FIDIC合同宣贯(ppt 95张)
合集下载
最新专业英语---FIDIC合同条件教学讲义PPT课件
FIDIC Standard Forms of Contract
1、Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction (1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB))
2、Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction (1994)
为什么学习FIDIC合同条件范本 ?
• 文本编制质量高，处理问题公正 • 在全球范围内工程承包市场应用最为广泛 • 了解国际惯例，丰富合同谈判知识 • 学习国际工程合同管理的理想基础教程
在1998年之前，FIDIC出版的主要合同文件有哪些？
1. 土木工程施工合同条件 (1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB)) 2. 土木工程施工分包合同条件 (1994) 3. 机电设备安装合同条件(1963, 1980, 1987) 4. 设计—建造与交钥匙合同条件 (1995) 5. 业主与咨询工程师标准服务协议书 (1979, 1990, 1998)
FIDIC 1999年新版合同条件
1、施工合同条件 2、工程设备与设计—建造合同条件 3、EPC交钥匙合同条件 4、简明合同条件
前三本合同条件的结构基本统一
Conditions of Contract for Construction
Which are recommended for building or engineering works designed by the Employer or by his representative, the Engineer. Under the usual arrangements for this type of contract, the Contractor constructs the works in accordance with a design provided by the Employer. However, the works may include some elements of Contractordesigned civil, mechanical, electrical and/or construction works.
第六章 新版FIDIC合同条件-PPT文档资料
新版FIDIC合同条件
•
• • • • •
FIDIC是国际咨询工程师联合会始建于 1913年。经过近一个世纪的发展，现在已 经成为一个拥有80多个会员国的国际组织。 总部设在瑞士洛桑。中国工程咨询协会代 表我国于2019年10月加入该组织。 FIDIC除下属若干个地区委员会外还下 设许多专业委员会，主要包括 业主-咨询工程师关系委员会（CCRC） 土木工程合同委员会（CECC） 电器机械合同委员会（EMCC） 职业责任委员会（PLC）等。
•
•Hale Waihona Puke •（1）关于FIDIC合同条件的法律效力
①FIDIC合同条件中的有些规定和我国的现行建筑管理规定不完全一致。 ②若双方当事人选择使用该合同文本，是行为主体可自由决定的合法行为， 在总体上并没有违反我国的现行建筑法规的禁止性规定。
• • •
（2）要对FIDIC合同条件的适用作说明和限制 （3）要对工程质量和竣工交付作特别约定 （4）工程质量等级的约定
• 二 新版合同条件的总体特点 • 1 在编排格式上统一化 • 2 新版合同条件在语言上比以前的老版本更 简明，英文原版中很少出现以前那些陈旧 拗口的古英语用词，句子的结构也相对简 单清楚，因此更易读、易懂。 • 3 新版合同条件之间的分工更加明晰，应用 范围更广，覆盖面更宽。 • 4 新版合同条件对一些关键术语的定义更为 科学、严密。
该合同格式在FIDIC合同范本系列中首次出现。适用 于合同额较小的建筑或工程项目。根据工程的类型和具体 情况，该合同格式也可用于较大金额的合同，特别适用于 简单的或重复性的或工期较短的工程。
• 4 简明合同格式（Short Form of Contract）。
•
• 四 应用FIDIC合同条件应注意的问题 • 1 我国工程施工中索赔的现状 • 2 FIDIC合同条件在我国直接适用要注意的法律 问题及解决途径
•
• • • • •
FIDIC是国际咨询工程师联合会始建于 1913年。经过近一个世纪的发展，现在已 经成为一个拥有80多个会员国的国际组织。 总部设在瑞士洛桑。中国工程咨询协会代 表我国于2019年10月加入该组织。 FIDIC除下属若干个地区委员会外还下 设许多专业委员会，主要包括 业主-咨询工程师关系委员会（CCRC） 土木工程合同委员会（CECC） 电器机械合同委员会（EMCC） 职业责任委员会（PLC）等。
•
•Hale Waihona Puke •（1）关于FIDIC合同条件的法律效力
①FIDIC合同条件中的有些规定和我国的现行建筑管理规定不完全一致。 ②若双方当事人选择使用该合同文本，是行为主体可自由决定的合法行为， 在总体上并没有违反我国的现行建筑法规的禁止性规定。
• • •
（2）要对FIDIC合同条件的适用作说明和限制 （3）要对工程质量和竣工交付作特别约定 （4）工程质量等级的约定
• 二 新版合同条件的总体特点 • 1 在编排格式上统一化 • 2 新版合同条件在语言上比以前的老版本更 简明，英文原版中很少出现以前那些陈旧 拗口的古英语用词，句子的结构也相对简 单清楚，因此更易读、易懂。 • 3 新版合同条件之间的分工更加明晰，应用 范围更广，覆盖面更宽。 • 4 新版合同条件对一些关键术语的定义更为 科学、严密。
该合同格式在FIDIC合同范本系列中首次出现。适用 于合同额较小的建筑或工程项目。根据工程的类型和具体 情况，该合同格式也可用于较大金额的合同，特别适用于 简单的或重复性的或工期较短的工程。
• 4 简明合同格式（Short Form of Contract）。
•
• 四 应用FIDIC合同条件应注意的问题 • 1 我国工程施工中索赔的现状 • 2 FIDIC合同条件在我国直接适用要注意的法律 问题及解决途径
新FIDIC系列合同条件简介pptx
fidic合同条件的未来修订方向
适应市场变化
为了更好地适应国际工程承包市场的变化和发展趋势， fidic合同条件将会进行修订和更新。
增加灵活性
为了更好地满足不同项目的需求，fidic合同条件将会增 加更多的灵活性和选择性。
加强风险管理
为了更好地保障业主和承包商的利益，fidic合同条件将 会加强风险管理，明确责任和权利。
合同签订前的准备工作
01
分析和评估
对招标文件和合同条款进行详细的分析和评估，确保对合同要求和风
险有充分了解。
02
技术准备
进行技术准备，包括工程设计、施工计划等，确保对技术细节有充分
掌握。
03
财务准备
进行财务准备，包括预算制定、资金筹措等，确保有足够的财务支持
。
合同执行过程中的管理要点
01 质量管理
企业如何应对新fidic系列合同条件的变革
关注市场变化
企业应该密切关注国际工程承包市场的发展趋势和 变化，及时调整自身的战略和业务模式。
加强学习和培训
企业应该加强对新fidic系列合同条件的学习和培训 ，提高员工的专业素质和能力。
建立风险管理机制
企业应该建立完善的风险管理机制，明确责任和权 利，保障企业的利益和安全。
仲裁解决
如果协商无法解决争议，可以申 请仲裁解决。
诉讼解决
如果仲裁无法解决争议，可以向法 院提起诉讼解决。
04
新fidic系列合同条件的案例 分析和风险防范
工程承包合同的案例分析
案例一
工程款项支付纠纷
案例二
工程质量问题
案例三
工程延期和索赔纠纷
工程咨询合同的案例分析
案例一
FIDIC与国际工程合同管理经典讲义.ppt
2019/12/18
张水波博士讲稿
31
31
1.FIDIC合同条件的演变与特点
为什么学习FIDIC合同条件范本 ?
• 文本编制质量高，处理问题公正 • 在全球范围内工程承包市场应用最为广泛 • 了解国际惯例，丰富合同谈判知识 • 学习国际工程合同管理的理想基础教程
2019/12/18
张水波博士讲稿
32
2019/12/18
张水波博士讲稿
39
39
1.FIDIC合同条件的演变与特点
2019新黄皮书什么情况下适用？
• 机电设备项目、其他基础设施项目以及其他类型的 项目
• 业主只负责编制项目纲要（即：“业主的要求”） 和工程 设备性能要求，承包商负责大部分设计工作 和全部施工安装工作
• 工程师来监督设备的制造、安装和施工，签发支付 证书
2019/12/18
张水波博士讲稿
33
33
1.FIDIC合同条件的演变与特点
为了适应国际形势，FIDIC 2019年新版合同条件出版：
1. Conditions of Contract for Construction 2. Conditions of Contract for Plant and Design-Build 3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects 4. Short Form of Contract
国际工程合同管理讲座-中能集团
FIDIC合同与国际工程管理
2019/12/18
张水波 教授
天津大学管理与经济学部
2019年12月17-18日，广州
张水波博士讲稿
1
1
授课教师介绍
《FIDIC合同条件与国际工程合同管理》贯宣培训课件.ppt
1995 65% 25%
2000 54% 35%
2005 45% 45%
2010 40% 50%
2015 35% 55%
表中数据采自：HBE(2001), Design-Build continence to group in popularity; blue print.
30
FIDIC合同条件的发展:
工程项目管理是项目管理的重要领域。
10
®
Project Man agem en t In stitu te
PMBOK 2000 Project Management Areas： Project Integration Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Quality Management Project Human Resource Management Project Communications Management Project Risk Management Project Procurement Management
国际工程合同与合同管理
合同管理的基础：合同知识和管理技能 合同管理的前提：内部组织管理井然有序 合同管理的行为：合同的签订、执行、补救
4
Contract Management in IPM
国际工程合同与合同管理
合同管理三个层次： • 不读不懂，做事一厢情愿； • 既读且懂，教条僵化使用； • 掌握精髓，运用之于无形。
FIDIC各类合同条件都适用于那种项目采购模式 ？
16
工程项目合同支付类型： • 单价合同（Unit Price） • 总价合同（Lump Sum）
FIDIC讲课提纲PPT课件
3、Conditions of the Client/Consultant Model Services Agreement
4、Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works
5、Conditions of Contract for DesignBuild and Turnkey
21 2020/10/13
1999年最新版系列FIDIC合同条件
1、施工合同条件 2、工程设备与设计建造合同条件 3、EPC合同条件 4、简短合同条件
22 2020/10/13
谢谢您的指导
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.
感谢阅读！为了方便学习和使用，本文档的内容可以在下载后随意修改，调整和打印。欢迎下载！
General Conditions of Contract
14 2020/10/13
•1 合同 •2 业主 •3 业主代表 •4 承包商 •5 设计 •6 职员与劳工 •7 工程设备、材料与工艺
15 2020/10/13
•8 开工、延误与暂停 •9 竣工检验 •10 业主的接收 •11 竣工后检验 •12 缺陷责任
FFIDIC系列合同文件 三、土木工程施工合同条件 四、设计—建造与交钥匙工程合同条件 五、业主与咨询工程师标准服务协议书 六、最新版FIDIC合同条件
1 2020/10/13
一、相关背景知识
1、FIDIC简介 2、工程项目管理各方 3、工程合同的分类方法 4、国际上常用的合同条件 5、通用合同条件与专用合同条件
5 2020/10/13
二、FIDIC系列合同文件
1、土木工程施工合同条件 2、土木工程施工分包合同条件 3、业主与咨询工程师标准服务协议书 4、电气与机械工程安装合同条件 5、设计—建造与交钥匙工程合同条件
4、Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works
5、Conditions of Contract for DesignBuild and Turnkey
21 2020/10/13
1999年最新版系列FIDIC合同条件
1、施工合同条件 2、工程设备与设计建造合同条件 3、EPC合同条件 4、简短合同条件
22 2020/10/13
谢谢您的指导
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.
感谢阅读！为了方便学习和使用，本文档的内容可以在下载后随意修改，调整和打印。欢迎下载！
General Conditions of Contract
14 2020/10/13
•1 合同 •2 业主 •3 业主代表 •4 承包商 •5 设计 •6 职员与劳工 •7 工程设备、材料与工艺
15 2020/10/13
•8 开工、延误与暂停 •9 竣工检验 •10 业主的接收 •11 竣工后检验 •12 缺陷责任
FFIDIC系列合同文件 三、土木工程施工合同条件 四、设计—建造与交钥匙工程合同条件 五、业主与咨询工程师标准服务协议书 六、最新版FIDIC合同条件
1 2020/10/13
一、相关背景知识
1、FIDIC简介 2、工程项目管理各方 3、工程合同的分类方法 4、国际上常用的合同条件 5、通用合同条件与专用合同条件
5 2020/10/13
二、FIDIC系列合同文件
1、土木工程施工合同条件 2、土木工程施工分包合同条件 3、业主与咨询工程师标准服务协议书 4、电气与机械工程安装合同条件 5、设计—建造与交钥匙工程合同条件
FIDIC合同有关承包商项目经理的说明参考幻灯片
6
• Projects normally present a special set of circumstances in which the Project Manager has to operate e.g. rapid growth in construction, tight construction times, the unique architectural features of many project designs, international contractors and consultants, a tional work force and readily available investment.
4
• The Contractor's Project Manager is the leader of the site staff for directing and managing the work activities, therefore it is necessary for him to appreciate the skills of others, stress the importance of requirements and respect the opinion of his staff.
The obligations of the Contractor's Project Manager in
construction projects
1
• The success of the projects in the contracting sector depend on experience and capability of the Contractor's Project Manager who is supposed to manage and direct the project, based on a full understanding of the requirements and the vision; and he should have a strong experience and confidence to delegate responsibilities and to stand by decisions.
• Projects normally present a special set of circumstances in which the Project Manager has to operate e.g. rapid growth in construction, tight construction times, the unique architectural features of many project designs, international contractors and consultants, a tional work force and readily available investment.
4
• The Contractor's Project Manager is the leader of the site staff for directing and managing the work activities, therefore it is necessary for him to appreciate the skills of others, stress the importance of requirements and respect the opinion of his staff.
The obligations of the Contractor's Project Manager in
construction projects
1
• The success of the projects in the contracting sector depend on experience and capability of the Contractor's Project Manager who is supposed to manage and direct the project, based on a full understanding of the requirements and the vision; and he should have a strong experience and confidence to delegate responsibilities and to stand by decisions.
《FIDIC合同条件与国际工程合同管理》贯宣培训课件
变更、索赔、争议解决等常见 问题的处理
学习处理合同变更、索赔和争议解决的常见实践和策略，掌握协商、调解和 仲裁等解决争议的和技巧解决合同管理中的具体问题，并深化对FIDIC合同条件和国际 工程合同管理的理解。
国际工程合同管理概述
了解国际工程合同管理的基本原则和最佳实践，掌握项目计划、风险管理和 合同履行的关键要点。
FIDIC的合同条件
深入了解FIDIC合同条件的内容和结构，包括合同类型、标准条款和其在工程 项目中的应用。
地点、工期、价款等条款的解 读
详细解读FIDIC合同中涉及地点、工期、价款等重要条款，包括法律和商业问 题的处理。
《FIDIC合同条件与国际 工程合同管理》贯宣培训 课件
欢迎来到《FIDIC合同条件与国际工程合同管理》贯宣培训课件。本课件将深 入介绍FIDIC合同条件和国际工程合同管理的重要概念和实践应用。
概述
FIDIC（国际合同工程师联合会）合同条件是国际上最广泛使用的工程建设 合同模板之一，本课程将提供对其关键概念和条款的全面概述。
FIDIC新版合同条件解读与应用模版课件
fidic新版合同条件解读与应用ppt 模版课件
目录
• FIDIC新版合同条件概述 • FIDIC新版合同条件的具体内容 • FIDIC新版合同条件的实际应用 • FIDIC新版合同条件的风险与应对 • FIDIC新版合同条件的未来发展
01
FIDIC新版合同条件概述
什么是FIDIC
• FIDIC，即国际咨询工程师联合会，成立于1913年，是国际上 最有权威的工程咨询专业组织之一。FIDIC合同条件是在国际工 程承包中应用最为广泛的合同条件，包括红皮书、黄皮书和白 皮书等。
FIDIC新版合同条件的产生背景
• 随着全球经济和工程承包市场的不断发展，FIDIC原版合同条件逐渐暴露出一些问题和不足。为了适应市场变化和满足新需 求，FIDIC在2017年发布了新版合同条件，以取代之前的版本。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
更加注重公正与合理
新版合同条件更加注重各方的权益保 护，强调公正与合理，减少了对业主 和承包商的偏袒。
双方的权利和义务。
通用条件
包含合同履行的一般规 定和程序。
专用条件
对通用条件的补充或修 改。
其他合同文件
如工程量清单、图纸、 技术规范等，需与通用 条件和专用条件保持一
致。
工程量清单与计价
工程量清单
调整方式
详细列出了拟建工程的各个项目及其 工程量，作为投标报价和工程结算的 依据。
工程量清单和计价方式在合同履行期 间可进行适当的调整，调整方法应在 专用条件中约定。
更加灵活
新版合同条件提供了更多的选择和灵 活性，允许根据项目实际情况进行适 当的调整和补充。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
• 更加完善：新版合同条件对一些细节和条款进行 了完善和优化，提高了合同执行效率和风险控制 能力。
目录
• FIDIC新版合同条件概述 • FIDIC新版合同条件的具体内容 • FIDIC新版合同条件的实际应用 • FIDIC新版合同条件的风险与应对 • FIDIC新版合同条件的未来发展
01
FIDIC新版合同条件概述
什么是FIDIC
• FIDIC，即国际咨询工程师联合会，成立于1913年，是国际上 最有权威的工程咨询专业组织之一。FIDIC合同条件是在国际工 程承包中应用最为广泛的合同条件，包括红皮书、黄皮书和白 皮书等。
FIDIC新版合同条件的产生背景
• 随着全球经济和工程承包市场的不断发展，FIDIC原版合同条件逐渐暴露出一些问题和不足。为了适应市场变化和满足新需 求，FIDIC在2017年发布了新版合同条件，以取代之前的版本。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
更加注重公正与合理
新版合同条件更加注重各方的权益保 护，强调公正与合理，减少了对业主 和承包商的偏袒。
双方的权利和义务。
通用条件
包含合同履行的一般规 定和程序。
专用条件
对通用条件的补充或修 改。
其他合同文件
如工程量清单、图纸、 技术规范等，需与通用 条件和专用条件保持一
致。
工程量清单与计价
工程量清单
调整方式
详细列出了拟建工程的各个项目及其 工程量，作为投标报价和工程结算的 依据。
工程量清单和计价方式在合同履行期 间可进行适当的调整，调整方法应在 专用条件中约定。
更加灵活
新版合同条件提供了更多的选择和灵 活性，允许根据项目实际情况进行适 当的调整和补充。
FIDIC新版合同条件的特点与优势
• 更加完善：新版合同条件对一些细节和条款进行 了完善和优化，提高了合同执行效率和风险控制 能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
17.2 承包商对工程的照管
从工程开工日期起直到颁发接收证书的日期为止， 承包商应对工程的照管负全部责任。此后，照管 工程的责任移交给雇主。 如果就工程的某区段或部分颁发了接收证书，则 该区段或部分工程的照管责任即移交给雇主。 在责任相应地移交给雇主后，承包商仍有责任照 管任何在接收证书上注明的日期内应完成而尚未 完成的工作，直至此类扫尾工作已经完成。 在承包商负责照管期间，如果工程、货物或承包 商的文件发生的任何损失或损害不是由于雇主的 风险所致，则承包商应自担风险和费用弥补此类 损失
17.5知识产权和工业产权
在工程建设中，可能涉及的工程建设侵 权问题，由业主和承包商哪一方负责侵 权索赔？
本款中，“侵权”的含义是指对与工程有关的 任何专利权，已注册的设计、版权、商标、商 品名称、商业秘密或其他知识产权的侵权（或 声称的侵权）；“索赔”的含义是指声称侵权 的索赔（或为索赔进行的诉讼活动）。 如果一方在收到此类索赔后28天内未向任何索 赔事件的另一方发出通知，则认为前者已经放 弃了根据本款得到保障的一切权利。
业主应保障和保护承包商免遭由于下述情况（或以 前发生的情况）导致的任何对于声称的侵权的索 赔： （a） 由于承包商遵循合同而必然引起的结果，或者 （b）由于业主使用任何工程引起的结果： （i）不是为合同中指明或可合理推论出来的目的， 或 （ii）与非承包商提供的任何事物联合使用，除非 此类使用在基准日期之前已向承包商公开说明或 在合同中指出。 承包商应保障和保护业主免遭由于下述情况导致的 或与下述情况相关的任何其他索赔： （i）所有货物的制造、使用、出售或进口，或 （ii）承包商负责进行的设计。
业主应保障和保护承包商，承包商的人员，以 及他们各自的代理人免遭与下述有关的一切索赔、 损害、损失和开支（包括法律费用和开支）： （1）由于业主、业主的人员或他们各自的代理 人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的身 体伤害、生病、病疫或死亡， （2）没有承保的责任，如第18.3款【人员伤亡 和财产损害的保险】中规定的例外责任事件。
17．6 责任限度
无论在工程使用功能方面，利润损失、任何其它合 同损失，或任何间接或由之引的损失或损害，责任 方对另一受害方赔偿的责任仅限于根据第16.4 款 【终止时的支付】和第17.1 款【保障】规定的限 度。 承包商根据合同对雇主应负的全部责任（不包括第 4.19 款【电、水、气】，第4.20 款【雇主的设备 和免费提供的材料】，第17.1 款【保障】以及第 17.5 款【知识产权和工业产权】所规定的责任）， 不应超过专用条件中注明的金额，或者（如果没有 注明此类金额）不应超过接受的合同款额。 本款不限制违约方的欺诈行为、故意违约或管理不 善所导致的责任。
17．4 雇主的风险造成的后果
如果上述第17.3 款所列的雇主的风险导致了工 程、货物或承包商的文件的损失或损害，则承包 商应尽快通知工程师，并且应按工程师的要求弥 补此类损失或修复此类损害。 如果为了弥补此类损失或修复此类损害使承包商 延误工期和承担了费用，则承包商进一步通知工 程师，有权获得工期和费用索赔，并将之加在合 同价格中。如果第17.3 款【雇主的风险】（f） 段及（g）段的情况发生，上述费用应加上合理 的利润。
七章风险与责任
业主与承包商互为保障的内容
工程照管责任问题 业主的风险以及如何处理此类风险发生后的后果 工程设计的知识产权和工业产权的保护
合同双方的赔偿责任限度
17.1保障
承包商应保障和保护业主，业主的人员，以及他们各 自的代理人免遭与下述有关的一切索赔、损害、损 失和开支（包括法律费用和开支）： （a） 由于承包商的设计（如有时），施工、竣工以及 任何缺陷的修补导致的任何人员的身体伤害、生病、 病疫或死亡，由于业主、业主的人员或他们各自的 代理人的任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的 除外，以及 （b）物资财产，即不动产或私人财产（工程除外）的 损伤或毁坏，当此类损伤或毁坏是：由于承包商的 设计（如有时），施工、竣工以及任何缺陷的修补 导致的，以及由于承包商、承包商的人员，他们各 自的代理人，或由他们直接或间接雇用的任何人的 任何渎职、恶意行为或违反合同而造成的。
FIDIC合同条款
第十八章保险
主要内容： 合同对保险有哪些总体要求 工程，永久设备以及承包商的设备的保险要 求 对第三方人员以及财产的保险要求 对承包商的人员的保险要求
雇主的风险
（g） 因工程任何部分设计不当而造成的，而此类 设计是由雇主的人员提供的，或由雇主所负责的 其他人员提供的， （h） 一个有经验的承包商不可预见且无法合理防 范的自然力的作用。 规定的这些风险可以大致分为:： 政治风险（a,b） 社会风险(c) 污染及外力风险(d,e,h) 业主行为风险(f,g)
如果一方有权根据本款得到保障，负责侵权赔偿 的责任方应（自费）为解决该索赔进行谈判和进 行由此索赔而引起的任何诉讼或仲裁。 应保障方的要求并在由其负担费用的情况下，被 保障方应协助对此类索赔进行争辩。 该被保障方（包括其人员）不应承认任何有损于 保障方的谈判、诉讼或仲裁，除非保障方未能按 照被保障方的要求进行谈判、诉讼或仲裁。
承包商还应为在接ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ证书颁发后由于他 的任何行为导致的任何损失或损害负责。 同时，对于 接收证书颁发后出现，并且是由于在此 之前承包商的责任而导致的任何损失或 损害，承包商也应负有责任。
17．3 雇主的风险
（a） 战争、敌对行动、入侵、外敌行动， （b） 工程所在国内的叛乱、恐怖活动、革命、暴动、军 事政变或内战， （c） 暴乱、骚乱或混乱，非承包商的人员造成的. （d） 工程所在国的军火、爆炸性物质、离子辐射或放射 性污染，由于承包商使用此类军火、爆炸性物质、辐射 或放射性活动的情况除外， （e） 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行器造成的压 力波， （f） 雇主使用或占用部分永久工程，合同中另有规定的 除外，