合同文件调整
工程合同调整操作
工程合同调整操作
一、前言
工程合同作为约束双方行为的法律文件,其内容的准确性和完整性直接关系到工程项目的顺利实施。
因此,在进行合同调整时,必须遵循公平、公正的原则,确保所有调整都是基于实际情况并符合相关法律法规的要求。
二、合同调整流程
1. 提出调整申请
当出现需要调整合同的情形时,任何一方均可书面形式提出调整申请,说明调整的理由及预期的目标。
2. 审核与评估
收到调整申请后,另一方应对提出的调整内容进行详细审核,并评估调整的必要性和可行性。
3. 协商一致
双方应在平等自愿的基础上,通过协商达成一致意见。
协商过程中应充分交流,确保每一条款的调整都是经过双方充分讨论的结果。
4. 签订补充协议
一旦协商达成一致,应尽快签订书面的补充协议。
补充协议应明确列出原合同的哪些条款进行了修改,以及修改后的新内容。
5. 履行新的合同条款
补充协议生效后,双方应按照新的合同条款执行各自的权利和义务。
三、注意事项
- 所有调整必须遵守国家法律法规,不得违反强制性规定。
- 调整内容应具体明确,避免产生新的解释分歧。
- 调整过程中应保持沟通透明,确保信息公开。
- 对于影响工程进度或成本的重大调整,应提前做好风险评估。
- 补充协议应妥善保存,以备不时之需。
四、结语
工程合同的调整是工程建设过程中不可避免的环节,通过上述操作范本,可以为合同双方提供一个清晰、规范的调整流程。
这不仅有助于保障双方的合法权益,也有利于工程项目的顺利进行。
在实际操作中,双方应本着诚信合作的原则,共同推动项目向前发展。
合同范本修改怎么保存
合同范本修改怎么保存
1. 打开合同范本:使用文本编辑工具(如 Microsoft Word、WPS 文字等)打开需要修改的合同范本文件。
2. 进行修改:在合同范本中,根据具体情况进行必要的修改。
这可能包括修改条款、添加注释、调整格式等。
“保存”按钮或使用快捷键 Ctrl+S(Windows)或 Command+S(Mac)来保存当前文件。
选择“文件”菜单中的“保存”选项。
在某些情况下,可能需要选择“另存为”或“保存副本”来创建一个新的修改后的文件副本。
4. 命名和备份:给修改后的合同范本文件一个合适的名称,以便识别。
同时,考虑创建备份副本,以防原始文件意外丢失或损坏。
5. 审核和确认:在保存修改后,仔细检查合同范本的内容,确保修改准确无误,并与相关方进行审核和确认。
6. 存档和管理:将修改后的合同范本保存到适当的位置,以便日后参考和使用。
可以建立一个合同范本的管理系统,将不同版本的合同范本进行分类和归档。
需要注意的是,具体的保存方法可能因使用的软件和合同范本的类型而有所不同。
在进行修改和保存时,遵循软件的操作指南和相关规定,并确保保存的文件格式兼容和可读取。
如果合同范本涉及重要的法律和业务事项,最好在修改前咨询专业人士的意见。
建设工程合同怎么调整
建设工程合同调整一、引言建设工程合同是建设单位和施工单位之间签订的一种法律文件,它规定了双方在工程建设过程中的权利和义务。
在建设工程合同履行过程中,由于各种原因,合同价款可能需要进行调整。
本文旨在探讨建设工程合同价款的调整方法和相关因素,以期为建设单位和施工单位在合同履行过程中提供参考。
二、建设工程合同价款的调整方法1. 固定总价合同的调整固定总价合同是指合同总价在合同有效期内不予调整的合同方式。
然而,在实际工程中,由于法律、法规、政策变化、工程量增减、工程变更等原因,合同价款可能需要进行调整。
在这种情况下,合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定调整方法。
2. 固定单价合同的调整固定单价合同是指合同双方在合同中约定综合单价,并按照实际完成的工程量计算合同价款的合同方式。
在这种合同方式下,合同价款的调整主要依据工程量和综合单价的变化情况进行。
当工程量发生增减时,合同价款相应调整;当综合单价发生变动时,合同价款也相应调整。
3. 成本加酬金合同的调整成本加酬金合同是指合同双方按照实际发生的工程成本和约定的酬金计算合同价款的合同方式。
在这种合同方式下,合同价款的调整主要依据工程成本的变化情况进行。
当工程成本发生增减时,合同价款相应调整。
三、建设工程合同价款调整的因素1. 法律、法规、政策变化在合同履行过程中,如发生法律、法规、政策变化,可能导致合同价款的变化。
在这种情况下,合同双方应根据变化情况协商确定合同价款的调整方法。
2. 工程量增减由于设计变更、工程量计算错误等原因,可能导致工程量的增减。
当工程量发生变动时,合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定合同价款的调整方法。
3. 工程变更在工程建设过程中,由于设计变更、工程条件变化等原因,可能导致工程变更。
当工程发生变更时,合同双方应根据合同条款和实际情况协商确定合同价款的调整方法。
4. 材料价格变动由于市场行情变化、供求关系变化等原因,可能导致建设材料价格的变动。
工程合同调整操作
工程合同调整操作一、合同调整的前提条件在进行合同调整之前,必须确保以下条件得到满足:1. 存在合法的合同关系,且合同中包含关于变更的条款。
2. 合同双方均有调整合同的意愿,并基于平等自愿的原则进行协商。
3. 调整的内容符合国家法律法规及相关政策的规定。
4. 调整后的合同内容不得损害国家利益、社会公共利益以及第三方合法权益。
二、合同调整的程序1. 提出调整申请当一方认为合同需要调整时,应向对方提出书面申请,并说明调整的理由和具体内容。
2. 协商调整内容双方应在收到调整申请后,共同对调整的具体内容进行协商,包括但不限于工程量的变化、工期的延长或缩短、价格的调整等。
3. 签订调整协议协商一致后,双方应签订书面的合同调整协议。
该协议应明确调整的内容、调整后的合同金额、工期以及其他相关事项。
4. 履行调整协议合同调整协议签订后,双方应按照新的合同内容履行各自的权利和义务。
5. 变更注册手续若调整内容涉及合同金额、工期等重要事项的变更,应及时到有关部门办理变更注册手续。
三、合同调整的法律后果合同调整可能会带来以下法律后果:1. 调整协议一旦生效,原合同中的相应条款自动失效,以调整协议为准。
2. 如果调整导致一方利益受损,受损方有权要求对方给予适当的补偿。
3. 如果调整违反了法律法规或损害了第三方利益,调整协议可能被认定为无效。
四、注意事项在合同调整过程中,应注意以下几点:1. 保持沟通的透明度和公正性,避免因信息不对称导致的不公平现象。
2. 确保所有调整事项都有明确的书面记录,以便于日后的追溯和证明。
3. 在调整过程中,应充分考虑项目的进度和质量,确保项目的正常进行。
4. 如果调整涉及到设计变更,应确保新的设计符合安全标准和规范要求。
建设工程合同价款调整文件
建设工程合同价款调整文件在建设工程的实施过程中,由于材料价格波动、设计变更、工程量增减或其他不可预见因素的影响,往往需要对原合同中约定的价款进行相应调整。
为确保工程顺利进行并维护双方的合法权益,特制定本合同价款调整文件。
一、价款调整原则1. 双方应本着公平、公正的原则,协商一致后进行价款调整。
2. 价款调整应基于合同约定及相关法律法规的规定执行。
3. 所有调整必须以书面形式确认,并作为原合同不可分割的一部分。
二、价款调整情形1. 材料价格波动:当市场材料价格与合同签订时的价格相比波动超出约定比例时,可提出价款调整申请。
2. 设计变更:因设计变更导致工程量增加或减少,根据实际变更情况对合同价款进行调整。
3. 工程量增减:除设计变更外,因施工条件变化或其他原因导致的工程量增减,经双方确认后调整价款。
4. 法律法规变动:新的法律、法规或政策导致成本发生变化时,按照相关规定调整合同价款。
三、价款调整程序1. 提出申请:一方认为有价款调整必要时,应及时向对方提出书面申请,并说明调整的理由和依据。
2. 审核评估:接收方应对提出的调整申请进行审核,并进行必要的评估和计算。
3. 协商确定:双方应在收到调整申请后的合理时间内进行协商,达成一致意见后签署书面协议。
4. 正式实施:根据双方签署的书面协议,调整后的价款从协议规定的日期起生效。
四、其他事项1. 价款调整不得影响工程质量和进度要求。
2. 双方应保留完整的工程变更记录和相关证明材料,以备日后核查。
3. 若价款调整涉及第三方权益,需征得第三方同意后方可执行。
本合同价款调整文件一经双方签字盖章后,即成为原建设工程合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
对于本文件中未尽事宜,双方可另行协商解决,并以书面形式补充至本文件。
劳动合同书的修订与变更流程
劳动合同书的修订与变更流程劳动合同是雇主与劳动者之间约定劳动关系的法律文件。
在某些情况下,劳动合同可能需要进行修订或变更。
本文将介绍劳动合同修订与变更的流程,以帮助读者更好地了解和处理相关问题。
一、修订劳动合同的原因劳动合同的修订通常是因为双方对原有合同内容有不满或需要进行调整。
常见的修订原因包括工资待遇的调整、工作职责的变更、工作地点的调整等。
修订劳动合同需要双方的协商和一致意见,以确保合法合规。
二、劳动合同的修订流程1. 协商沟通阶段当一方希望修订劳动合同时,首先应与对方进行沟通。
双方可以通过面谈、书面函件或电子邮件等方式进行沟通,明确修订的内容和原因。
在此阶段,双方应保持积极的沟通态度,以便达成共识。
2. 写作修订协议一旦双方就修订内容达成一致,接下来需要将协商结果写入修订协议。
修订协议应包括原劳动合同的基本信息(如合同编号、雇主和劳动者的姓名等)、修订的具体内容(如工资调整、职责变更等)以及生效日期等。
修订协议需要双方签字确认,以确保双方对修订内容的认可。
3. 存档备案修订协议签字确认后,双方应将协议存档备案。
存档备案的方式可以是将修订协议交由人力资源部门或劳动监察部门存档,或者由双方各自保留一份协议副本。
存档备案的目的是为了日后可能出现的争议提供证据支持。
三、劳动合同的变更流程与劳动合同的修订不同,劳动合同的变更通常是由一方单方面提出的。
变更劳动合同可能涉及的内容包括工作时间、工作地点、工资待遇等。
下面是劳动合同变更的流程:1. 提出变更申请当一方希望变更劳动合同时,应向对方提出书面申请。
申请中应明确变更的内容和原因,并提供充分的理由和证据支持。
变更申请需要在提前合理的时间内提交,以便对方有足够的时间考虑和回应。
2. 对方回应收到变更申请后,对方应尽快回应。
回应可以是接受变更、拒绝变更或提出对变更内容的修改建议。
双方应通过协商和沟通,尽量达成一致意见。
如果双方无法达成一致,可以寻求相关法律和劳动法规的支持和指导。
电脑怎么修改合同模板
电脑怎么修改合同模板在日常工作和生活中,我们经常需要使用合同来规范各种交易和约定。
然而,每个合同都有其特定的要求和细节,因此使用合同模板能够提高效率和准确性。
然而,有时我们可能需要对合同模板进行一些修改,以满足特定的需求。
在本文中,我将向您介绍如何使用电脑来修改合同模板。
第一步:选择合适的软件和工具要修改合同模板,您首先需要选择一款适合的电脑软件或工具。
常见的选择包括Microsoft Word、Adobe Acrobat等。
这些工具提供了丰富的编辑功能,以便您对合同模板进行修改。
第二步:打开合同模板文件找到您想要修改的合同模板文件,并双击打开。
如果文件是以PDF 格式保存的,您可以使用Adobe Acrobat进行打开和编辑。
如果文件是以Word格式保存的,您可以使用Microsoft Word进行打开和编辑。
第三步:编辑合同模板一旦打开了合同模板文件,您就可以根据需要对其进行编辑。
以下是一些常见的修改需求和相应的编辑技巧:1. 修改文本内容:在文本所在的位置进行光标定位,然后直接进行编辑即可。
您可以修改文本的字体、大小、颜色等。
2. 添加或删除条款:如果您需要在合同模板中添加新的条款,可以在合适的位置添加新的文本框,并输入您需要的内容。
如果需要删除条款,可以选择相应的文本,并按下“删除”键。
3. 插入表格或图表:如果您需要在合同模板中插入表格或图表,可以通过工具栏中的相关功能实现。
您可以根据需要调整表格的行列数,并填写或导入数据。
4. 修改格式和样式:您可以调整文本、标题、页眉页脚等的格式和样式。
通过选择文本并使用工具栏中的字体、段落或样式功能,您可以轻松实现格式修改。
5. 插入图片或公司标志:如果您需要在合同模板中插入图片或公司标志,可以使用工具栏中的相关功能。
您可以选择本地图片文件,并按照需要进行调整和编辑。
第四步:保存修改后的合同模板当您完成对合同模板的修改后,务必保存您的工作。
选择“文件”菜单中的“保存”选项,并选择适当的文件名和文件格式进行保存。
工程造价合同调整规定文件
工程造价合同调整规定文件在建筑工程行业中,工程造价的合理确定和调整是确保项目顺利进行的关键因素之一。
为了保障双方权益,避免因价格波动带来的争议,特制定以下工程造价合同调整规定文件范本,供相关单位参考使用。
一、总则1. 本合同调整规定适用于所有涉及工程造价的项目合同。
2. 双方应本着公平、公正的原则,按照市场行情和实际工程量进行价格调整。
3. 任何一方提出价格调整请求时,应提供相应的证明材料和计算依据。
二、价格调整的条件1. 材料价格发生显著变化,超出合同约定的风险范围。
2. 国家或地方政策导致税费等成本发生变化。
3. 工程量发生变更,且该变更非因承包方原因造成。
4. 其他双方认可的调整情形。
三、价格调整的程序1. 发起方需向对方提交书面的价格调整申请,并附上详细的理由和计算依据。
2. 接收方应在收到申请后的十个工作日内给予答复,必要时可要求发起方提供进一步的证明材料。
3. 双方应协商一致后确定调整的金额,并签署补充协议。
四、价格调整的限制1. 价格调整不应频繁进行,除非遇到不可抗力或重大变故。
2. 调整后的合同价款不得超过原合同价款的正负百分之十五。
3. 若因承包方原因导致工程延期,不得作为价格调整的理由。
五、争议解决1. 如双方在价格调整过程中出现争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
3. 仲裁决定是终局性的,对双方都有约束力。
六、附则1. 本合同调整规定自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同调整规定的修改和终止应经双方协商一致,并签署书面文件。
结语:工程造价的合理确定和适时调整对于维护合同双方的合法权益至关重要。
通过制定明确的合同调整规定,可以在市场价格波动或其他不可预见情况下,为双方提供一个公正合理的解决方案。
希望以上范本能为建筑行业的同仁们提供实用的指导和帮助。
工程造价合同调整规定文件
工程造价合同调整规定文件一、总则1.1 本规定适用于我国境内各类工程项目的造价合同调整工作,旨在规范工程造价合同调整行为,保障甲乙双方的合法权益,维护建筑市场秩序。
1.2 本规定所称工程造价合同调整,是指在工程项目建设过程中,由于不可抗力、市场变化、设计变更等原因,导致工程造价发生变动,需对原合同价款进行调整的行为。
1.3 工程造价合同调整应遵循公平、公正、合理的原则,甲乙双方应按照合同约定和国家相关政策规定,协商确定调整事项和调整金额。
二、合同调整事项2.1 工程造价合同调整事项包括:材料价格变动、人工费用变动、设备价格变动、施工措施费变动、设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的工程造价变动等。
2.2 甲乙双方应按照合同约定和实际工程情况,协商确定调整事项。
对于合同未约定的事项,应参照国家相关政策规定和市场价格水平进行调整。
2.3 工程造价合同调整事项的确定,应以合同履行期间的相关证据为依据,包括但不限于:合同文件、工程图纸、工程量清单、进度报告、付款凭证、市场价格信息等。
三、合同调整程序3.1 工程造价合同调整程序分为:申请、审核、协商、确认和执行五个阶段。
3.2 甲乙双方任何一方认为需要进行合同调整时,应向对方提出书面申请,并附上相关证据材料。
3.3 对方应在收到申请后七个工作日内对申请事项进行审核,并根据合同约定和国家相关政策规定,提出审核意见。
3.4 甲乙双方应就调整事项和调整金额进行协商,达成一致意见后,签订书面协议。
3.5 合同调整协议签订后,甲乙双方应按照协议约定执行,如有争议,应通过友好协商解决,也可依法向有关机构申请调解或仲裁。
四、合同调整金额的确定4.1 工程造价合同调整金额的确定应遵循以下原则:(1)实际发生原则:合同调整金额应根据实际发生的工程造价变动进行确定。
(2)合理预测原则:对于未来可能发生的工程造价变动,应合理预测并计入调整金额。
(3)公平负担原则:合同调整金额的负担应遵循公平原则,不得过度加重一方负担。
合同文件的修改和替代
合同文件的修改和替代本合同文件的修改和替代协议(以下简称“本协议”)由以下各方(以下简称“双方”)于(填写日期)签订:甲方:(机构名称)法定代表人姓名:注册地址:联系电话:乙方:(机构名称)法定代表人姓名:注册地址:联系电话:鉴于:1. 甲方与乙方于(填写日期)签订了《原合同名称》(以下简称“原合同”);2. 双方就某些条款对原合同进行修改和替代达成一致意见。
根据双方协商一致,双方特此达成如下协议:第一条修改内容1.1 甲方与乙方共同确认,双方对原合同的以下条款进行修改和替代:(具体列明需要修改和替代的条款)1.2 双方确认,除本协议另有约定外,原合同中的其他条款保持不变。
第二条条款解释2.1 本协议所述的条款修改和替代仅适用于原合同的相关条款。
除非双方另有约定,原合同中的其他条款仍然有效。
2.2 在与本协议有关的条款解释和适用上,双方同意按照原合同中的相关规定执行。
第三条生效和替代3.1 本协议自双方签字之日起生效。
3.2 本协议一经签署后,将替代原合同中相关条款,并作为甲方和乙方之间新的合同文件进行执行。
第四条争议解决4.1 在本协议履行过程中,如发生任何争议,双方应通过友好协商解决。
4.2 若协商不能解决争议,则争议将提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
第五条附则5.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商并作出补充协议。
5.2 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
5.3 本协议的修改、补充或解释,须经双方书面同意并签署补充协议,方为有效。
在甲方和乙方代表授权并签字的见证人见证下,双方对本协议的内容和约定均已充分理解和同意,并自愿承担相应的法律责任。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字:法定代表人签字:日期:日期:。
工程合同价格调整规定文件
工程合同价格调整规定文件工程合同价格调整规定文件一、合同双方基本信息甲方:(以下简称“甲方”)地址:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:电话:二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方身份、权利、义务以及履行方式甲方为工程项目业主,享有工程项目管理权利和决策权。
甲方须按照工程合同约定支付工程款项,并为工程项目提供必要配合和支持。
如因甲方原因导致工程施工延误或工程质量问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
2.2 乙方身份、权利、义务以及履行方式乙方为工程承包商,应按照工程合同约定按时按质完成工程项目,并向甲方提供相关的技术支持和服务。
乙方应遵守相关法律法规,遵循商业道德。
如因乙方原因导致工程施工延误或工程质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。
2.3 工程合同价格调整方式工程合同价格的调整可依据国家相关政策适时进行,调整涉及的费用应符合国家的标准和规定。
调整前,乙方应及时向甲方提出书面申请并提供必要的证明材料。
甲方应按照相关规定和合同内容审核并确认。
工程合同价格的调整应在双方协商一致的情况下进行,调整后应及时签订补充合同并报相关主管部门备案。
三、需遵守中国的相关法律法规双方需遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,向主管部门报备合同登记等。
四、明确各方的权力和义务工程合同价格调整应基于双方共同协商,并遵循国家相关标准和规定。
甲方可以随时要求乙方提供工程质量等相关证明材料,乙方应及时配合并提供所需的技术支持和服务。
双方应加强沟通,充分了解彼此的需要和要求,提升工程项目管理和业绩管理水平。
五、明确法律效力和可执行性本《工程合同价格调整规定文件》是工程合同的有机组成部分,其条款应具有法律效力和可执行性。
如双方在履行过程中发生争议,应先通过协商和友好谈判解决,如仍不能达成一致意见,则向相关主管部门申请仲裁或诉讼解决。
六、其他1.本规定自签订之日起生效,并一直有效;2.本规定的修改需经双方协商一致后,修改内容应及时进行书面备案;3.本规定适用于双方签订的所有工程合同,并履行合同期限内。
2024年合同调整正式文件
2024年合同调整正式文件本合同目录一览1. 合同概述1.1 合同类型1.2 合同双方1.3 合同期限2. 合同修订2.1 修订条款2.2 修订流程2.3 修订生效时间3. 合同内容调整3.1 调整条款3.2 调整范围3.3 调整生效时间4. 合同价格调整4.1 价格调整机制4.2 价格调整幅度4.3 价格调整时间5. 合同履行5.1 履行义务5.2 履行期限5.3 履行地点6. 合同解除6.1 解除条件6.2 解除流程6.3 解除后责任处理7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任承担7.3 违约赔偿金额8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 争议解决费用9. 合同的转让9.1 转让条件9.2 转让流程9.3 转让后合同效力10. 合同的终止10.1 终止条件10.2 终止流程10.3 终止后事宜处理11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 保密泄露责任12. 法律适用12.1 适用法律12.2 法律解释12.3 法律适用例外13. 合同附件13.1 附件清单13.2 附件效力13.3 附件修订14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 合同修改14.3 合同补充第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1 合同类型本合同为2024年合同调整正式文件,是双方就原合同内容进行修订和调整的正式文件。
1.2 合同双方合同甲方:(甲方全称),地址:(甲方地址),法定代表人:(甲方法定代表人),联系人:(甲方联系人),联系电话:(甲方联系电话)。
合同乙方:(乙方全称),地址:(乙方地址),法定代表人:(乙方法定代表人),联系人:(乙方联系人),联系电话:(乙方联系电话)。
1.3 合同期限本合同自双方签署之日起生效,有效期为一年,至2025年同类合同调整正式文件签署之日止。
第二条合同修订2.1 修订条款本合同的修订包括但不限于合同条款的修改、补充或删除。
2.2 修订流程合同修订应由双方协商一致,并以书面形式进行。
2024年合同调整正式文件-1
编号:__________ 2024年合同调整正式文件甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日2024年合同调整正式文件合同编号_________一、合同主体甲方:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方在__________领域具有丰富的经验与资源,乙方在__________领域具备独特的技术与实力,双方为充分发挥各自优势,实现互利共赢,特订立本合同,共同开展__________项目。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方友好协商,自愿签订。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)__________:指__________。
(2)__________:指__________。
(3)__________:指__________。
3.2 关键词解释(1)__________:指__________。
(2)__________:指__________。
(3)__________:指__________。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方负责提供__________项目的相关资源,包括但不限于__________。
(2)甲方有权对乙方进行__________项目的进度监督和质量评估。
(3)甲方应按约定向乙方支付项目费用。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方负责__________项目的具体实施,包括但不限于__________。
合同变更文件范本
合同变更文件范本
《合同变更协议》
甲方:____________
乙方:____________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《____________合同》(以下简称“原合同”)的相关内容需要进行变更,经双方友好协商,就合同变更事宜达成以下协议:
一、变更事项
1. 原合同中的第____条(条款内容)进行如下修改:
(1)原条款内容:____________
(2)变更后内容:____________
2. 原合同中的其他事项:____________
(具体变更事项详细描述)
二、变更生效
1. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议生效后,原合同中对应的变更部分按本协议执行,其他部分仍按原合同执行。
三、其他约定
1. 甲乙双方应按照变更后的合同内容履行各自的权利义务。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可另行协商补充。
4. 本协议解除或终止时,甲乙双方应按照原合同约定的方式处理相关事宜。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
签订日期:____年__月__日
(注:本范本仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。
)。
建设工程合同税率调整文件
建设工程合同税率调整文件根据国家税务总局最新发布的关于增值税税率的调整通知,自即日起,建设工程项目涉及的增值税税率由原来的10%调整为9%。
此项调整旨在减轻企业税负,促进建筑业及相关行业的发展。
因此,所有在执行期内的建设工程合同,均需按照新的税率进行相应的调整。
在此背景下,甲方(建设单位)与乙方(承包单位)应协商一致,对原合同中关于增值税的部分进行修改。
以下是合同税率调整的具体内容:一、税率调整根据国家最新的税收政策,合同中原定的增值税税率由10%调整为9%。
该调整适用于合同范围内的全部价款及附加费用。
二、合同价款调整由于税率的调整,合同总价款将相应减少。
具体来说,对于尚未结算的工程款项,乙方应按照新税率重新计算,并退还甲方多支付的税款;对于已结算的款项,双方应根据实际情况协商处理多退少补的问题。
三、发票开具乙方在向甲方开具增值税专用发票时,应使用调整后的税率。
同时,乙方应确保发票内容准确无误,以便甲方及时准确地进行税款抵扣。
四、争议解决如双方在税率调整过程中出现任何争议,应首先通过友好协商解决;若协商不成,可依法申请调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项除上述提及的内容外,合同的其他条款继续有效,且本次税率调整不影响合同的整体执行。
甲乙双方应共同遵守合同约定,确保工程顺利进行。
六、生效时间本税率调整文件自双方签字盖章之日起生效。
甲乙双方应据此调整各自的权利义务,并遵照执行。
七、附则本文件作为原建设工程合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
任何对本文件内容的修改和补充,均需书面形式,并经双方确认后方可生效。
税率的调整不仅关系到甲乙双方的经济利益,也关系到整个项目的顺利实施。
因此,建议双方在签订合同之初就明确税率调整的相关条款,以便在国家税收政策发生变化时能够迅速作出响应,保证合同的顺利履行。
合同额减少15%调整文件依据
合同额减少15%调整文件依据根据合同额减少15%的情况,需要对文件进行调整。
以下是对此问题的详细说明和解决方案。
首先,合同额减少15%是指原有合同的金额减少了15%。
这可能是因为双方达成了协议,重新商定了新的价格或条件,或者是因为市场变化导致了价格的下降。
无论是哪种情况,都需要对文件进行相应的调整。
在进行文件调整时,我们需要对文件中的重要条款进行修改和补充。
这些重要条款可能包括但不限于以下内容:1.价格调整条款:根据合同额减少15%,需要对原有的价格进行相应的调整。
这意味着双方需要商讨新的价格,并在文件中明确记录下来。
2.交付期限条款:合同额减少可能会影响交付期限。
在新的文件中,我们需要根据实际情况重新设定交付期限,确保双方在合理的时间内完成交付。
3.付款方式条款:合同额的减少可能会导致付款方式的变化。
双方需要重新商讨新的付款方式,并在文件中明确记录下来。
4.保证条款:合同额的减少可能会影响卖方提供的保证范围。
在新的文件中,我们需要对保证条款进行相应的修改和补充,确保双方在合同履行过程中的权益和责任得到充分的保障。
5.争议解决条款:合同额减少可能会引发新的争议。
因此,在文件中,我们需要对争议解决条款进行相应的修改和补充,明确双方在争议解决过程中的权利和义务。
除了以上几点,我们还需要对其他条款进行调整,以确保新的文件与双方的实际需求相符。
另外,在调整文件时,我们还需要考虑以下几个方面:1.双方的沟通和合作非常重要。
双方应该保持积极的沟通,协商出双方都能够接受的解决方案。
这样可以最大限度地避免潜在的纠纷和争议。
2.调整文件应该经过双方的书面确认。
双方应该在修改后的文件上签字并加盖公章,以确保调整的有效性和合法性。
3.及时完成文件的调整非常重要。
双方应该尽快完成文件的调整,并在可行的情况下重新确认文件的生效日期。
对于合同额减少15%的情况,以上是对文件调整的建议和解决方案。
双方应该根据实际情况进行具体操作,并保持良好的沟通和合作,以确保文件的调整符合双方的需求和利益。
合同额减少15%调整文件依据
合同额减少15%调整文件依据
合同额减少15%调整的文件依据可能因具体情况而异,以下是一些可能的文件依据: 1. 合同变更协议:如果双方同意减少合同额,可以通过签署合同变更协议来明确调整的具体细节和条件。
2. 补充协议:如果原合同中没有规定合同额可以调整,双方可以通过签署补充协议来增加这一规定,并明确减少的比例和具体执行方式。
3. 法律法规:某些情况下,法律法规可能会规定合同额可以进行调整。
例如,如果合同涉及政府采购或公共项目,相关法律法规可能会规定在特定情况下可以调整合同额。
4. 市场情况变化:如果市场情况发生重大变化,导致合同履行成本增加或收益减少,双方可以根据合同中的相关条款或适用的法律原则,协商减少合同额。
需要注意的是,具体的文件依据会因合同的性质、法律管辖、行业惯例等因素而有所不同。
在进行合同额调整时,建议双方充分协商,并确保相关文件依据的合法性和有效性。
如果你有具体的合同额调整问题,建议咨询专业法律顾问以获取准确的法律意见。
工程量超过多少要调整合同
工程量超过多少要调整合同在工程建设中,合同是规范双方行为的重要法律文件,其中包含了工程量、工程造价、工程周期等一系列关键条款。
然而,由于工程项目的复杂性和不确定性,实际施工过程中往往会出现工程量偏差,这就需要对合同进行相应的调整。
那么,工程量超过多少时需要调整合同呢?根据我国相关法律法规和建筑行业惯例,工程量的调整通常与工程量的偏差程度有关。
一般来说,工程量偏差超过合同约定的范围时,就需要对合同进行调整。
这个范围通常是合同总工程量的±5%至±10%。
也就是说,如果一个工程项目的合同总工程量为100万立方米,那么当实际完成的工程量偏差超过5万立方米至10万立方米时,就需要对合同进行调整。
那么,如何进行合同调整呢?一般来说,合同调整主要包括以下几个方面:1. 单价调整:当工程量偏差超过合同约定的范围时,可以根据合同条款对单价进行调整。
例如,合同约定当工程量偏差超过10%时,单价调整为原价的90%。
2. 工程量的调整:对于实际完成的工程量与合同约定的工程量偏差超过合同约定的范围的部分,可以按照实际完成的工程量进行计算和支付。
3. 工期的调整:工程量偏差可能会影响工程进度,因此需要对工期进行相应的调整。
例如,合同约定当工程量偏差超过5%时,工期延长5%。
4. 费用调整:工程量偏差可能会导致施工成本的变动,因此需要对相关费用进行调整。
例如,合同约定当工程量偏差超过10%时,施工方可以按照实际发生的费用进行报销。
需要注意的是,合同调整必须遵循双方协商、公平合理的原则,任何一方都不能单方面要求调整合同。
此外,合同调整的具体条款应当在合同中明确规定,以免在实际施工过程中产生纠纷。
总之,工程量超过合同约定的范围时需要调整合同。
合同调整主要包括单价调整、工程量调整、工期调整和费用调整等方面。
为了确保合同调整的公平性和合理性,双方应当在合同中明确规定合同调整的条款。
在实际施工过程中,双方应当遵循合同约定,共同努力确保工程项目的顺利进行。
合同中的价格调整及结算程序
合同中的价格调整及结算程序在商业活动中,合同是承担重要责任的法律文件,其中价格调整和结算程序是保障双方权益的重要内容。
在签订合同时,双方应明确价格调整及结算程序,以应对可能出现的变动和纠纷。
首先,价格调整是合同中常见的问题之一。
在商业活动中,市场价格和成本可能会发生变化,导致原合同价格已不再符合实际情况。
因此,合同通常会包含价格调整条款,以应对这种情况。
价格调整的原则是以公平合理为基础,双方应当按照约定的方式和条件进行协商。
一般来说,价格调整可能包括成本变动、市场价格波动等因素。
双方应在合同中明确价格调整的具体方式和条件,以避免后续的纠纷和争议。
其次,结算程序在合同中同样至关重要。
结算程序是指在合同履行过程中,双方应如何进行货款结算的具体步骤和时间安排。
结算程序应当明确各方的权利和义务,确保双方能够按照约定的程序及时完成结算。
一般来说,结算程序应包括货款支付的时间、方式、账期等方面的规定。
双方应在合同中明确结算程序,以避免后续的纠纷和延误。
在实际操作中,价格调整及结算程序的执行可能面临一些困难和挑战。
例如,价格调整的依据可能会引起双方的分歧和争议,结算程序的执行可能受到不可抗力因素的影响。
为了避免这些问题,双方在签订合同时应尽可能详细地设定价格调整和结算程序,并在合同履行过程中保持及时沟通和协商,以便解决任何可能出现的问题。
总之,合同中的价格调整及结算程序是商业活动中不可或缺的内容,双方应在签订合同时认真考虑和制定相关条款。
价格调整应以公平合理为原则,结算程序应明确双方的权利和义务。
只有在双方共同遵守合同约定的价格调整和结算程序,才能确保合同的顺利履行和双方权益的保障。
合同变更10%
合同变更10%合同变更是指在原有合同基础上对合同的某些条款进行修改或调整的行为。
而将合同中的某一条款变更为10%则意味着对原有条款的数量或比例进行了相应的调整。
本文将从合同变更的必要性、合同变更的程序、合同变更的影响等方面进行阐述。
首先,合同变更的必要性由诸多因素决定。
在商业活动中,合同是各方达成并遵守的法律文件,它规定了各方在交易过程中的权利和义务。
然而,由于市场环境、供需状况、法律法规的变化等外部因素的影响,合同的条款可能需要进行调整以适应新的情况。
比如,在某项合同中,双方约定了销售数量的百分比,而随着市场需求的波动,如果销售数量需要变更为原来的10%,则可以考虑进行合同变更。
其次,合同变更需要遵循一定的程序。
对于合同的变更,首先需要明确变更的内容和目的,并由合同双方协商一致。
然后,在合同中明确条款的变更方式,可以通过书面、口头或其他合法的方式进行,但最好是以书面形式进行,以确保变更的明确和证据的保存。
在变更的过程中,双方要保持沟通和协商,确保变更的合理性和合法性。
最后,变更后的合同应按照法律规定进行签字盖章,使变更合同具有法律效力。
合同变更的影响取决于变更的条款和内容。
对于数量或比例变更为10%这样的调整,它可能影响合同的价格、交付时间、供货比例等方面。
因此,在进行合同变更时,双方需要考虑到这些影响,并进行相应的调整。
比如,在销售合同中,如果某一商品的销售数量需要调整为原先的10%,那么价格和交货时间可能需要重新协商和确定。
在这个过程中,双方应保持友好合作的态度,以达成新的一致意见,并在变更后的合同中明确新的条款和条件。
总之,合同变更是商业活动中常见的行为,它反映了合同双方对于外部环境变化的应对和合作精神。
将合同中的某一条款变更为10%可能涉及到合同的数量、比例等方面的调整,而在进行合同变更时,双方需要明确变更的内容和目的,并按照一定的程序进行协商和签署。
同时,合同变更的影响也需要双方共同考虑和协商,以确保变更后的合同能够符合双方的利益和法律的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
苏州市建设工程施工合同(造价部分)示范条款第一部分固定单价合同一、合同价款的确定:1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为:□3%□4%□5%□6%□其它%。
1.2调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 工程量增减15%以内,综合单价不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整。
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌□5%,□10%以内不调整:□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整:2.1 工程量的调整原则本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人提出,发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价2.2.5款约定。
□2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整。
□2.2.1.2 由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整。
□2.2.1.3 由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调增的,按文件规定执行;文件规定较原约定调减的,按原约定不调整。
□2.2.1.4 由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整。
□2.2.1.5 由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约定调减的,按文件规定执行;文件规定较原约定调增的,按原约定不调整。
□2.2.1.6 其它约定:。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,综合单价确定原则为以2.2.2.1合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格。
□2.2.2.2合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格。
□2.2.2.3合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人提出,发包人确认。
□2.2.2.4 合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮%,为结算工程综合单价。
□2.2.2.5 其它约定:。
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,其超过部分或剩余部分工程□2.2.3.1工程量调增超过约定幅度,其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮%为新的结算综合单价。
□2.2.3.2工程量调减超过约定幅度,其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮%为新的结算综合单价。
□2.2.3.3工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出,发包人确认后,为新的结算综合单价。
□2.2.3.4工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮%,为新的结算综合单价。
□2.2.3.5 其它约定:。
2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变,综合单价予以调整,调整办□2.2.4.1 清单项目中减少一项或多项子目内容,则直接减去该减少部分子目的单价。
□2.2.4.2 清单项目中增加一项或多项子目内容,则相应增加该增加部分子目的单价,子目单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容,则重新组价,其综合单价按上述两种方法确定。
□2.2.4.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容,则该清单项目重新组价,综合单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.5 其它调整方式:。
2.2.5 材料价格的调整。
2.2.5.1 :□2.2.5.1.1合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的,均按文件规定调整。
□2.2.5.1.2合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度,超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
□2.2.5.1.3由于发包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由发包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由承包人受益。
□2.2.5.1.4由于承包人原因,造成工期拖延的,在拖延期间,价格上涨(或遇价格调整文件调增)产生的差价由承包人承担,价格下跌(或遇价格调整文件调减)产生的差价由发包人受益。
□2.2.5.1.5其它约定。
2.2.5.2 :□2.2.5.2.1本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为。
□2.2.5.2.2除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.3本项目所用主要材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算),约定主要材料为。
□2.2.5.2.4除上款约定外的材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.5本项目所用主要材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算,约定主要材料为。
□2.2.5.2.6除上款约定外的材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
□2.2.5.2.7 其它约定。
(可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等)2.2.6 措施费用的调整。
2.2.6.1 本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。
2.2.6.2□2.2.6.2.1 以清单工程量为计算基础的措施项目,随对应工程量的调整同比例调整。
□2.2.6.2.2 以分部分项工程费为计算基础的措施项目费,随分部分项工程费的调整而调整。
□2.2.6.2.3 除上述所列以外的新增(或变更)措施项目费,调整办法同2.2.2款。
□2.2.6.2.4 其它约定:。
2.3 其它工程项目费用的确定与调整2.3.1 施工配合费:由发包人单独分包的工程,总包单位按照分包工程造价的%或按价格直接向发包人计取。
2.3.2 零星工作项目费:由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.3.3 本工程□设立□不设工期奖励或处罚,提前或延后按照每天%比例奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
(以合同工期为参照对象)2.3.4 本工程□设立□不设工程质量奖惩,以招标文件约定质量等级为基准,每提高或降低一个等级,按%给予奖励或处罚,计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
竣工验收不合格的,除无条件返工至合格,扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外,□按照□不再按经调整后的分部分项工程费的%处以罚款。
(质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖)2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法:本工程所有暂定材料均□甲供□乙供,调整方式采用下列√项:□2.3.5.1 按照发包人提供价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.2 按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.3 按照造价管理部门发布的指导(信息)价格结算,与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.4 其它约定。
2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担:。
2.3.7□2.3.7.1 由发包人支付。
□2.3.7.2 核减率在%以内由发包人支付,核减率超过%,超出部分的审核费用由承包人支付。
□2.3.7.3核减率在%以内由发包人支付,核减率超过%,全部审核费用由承包人支付。
□2.3.7.4 审核费用支付。
2.4 补充约定:第二部分固定总价合同一、合同价款的确定:1.1本项目合同价款采用固定总价,包干系数为:□3%□4%□5%□6%□其它%。
1.2予调整,包干范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 本项目在施工图纸范围内,工程量已经双方核实无误,工程量不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整(不可竞争费除外)。
1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌□5%,□10%以内不调整;□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整:2.1 工程量的调整本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生工程量计量,由承包人提出,发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,合同价款予以调整,调□2.2.1.1合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.2合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.3合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人或发包人提出适当的新增(或变更)项目的价格,经对方确认后乘以新增(或变更)工程量,以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.4 合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮%,为结算工程价款。
□2.2.1.5 其它约定:。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15%,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,其超过部分或剩余部分工程□2.2.2.1工程量调增超过约定幅度,其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮%为新的结算综合单价。
□2.2.2.2工程量调减超过约定幅度,其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮%为新的结算综合单价。
□2.2.2.3工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出,发包人确认后,为新的结算综合单价。
□2.2.2.4工程量调增或调减超过约定幅度,其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮%,为新的结算综合单价。
□2.2.2.5 其它约定:。
2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变,合同价款予以调整,其综合□2.2.3.1 清单项目中减少一项或多项子目内容,则直接减去该减少部分子目的单价。