建设工程合同管理124模拟题
建筑工程合同管理模拟题
建筑工程合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同法律关系的要素？A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同权利D. 合同义务2. 下列哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人不履行合同义务B. 合同当事人迟延履行合同义务C. 合同当事人履行合同义务不符合约定D. 合同当事人意外不能履行合同义务3. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是：A. 建筑工程合同的标的只能是建筑工程本身B. 建筑工程合同的当事人只能是发包人和承包人C. 建筑工程合同可以约定工程款的支付方式D. 建筑工程合同必须经过政府审批才能生效4. 下列关于合同担保的说法，正确的是：A. 担保只能是财产担保B. 担保只能是人的担保C. 担保只能是物的担保D. 担保可以是财产担保和人担保的组合5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更是指合同内容的变更B. 合同变更是指合同主体的变更C. 合同变更必须经过双方当事人协商一致D. 合同变更只需要一方当事人的通知即可生效二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 下列哪些属于合同履行中的抗辩权？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 任意履行抗辩权7. 下列哪些属于合同的附属义务？A. 通知义务B. 协助义务C. 保密义务D. 履行合同的义务8. 下列哪些属于合同的解除条件？A. 合同当事人协商一致解除B. 合同当事人一方违约解除C. 政府命令解除D. 法院判决解除9. 下列哪些属于建筑工程合同的主要条款？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款10. 下列哪些属于合同违约的补救措施？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 请求赔偿损失三、案例分析题（每题10分，共20分）11. 甲公司与乙公司签订了一份建筑工程合同，合同约定甲公司负责施工，乙公司负责支付工程款。
施工过程中，甲公司因故不能履行合同，乙公司要求解除合同。
建设工程合同管理模拟卷
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于：A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程，应当承担的责任是：A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是：A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更？A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中，对于违约责任的描述应当包括：A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题（每题1分，共10分）9. 建设工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更或解除。
（错）10. 在合同履行过程中，如果遇到不可抗力事件，双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
（对）四、案例分析题（共20分）11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于地质条件不符合预期，导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事，并说明理由。
五、论述题（共20分）12. 论述建设工程合同管理的重要性，并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题（共20分）13. 假设你是一名建设工程项目经理，你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分，并对每个部分进行简要说明。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
建设工程法规与合同管理试题1234
一、单项选择题〔共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。
〔〕是法人。
A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。
应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。
A.抵押B.担保C.质押D.定金。
3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。
A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。
B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。
A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。
B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。
A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。
A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。
A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析(一)【适用24版新教材】
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析（一）【适用24版新教材】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于（）。
A．确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B．有助于增加交易成本，保证交易安全C．有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D．增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2．法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A．法人B．法定代表人C．法人或者法定代表人D．法人和法定代表人3．被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A．应当先物保后人保B．应当先人保后物保C．可以任意选择物保或者人保优先受偿D．与债务人协商确定4．关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A．设计招标文件无法提出技术经济指标B．设计投标文件应按工程量清单填报报价C．设计评标应按投标报价高低排定次序D．设计评标时主要关注设计方案优劣5．工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。
A．企业资质B．同类工程设计经历C．项目设计负责人的资格和能力D．各类设计人员的专业覆盖面6．根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。
A．应当在投标截止时间15日前提出B．可以以口头形式提出C．招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D．招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动7．设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A．推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C．按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D．综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8．招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务的相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9．招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
工程合同管理模拟考试试卷
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中，合同双方的权益和义务是通过（）来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中，合同双方应遵守的法律法规包括（）。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中，合同的签订主体包括（）。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括（）。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中，合同双方的沟通和协调应通过（）进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指（）。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括（）。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括（）。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指（）。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括（）。
建设工程合同管理模拟
建设工程合同管理模拟一、背景介绍随着我国经济的快速发展，建设工程项目的数量和规模不断扩大，建设工程合同管理的重要性日益凸显。
为了提高合同管理水平和防范合同风险，本文将结合一道建设工程合同管理模拟试题进行分析和解答。
二、模拟试题1. 甲公司（以下简称“委托人”）委托乙公司（以下简称“承包人”）承担一项建设工程项目。
根据合同约定，委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。
下列选项中，不属于委托人义务的是：A. 与承包人做好协调工作B. 为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定C. 为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作D. 负责建设工程的所有外部关系的协调工作2. 监理酬金的直接成本具体包括以下哪些内容：A. 管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B. 经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C. 监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D. 其他行政活动经费3. 下列关于建设工程合同生效时间的说法，正确的是：A. 合同施工之日B. 合同起草之日C. 合同交换之日D. 合同签字之日4. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的：A. 一般规律B. 基本规律C. 内在规律D. 外在规律5. 不属于建设工程设计合同范本主要条款的内容是：A. 订立合同依据的文件B. 工程概况C. 委托设计任务的范围和内容D. 发包人应提供的有关资料和文件6. 合同签订后多少天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金？A. 3天B. 5天C. 10天D. 15天7. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件。
下列选项中，错误的是：A. 设计的施工图达到规定的设计深度B. 存在质量问题C. 满足施工要求D. 符合国家标准8. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由谁承担？A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人9. 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
24年建设工程合同管理考试答案
选择题：在建设工程合同管理中，合同双方应遵循的基本原则不包括？A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 强制原则（正确答案应为除D外的其他选项，但题目要求选出不包括的，所以D是此题的“答案”，实际应理解为“非正确答案”的示例，下同）建设工程合同的主要内容包括以下哪一项？A. 合同双方的家庭背景B. 合同履行的具体细节和时间安排（正确答案）C. 合同双方的业余爱好D. 合同双方的学历信息关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 合同变更无需双方同意B. 合同变更可以由一方单独决定C. 合同变更必须经双方协商一致（正确答案）D. 合同变更不需要任何形式在建设工程合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法履行，以下说法错误的是？A. 应及时通知对方B. 可以部分或全部免除责任C. 无需提供证明文件（正确答案）D. 应在合理期限内提供证明建设工程合同争议解决的方式不包括以下哪一项？A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 暴力解决（正确答案）关于建设工程合同的解除，以下说法正确的是？A. 合同一方可以随时解除合同B. 合同解除无需任何理由C. 合同解除应依据法律规定或合同约定进行（正确答案）D. 合同解除不需要通知对方在建设工程合同管理中，以下哪一项不是合同双方的权利？A. 请求对方履行合同的权利B. 擅自变更合同的权利（正确答案）C. 在对方违约时请求赔偿的权利D. 依法解除合同的权利建设工程合同中的违约责任主要包括以下哪一项？A. 违约责任仅包括赔偿损失B. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等（正确答案）C. 违约责任仅包括继续履行D. 违约责任仅包括采取补救措施关于建设工程合同的转让，以下说法正确的是？A. 合同转让无需经过对方同意B. 合同转让可以随意进行C. 合同转让应依据法律规定或合同约定进行，并需通知对方（正确答案）D. 合同转让不需要任何形式。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.某承诺文献超过要约规定期间1天抵达要约人。
按照邮寄文献收函邮局戳记标明旳时间，受要约人是在规定旳时间内投邮，由于邮局错递而延误了抵达时间。
对此状况，该承诺文献应( )。
28A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人原因旳迟到，要约人必须接受该承诺2.必须以第三方财产提供担保旳方式是( )担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金3.设计单位完毕委托设计任务旳1/3工作时，发包人由于其他原因旳考虑准备放弃此工程项目旳建设，经与设计人协商后解除设计协议。
则终止协议后应由( )。
A.设计人返还定金B.设计人应没收定金C.发包人支付约定设计费旳二分之一D.发包人支付实际完毕工作量旳设计费，且定金不返还4.工程师对已经同意承包人隐蔽旳工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后旳重新检查。
检查成果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师旳指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工协议旳规定，对增长旳施工成本和延误旳工期处理应是( )。
A.工期顺延，施工成本旳增长由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本旳增长由承包人承担C.顺延工期，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担5.FIDIC施工协议条件中规定旳缺陷告知期，是指( )旳期限。
A.协议签字日至承包商提交结清单日B.动工日至工程师颁发移交证书日C.动工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认旳竣工日至颁发履约证书日6.当协议履行过程中发现，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能到达补充协议，根据《协议法》，应在( )履行。
38A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币寄存地D.货币使用地7.保证协议旳当事人是指( )。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题建设工程合同管理是一个复杂而又高效的过程。
在实际工作中，我们需要保证合同的执行，遵守工程规范和合法法律法规。
为了帮助大家更好地掌握建设工程合同管理的知识和技能，现在我发布了以下的模拟试题，希望对大家有所帮助。
一、基础知识题1.下列哪一项不属于建设工程合同管理的基本原则？A、公开、公正、公平、诚实信用B、合法合规、公开透明、竞争自由、诚实信用C、公开透明、自由竞争、推崇诚信、防止决策失误D、严谨规范、有据可查、依法合规、增信释疑2.以下哪项不是加强建设工程合同管理有效性的关键要素？A、保证合同的合法性和完整性B、严格履行合同义务C、建立健全的施工质量控制和安全生产活动D、确保资金安全和合同资金支付3.建设工程合同履行的质量、进度和费用等方面均需依据合同条款确定，否则会违反下列哪一项法律法规？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》二、案例题某工程项目采用了总包套餐的方式进行，总包方虽未出现违约情况，但由于其未能按时履行付款义务，导致工程质量受到了影响。
建设方根据合同条款，即时向总包方发出催缴请求，并对其进行了责令履行和违约赔偿等制裁。
该案例要求回答下列问题：1、建设方可否对总包方提出违约处罚，有何法律依据？2、总包方对该工程配合不力，是否应该被评为违约方？3、建设方可否隔断支付总包方相应工程款项？三、应用题某工程项目标书出现了两个利益冲突较为明显的投标人，其中甲方的价格虽略低于乙方，但行业口碑及施工技术更为优越，建设方不知如何下决定。
该案例要求回答下列问题：1、建设方需依据以下哪一项法律法规进行选择？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》2、建设方需重点考虑下列哪一点进行权衡决策？A、价格B、施工技术C、行业口碑D、服务质量3、建设方做出决策后，是否应该向所有投标人公布结果？上述试题是关于建设工程合同管理模拟试题，其中涵盖了基础知识题、案例题和应用题三个部分，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理的知识和技能，从而为实际工作中的顺利展开提供保障。
建设工程合同管理模拟题
建设工程合同管理模拟题
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1. 下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物特定 . 合同金额确定 C. 工期确定 D. 质量标准明确
2. 建设工程合同的签订，应当遵循以下哪一原则？
A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 互利原则 D. 所有以上
3. 在建设工程合同中，如果承包商未能按照合同约定的时间完成工作，应当承担什么责任？
A. 违约责任 . 侵权责任 C. 刑事责任 D. 行政责任
二、判断题（每题2分，共20分）
4. 建设工程合同的变更需要得到双方当事人的同意。
5. 在建设工程合同中，承包商有权拒绝执行超出合同约定范围的工作。
6. 如果发包人未能按照约定支付工程款，承包商可以停工。
三、简答题（每题8分，共40分）
7. 请简述建设工程合同的主要条款。
8. 请简述建设工程合同的变更和解除的条件。
9. 请简述在建设工程合同中，如何处理合同争议。
10. 请简述在建设工程合同中，如何确定工程款的支付方式和时间。
四、案例分析题（每题10分，共20分）
11. 某建筑工程公司与甲方签订了一份建设工程合同，合同约定由该公司负责建设一栋办
公楼。
在施工过程中，由于甲方的原因导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公
司应当如何维护自己的权益？
12. 某建筑工程公司在与甲方签订建设工程合同后，发现合同约定的工程质量标准无法达到。
请问，该公司应当如何处理这种情况？。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题：一、选择题（每题2分，共10分）1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型？A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中，以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容？A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程，以下哪种做法不符合民法典律规定？A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中，索赔通常是指：A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式，下列说法正确的是：A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题（每题10分，共40分）案例一：某建筑工程项目，在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理，你会如何处理这一索赔请求？请简述处理流程。
案例二：在一项基础设施项目中，由于设计单位提供的图纸存在错误，导致施工单位返工，增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定，施工单位应如何进行合理索赔？请列出具体的步骤和方法。
案例三：在一次大型商业综合体建设项目中，由于市场原材料价格大幅上涨，原定的合同金额已无法满足实际需要，双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表，你会如何启动合同重新协商的过程？在协商过程中应该注意哪些问题？案例四：某工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员，你应该如何协调发包人和承包人之间的关系，以确保问题得到妥善解决？三、论述题（每题15分，共30分）10. 试述在建设工程合同管理中，如何有效识别和控制合同风险？11. 结合你的工作经验，谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些，并提出相应的解决策略。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理124单项选择题第1题：FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。
A.15B.30C.42D.60参考答案：C第2题：依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。
A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地中场价格参考答案：A第3题：《中华人民共和国合同法》是在( )实施的。
A.1997年7月1日B.1999年10月1日C.2003年11月12日D.2008年1月1日参考答案：B第4题：承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
A.发包人承担B.承包人承担C.工程师承担D.发包人和承包人共同分担参考答案：A第5题：建筑工程一切险往往还加保( )。
A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险参考答案：D第6题：合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。
A.3B.5C.10D.15参考答案：A勘察费用的支付第7题：代理人按照被代理人的委托授权可( )签订合同。
A.以被代理人的名义同自己所代理的其他人B.与指定的第三人C.以被代理人的名义和自己D.超越代理权参考答案：B第8题：设计文件批准后，不得任意修改和变更。
如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。
A.初步设计的批准单位B.原审批机关C.建设单位D.原设计单位参考答案：B设计工作内容的变更第9题：《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延参考答案：C第10题：在FDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。
A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件参考答案：B在FIDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。
第11题：甲与乙签定了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，这种情况表现为 ( )。
A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务参考答案：B第12题：招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为5家的方式。
当排名第5的投标人放弃投标时，直当( )。
A.重新进行资格预审B.仅允许排名前在4名的投标人参加投标C.由排名第6的递补，维持5家投标人D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量参考答案：C第13题：监理合同履行中．“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即( )自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
A.非监理人B.非委托人C.因监理人D.非总工程师参考答案：A第14题：工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的( )。
A.范围和内容应按国家规定确定B.范围和内容应由当事人约定C.范围按国家规定，内容由当事人约定D.范围由当事人约定，内容按国家规定参考答案：C建设工程实行质量保修制度，具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定，保修内容由当事人约定。
第15题：担保合同将作为施工合同的( )。
A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件参考答案：D第16题：如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。
A.只需经过发包人的同意即可B.只需经过工程师的同意即可C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D.任选发包人和工程师同意都行参考答案：CP112五、工程的分包。
施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。
第17题：在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。
A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购参考答案：C设计招标对投标书的编制要求不同，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
第18题：依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。
A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地参考答案：C掌握 [习题解析] 本题考查重点是对“发包人采购材料”的掌握。
材料设备接收后移交承包人保管，发包人支付相应的保管费用；发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。
到货时间迟于合同约定的供应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。
发生延误，相应顺延工期，发包人赔偿由此给承包人造成的损失。
因此，本题的正确答案是C。
第19题：当投标人对现场考察后提出问题，而招标人书面回答的问题与招标文件规定不一致时，应以( )为准。
A.招标文件规定B.现场考察时招标人口头解释C.书面回函解答D.仲裁机构裁定参考答案：C第20题：合同公证与鉴证的相同点是( )。
A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质参考答案：C第21题：依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。
A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据参考答案：B第22题：分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。
A.业主负责B.总包商负责C.监理工程师负责D.分包商自行负责参考答案：B第23题：以下文件均是施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。
A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单参考答案：B第24题：FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。
A.“结清单”生效B.工程接收证书注明的竣工日C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日参考答案：B第25题：在FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( )。
A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失参考答案：C第26题：如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理参考答案：A施工单位项目经理是施工单位的委托代理人，由于工作失误导致采购的材料未能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求被代理人(施工单位)即承担责任。
第27题：参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调参考答案：B第28题：合同可变更、撤销的前提是( )。
A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约参考答案：C可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
第29题：在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。
A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出参考答案：B第30题：施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。
A.开通施工道路B.办理施工许可证C.平整施工场地D.竣工后清理施工现场参考答案：D第31题：施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同参考答案：B该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应向人民法院起诉，要求撤销该合同。
第32题：合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。
A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件参考答案：D第33题：设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
A.15日B.30日C.60日D.120日参考答案：B设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费30天以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。
第34题：根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有参考答案：D第35题：FIDIC合同条件中约定，在计算承包商提前竣工所得奖励时的完工日期应( )。
A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整参考答案：C第36题：施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。
A.原设计单位同意B.发包人和承包人协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准参考答案：B第37题：委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件参考答案：A第38题：通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数参考答案：B第39题：FIDIC《施工合同条件》规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期称为( )。