目合同管理合同管理流程
建设工程施工项目合同管理合同管理流程1. 引言2. 合同管理流程合同管理流程是指对建设工程施工项目合同的全过程进行有效的管理和控制的一系列活动。
流程包括合同签订、合同履约、合同变更和合同结算等环节。
下面将对每个环节的具体步骤进行说明。
2.1 合同签订合同签订是合同管理的第一步,也是最关键的环节。
具体步骤如下:1. 制定合同招标文件:根据工程项目的具体需求,制定招标文件,包括招标公告、招标文件、合同范本等。
2. 招标发布和报名:依据招标文件发布招标公告,并进行供应商报名。
3. 投标评审:根据招标条件和评审标准,对投标函进行评审,选定中标候选人,并进行公示。
4. 中标谈判和合同签署:与中标候选人进行合同谈判并达成一致,最终签署合同。
2.2 合同履约合同履约是指在合同签署之后,双方按照约定的合同条款进行合同履行的过程。
具体步骤如下:1. 项目启动:按照合同要求,组织相关资源,启动工程项目。
2. 工程管理:根据合同要求,组织工程施工,进行项目进度和质量管理,并解决工程变更等问题。
3. 供应商管理:合同履约期间,需要与供应商进行有效的协调,确保供应商按时交付所需材料和设备。
4. 监督检查:对工程项目进行监督和检查,确保施工质量符合合同要求。
5. 进度支付:按照合同约定的进度,及时支付工程款项给施工单位。
2.3 合同变更合同变更是指在合同履约过程中,由于不可抗力、合同约定或双方协商等原因,需要对合同内容进行修改和调整的情况。
具体步骤如下:1. 需求变更确认:双方确认合同变更的具体需求,并进行初步评估。
2. 变更协商:根据变更的具体情况,进行变更协商,达成一致意见。
3. 变更审核:对变更协议进行审核,确保变更内容符合合同法律法规和合同条款要求。
4. 变更执行:按照变更协议,对变更内容进行执行,并对施工进度和费用进行调整。
2.4 合同结算合同结算是指在工程项目完工后,按照合同约定的方式,对合同金额进行结算的过程。
建设工程施工合同管理规程
一、总则为加强建设工程施工合同管理,保障合同当事人的合法权益,规范建筑市场秩序,提高工程质量,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,特制定本规程。
二、合同签订1. 合同签订前,承包人应具备相应的资质证书、安全生产许可证、营业执照等合法证件。
2. 承包人应向发包人提交施工合同范本,明确合同条款,双方协商一致后签订。
3. 合同签订时,应明确工程名称、工程地点、工程规模、工期、质量标准、工程造价、付款方式、违约责任等内容。
4. 合同签订后,双方应各自保留一份合同副本,并及时向相关部门备案。
三、合同履行1. 承包人应严格按照合同约定进行施工,确保工程质量、工期和造价。
2. 发包人应按照合同约定支付工程款,确保工程顺利进行。
3. 双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题,确保工程进度。
4. 合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应协商解决,必要时可依法变更或解除合同。
四、合同变更与解除1. 合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 合同解除需满足以下条件之一:(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,另一方依法解除合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法履行。
3. 合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款,并处理善后事宜。
五、合同纠纷处理1. 双方在合同履行过程中发生纠纷,应首先协商解决。
2. 协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、合同终止1. 工程验收合格,双方结算完毕,合同终止。
2. 合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括工程资料移交、工程款结算等。
七、附则1. 本规程适用于我国境内建设工程施工合同管理。
2. 本规程自发布之日起施行,原有规定与本规程不一致的,以本规程为准。
3. 本规程的解释权归中华人民共和国住房和城乡建设部。
建设工程施工合同管理办法
建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理,保障合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合建设工程施工的实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内的建设工程施工合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等活动。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则,确保工程质量、安全生产、环境保护和合同当事人的合法权益。
第二章合同的订立第四条订立建设工程施工合同,发包人和承包人应当具备相应的资质条件,并遵守国家有关法律法规的规定。
第五条合同双方应当在平等、自愿的基础上,就工程的范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款协商一致。
第六条建设工程施工合同应当采用书面形式,合同文本应当包括但不限于以下内容:(一)合同双方的名称、地址及法定代表人或其授权代理人的姓名;(二)工程概况;(三)工程的建设规模、设计标准、工程内容;(四)工程的建设工期;(五)工程质量要求;(六)工程价款及其支付方式;(七)材料和设备的供应;(八)工程变更、签证和索赔的处理;(九)工程竣工验收;(十)违约责任;(十一)争议解决方式;(十二)双方约定的其他事项。
第三章合同的履行第七条合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条发包人应当按照合同约定及时支付工程款项,并为承包人提供必要的施工条件。
第九条承包人应当按照合同约定的工期和质量标准完成工程建设,并接受发包人的监督和检查。
第四章合同的变更和解除第十条因特殊情况需要变更合同内容的,双方应当协商一致,并签订书面变更协议。
第十一条合同一方要求解除合同的,应当符合法律规定的条件,并按照合同约定的程序进行。
第五章争议解决第十二条合同双方在履行合同过程中发生争议的,应当首先通过协商解决。
施工管理合同样本
施工管理合同样本一、合同的范围本合同由甲方(建设单位)和乙方(施工方)共同订立,用于规范和管理施工项目的各项工作。
本合同适用于建筑、工程、道路等各类施工项目的管理。
二、合同的目的本合同的主要目的是确保施工项目的顺利进行,保证施工质量达到相关标准和规定同时,明确各方的权责,规范双方的合作关系,防止纠纷和争议的发生。
三、合同的主要内容1. 工程概况明确工程的基本信息,包括项目名称、地质、规模等。
2. 工期计划双方确定合理的工期,并在合同中明确工期的起止时间、进度安排等。
3. 工程质量确定工程质量要求与标准,包括各项验收标准、质量控制措施等。
4. 施工组织明确施工方的组织架构、人员配置、施工流程等,并约定施工方应负责项目的施工管理和协调。
5. 施工费用明确工程的招标金额、支付方式、进度款支付比例等。
6. 材料供应约定材料供应方应按照相关标准和规定提供符合质量要求的材料,并明确双方的权责。
7. 安全保障约定施工方应采取必要的安全措施,确保工程施工过程中的安全和环境保护。
8. 管理费用和奖惩措施明确各项管理费用的支付方式以及涉及到的奖励和惩罚措施。
9. 保险责任双方应在合同中约定对工程过程中的人身伤亡和财产损失进行相应的保险。
10. 合同变更和解决纠纷双方约定变更合同的程序和条件,并明确解决合同纠纷的方式和途径。
11. 合同解除明确双方可以解除合同的情形和程序。
四、合同的履行1. 双方均应严格按照合同的约定进行履行,并及时解决可能出现的问题。
2. 施工方应组织管理好施工现场,确保施工进度和质量的达到要求。
3. 建设单位应按时支付施工款项,并配合施工方开展工作。
五、合同的变更和解除1. 如遇特殊情况需要变更合同内容,应双方协商一致,并按合同约定的程序进行变更。
2. 双方一方违约或不履行合同义务的,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任。
六、合同的生效与终止1. 本合同经双方正式签署后生效,各方应按照合同的要求履行义务。
建筑工程施工管理合同内容
建筑工程施工管理合同内容合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]一、工程概况本合同所涉及的工程项目位于[填写工程地点],工程名称为[填写工程名称],工程规模包括[填写工程规模],预计开工日期为[填写开工日期],竣工日期为[填写竣工日期]。
二、合同范围本合同包括但不限于以下内容:工程设计、施工、监理、材料供应、设备租赁、安全生产、质量控制、进度管理、成本控制等。
三、双方责任甲方责任:1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助解决施工过程中的相关问题。
乙方责任:1. 按照国家及行业标准进行施工。
2. 保证工程质量,按期完成施工任务。
3. 负责施工现场的安全管理。
四、合同价款合同总价为[填写合同总价],包含所有施工、材料、人工和管理费用。
付款方式按照合同约定执行,具体分期付款计划如下:[详细列出付款计划]。
五、工程进度乙方应根据合同约定的工程进度计划进行施工,并定期向甲方报告工程进展情况。
如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时与甲方协商解决。
六、质量要求乙方必须严格遵守国家有关建筑工程质量的法律法规,确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
对于出现的质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。
七、变更与索赔工程变更应当经双方协商一致后,以书面形式确认。
因变更导致的额外费用或延误工期,应由责任方承担相应的赔偿责任。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁,或依法向人民法院起诉。
九、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
建设工程合同与建设工程施工合同管理
建设工程合同与建设工程施工合同管理建设工程合同与建设工程施工合同管理本文档旨在规范建设工程合同的管理,并提供建设工程施工合同的管理模板,以保障各方的权益和顺利完成工程项目。
一、建设工程合同管理1.合同概述建设工程合同是指履行建设工程的义务和收取建设工程价款的权利约定书。
建设工程合同应当包括以下内容:(1)工程项目名称、位置、范围、用途、规模、工期和建设工程造价的明细;(2)双方的权利、义务和责任;(3)定价、支付方式、结算方式及结算期限;(4)质量标准、验收标准和验收程序;(5)保修期、保修责任及保证金;(6)违约责任及解决争议的方法;(7)法律适用、管辖法院和合同效力等。
2.合同签署建设工程合同必须由双方当事人签署,具备书面形式,并加盖公章或法定代表人签字。
签署前要全面了解合同内容,在签订合同时要遵循合同公平原则和诚实信用原则,确保合同签订的真实性、合法性和有效性。
3.合同变更建设工程合同的变更必须经双方协商一致,并以书面形式确认。
变更内容应当明确,严格按照法律程序办理。
4.合同履行建设工程合同的履行要确保工程质量达到合同约定标准,工程的安全、环保和文明施工也需要得到保证。
同时还需对工程中的问题及时解决,确保工程的顺利进行。
二、建设工程施工合同管理模板1.合同概述建设工程施工合同是指委托人与承包人为履行建设工程施工的义务和权利所订立的合同。
建设工程施工合同应当包括以下内容:(1)合同名称、工程名称、位置、范围、用途、规模、工期及造价明细;(2)委托人和承包人的权利、义务和责任;(3)合同价款、支付方式、结算方式以及结算期限的明细;(4)工程质量、验收标准、验收程序及保修期、保修责任及保证金;(5)施工期间的安全、环保及文明施工要求;(6)违约责任及解决争议的方法;(7)法律适用、管辖法院和合同效力等。
2.合同签署建设工程施工合同必须由委托人和承包人签署,具备书面形式,并加盖公章或法定代表人签字。
建设工程施工的合同管理.(2024版)
建设工程施工的合同管理.(2024版)合同编号:_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设项目的施工管理事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程预算:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
第二条合同主体2.1 甲方指派_______为甲方代表,负责本合同执行过程中的全面工作。
2.2 乙方指派_______为乙方代表,负责本合同执行过程中的全面工作。
第三条合同范围与内容3.1 乙方承担本合同第一条所述工程的施工任务,包括但不限于:(1)施工图纸和施工方案的编制;(2)施工人员的招募和管理;(3)施工材料的采购和保管;(4)施工过程中的质量、安全、进度等方面的控制;(5)工程验收和保修。
3.2 乙方应按照甲方的要求,完成本合同约定的施工任务,并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
第四条合同价格与支付4.1 乙方向甲方提供的工程造价为:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
4.2 甲方分期向乙方支付合同价款,具体支付方式和时间如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的20%;(4)剩余的20%作为质保金,在质保期内无质量问题的情况下,甲方支付给乙方。
4.3 乙方开具等额的正规发票,甲方按期足额向乙方支付合同价款。
第五条工期5.1 乙方应按照本合同约定的工程内容,保证工程在_______内完成。
5.2 乙方如因特殊原因不能按期完成工程,应提前向甲方提出延期申请,经甲方同意后,方可延期。
第六条工程质量6.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和相关标准、规范进行施工,保证工程质量。
建设工程施工合同管理办法(包括审批、签订、执行与验收)
建设工程施工合同管理办法1. 引言2. 审批2.1 审批程序合同审批申请:施工单位向建设工程管理部门提交施工合同审批申请,包括合同文本、项目计划和费用预算等相关资料。
审批材料评估:建设工程管理部门对提交的合同审批材料进行评估,核对合同内容的合法性、合规性和合理性。
审批决策:建设工程管理部门根据审批评估的结果,作出是否批准的决策,并告知施工单位审批结果。
2.2 审批注意事项材料齐全性:施工单位在提交合同审批申请时,必须确保所需的合同文本、项目计划和费用预算等相关资料齐全。
法律合规性:审批部门需要对合同内容进行法律合规性审核,确保合同条款符合相关法律法规的规定。
合理性评估:合同审批过程中,需要对合同费用预算进行合理性评估,确保合同金额合理、合理分配,并确保施工单位的资金能够满足合同执行需要。
3. 签订3.1 签订程序协商议定:施工单位与建设单位进行协商,就合同的具体内容进行讨论,包括工期、工程量、报酬等方面。
合同起草:根据协商结果,双方起草合同文本,明确各项条款和义务。
合同签字:双方在合同文本上签字,并加盖公章,表示双方同意合同内容。
3.2 签订注意事项协商一致:签订合同前,必须确保双方对合同的各项条款达成一致,避免后续纠纷。
明确责任:合同文本中应明确各方的责任和义务,以保证施工工作和质量的合理控制。
合同备案:签订完成后,建设单位应向相关部门进行合同备案,确保合同的合法性和有效性。
4. 执行与验收4.1 执行程序施工准备:施工单位进行施工人员、材料和设备的准备工作,确保能够按合同要求开始施工。
施工过程:按照合同约定的工期和工程量进行施工工作,确保施工质量和安全。
进度支付:根据合同约定,建设单位按照工程进度向施工单位支付相应的费用。
4.2 验收程序初步验收:施工单位完成施工后,建设单位组织人员进行初步验收,检查工程质量和合同约定的完成情况。
竣工验收:在初步验收合格后,建设单位组织人员进行竣工验收,确保工程达到预期效果。
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程施工合同管理办法》《建设工程施工合同管理办法》第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理,保障施工合同的合法权益,促进建设工程的顺利进行,根据相关法律法规,制定本办法。
第二条建设工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的,约定双方权利义务关系并确定合同价款的合同。
第三条建设工程施工合同的管理应遵循公平、公正、公开、便利的原则。
第四条建设单位在选择施工单位时应按照项目需要,自主选择,并以招投标、邀请招标等方式公开选取。
第五条施工单位在承揽建设工程施工合同时应具备相应的资质,并遵守相关法律法规。
第六条建设单位与施工单位应签订建设工程施工合同,并注明工程范围、工期、合同价款、验收标准等内容。
第二章合同签订第七条建设单位与施工单位应书面形式订立建设工程施工合同,并在合同中详细描述工程范围、工程价款、工期等主要条款。
第八条建设单位应根据施工单位的资质及施工经验,综合考虑后确定合同价款,并在合同中明确支付方式。
第九条建设单位和施工单位应明确工程范围,包括工程的设计、施工、材料采购等内容,并在合同中注明。
第十条建设单位和施工单位应明确工程工期及进度,以保证工程按时完成,并在合同中约定相关条款。
第十一条建设单位和施工单位应就工程质量及验收标准等问题达成一致,并在合同中明确约定。
第三章合同履行第十二条建设单位与施工单位应根据合同约定,共同实施合同,并互相配合、协助。
第十三条施工单位应按照合同要求提供必要的技术、人力和设备,并保证施工的安全、质量等问题。
第十四条建设单位应按合同约定及时支付合同价款,并按照约定完成验收及结算工作。
第十五条施工单位应按合同要求完成工程建设,并按照验收标准进行验收。
第十六条建设单位和施工单位对工程施工过程中的异议应及时协商、解决,不得拖延工期。
第四章合同变更和解除第十七条在建设工程施工过程中,如遇特殊情况需要变更合同内容,应经双方协商一致,并书面提交变更申请。
第十八条建设单位和施工单位如发现对方违反合同约定,可根据合同约定采取解除合同等措施。
建设工程施工合同管理规定
建设工程施工合同管理规定第一条总则为规范建设工程施工合同管理,保障合同双方的合法权益,维护建筑市场秩序,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于中华人民共和国境内建设工程的施工合同管理工作。
第三条合同签订原则建设工程施工合同的签订应当遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则,符合国家法律法规、工程建设的强制性标准和技术规范。
第四条合同内容建设工程施工合同应当包括下列内容:(一)工程名称、地点、规模和内容;(二)发包人、承包人的名称、地址、法定代表人及其联系方式;(三)合同价格、支付方式、支付时间;(四)工程质量标准、工程进度和工期;(五)合同双方的权利和义务;(六)违约责任、争议解决方式;(七)合同变更、解除和终止的条件;(八)其他双方认为需要约定的内容。
第五条合同签订主体建设工程施工合同的签订主体应当具备下列条件:(一)发包人:具有工程发包资格的法人或者其他组织;(二)承包人:具有相应资质等级的施工企业。
第六条合同备案建设工程施工合同签订后,合同双方应当向项目所在地县级以上建设行政主管部门备案。
备案材料包括:(一)施工合同正本;(二)承包人资质证书副本;(三)发包人、承包人营业执照副本;(四)其他应当提供的材料。
第七条合同履行管理合同双方应当严格按照施工合同的约定履行合同义务,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
(一)合同双方应当保证合同条款的履行,不得擅自变更合同内容;(二)合同双方应当建立健全合同履行情况的检查和考核制度,确保工程质量和进度;(三)合同双方应当遵守国家关于建设工程安全生产的法律、法规和强制性标准,确保工程施工安全;(四)合同双方应当严格按照国家关于建设工程投资控制的规定,合理使用建设资金。
第八条合同变更和解除合同双方在履行合同过程中,因客观情况发生重大变化,可能导致合同不能全面履行或者合同目的不能实现的,可以协商变更或者解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工管理合同建设工程施工管理合同1工程项目名称:委托人:上海__x学院管理人:上海__x咨询有限公司签定地点:上海市签订日期:年月日委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:wto研究中心楼和外籍教师招待所工程地点:古北路620号工程规模:建筑面积8,000平方米总投资: 1,256万元人民币二、项目管理服务内容:1、前期管理:①办理建设工程规划许可证;②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证;③配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务;④协助学校进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合学校要求;⑤协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;⑥项目的其他前期管理工作;2、全过程项目协调①编制项目管理的工作内容和控制方法;②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作;③负责协调投资监理工程监理之间的工作;④其他项目管理工作。
3、合同管理①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;④负责合同纠纷的处理;⑤负责与本项目有关的合同管理工作。
4、后期管理:①负责组织工程竣工验收②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核;③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作;⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交;⑥负责工程项目使用说明书的编制;⑦负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交;⑧其他有关的后期管理工作。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1、项目管理建议书(投标书);2、本合同标准条件;3、本合同专用条件;4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、管理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。
未经委托人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。
五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付报酬。
六、项目管理费用1、计算依据①根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定;②借鉴浦东新区财政局的浦财城(_)11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》,计算本项目的管理费。
2、建安投资额及管理费费率建筑安装工程投资额(暂估)1256 万元,管理费费率 3%,管理费用为37.68万元:(大写:人民币叁拾柒万陆千捌佰元)。
若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的,则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。
但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。
3、支付方式①合同签订后七天内预付管理费20%;②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;③支付时间:按月支付;④委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬和额外工作报酬:(报酬=附加工作日数﹡200元/人日)。
七、履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,由工程所在地人民法院管辖。
本合同自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。
委托人:(签章) 委托人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于年月日建设工程施工管理合同2项目名称:项目编号:甲方(招标人):乙方(中标人):代理机构名称:(甲方名称)所需 (服务名称)经(代理机构名称)以国内以公开招标方式进行招标。
经评标委员会确定(乙方名称)为中标人。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。
一、项目概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、质量标准:5、建设工期:二、委托范围1、组建工程项目管理部,配齐适应工程项目管理所需管理人员和工程技术人员,制定制度、提出工作目标、明确各项工作流程,负责整个项目的日常管理;2、在管理期内代表业主,在合同约定的权利义务范围内,对参与项目建设的各有关单位,行使项目管理权和履行相应义务;3、协助甲方提出工程设计要求,编制设计任务书,从功能、外观风格、相应参数、指标等方面对设计进行组织评审,协助签订勘察设计合同,并对设计进度和设计质量进行跟踪管理,组织设计单位进行限额设计、工程设计优化、技术经济方案比选等工作;4、严格按照政府部门批准和审定的建设规模、功能、标准组织建设。
加强与甲方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通,尽量减少工程变更的发生,一旦发生工程变更,应加强技术把关,审核工程变更的必要性和科学性,并完善工程变更的有关手续,避免不必要的纠纷;5、依托监理方对施工过程的监督管理,侧重对监理方的监督,负责工程项目施工过程中的工程质量管理、投资管理、进度管理、合同管理、安全文明施工管理、风险管理、信息管理、施工现场施工环境等方面的施工全过程管理服务职责;6、协助甲方编制工程投资及进度计划,并对目标进行有效的控制管理,确保目标的实现;7、协助甲方与施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等单位签订合同并监督实施;签订合同前,按甲方要求与第三方拟进行合同条款审核,参加谈判,按照甲方要求进行修改,协助甲方完成合同签订和合同执行过程中的管理工作;8、协助甲方在工程项目竣工交付过程中,组织工程项目验收、备案直至取得各项合法证照。
负责审核决算资料和收集,依照国家和当地建设工程竣工验收备案有关规定编制建设单位的档案资料,负责组织完成工程项目的所有移交手续。
工程项目竣工移交后,乙方应于工程竣工移交后三个月内,向甲方移交办理完成本工程所有必须的文件资料(含相应的电子版文件);9、生产试运行及工程保修期管理,负责工程项目保修期的回访、维护、维修、处理投拆、监测等需要建设单位办理的一切事务;组织工程项目后评价;10、在施工过程中重点对监理、施工单位做好监督管理工作,定期检查监理日记、施工的各项资料及建设过程中产生的各项记录和成果,对各方工作进度、质量、安全、合法合规性等方面进行监督检查,并做好记录。
按时上报周报、月报、年度工作报告和项目完成的工作报告。
11、本合同价为总价包干合同。
合同总价包含完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、利润、税金等一切费用。
中标人不得擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。
本合同价,不因工期和工程造价的调整而调整。
12、双方约定的其他工作。
三、项目管理公司的主要工作要求(主要为项目咨询、施工阶段、工程竣工验收和工程保修阶段)1.在管理期限内代表业主,在合同约定的权利义务范围内,对参与项目建设的各有关单位,行使项目管理权和履行相应义务;2.实现项目管理的进度管理目标、质量管理目标、造价控制管理目标、安全生产管理目标、廉政管理目标;3.主要管理工作内容为项目建设同施工图纸范围内的管理(工程设计管理、采购管理、合同管理、质量管理、投资管理、进度管理、安全管理、信息化管理、竣工验收)。
工程建设准备管理包括:①项目工程图纸(单体)范围内的工程施工管理准备工作。
②协助业主完成项目开工前各项手续、证照的办理。
③负责前期项目策划工作,并及时提交策划成果(报告)供业主决策。
④协助做好对工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场颁发以及可能需要的设施的调查和考察工作。
⑤编制工程项目管理规划,报业主批准,明确项目管理目标和措施。
⑥审核第三方编制的各项工作规划和实施方案,检查落实第三方各项开工准备工作。
⑦其他有关施工进场协调工作。
设计管理包括:①施工过程中有关规划、设计的各项工作的配合。
②负责组织图纸会审,使进度和质量满足项目建设的需要。
③负责组织建设过程的设计施工交底和技术协调。
④若发现与交通、规划、周边环境等需要进行重大设计变更,提出技术经济变更(优化)方案并及时报业主。
⑤发生设计变更后,及时进行造价分析对比,向业主提供设计变更的决策依据和成本偏差。
⑥其他设计管理工作。
采购管理包括:管理方负责协助业主进行各项有关采购管理①范围管理(界定招标范围和招标服务工作范围,协助业主编制有关的招标技术商务要求。
②时间管理(确定招标工作各环节的顺序,测算所持续的时间,编制进度计划,按进度计划进行控制,拟定招标采购计划,并于本合同签订后30天内报业主);③成本管理(制定人力资源使用计划,作出各种成本估算,编制成本预算,进行成本控制);④质量管理(分析招标采购项目的特点,确定质量计划,质量保证体系,技术文件,验收程序、标准,进行过程控制);⑤人力资源管理(确定项目组织机构的形式,选派与项目相适应的人员,组建团队,分配任务,并可作为评标委员会成员参与评标)。
⑥沟通管理(制定与政府监管部门、委托人等相关人员的沟通计划,利用或建立信息体系,编制沟通管理的措施,执行情况报告;制定团队成员之间交流与沟通计划并实施);⑦风险管理(识别招标采购项目的风险,制定风险应对的措施); ⑧采购管理(收集并分析市场信息,分析是否需要招标项目组织机构以外的资源(价格信息、资询专家、合作企业,制订计划并实施)。
合同管理包括:①根据甲方要求,进行项目各类勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、采购合同的起草、谈判、签订、执行。
②管理、监督与本项目有关的各种合同的履行以及合同修改、补充等事宜。
③分析可能发生索赔的原因,制定防范性对策,减少索赔事件,代表业主处理有关合同索赔事宜。
④根据工程的节点要求编制工程总用款计划和实施过程中的用款计划,报业主审定后实施。
质量管理包括:①按照国家和地方颁布的标准、规范,针对施工质量、材料设备质量及工程整体质量,监理质量保证体系,严格监督,确保工程质量达到合格。
②按照有关固定,组织、管理工程监理及施工单位工作,对违反项目管理规定及要求的现象进行纠正或处罚。
③对工程质量进行监督和检查,发现质量问题及时监督整改。
④在发生质量事故时及时查明原因和具体责任,报业主备案,并组织事故处理方案的实施。
⑤负责协助业主组织阶段工程的验收。
⑥项目达到竣工验收条件时,协助业主按规定组织各有关方面进行竣工验收,向质监部门报验材料。
⑦其他工程质量管理工作。
投资管理包括:①审核设计概算,制定成本控制目标;②根据已确定的项目总投资目标及成本控制目标,对不同施工阶段的工程造价进行分解,确定相应的阶段性投资控制目标;③编制工程建设资金使用计划,并征得委托人认可;④根据成本控制分解,进行招标、评标中投资控制,确定合适的专业分包及主要材料厂商;⑤处理设计变更,包括设备、材料的变更;⑥审核索赔引起的费用增减和暂估价;⑦对投资计划进行动态管理;⑧审核支付工程进度款,审核支付由招标人供应的材料、设备款;⑨按合同规定的要求,监督、检查施工监理单位的投资控制工作; ⑩进行竣工结算审查;? 编制竣工结算报告。