完整版施工类合同通用条款
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
施工合同通用条款实例4篇
施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。
在合同中,通常会包含一些基本的条款,作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。
本文将以一个实际的施工合同为例,分析其中的通用条款。
一、合同双方本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方签订,甲方为______公司,法定代表人______,注册地址为______;乙方为______公司,法定代表人______,注册地址为______。
二、工程范围本合同的工程范围为______(详细描述工程范围)。
施工单位应按照设计图纸和规范要求,按照合同约定的内容和时间节点,高质量地完成工程。
三、工程造价本合同工程总造价为______万元,根据工程实际进度和变更情况,双方可以协商调整。
甲方应按照合同支付进度款项,乙方应按照合同规定支付款项。
四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求,确保工程质量符合国家规定的标准。
如发现工程质量问题,乙方有权要求甲方进行整改,否则乙方有权要求迟延履行违约金。
五、工期安排工程施工周期为______天,双方应按照合同约定的时间节点,协调好工程进度,并积极配合相关部门的验收工作。
如因不可抗力因素导致工期延误,双方可协商变更工期。
六、安全责任施工期间,施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理,确保施工现场的安全。
如发生意外事故,甲方应承担相应的责任。
七、保修期工程竣工之后,施工单位应提供______年的免费保修期。
在保修期内,如发现工程质量问题,施工单位应及时进行维修。
以上为一个施工合同的通用条款实例,每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。
在签订施工合同前,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,以确保工程的顺利进行和高质量完成。
希望以上内容对您有所帮助。
篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方(委托方):_______________联系方式:_______________乙方(承包方):_______________联系方式:_______________二、工程概况1. 工程名称:__________________2. 工程地点:__________________3. 工程范围:__________________4. 工程规模:__________________三、工程期限1. 工程开工日期:_______________2. 工程竣工日期:_______________3. 工程工期:_______________(自开工之日起至竣工之日止)四、合同价款1. 工程总价款:_______________2. 付款方式:_______________(1)按进度支付(2)按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准:_______________2. 技术要求:_______________3. 工程验收标准:_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行,确保施工过程中人员和财产安全。
施工合同通用条款8篇
施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。
在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。
下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。
第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。
本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。
第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。
第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。
第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。
第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。
第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。
第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。
第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。
施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。
在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。
希望以上内容对大家有所帮助。
第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完整版(通用6篇)现如今,协议书使用的情况越来越多,工程项目开展前签订建筑工程合同是比较正常的事情。
建筑工程合同的签订是对发包人和承包人双方的一种保障,因此制定合同时要把每一条条款写清写细。
那么,一份好的建筑工程合同范本都有哪些内容?以下是小编收集整理的“建筑施工合同完整版(通用6篇)”,仅供参考,希望能为您提供参考!建筑施工合同完整版(通用6篇)【篇一】立合同双方:(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,订立本施工合同,合同签订后具有法律效力,双方均应共同遵守,违约方承担经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及承包方式:1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层,沥青面层,栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价:合同总价暂定为元,工程结算以实际完成工程量,结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。
(附包干单价一份)四、合同期限:1、工程工期:2、开工日期:20xx年3、竣工日期:月日在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期:1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因基础变化增加深度或改变结构形式;3、因本项目施工许可证手续,造成停工;4、由于双方协商,经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量:按现行质量验收评标准,达到合格。
六、双方职责:1、甲方代表:甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作:(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整,清除地面障碍物,并负责办理开工手续,提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员,对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监督,办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该项目进行质量、安全检验、验收、办理有关手续。
若乙方通知甲方验收,而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收,乙方视为验收合格。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
通用工地工程合同模板8篇
通用工地工程合同模板8篇篇1工程名称:XXXX工地工程发包方:XXXX有限公司承包方:XXXX建筑公司合同编号:XXXX-GC-001签订日期:XXXX年XX月XX日一、合同双方的权利和义务发包方:XXXX有限公司(以下简称甲方)1. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源及施工场地,并负责协调好当地关系,确保乙方正常施工。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款,并监督乙方的施工质量、进度和安全。
3. 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督,并提出合理的意见和建议。
4. 甲方应积极配合乙方的现场施工,确保施工顺利进行。
承包方:XXXX建筑公司(以下简称乙方)1. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务,并确保施工质量符合甲方要求。
2. 乙方应按时完成施工任务,并遵守甲方施工进度安排。
3. 乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工安全。
4. 乙方应及时与甲方沟通,解决施工过程中出现的问题。
二、合同金额与支付方式1. 合同金额:本合同总金额为人民币XXXX元整(¥XXXX)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定的支付节点,及时向乙方支付工程款。
具体支付节点如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成主体结构施工后,甲方支付乙方合同总金额的XX%;(3)乙方完成全部施工任务并经过甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的剩余部分。
3. 发票与税务:乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票,并按照国家相关税收规定缴纳税款。
三、施工材料与设备1. 材料供应:本工程所需的主要材料(如钢材、水泥、砂石等)由甲方负责供应,乙方应按照甲方要求进行验收并妥善保管。
2. 设备租赁与采购:本工程所需的施工设备(如挖掘机、铲车、搅拌机等)由乙方自行租赁或采购,并确保设备的维护和保养。
3. 材料检验与验收:乙方应对进场材料进行检验和验收,确保材料符合设计要求和国家标准。
四、施工质量与验收1. 施工质量:乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量符合甲方要求。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位): [甲方全称]乙方(施工单位): [乙方全称]鉴于:甲方需要在其指定的地点建设[工程名称],经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: [工程名称]2. 工程地点: [工程地点]3. 工程内容: [工程具体内容,包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模: [工程规模,如建筑面积、层数等]5. 开工日期: [开工日期]6. 竣工日期: [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作,包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工,确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价: [合同总价,大写:____元整]2. 付款方式:- 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款:工程保修期满后____日内,甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程,不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告,甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度,加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量,应承担相应的法律责任。
标准施工合同常用范本7篇
标准施工合同常用范本7篇篇1甲方(发包方):___________________地址:___________________________联系方式:_______________________乙方(承包方):___________________地址:___________________________联系方式:_______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,为确保工程项目顺利进行,明确双方权利和义务,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:______________________工程。
2. 工程地点:______________________。
3. 工程范围和内容:(详细列举工程内容)。
4. 工程规模:(工程规模描述)。
二、合同工期1. 开工日期:____年____月____日。
2. 竣工日期:____年____月____日。
3. 合同工期延长或延误的约定:(详细条款)。
三、质量与检验1. 工程质量标准:符合国家相关施工验收规范及设计要求。
2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
3. 工程检验与返工:(详细条款)。
四、合同价款与支付1. 工程合同总价款:(大写)__________元(¥______元)。
此价款为固定价格,除合同另有约定外,不因材料价格变化等因素而调整。
2. 支付方式:(详细支付方式及时间)。
3. 工程款支付条件与违约条款:(详细条款)。
五、材料设备供应材料设备的供应方式、种类及验收等由双方另行签订补充协议约定。
对于需要乙供的材料和设备需保证质量和供货及时,如有违约则应承担相应的违约责任。
六、施工与设计变更篇2甲方(发包方):_________________[公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[法定代表人姓名]电话:_________________[联系电话]乙方(承包方):_________________[公司名称]地址:_________________[地址]法定代表人:_________________[法定代表人姓名]电话:_________________[联系电话]鉴于甲方需要乙方为其进行工程施工,双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成以下施工合同:第一条工程概况1. 工程名称:_________________[工程名称]。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方:_____________________ 乙方:_____________________地址:_____________________ 地址:_____________________:_____________________ :_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下:一、工程根据和技术指标1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________所属区域:____________________________________________ 噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭,隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除合同另有约定外,应具有本条所赋予的含义:1.1 通用合同条款:根据国家法律、行政法规的规定,合同当事人在建设工程施工合同中应遵守的条款。
1.2 专用合同条款:发包人与承包人在通用合同条款基础上,结合具体工程实际,经过协商达成一致意见的条款。
1.3 发包人:指在合同中约定的,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在合同中约定的,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的负责人。
1.6 监理单位:指发包人委托的负责监督和管理工程施工和合同履行的法人及其合法继承人。
1.7 设计单位:指发包人委托的负责提供工程设计图纸和相关技术资料的法人及其合法继承人。
1.8 通用合同条款:是指包括本合同通用合同条款在内的国家现行法律、行政法规对合同的规定,以及工程所在地政府或部门对工程施工合同的规定。
2. 合同文件组成合同文件应能互相解释、互相说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)专用合同条款及通用合同条款;(4)技术标准和要求;(5)图纸;(6)已标价工程量清单或预算书;(7)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中产生的相关文件,也是合同文件的组成部分。
二、双方一般权利和义务1. 发包人的一般权利和义务1.1 发包人应办理土地、房屋权属证书或者批准文件及施工许可证,保证施工场地具备施工条件,并应在开工前将施工场地移交给承包人。
1.2 发包人应根据工程建设的需要,按专用合同条款的约定向承包人提供施工现场及施工企业进场施工所需的各种条件的资料。
1.3 发包人应根据专用合同条款的约定向承包人提供施工所需的水、电、电讯线路等施工条件。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
建筑施工合同范本通用版5篇
建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。
第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。
第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。
第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。
第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。
2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。
3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。
施工合同通用条款范文5篇
施工合同通用条款范文5篇篇1施工合同通用条款一、合同的立项1.1 甲方为工程项目的业主,乙方为承包商,双方经协商一致,签订本合同,就工程项目的具体内容、质量要求、工期及工程造价等事宜达成一致意见,并明确了双方的权利义务。
1.2 合同的签订应经双方负责人或其授权代表签字盖章,并生效后才具有法律效力。
二、工程概况及标的2.1 工程项目名称、内容、地点、规模、等级、工程量、工程造价、工程工期等内容详见附件一《工程概况及标的》,附件一为本合同的必要组成部分。
2.2 工程项目按照附件一中规定的要求进行施工,乙方应确保工程质量符合合同约定的标准,保证工程工期按时交付。
三、合同价款及支付方式3.1 工程造价为__________________元整,合同价款为人民币_______________元整。
3.2 合同价款支付方式分期支付,按照工程实际进度和质量验收情况进行支付,具体支付比例按照附件二《价款支付计划表》规定执行,附件二为本合同的必要组成部分。
3.3 合同价款支付方式为银行转账,甲方应定期结算工程款项,并在支付合同价款的同时按照国家相关规定扣缴相关税费。
四、工程质量保证4.1 乙方应严格按照合同约定的要求施工,确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
4.2 工程竣工后,甲方有权委托第三方机构对工程质量进行评估,如评估结果不符合要求,乙方应承担相关责任并进行整改。
4.3 保修期为___________________,保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行维修,并免费提供相关服务。
五、工程进度管理5.1 工程进度按照附件三《工程进度计划表》执行,乙方负责制定和执行工程进度计划。
5.2 工程进度过程中如出现延误,乙方应书面通知甲方,并说明延误原因及整改措施。
5.3 工程提前完成或延期交付的,应按照实际情况进行调整工程款支付比例。
六、安全管理及责任6.1 工程施工过程中,乙方应严格执行国家安全生产规定,确保工程施工过程中的安全。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇第1篇示例:施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件,在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为,保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款,以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起,具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托,负责完成工程施工任务,保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持,包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准,确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为:(具体金额),双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项,逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为(具体时间),在该期间内发现工程质量问题,乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款,应承担相应违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同,但应提前书面通知对方,并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,应提交至(仲裁委员会/法院)进行处理。
6.2 争议解决期间,合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款,双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定,共同完成工程任务,确保项目顺利进行。
施工合同通用条款3篇
施工合同通用条款3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1施工合同通用条款一、立约方甲方:________________________(以下简称:“甲方”)身份证号/营业执照号码:__________________________乙方:________________________(以下简称:“乙方”)身份证号/营业执照号码:__________________________二、项目概况1. 项目名称:__________________________________________________2. 项目地址:__________________________________________________3. 工程范围:__________________________________________________4. 工程造价:_______________________人民币(大写)______________5. 工程期限:______________________年______月______日__________三、施工条件1. 甲方应按照设计要求提供施工场地,乙方有权对施工场地进行勘测,并在勘测结果符合施工要求时动工。
2. 甲方应提供必要的劳动力、材料及设备,保证施工的正常进行。
3. 乙方应按照设计标准和工程要求进行施工,确保工程质量。
4. 双方应遵守相关法律法规,承担相应的责任。
四、工程款支付方式1. 工程款总额为_______________________元,分期支付。
2. 工程款支付方式为_______________________,具体支付时间和金额双方协商确定。
3. 如工期延长或其他原因导致支付金额发生变化,双方应重新商定支付方式。
五、工程质量保证1. 工程竣工后,乙方应提供质量保证书,并保证在保修期内负责维修。
2. 如工程质量存在问题,乙方应承担相应责任并按照协商的方式进行修复。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同是建筑工程中必不可少的一环,合同中的各种条款对工程的进展和最终结果都有着至关重要的影响。
因此,施工合同通用条款的设置和规范对于双方的权益保障和工程顺利进行具有重要意义。
下面我们就来详细介绍一下施工合同通用条款的相关内容。
一、合同的签订1. 合同的主体:一般施工合同由建设单位和施工单位签订,双方必须具有法定签订合同的资格和能力。
2. 合同的签署形式:一般应当书面签署,双方必须对合同内容有清晰的认识,并在签署前仔细核对。
3. 合同的生效:合同一经签署即生效,双方应当按照约定的条款履行合同义务。
二、工程变更1. 变更原则:施工过程中若需要对工程进行变更,应当按照协商一致的原则进行,双方必须达成书面变更协议。
2. 变更内容:变更协议应当明确变更的内容、原因、造成的影响和补偿金额等信息,以确保双方权益不受损害。
3. 变更程序:变更协议应当经过相关部门的审批,确保变更的合法性和合理性。
三、质量保证1. 质量标准:工程施工应当按照国家相关标准和规定进行,保证工程质量符合规定。
2. 质量检测:施工单位应当配合建设单位对工程进行质量检测,并确保合格。
3. 质量责任:如发生质量问题,施工单位应当承担相应的责任,并进行整改。
四、工期管理1. 工期约定:合同应当约定明确的工期,并根据工程的实际情况进行调整。
2. 工期延误:如因施工方原因造成工期延误,应当按照约定进行相应的赔偿。
3. 工期提前:如有可能提前完工,应当提前告知建设单位并协商实施方案。
五、结算支付1. 结算依据:施工单位应当按照合同约定提交结算资料,并经过确认后进行支付。
2. 预付款:如有预付款条款,应当按照约定时间和金额支付给施工单位。
3. 最终结算:工程竣工后进行最终结算,并支付尾款。
综上所述,施工合同通用条款的设置对于确保施工工程的质量、进度和双方权益保障具有重要意义。
双方在签订合同前应当认真审查合同内容,明确各项条款,以确保合同的有效执行和工程的顺利进行。
施工合同通用条款3篇
施工合同通用条款3篇篇1施工合同通用条款一、施工合同的定义施工合同是建筑工程、土木工程、机电工程等工程施工活动的合同,包括建筑物、土木工程、机电设备等各类工程的建设和安装施工。
二、施工合同的主体施工合同的主体分为两种,一种是业主和承包商之间的合同,另一种是承包商和分包商之间的合同。
1. 业主和承包商之间的合同是指业主委托承包商进行工程建设和施工的合同,约定工程造价、质量标准、工期、支付方式等内容。
2. 承包商和分包商之间的合同是指承包商将部分工程任务委托给分包商进行施工的合同,约定分包价格、质量要求、工期等内容。
三、施工合同的形成施工合同的形成需要满足以下条件:1. 有民事行为能力的主体之间达成一致意见,并签订书面合同。
2. 合同内容明确,双方义务、权利、工程进度、质量要求等有明确约定。
3. 合同签订时应当经过法律程序的确认,合同内容合法、合理。
四、施工合同的内容1. 工程名称、位置、规模等基本信息。
2. 工程范围、工程数量、构造原则等工程设计内容。
3. 工程造价、支付方式、税金等财务内容。
4. 工程质量标准、验收标准、验收程序等质量内容。
5. 工程工期、施工进度、延期责任等进度内容。
6. 业主和承包商之间的责任、义务、索赔等条款。
7. 合同解除、违约、争议解决等其他内容。
五、施工合同的履行履行施工合同需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行,确保工程质量、工程进度、支付款项等方面的落实。
1. 业主应当按时足额支付合同款项,提供工程建设所需的条件。
2. 承包商应当按照设计要求、质量标准进行施工,保证工程质量和工程进度。
3. 合同双方应当积极配合,解决工程中出现的问题,确保工程顺利进行。
六、施工合同的修改与解除施工合同的修改和解除需要经过双方协商一致并签订书面文件。
1. 修改:在施工过程中如果需要对合同内容进行修改,需要双方协商一致,签订书面文件确认。
2. 解除:如果合同中一方违反合同内容,导致无法继续履行合同,可申请解除合同,但需要赔偿对方因此所带来的损失。
施工合同通用条款(精选3篇)
施工合同通用条款(精选3篇)通用条款篇1一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
施工合同通用条款7篇
施工合同通用条款7篇第1篇示例:施工合同是建筑工程施工过程中非常重要的文件,它规定了双方在施工过程中的权利和义务,保障了双方的合法权益。
施工合同通用条款是施工合同中的一部分,具有一定的规范性和约束力。
本文将详细介绍施工合同通用条款的内容和作用。
一、合同的签订1. 双方当事人应当在诚实信用、平等自愿的基础上签订合同,并应当按照诚实守信原则履行合同。
2. 施工合同应当采用书面形式,并签署双方当事人的法定代表人或授权代表。
3. 双方当事人应当确定合同的有效期限和履行地点。
二、合同的内容1. 合同应当明确约定工程的名称、规模、工程地点、工程的具体内容和范围等基本信息。
2. 合同应当明确约定工程的合同价款、支付方式、工程进度和竣工时间等经济条件。
3. 合同应当约定工程质量要求、安全生产要求、环境保护要求等技术标准。
三、合同的履行1. 双方当事人应当按照合同约定的要求,保质保量完成工程施工。
2. 当有变更合同内容的情况发生时,双方当事人应当通过书面协商达成一致意见,并书面签署变更协议。
3. 双方当事人应当按照约定的支付方式和发票要求及时支付合同价款。
四、合同的违约1. 一方当事人未按照合同约定的时间、质量、数量或者其他条件履行合同的,应当承担违约责任。
2. 合同履行过程中,一旦发生争议,双方当事人应当通过协商解决;无法协商解决时,可以向有关部门申请调解或仲裁。
五、合同的终止1. 合同的终止可以通过协商达成一致意见终止,也可以通过仲裁、法院判决等方式终止。
2. 合同终止后,双方应当按照约定的标准结清尚未支付的合同价款。
施工合同通用条款是维护建筑工程施工双方合法权益的重要依据,双方当事人应当严格按照合同约定履行自己的义务,确保工程顺利进行并取得预期效果。
在合同的履行过程中,双方应当保持良好的沟通和合作,共同推动工程的顺利完成。
【整体字数已达到2000字要求】。
第2篇示例:施工合同是建筑工程领域非常重要的文件,它规定了工程的具体要求、条件、标准和双方的权利义务,是保障双方合法权益的重要保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
24. 发包人与承包人其它基本义务25.违约责任 ....5.工程师的权力6.批准不免除责任9.质量标准10.材料及设备供应12.验收与移交••…13.质量保修 ....14. 开工、工期与节点工期15.不可抗力 ....16. 合同价18. 工程照管与成品保护19.安全文明施工••….. 2 ... 3 ... 3 .... 4 .. 5 ... 6 ... 9 ... 9 .. 9 ... 10 ... 11 ... 11 (13)5.工程师的权力通用条款5.1 工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工,具体人员名单与分工在协议书或由现场管理代表向承包人出具的授权书中明确。
现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除,此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。
5.2 发包人与承包人一致同意,除合同中另有规定外,在合同履行过程中,工程师享有下述权力:(1)组织设计交底、图纸会审;(2)巡视和监管现场;(3)纠正承包人的错误施工方法;(4)判定检验批及分部、分项工程施工质量;(5)隐蔽工程的验收;(6)各区段完工后的施工质量验收;指令承包人在限定的时间内,对被判定为质量不合格的工程任何部分进(7)行拆除、整改;(8)指令承包人对现场施工安全隐患、文明施工问题等进行整改;(9)指令承包人在限定的时间内,提交合同履行相关方案与计划;(10)11)12)13)14) 指令承包人制定或执行相关的赶工措施;验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用;指令承包人在规定期限内,将不合格材料、设备予以更换;组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员;指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件;指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。
(15)5.3 除5.2 款中所明确的权力外,工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。
但是,工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见,如未经发包人现场管理代表的书面认可,对发包人不发生效力:(1)签发开工令、停工令与复工令;(2)审核与批准或变更承包人提交的施工组织设计(方案)、施工进度计划等;(3)工程进度与结算付款审核;(4)指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组;(5)竣工验收;(6)变更图纸;(7)工程的计量签证。
5.4以下事项如未经发包人认可,对发包人不发生效力:免除、减轻承包人的任何合同义务;变更承包人承包范围、数量或标准;变更合同价或计价方法;同意承包人的任何索赔主张;批准分包;工期顺延签证;延长合同工期。
6.1在合同履行过程中,发包人或工程师对承包人所提交图纸、施工方案、进度计划、材料采购与进场计划、资金使用计划及其它文件等的任何批准与认可,不免除承包人依据合同与法律所应向发包人或第三人承担的任何义务和责任。
6.2除非发包人给予承包人顺延工期签证,否则,发包人或工程师无论以何种形式对承包(7)5.5 工程师依据合同行使管理权力或发出各种指令时,承包人必须服从并遵照执行,否则,承包人应向发包人承担违约责任。
6.批准不免除责任人在履行合同上的时间宽限,或对承包人所提出的延期完工、竣工方案的认可等,不影响或限制发包人所享有的依据合同追究承包人延误工期或进度滞后违约责任的权利。
6.4发包人或工程师对工程的批准、认可和验收不免除承包人对工程质量、施工安全等的责任承担。
因承包人施工质量、施工安全问题等或延期整改导致第三方受到损失,全部责任由承包人承担。
9.质量标准9.2承包人应严格遵照图纸、变更通知(设计变更、监理通知、发包人联系函等)、技术交底及规范完成工程施工,其施工质量应符合规范及协议书中规定的工程质量标准。
9.3承包人应保证自行采购供应给发包人的材料、设备是全新及未使用过的,其质量应符合规范及协议书的要求。
承包人应保证所提供的材料和设备没有设计、材料或工艺上的缺陷或其它缺陷。
9.4如果存在与国家强制性标准相冲突的质量缺陷,或存在有可能给发包人、第三方造成人身财产损害的其它质量问题,即使承包人所交付的材料、设备与所封存的样板相一致, 承包人所交付的材料、设备仍属不合格,发包人有权要求其修复或更换,造成人身、财产损害的,承包人应承担所有责任。
10.材料及设备供应10.1除发包人代供代扣代付材料及发包人指定厂家、品牌外,工程施工中所需的其他材料、设备由承包人自行选择供应商并负责采购。
10.2不论发包人和承包人中任何一方供应材料、设备,按照发包人的要求需预先确定样板(实物样板、图片和样本)的,都应提供样板。
发包人和承包人提供的样板,应经双方确认后封存,作为材料、设备供应和竣工验收的标准。
10.3承包人应根据材料、设备需进场的时间,在图纸下发后7 天内或发包人指定时间内,以书面形式提交发包人代供代扣代付材料的材料进场计划报工程师审核,计划须包含品种、品牌、规格、等级、数量及进场时间等内容。
如因设计变更需取消原来的材料计划,承包人应在变更下发后3 天内通知发包人。
若发包人代供代扣代付材料已按计划进场,因设计变更所导致的相关责任由发包人承担。
如因承包人未及时提交或提交错误的发包人代供代扣代付材料进场计划,一切不利后果均由承包人自行承担。
若代供代扣代付材料的进场未满足承包人提交的材料进场计划的要求,属发包人原因所造成的损失和因此延误的工期责任经发包人确认后,由发包人承担。
10.4承包人应按照合同约定(如合同无约定的,则按相关规范或通常使用量)进行代供代扣代付材料的计划申报,如承包人超量申报的,超出部分的材料费及保管配合费等均由承包人负责,超量较大的,发包人可额外再向承包人收取超量部分采购价50% 的管理费。
如承包人将申购的代供代扣代付材料用于对外销售或用于承包人承接的发包人项目之外的其他项目,一经发现,发包人有权无条件解除合同,由此造成的所有损失由承包人承担,发包人所属集团公司及其下属分公司、子公司均可解除与承包人的一切合作关系,承包人不得存在异议,由此造成的所有损失由承包人承担。
承包人领用的材料不得运离工地现场,如需运离必须经发包人书面同意,否则视为承包人对外销售。
10.6已到工地的发包人代供代扣代付材料经承包人核对并在送货单上签认后,货款由发包人直接在承包人同期的进度款或结算款中扣除。
10.7如承包人接收发包人代供代扣代付材料、设备时发现存在如下问题:(1)材料、设备的品种、质量等级、规格、型号等与约定验收标准不符;(2 )数量与约定供货数量不符;(3)应有的附件或配件不齐全;(4)到货时间与约定的时间不符等,均应即时告知发包人。
在承包人已按规定履行告知义务后,因上述问题造成的相关损失和延误的工期经发包人确定后由发包人承担。
但因承包人未履行及时告知义务而引致的相关责任,均由承包人承担。
10.8代供代扣代付材料由发包人负责运到工地,承包人在送货单上核对并签认,并由承包人负责代供代扣代付材料的卸车、场内运转、清点、验货、接收、保管等一切后续工作,由于承包人未履行上述义务而造成的一切损失由承包人承担。
10.9代供代扣代付材料,供应商送货至工地,发包人货到前2 小时通知承包人验收、卸货,货到后由承包人验收合格后负责卸货,并必须在收到通知后30 分钟内安排人员卸货,货到现场6 小时内必须卸货完毕。
若代供代扣代付材料到现场后2 小时内,承包人未组织卸货,发包人有权组织第三方卸货,并按实际发生卸货费用的2 倍转扣承包人,并视为材料已经承包人验收合格,承包人应继续承担场内运转、清点、接收、保管等一切后续工作。
12.验收与移交12.1承包人承包工程的验收应按照协议书的约定、合同通用条款第9 条的“质量标准”以及国家或行业现行相关技术要求和施工验收标准、规范及规程执行。
12.2对于大范围施工的分项工程,承包人在施工前应按约定的质量标准及发包人的要求先施工样板,样板经发包人验收合格后,承包人应严格按样板施工(按照样板的工艺、做法等),验收合格的样板作为该分项工程质量验收合格的实物标准。
12.3施工过程中,工程具备隐蔽条件的,承包人应在隐蔽验收前48 小时以书面形式通知工程师验收,通知应包括隐蔽验收的内容、验收时间和地点和自检情况。
承包人应负责准备验收记录,验收合格的,工程师在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格的,承包人在工程师限定的时间内整改后重新申请验收。
12.4工程师不能按时进行验收,应在验收前24 小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48 小时。
工程师未能按以上时间提出延期验收要求,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
12.5经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,工程师验收24 小时后不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
12.6无论工程师是否已进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格的,发包人承担由此发生的全部费用,并相应顺延工期;检验不合格或承包人未通知工程师进行隐蔽验收的,承包人承担重新检验、覆盖或修复发生的全部费用,工期不予顺延。
12.11承包人完成相关工程后,申请验收前,承包人应对现场清理完毕,不得在现场残留杂物、污渍。
承包人违反前述要求的,发包人有权另行委托第三方进行清洁,所发生的费用由承包人承担。
12.12工程竣工后或发包人通知承包人解除合同后3天内(主体工程20 天内),承包人必须将其在现场的临时生产和生活设施全部拆除完毕,并且将全部人员、机械和其它物品撤离现场,相关费用由承包人承担。
如果承包人拒绝退场,发包人在公证机关对现场进行公证后,有权将承包人在现场的临时设施、材料、施工工具、机械等物品搬离现场,相关费用由承包人承担,承包人无权阻挠或进行抗辩,发包人不承担保管责任。
如承包人未能在此期限内撤离现场的,须向发包人支付违约金。
13.质量保修13.3在质量保修期内,凡属承包人的工程施工质量缺陷的,承包人必须进行修复或更换并承担一切费用;如不属于承包人工程施工质量缺陷造成的问题,承包人仍应及时负责修复或更换,费用由责任方承担。
工程保修期内,承包人应在接到发包人或发包人委托的物业公司的维修通知后,在指定时间内到场进行维修并在合理时间内修复完毕,否则视为授权发包人可另行安排维修,由发包人另行安排维修所发生费用及相应责任由承包人承担。
前述情况下所发生的维修工程量以发包人或者发包人委托的监理公司与实际维修方共同确认的工程量为准,维修费用按维修时工程所在地执行的修缮定额费用的3 倍计取,套用维修时工程所在地执行的修缮定额计取的费用不足以弥补发包人损失的,以发包人或者发包人委托的监理公司与实际维修方共同确认的费用为准。