招标招投标与合同管理实务试题(答案)
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误！正确答案：C
《建设工程勘察合同》中，承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金，其中（）是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误！正确答案：C
自开标至定标的期限，除特殊情况可适当延长之外，小型工程不得超过10天，
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误！正确答案：B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由（ ）来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误！正确答案：C
在勘察设计合同执行中，若委托方不履行合同，则它（）。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误！正确答案：C
投保建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误！正确答案：C
不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1．业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A ．投标保证金B ．履约保证金C ．担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A ．给所有投标者打分B ．当众宣布中标者名单C ．把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3．《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A ． 1999 年 10 月 1 日B ． 1999 年 12 月 1 日C ．2000 年 1 月 1 日D ．2000 年 3 月 1 日4．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于( )。
A．3 家 B ．4 家 C.5 家 D ． 10 家5．中标通知书发出后，中标单位应与建设单位签订工程承包合同，其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A ．赔偿损失B ．双倍返回投标保证金C ．返回投标保证金并赔偿损失D ．返回履约保证金7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由( )承担。
A．业主 B ．承包商 C ．监理单位 D ．业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则( )。
A．允许投标单位补充填写 B．视为废标C．退回投标书 D．认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A．投标函 B．投标报价 C．拟签订合同的主要条款 D．施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否解答投标单位的答疑 B．是否组织现场考察C．是否公开开标 D．是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A．招标单位 B．施工单位 C．招标管理机构 D．定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
招标师《招标采购专业实务》考试试题与答案
招标师《招标采购专业实务》考试试题与答案一、单选题1 下列关于投标文件密封的说法中，错误的是( )。
A. 投标文件的密封可以在公证机关的见证下进行B. 投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人有权不予退还该投标人的投标保证金C. 招标人可以在法律规定的基础上，对密封和标记增加要求D. 投标文件未密封的不得进入开标参考答案: B投标文件未按规定要求密封的，招标人不予受理，因此B 选项错误。
2依据相关法律法规规定，不实行招标投标的建设工程发包承包，可以在承包方编制的( )的基础上，由发承包双方协商订立合同。
A. 施工图预算B. 工程结算款C. 工程量清单D. 工程预付款约定参考答案: A3 按照《招标投标法》及有关配套规定，对招标投标过程的监督主要由()以上人民政府有关行政主管部门负责。
A. 乡级B. 县级C. 市级D. 省级参考答案: B4 《招标投标法实施条例》属于()。
A. 行政规范性文件B. 部门规章C. 行政法规D. 地方性法规参考答案: C5 招标投标活动的()环节是发生异议、投诉、举报的环节。
A. 招标B. 开标C. 评标D. 中标参考答案: D6《招标投标法实施条例》规定，评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，没收收受的财物，处()的罚款。
A. 3 000元以上1万元以下B. 1万元以上3万元以下C. 3 000元以上5万元以下D. 3万元以上5万元以下参考答案: C7我国《民法通则》规定，民事权利中的()是以对于人的智力成果通过法律确立而实现独占排他的利用从而取得利益为内容的权利。
A. 财产所有权B. 知识产权C. 债权D. 人身权参考答案: B8 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》l D. 中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展改革委负责认定参考答案: B10 在规范政府采购活动的相关法律法规中，()主要规定了政府采购活动的质疑、投诉、监督检查和法律责任等内容。
A. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》B. 《政府采购法》C. 《政府采购信息公告管理办法》D. 《政府采购供应商投诉处理办法》参考答案: B11 《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定，暂定级工程招标代理机构，只能承担工程总投资()元人民币以下的工程招标代理业务。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露，检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主B．监理单位C．承包商D．业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延7、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位（招标人）签订施工合同。
A．10天B．15天C．20天D．30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A．资历B．能力 C. 报价D．现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A．定金B．留置C．抵押D．质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四家单位参加投标，该投标行为是（A ）。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C ）。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
工程项目招投标与合同管理考试试题
工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即（B ）签订的合同。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含（B）A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的（B）A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时，务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面，不包含（C）A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（D）负责。
A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是（C）A、工程施工过程中，承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。
B、工程施工过程中，发包人向承包人提出的索赔称之索赔。
C、索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不一致。
8. 关于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程与防水要求的地面，应进行（B ）A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（C）A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于（答案：D）10.因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。
由______承担责任。
A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人（答案：B）11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求（ B ）撤销。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ B ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
(完整版)招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
共9页第1页A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是( D )。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括( B )。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
《招投标与合同管理》试题二(含解析)
《招投标与合同管理》试题二一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按监理人要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中，经监理人检验合格已经覆盖的工程，监理人重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ C ）承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。
钢窗安装完毕，监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B )。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ D ）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，无论检查结果如何，费用和工期由承包商负责。
7.招标公告属于（ C ）。
建筑工程招投标及合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
招标投标法律解读与合规实务(咨询工程师继续教育2023年)答案
一、判断题（每题2 分，共20 题，总分40 分）•1、未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当在收取后，交由评标委员会按照无效投标文件作否决投标处理。
A、对B、错正确B•2、在施工项目招标当中，进行资格预审的，则不得再进行资格后审。
A、对B、错正确答案B•3、开标工作人员在开标过程中发现招标文件存在重大偏差时，可以当场否决其投标。
A、对B、错正确B•4、根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定，地震灾区恢复重建项目可以不进行施工招标。
A、对B、错正确B•5、依法必须招标的项目未经招标，所签合同无效。
A、对B、错正确A•6、所有招标项目都不得非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。
A、对B、错正确答案B•7、依据《招标投标法实施条例》规定，财政部门对政府采购工程建设项目招标投标活动依法实施监督。
A、对B、错正确B•8、联合体投标保证金可以由联合体共同提交，也可由联合体的牵头人提交。
A、对B、错正确A•9、主体工程竣工验收后追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求，可以不进行施工招标。
A、对B、错正确答案B•10、投标人必须参加开标活动，否则将影响其投标的有效性。
A、对B、错正确B•11、在某项目评标中，母公司A和其控股的子公司B参与同一标包的投标，在投标截止时间后，B主动提出书面说明，撤销投标。
评标委员会应同时否决A、B的投标。
A、对B、错正确A•12、补充、修改后的内容为投标文件的组成部分，应按招标文件要求与原投标文件一样签字、盖章及密封。
A、对B、错正确A•13、投标人参加投标发生的费用，以投标人自行承担为原则，以招标人补偿为例外。
A、对B、错正确答案A•14、如招标文件中没有明确是否允许投标人组成联合体形式投标，应视为不允许以联合体的名义投标。
A、对B、错正确答案B•15、招标人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人确定中标人。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
电大建筑工程招投标与合同管理试题及答案
建筑工程项目招投标与合同管理模拟试题一、判断题(每小题2 分，共计20 分)1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
()2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
() 3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
( )4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
( ) 5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
( )6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。
( )7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
( )8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
()9．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
( )10．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。
( )二、单项选择题(每小题 2 分，共计20 分)1．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( ) 日之内订立书面合同。
A．20 B ．30C．25 D ．352．邀请招标是一种由招标人选择 ( )位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。
A ．2B ．4C. 3 D ．53．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的( )。
A．计划价格 B ．预期价格C．实际价格 D ．合同价格4．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 ( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的容一般包括条款（）A、当事人的名称或者和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.更改设计单位C.增减合同中约定的工作量D.更改使用的材料E.改变有关工程的施工时间和顺序12.施工合同可解除的原因有（）p244A.双方协商解除B.发生不可抗力C.监理发出解除合同的命令D.发包人不支付工程款超过56天E.承包人将工程转包13．在工程项目建设实施阶段，具有合同关系的有：（）Ａ．业主和承包商Ｂ．总承包商和各分包商Ｃ．业主和贷款者Ｄ．业主和监理单位Ｅ．监理单位和承包商14.下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果15.在投标有效期，招标人要完成（）等工作。
A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同16、招标文件具有十分重要的意义具体主要体现在以下( )方面A 招标文件是投标的主要依据和信息源B 招标文件是合同签订的基础C 招标文件是政府监督的对象D 招标文件是投标的信息源17、下列属于招标文件的主要容的是（）A 投标须知，包括所有对投标要求的有关事项B 项目说明书，包括工作容、设计围和深度、建设周期和设计进度要求等方面容，并告知建设项目的总投资限额C 设计依据资料，包括提供设计所需资料的容、方式和时间D 设计文件编制的依据E 招标可能涉及的其他有关容18、资格预审的目的（）A 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为投标人选择优秀的承包人创造条件B 实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；C 减少评标阶段的工作量，缩短时间，解决费用；D 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；E 淘汰自己不愿选择的投标人。
19、“ 08规”中”其他项目”清单中包括（）A.计日工B 预留金C 暂列金额D 暂估价E 总承包服务费20、招标控制价应当由（）编制A 具有编制能力的招标人B 具有编制能力的投标人C 受招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制D 招投标监督管理机构E 招标代理机构21、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A 未密封B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C 未按规定格式填写D 容不全、字迹辨认不清E 同标底吻合22、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议23．根据《标准施工招标文件》中的通用条款，应由发包人承担的工作包括( )A．委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知B．根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底C.按合同约定及时组织竣工验收D．按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地E．保证工程施工和人员的安全24．有关招标控制价的理解，下列阐述中正确的是(A．招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮B．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价C. 招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E. 招标控制价类似标底，需要保密25．下列投标策略选择正确的是( )A．如果是单纯报计日工单价，而且不计人总价中，可以报低些B．单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时宜报低价C. 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价D. 能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高单价E. 对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格有意抬高得更高一些26、资格预审的目的（）A. 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为招标人选择优秀的投标人创造条件B. 实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；C. 减少评标阶段的工作量，缩短时间，降低招标成本；D. 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；E. 淘汰自己不愿选择的投标人。
27、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，应当公开招标的工程施工项目，经批准后可以进行邀请招标的情形包括（）等。
A. 潜在投标人数量太多B. 受自然地域环境限制的C. 涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的D. 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E. 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的28、施工合同订立应具备的条件是：（）A. 竣工结算文件已编制完成B. 工程项目已经列入年度建设计划C. 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D. 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E. 招投标工程，中标通知书已经下达29、建设工程施工劳务分包合同中，发生（）情况时，劳务分包人应承担违约责任。
A. 由于工程承包人原因造成劳务分包人延期交工的B. 劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准C. 工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务D. 工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬E. 劳务分包人因自身原因延期交工的30、下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结31、工程量清单计价模式的费用构成包括（）A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.利润E.税金。
32、根据我国相关的法律法规，下列属于禁止的行为有（）。
A.施工分包B.施工转包C.劳务作业分包D.专业分包E.分包人将工程再分包F.专业分包人把部分劳务作业分包给资质等级符合要求的劳务分包人33、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。
《合同法》规定了如下几种合同终止的情况正确的有：（）A. 债权债务混同B. 合同解除C. 债务相互抵销D. 债务人依法将标的物提存E. 债务已经按照约定履行34、合同的容一般包括条款（）A. 当事人的名称或者和住所B. 标的C.数量D. 质量E. 违约责任35、在投标有效期，招标人要完成（）等工作。
A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同36、建设工程施工劳务分包合同属于下列（）A. 要式合同B. 实践合同C. 从合同D. 双务合同E. 有偿合同37、按照施工合同示文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力二、单选1．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担2．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：( )。
A、同时履行抗辩权B、后履行抗辩权C、先履行抗辩权D、不安抗辩权3、一般认为，投标是一种（）。
A、履约B、要约C、要约邀请D、竞拍行为4．公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书 B．合同谈判C．行政命令 D．招标公告5．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（）A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标6、提交投标文件的投标人少于（）的，招标人应当依照《中华人民国招投标法》重新投标A、3B、4C、5D、10注：评标后合格投标人不足3个的，应从中选择一个。