施工合同示范文本
建设工程施工合同书(示范文本)6篇
建设工程施工合同书(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(承包方):___________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方需要建设_____________工程,经过合法程序,同意由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:_____________________________2. 工程地点:_____________________________3. 工程内容:_____________________________4. 工程规模及结构形式:_____________________________二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期:_____________________________2. 工程竣工日期:_____________________________3. 工程进度计划及关键节点:_____________细节条款约定____________三、工程承包方式及范围1. 承包方式:乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 承包范围:包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
3. 排除范围:____________细节条款约定____________。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币____________元(大写:____________元整)。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本本合同由甲方(委托人)与乙方(承包人)根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规签订,双方遵守合同约定,共同推动建设工程的顺利进行。
第一条合同标的甲方委托乙方承担以下工程项目的施工:工程名称:工程地址:建设内容:工程规模:工程质量:工程进度要求:工程竣工日期:第二条价格及支付方式1. 工程总价为(具体金额),乙方在合同签订之日起(具体天数)内提供工程款甲方支付。
2. 工程验收合格后,甲方应于(具体日期)内支付工程款的余额。
第三条设计变更和工程变更1. 若甲方需求设计变更或工程变更,需书面通知乙方,并经乙方确认后报批,方可进行变更。
2. 变更后的施工费用和工期由双方重新协商确定。
第四条施工期限1. 工程竣工日期为(具体日期),若因不可抗力等原因导致无法按时竣工,双方应重新商定工期。
2. 若乙方因自身原因导致工期延误,应按每日滞纳金的标准向甲方支付违约金。
第五条质量保证1. 乙方承诺工程符合国家相关标准和规定,质量合格。
2. 工程质量保修期为(具体天数),属于保修范围内的质量问题由乙方免费维修。
第六条安全保障1. 施工期间乙方应加强安全管理,遵守国家相关法规,确保建设过程中的安全。
2. 如发生施工安全事故,乙方应承担相应责任并进行赔偿。
第七条其他条款1. 合同生效后双方应严格履行合同约定,如有违约行为应承担相应法律责任。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):联系电话:联系电话:签订日期:签订日期:以上是建设工程施工合同的示范文本,甲乙双方在签订合同前应详细阅读内容,确保双方权益得到保障。
希望双方能够诚实守信,共同完成工程,保障工程质量和安全。
篇2建设工程施工合同示范文本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系方式:为明确双方的权利和义务,经友好协商,就乙方承包甲方建设工程的事宜,签订如下合同。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文,结合本工程具体情况,经双方友好协商,本着平等互利的原则,达成以下协议:一、工程概括1、工程名称:___________。
2、工程地点:___________。
3、工程内容:___________。
4、承包方式:___________。
二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算;2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算;3、支付方式:合同签订后支付30%预付款,工程完工80%后。
付40%,剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续;2、负责与工程其它工程施工队的协调工作;3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等;4、提供乙方现场仓库等临时设施;四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工,在施工中如需变更者,应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工,做到落手清。
五、合同有效期1、本合同一式两份,双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效,在竣工结算,甲方支付款项完毕,即告终止。
六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议,按以下顺序采用一种方法解决。
(1)甲乙双方互相协商,如协商不成采用以下条宽执行。
(2)向合同签定地人民法院起诉。
甲方:___________乙方:___________日期:___________日期:___________施工合同范本2(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由K+至K+,长约km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长m;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)补遗书;(4)投标函及投标函附录;(5)项目专用合同条款;(6)公路工程专用合同条款;(7)通用合同条款;(8)技术规范;(9)图纸;(10)已标价工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
施工合同示范文本7篇
施工合同示范文本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方施工工程事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及承包范围:____________________二、合同工期1. 开工日期:____年__月__日2. 竣工日期:____年__月__日3. 合同工期总日历天数:____天。
三、质量标准及保修1. 工程质量标准:符合国家现行规范规定,一次性验收合格。
篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。
3. 合同工期:总日历天数______天。
如遇特殊情况,经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定优良等级。
2. 乙方对工程承担保修责任,保修期自工程竣工验收签字之日起,按国家有关规定执行。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,双方经友好协商,就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定:一、项目基本情况1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目详细地址)1.3 建设内容:(简要描述建设内容)1.4 工程规模:(填写工程规模)1.5 工程造价:(填写工程总造价)1.6 工程周期:(填写工程工期)二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于:(详细列出工程范围)三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求,确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准,乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价:(填写工程总价)4.2 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限:(具体列出各阶段付款时间)五、工程管理5.1 工程管理:乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度:乙方应按照工程计划,保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于:自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后,乙方应提供指定保修期,对工程进行免费保修。
7.2 保修期为:(填写保修期限)7.3 保修范围:保修范围包括工程质量问题和施工问题,但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工,乙方应提前通知甲方,并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约,甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例:建设工程施工合同一、甲方(委托方):身份证号码:地址:联系电话:营业执照号码:鉴于甲方拟开展某项建设工程项目,为此需要委托乙方承揽相关施工工作,双方经友好协商一致,达成以下合同条款:第一条工程名称:本合同所涉及的建设工程项目名称为:________________________(以下简称“工程项目”)。
第二条项目概况:第三条施工费用及支付方式:1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金,剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量:1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工,确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题,乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障:1、乙方应加强现场安全管理,确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故,乙方应承担相应的责任,并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工,确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收:2、如经验收未达到要求,乙方应负责对工程项目进行改正和整改,直至验收合格为止。
第八条违约责任:1、若一方未履行合同约定的义务,构成违约的,应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行,双方可协商解除合同,并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更:在履行合同过程中,若需要对合同内容进行变更,双方应共同协商一致,并签订书面变更协议。
第十条争议解决:本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方(委托方):乙方(承揽方):签字:签字:第2篇示例:建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):地址:法定代表人:联系方式:根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定,甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,经友好协商,就下列工程的建设合同达成如下协议:一、项目名称:(在此处填写项目名称)二、工程地点:(在此处填写工程具体地址)三、工程内容和范围:本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。
2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。
3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。
四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。
2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。
七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。
2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。
九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。
十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。
愿双方合作愉快,共同完成工程。
第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方(以下称甲方):_____承包方(以下称乙方):_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称:_____.2、工程地点:_____.3、承包方式:_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:_____乙方:_________年____月____日工程施工合同示范文本(二)发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。
关于施工合同(15篇)
关于施工合同(15篇)篇一:施工合同示范文本发包方:______________承包方:______________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称________________;2.工程地点________________;3.工程计划批准单位及文号______________;4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1.本工程合同总价为人民币______元。
2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目;(6)其它。
建筑工程施工合同示范文本6篇
建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方:_____公司,乙方:______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_______________行业市场,就______(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议:一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括:(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括:(1)车辆要求:自有货车至少______辆,送货人员至少______人;(2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度,配备相应财务人员;(4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串。
(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
建设施工合同示范文本8篇
建设施工合同示范文本8篇篇1甲方(发包方):__________________________乙方(承包方):__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________承包范围:具体见附件《工程量清单及承包范围明细表》。
二、工期约定开工日期:__________年______月______日(具体以甲方发出的开工令为准)。
竣工日期:__________年______月______日。
工期总计:______日历天。
承包方须确保按时完工,如因特殊情况需要延长工期,需提前向甲方提交书面申请并获得批准。
若延误工期,承包方应承担违约责任。
三、质量与检验标准本工程质量标准应达到国家现行相关标准的合格水平。
乙方必须严格按照设计文件、施工方案及国家现行施工规范进行施工,确保工程质量。
甲方将在施工过程中进行质量监督,乙方应接受并配合。
甲方对乙方的工程质量检验结果,具有否决权并可作为竣工验收依据之一。
对验收未达到标准的部分工程或分项工程需返工时,其经济责任由乙方承担。
返工后仍达不到要求的,所造成的损失由乙方承担。
因质量问题造成的一切经济损失由乙方承担并负责赔偿。
若乙方完工后未能通过验收,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
四、合同价款及支付方式签署时间:XXXX年XX月XX日签订地点:[XXXXX]。
篇2甲方:[甲方全称](以下简称“甲方”)乙方:[乙方全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,确保工程顺利实施,经友好协商,签订本合同。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。
第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建筑工程施工合同示范文本7篇
建筑工程施工合同示范文本7篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 总包方(全称):分包方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事宜协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况1、分包工程名称:2、分包工程地点:3、分包工程内容:第二条:合同价款(人民币大写) 元(¥: ),最终以结算定案值为准。
第三条:合同工期根据总包合同要求,分包工程合同工期为天。
年月日开工,年月日竣工,如遇下列情况,由分包方及时与发包方办理签证,并由发包方出具工期顺延证明,工期顺延。
1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。
第四条:承包方式本工程按下列第项方式承包:1、包工包料;2、包工包部分材料;3、包清工;第五条:质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。
第六条:结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。
总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费,代扣代交工程结算总造价 %的税金。
第七条:工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例,发包方付款后,总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后,余款全部向分包方拨付。
工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后,根据发包方付款情况按比例向分包方拨付,工程款付至时,总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金,剩余的款项作为保修金,保修期满根据责任进行清算。
2、分包方不得私自从发包方收取工程款。
向发包方收取工程款,必须使用总包方的收款收据,并及时将收取的工程款全额交回总包方。
第八条:双方驻工地代表1、总包方:2、分包方:第九条:材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):_____________________________________承包人(全称):_____________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________________________________工程地点:____________________________________________工程内容:____________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准备文号:__________________________________资金来源:____________________________________________二、工程承包范围承包范围:____________________________________________三、合同工期开工日期:____________________________________________竣工日期:____________________________________________合同工期总日历天数_____________________________天。
四、质量标准工程质量标准:_______________________________________五、合同价款金额(大写):_________________________元(人民币)¥: _________________________元六、组成合同的文件.组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照全同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定_______________________ 后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:行:户银开行:户银开.帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语主义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项日经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责水工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
l.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11互合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.13追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况.经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
.1.14费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.15工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天地1.16开工日期:指发包人承包人在协议书中约定承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.17竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.18图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.19施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.20书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.21违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.22索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.23不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.24小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件又解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(l)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件)本合同专用条款4(.(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。
3.语官文字和运用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的.约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
图纸4.4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求.保密措施费用由发包人承担.承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸.供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师接合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款向写明。
6.工程师的委派和指令工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时6.1.撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项日经理,项日经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令.并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的,承包人应手工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。