招标投标与合同管理实务试题
1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题单位:______________________________ 姓名:___________________一、单选(每题1.5分)(共30分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位(B )的选择。
A、报价B 、能力C 、监理人员数量D、设备3、中标的承包商将由(B)决定。
A评标委员会 B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师4、业主在(B )合同中承担的风险最小。
A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括(C )。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求6与邀请招标相比,公开招标的最大优点是(D )。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈7、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D)。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸8、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化9、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(C )。
A建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位10、合同价款可以有多种约定方式,其不包括(C )oA、固定价格合同 B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同 D 、成本加酬金合同11、自中标通知书发出(C )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15 天B 、21 天C 、30 天D 、35 天12、确定中标人后(A )内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
《招投标与合同管理》试题及答案1
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
2024年工程招投标与协议管理实务考核题库
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年工程招投标与协议管理实务考核题库本合同目录一览1. 工程招投标流程1.1 招标准备1.1.1 项目调研与需求分析1.1.2 编制招标文件1.1.3 招标公告发布1.2 投标报名与资格审核1.2.1 投标人报名1.2.2 资格审核材料提交1.2.3 资格审核结果通知1.3 投标文件递交与接收1.3.1 投标文件编制1.3.2 投标文件递交1.3.3 投标文件接收确认1.4 投标文件评审1.4.1 技术评审1.4.2 商务评审1.4.3 综合评分1.5 招标结果公示与合同签订1.5.1 招标结果公示1.5.2 合同洽谈1.5.3 合同签订2. 协议管理2.1 工程协议分类2.1.1 工程变更协议2.1.2 工程延期协议2.1.3 工程索赔协议2.2 协议起草与审批2.2.1 协议起草2.2.2 协议审批流程2.2.3 协议审批结果通知2.3 协议签订与执行2.3.1 协议签订2.3.2 协议执行监督2.3.3 协议执行变更处理3. 工程招投标管理与考核3.1 工程招投标管理职责3.1.1 招标人职责3.1.2 投标人职责3.1.3 招标代理机构职责3.2 工程招投标考核指标3.2.1 招标过程考核指标3.2.2 投标过程考核指标3.2.3 合同履行考核指标3.3 工程招投标考核流程3.3.1 考核资料收集3.3.2 考核指标评分3.3.3 考核结果通知与整改4. 工程招投标风险防控4.1 风险识别与评估4.1.1 风险识别4.1.2 风险评估4.1.3 风险等级划分4.2 风险应对措施4.2.1 风险防范措施4.2.2 风险转移措施4.2.3 风险化解措施4.3 风险监控与预警4.3.1 风险监控体系建立4.3.2 风险预警信号识别4.3.3 风险应对预案启动5. 工程招投标违规处理5.1 违规行为分类5.1.1 招标方违规行为5.1.2 投标方违规行为5.1.3 招标代理机构违规行为5.2 违规行为处理流程5.2.1 违规行为调查5.2.2 违规行为认定5.2.3 违规行为处理结果通知5.3 违规行为处罚措施5.3.1 警告处罚5.3.2 罚款处罚5.3.3 取消投标资格处罚6. 工程招投标资料归档与保密6.1 资料归档要求6.1.1 归档资料分类6.1.2 归档资料提交6.1.3 归档资料保管6.2 保密条款约定6.2.1 保密内容界定6.2.2 保密期限约定6.2.3 保密违约责任7. 工程招投标争议解决7.1 争议类型及处理原则7.1.1 招标投标争议7.1.2 合同履行争议7.1.3 争议处理原则7.2 争议解决方式7.2.1 协商解决7.2.2 调解解决7.2.3 仲裁解决7.2.4 诉讼解决8. 工程招投标信息化管理8.1 信息化管理平台构建8.1.1 平台功能设计8.1.2 平台技术要求8.1.3 平台运行维护8.2 信息化管理应用8.2.1 招标投标信息管理8.2.2 合同管理8.2.3 考核评价管理9. 工程招投标培训与指导9.1 培训内容设定9.1第一部分:合同如下:第一条工程招投标流程1.1 招标准备1.1.1 项目调研与需求分析甲方应就项目进行充分调研,明确项目需求、工程规模、建设内容、投资预算等,为招标准备提供依据。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题一、选择题1.对于公开招标,以下说法正确的是:A. 公告至少3个工作日,标书至少10个工作日B. 公告至少5个工作日,标书至少10个工作日C. 公告至少5个工作日,标书至少15个工作日D. 公告至少7个工作日,标书至少15个工作日2.下列属于加密电子营业执照中可信电子印章的是:A. 数字签名B. 电子签章C. 数字证书D. 电子证书3.标书应在投标截止时间前交到招标人指定的地点,下列关于管理标书保管的说法正确的是:A. 在投标截止时间前,应呈请评标委员会组织人员对交来的投标文件进行登记,核定清册后按照规定进行保管B. 在投标截止时间前,应呈请评标委员会组织人员对交来的投标文件进行检查,核定清册后按照规定进行保管C. 投标截止时间后,评标委员会应立即对所有投标文件进行登记、核实、保管D. 投标截止时间后,评标委员会应立即对所有投标文件进行检查、核实、保管4.合同履行的保证方式有:A. 履约保证金B. 第三方担保C. 信用保险D. 银行承兑汇票5.合同中的通知机制是指以下哪些内容:A. 通知机构和管辖法院B. 公告通知和书面通知C. 定期通知和不定期通知D. 必要通知和非必要通知二、填空题1.标书担保的方式有________。
2.开标工作的程序有________、________、________、________。
3.合同采用书面形式,应当加盖________。
4.合同分为________和________两个部分。
5.鉴定清单由________、________和________组成。
三、简答题1.什么是电子印章?在招投标中起到什么作用?2.请简要介绍招标文件的内容和形式。
3.请简述开标的流程。
4.请简述合同管理工作的主要内容。
5.请简述合同变更的程序和注意事项。
四、论述题1.招投标和合同管理是企业重要的工作程序,为何会发生违规行为?这些违规行为有哪些?该如何防范和避免?2.合同管理环节中常见的问题有哪些?如何进行风险评估和控制?你有哪些预防控制方案?五、解答题1.招投标和合同管理是企业重要的工作程序,对企业运作和发展至关重要。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1:下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的;B重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的;C勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2:强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3:下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据,就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后,招标人应及时通知其他未中标的投标人,按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料,同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中,经过投标人澄清和说明后,可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法,对设计图纸内容不明确或有错误,估计修改后工程量要增加的项目,单价可适当报 ____________ 些;对工程内容不明确的项目,单价可适当报__________ 些。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
2024年工程招投标与合同管理实务考核题库
2024年工程招投标与合同管理实务考核题库本合同目录一览1. 第一条合同主体及合同标的1.1 第一层级的详细内容1.2 第二层级的详细内容1.3 第三层级的详细内容2. 第二条合同价格与支付方式2.1 第一层级的详细内容2.2 第二层级的详细内容2.3 第三层级的详细内容3. 第三条工程进度与交付3.1 第一层级的详细内容3.2 第二层级的详细内容3.3 第三层级的详细内容4. 第四条质量标准与验收4.1 第一层级的详细内容4.2 第二层级的详细内容4.3 第三层级的详细内容5. 第五条合同的履行与变更5.1 第一层级的详细内容5.2 第二层级的详细内容6. 第六条合同的解除与终止6.1 第一层级的详细内容6.2 第二层级的详细内容6.3 第三层级的详细内容7. 第七条违约责任与赔偿7.1 第一层级的详细内容7.2 第二层级的详细内容7.3 第三层级的详细内容8. 第八条争议解决方式8.1 第一层级的详细内容8.2 第二层级的详细内容8.3 第三层级的详细内容9. 第九条保密条款9.1 第一层级的详细内容9.2 第二层级的详细内容9.3 第三层级的详细内容10. 第十条法律适用与争议解决10.1 第一层级的详细内容10.2 第二层级的详细内容10.3 第三层级的详细内容11. 第十一条合同的生效、变更与解除11.2 第二层级的详细内容11.3 第三层级的详细内容12. 第十二条合同的转让与继承12.1 第一层级的详细内容12.2 第二层级的详细内容12.3 第三层级的详细内容13. 第十三条附加条款13.1 第一层级的详细内容13.2 第二层级的详细内容13.3 第三层级的详细内容14. 第十四条合同的完整性14.1 第一层级的详细内容14.2 第二层级的详细内容14.3 第三层级的详细内容第一部分:合同如下:第一条合同主体及合同标的1.2 合同标的:(1)甲方委托乙方进行_____________工程的设计、施工及验收等工作;(2)乙方同意按照甲方的要求,完成上述工程,并保证工程质量达到约定的标准。
《招投标与合同管理》试题二(含解析)
《招投标与合同管理》试题二一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按监理人要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中,( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中,经监理人检验合格已经覆盖的工程,监理人重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由( C )承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中,发包人供应的材料设备到货后,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由( A )承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。
钢窗安装完毕,监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故( B )。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延,费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验,经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中,正确的是( D )。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,无论检查结果如何,费用和工期由承包商负责。
7.招标公告属于( C )。
2024版招投标与合同管理试题
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版招投标与合同管理试题本合同目录一览第一条:招投标过程的详细规定1.1:招投标文件的准备和提交1.2:招投标时间的安排1.3:招投标地点的确定第二条:合同的签订与管理2.1:合同签订的程序和条件2.2:合同管理的责任分配2.3:合同变更和解除的规定第三条:合同履行过程中的质量控制3.1:工程质量的标准和要求3.2:质量检查和验收的程序3.3:质量问题的处理方式第四条:合同履行过程中的进度管理4.1:工程进度的计划和安排4.2:进度变更的处理方式4.3:工程延期的规定第五条:合同履行过程中的成本管理5.1:工程成本的预算和控制5.2:成本变更的处理方式5.3:成本超支的责任分配第六条:合同履行过程中的安全生产管理6.1:安全生产的责任和义务6.2:安全事故的处理方式6.3:安全生产的检查和监督第七条:合同履行过程中的沟通协调7.1:沟通协调的方式和频率7.2:争议和纠纷的处理方式7.3:信息共享的要求第八条:合同履行过程中的知识产权保护8.1:知识产权的保护范围和内容8.2:知识产权侵权的处理方式8.3:知识产权的归属和使用权第九条:合同的终止和解除9.1:合同终止的条件和程序9.2:合同解除的条件和程序9.3:合同终止和解除后的责任处理第十条:违约责任10.1:违约行为的认定和处理10.2:违约责任的形式和计算方式10.3:违约责任的免除条件第十一条:争议解决11.1:争议解决的方式和机构11.2:争议解决的期限和程序11.3:争议解决的结果执行第十二条:合同的解除和终止12.1:合同解除和终止的条件12.2:合同解除和终止的程序12.3:合同解除和终止后的权益处理第十三条:合同的转让和继承13.1:合同转让的条件和程序13.2:合同继承的规定13.3:合同转让和继承后的责任承担第十四条:附则14.1:合同的生效时间和条件14.2:合同的修订和补充14.3:合同解除和终止后的文件处理第一部分:合同如下:第一条:招投标过程的详细规定1.1:招投标文件的准备和提交甲方应按照招标文件的要求,准备并提交投标文件。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
招标投标与合同管理实务试题(答案)建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括()。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:() A、法人资格 B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验 4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定 5.建设工程施工招标的条件有:( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表 8.施工分包合同的当事人为()。
A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单位 E分包方9.合同的内容一般包括条款()A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬 10.建设工程施工合同的特征有() A.合同主体的严格性 B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有()。
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 招标文件中不包括的内容是:A. 投标邀请函B. 投标保证金C. 投标文件要求D. 投标保密协议2. 以下哪个文件通常与投标联用:A. 项目主要内容与要求B. 招标公告C. 定标通知书D. 项目实施计划书3. 招标代理机构下列职责中,哪个不属于其工作范围:A. 答疑控制B. 投标文件解读C. 投标文件评审D. 定标工作4. 合同管理的目的不包括:A. 保证合同的履行B. 控制项目风险C. 确定项目计划D. 对违约行为进行惩罚5. 合同管理中,下列哪个不属于合同执行的内容:A. 签订合同B. 履行合同条款C. 监督验收D. 结算付款6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题:A. 违约行为B. 项目进度滞后C. 合同条款理解差异D. 资金来源安排7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容:A. 项目成本核算B. 合同支付管理C. 合同价格谈判D. 增减项控制8. 合同管理中的索赔管理主要是指:A. 分包单位的索赔B. 业主的索赔C. 承包商的索赔D. 合同变更的索赔9. 经济合同管理流程中,以下哪个不属于谈判前准备工作:A. 制定合同谈判方案B. 准备谈判文件C. 开展谈判活动D. 完成谈判纪要10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是:A. 守信用B. 充分竞争C. 遵守法律法规D. 非法私分利益二、案例分析题(每题10分,共30分)1.某企业进行了一个工程项目的招标,经过投标文件评审,最终选取了一家投标单位。
在与中标单位进行合同谈判过程中,发现中标单位的投标报价明显低于其他单位,引起了企业的怀疑。
请分析可能出现的问题,并提出解决办法。
2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况,导致项目进度滞后和额外费用增加。
请分析可能的原因,并提出相应的控制措施。
3.在某个工程项目的合同管理过程中,发现承包商在材料采购上存在质量问题,导致工程质量受到影响。
工程招投标合同管理实务试题a
工程招投标合同管理实务试题A一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 在工程招投标过程中,招标人应当根据项目特点和实际需要,编制招标文件,其中不包括()内容。
A. 投标须知B. 合同条款C. 工程量清单D. 设计图纸2. 下列关于工程招投标合同管理说法错误的是()。
A. 招标人应当根据项目特点和实际需要,编制招标文件B. 投标人应当根据招标文件的要求,编制投标文件C. 招标人和中标人应当在中标通知书发出后30日内签订书面合同D. 工程招投标合同管理不需要进行合同变更管理3. 下列关于工程招投标合同履行管理说法正确的是()。
A. 合同履行过程中,合同当事人应当严格按照合同约定履行合同义务B. 合同履行过程中,合同当事人可以随意变更合同内容C. 合同履行过程中,合同当事人应当遵循诚实信用原则D. 合同履行过程中,发现问题应及时向对方提出,并协商解决4. 在工程招投标合同管理中,合同支付管理应当包括()内容。
A. 支付方式B. 支付时间C. 支付金额D. 以上都是5. 下列关于工程招投标合同管理中的合同变更管理说法错误的是()。
A. 合同变更应当遵循诚实信用原则B. 合同变更应当符合中标文件和合同约定的内容C. 合同变更应当经过双方协商一致D. 合同变更可以在履行合同过程中任意进行二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述工程招投标合同管理的基本流程。
2. 请简述工程招投标合同履行管理的基本要求。
3. 请简述工程招投标合同支付管理的基本内容。
三、案例分析题(共20分)某工程项目进行公开招标,招标人在招标文件中明确了工程项目的范围、质量、工期等要求。
在投标过程中,投标人甲、乙、丙、丁均提交了投标文件。
经过评标,招标人确定了中标人为甲公司。
在中标通知书发出后,招标人和甲公司签订了书面合同。
在合同履行过程中,甲公司发现合同中有一项工程量清单漏项,导致工程款支付不足。
甲公司向招标人提出了合同变更请求。
请根据此案例,回答以下问题:1. 招标人和中标人应当在何时签订书面合同?(2分)2. 甲公司在发现工程量清单漏项后,应当如何处理?(4分)3. 招标人和甲公司是否可以随意变更合同内容?(2分)4. 如果招标人和甲公司就合同变更内容达成一致,应当如何办理合同变更手续?(2分)5. 在此案例中,招标人和甲公司在合同履行过程中应当注意哪些合同管理方面的问题?(10分)答案请见下期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程招标投标与合同管理实务试题
一、多选
1、索赔按目的划分包括()。
A、综合索赔 B 、单项索赔C、工期索赔
D、合同内索赔
E、费用索赔
2.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:()
A 、承包人未能按合同约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致
使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施
工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工
累计超过8 小时3.评审资格预审文件时,评审内容主要包括:
()
A、法人资格 B 、商业信誉
C财务能力 D 技术能力 E 、施工经验4.《合同法》规定合同无效的情形有()p170
A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益
B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目的
D、损害社会公共利益
E 、违反法律、行政法规的强制性规定
5.建设工程施工招标的条件有:()。
P21
A. 招标人已经依法成立
B. 初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准
C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准
手续的,已经核准
D. 有相应资金或资金来源已经落实
E. 有招标所需的设计图纸及技术资料
6.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括()等
A、协议书
B、通用条款 C 、结算报告
D、专用条款
E、预算书
7.《建设工程施工合同(示范文
》的附件包括()等
本)
A、协议书
B、通用条款
C、工程质量保修书
D、专用条款
E、发包人供应材料设备一览表8.施工分包合同的当事人为()。
A建设单位B承包人C 监理单位
D 设计单位
E分包方
9.合同的内容一般包括条款()
A、当事人的名称或者姓名和住所B标的
C 、数量
D 、质量
E 、价款或者报酬 10. 建设工程施工合同的特征有( ) A. 合同主体的严格性 B. 合同标的的特殊性 C. 合同履行期限的长期性 D. 合同监督的严格性 E. 合同内容的复杂性
11. 可索赔的设计变更事项有( )。
A. 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B. 更改设计单位
C. 增减合同中约定的工作量
D. 更改使用的材料
E. 改变有关工程的施工时间和顺序
14. 下列关于评标的说法中,符合我国招标投标法关于评 标有关规定的有( )
A. 招标人应当采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况 下进行
B. 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提出书面评标报告 并决定合格的中标候选人
C. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D .经评标委员会评审, 认为所有投标都不符合招标文件要求 的,可以否决所有投标
12. 施工合同可解除的原因有( A. 双方协商解除 B. 发生不可抗力
C. 监理发出解除合同的命令
D. 发包人不支付工程款超过
E. 承包人将工程转包 13.在工程项目建设实施阶段,
A. 业主和承包商 C.业主和贷款者 E. 监理单位和承包商 )p244
56 天
具有合同关系的有: ( B. 总承包商和各分包商 D. 业主和监理单位
E. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
15、在投标有效期内,招标人要完成()等工作。
A. 资格审查
B. 评标
C. 投标修改
D. 定标
E. 与中标人签订合同
16、招标文件具有十分重要的意义具体主要体现在以下
()方面
A 招标文件是投标的主要依据和信息源
B 招标文件是合同签订的基础
C 招标文件是政府监督的对象
D 招标文件是投标的信息源
17、下列属于招标文件的主要内容的是()
A 投标须知,包括所有对投标要求的有关事项
B 项目说明书,包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容,并告知建设项目的总投资限额
C 设计依据资料,包括提供设计所需资料的内容、方式和时间
D 设计文件编制的依据
E 招标可能涉及的其他有关内容
18、资格预审的目的()
A 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经
验,为投标人选择优秀的承包人创造条件
B 实现淘汰不合格的投标人,排除因其中标给自己带来的风险;
C 减少评标阶段的工作量,缩短时间,解决费用;
D 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投
标的费用;
E 淘汰自己不愿选择的投标人。
19、“ 08 规范”中”其他项目”清单中包括()
A. 计日工
B 预留金
C 暂列金额
D 暂估价
E 总承包服务费
20、招标控制价应当由()编制
A 具有编制能力的招标人
B 具有编制能力的投标人
C 受招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制
D 招投标监督管理机构
E 招标代理机构。