建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:_____。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。
六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。
七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。
八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书,以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定,为明确双方的权力与义务,保证建设工程施工过程的顺利进行,特订立本建设工程施工合同(以下简称“本合同”)。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则,诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合,共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行,合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合,应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中,施工方应提供相应的支付申请和相关材料,建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行,如遇不可抗力或合同双方协商一致,可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程,建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一,本合同可被解除:合同期限届满并完成合同约定的工程内容;合同约定的工程质量无法达到要求,经双方协商决定解除合同;合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后,双方应进行结算,并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则,通过对话、调解等方式解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章:总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章:合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章:合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章:合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章:合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章:争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章:其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章:附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下:1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释:1. 工程施工标准:指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排:指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案:指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用:指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更:指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任:指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径:指合同争议解决的方式,可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序:指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期限延迟:可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同示范文本最新版本
建立工程施工合同示范文本最新版本建立工程施工合同示范文本最新版本【一】发包人〔全称〕:__________________承包人〔全称〕:__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期方案开工日期:_________年_________月_________日。
方案开工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;其中:〔1〕平安文明施工费:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔2〕材料和工程设备暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔3〕专业工程暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔4〕暂列金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;2.合同价格形式:__________________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期:______年______月______日(具体以甲方书面开工令为准)。
竣工日期:______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的,则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
验收依据:施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:____________________(小写:¥_________)。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容:(根据实际确定内容填写)。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:包括(但不限于)基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模:建筑面积____________平方米。
建设部建筑工程施工合同范本5篇
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1建设部建筑工程施工合同范本第一节总则第1条为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,按照国家建设工程领域的政策和规定,甲方与乙方签订本合同。
第2条甲方为建设单位,乙方为承包商。
双方共同遵守国家建筑管理部门所颁布的有关建筑工程施工的规范及技术标准。
合同签订后,甲方委托乙方承担下列工程:(1)工程名称:____________________(以下称本工程)。
(2)工程地点:____________________(经批准的标示上述工程的详细地址)(3)工程内容:______________________________________。
第3条乙方应严格遵守国家有关建筑工程质量、安全和文明施工方面的法规和政策,确保工程质量和工程安全,保证按合同期限、质量及规定完成工程。
乙方应配备专业技术人员,并在工地设立质量、安全管理人员,定期检查施工现场,发现质量问题及时处理。
第4条甲方应向乙方提供合同约定之工程范围和工程目标,并应在本合同生效后,在工地施工期间,及时配合乙方进行工程实施。
第5条乙方应严格履行相关安全、卫生保护标准,保证施工现场安全,遵守劳动法规,提供施工作业现场之安全设备,确保工人健康。
第6条本合同签订后,工程监理由______(拟指定的监理单位)进行监督,双方必须接受监理单位的管理和指导。
监理单位具有维护工程质量,保障工程安全的职责。
第7条工程发生变更,需双方书面协议变更内容,并保证不影响工程的质量。
第二节工程付款第8条工程总价款为_________________________,按照工程进度,合同金额一次性支付,具体见附表。
第9条工程由乙方分期施工,工程进度大于____%时,合同金额的____%作为首期支付。
工程进度大于_____%时,合同金额的____%作为第二期支付。
工程竣工验收合格后,剩余金额一次性支付。
第10条工程付款形式:银行转账。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇
新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。
2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。
3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。
四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。
2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。
七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。
2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。
九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。
十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。
愿双方合作愉快,共同完成工程。
第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。
建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方(建设单位):地址:法定代表人:联系方式:乙方(施工单位):地址:法定代表人:联系方式:二、工程名称和地点工程名称:地点:三、工程内容和规模根据双方协商一致,乙方将按照甲方的要求承担以下工程的施工:四、工程合同价款和结算方式1. 工程价款为人民币(大写)元整。
2. 工程合同价款的结算方式为(具体说明结算方式,如按照工程进度、按照验收结果等)。
五、工程工期和交付时间1. 工程工期为(具体说明工程工期,如周数、月数等)。
2. 工程交付时间为(具体说明交付时间,如年月日)。
六、质量要求和验收标准1. 乙方应按照国家有关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工验收标准为(具体说明验收标准,如国家标准、甲方标准等)。
七、付款方式和保证金1. 工程合同价款按照以下方式支付:(1)预付款:人民币(大写)元;(2)进度款:根据工程进度支付;(3)竣工款:工程验收合格后支付。
2. 乙方应按照约定支付保证金,金额为人民币(大写)元。
八、违约责任和索赔条款1. 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失,应当按照双方协商一致的方式进行赔偿。
九、合同变更和解决纠纷1. 合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若双方发生纠纷,应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构解决。
十、其他约定1. 本合同自双方签字盖章后生效,至工程竣工验收结束。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________法定代表人(签字):____________乙方(盖章):____________法定代表人(签字):____________日期:____________以上为建设工程施工合同示范文本,甲乙双方应严格按照合同内容执行,确保工程顺利完成并达到预期要求。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。
第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同(示范文本)6篇
建设工程施工合同(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承接甲方的建设工程施工事宜,达成以下合同协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________承包范围:乙方负责施工的内容,包括但不限于施工图纸内的所有项目。
(详见合同附件)二、工期及进度安排开工日期:双方约定本工程自______年______月______日开工。
竣工日期:双方约定本工程竣工日期为______年______月______日。
工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
乙方应按照合同工期及进度安排,确保按时完工。
如遇特殊情况,双方协商解决。
如遇不可抗力的影响,工期顺延。
甲方在工程开工前有权根据工程进度的要求,合理调整施工工期和进度计划。
乙方必须无条件服从甲方的调整计划安排。
若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务,甲方有权扣除违约金并追究乙方的违约责任。
若甲方原因导致乙方无法按时完成施工任务,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付相应的违约金。
三、合同价款及支付方式合同总价款:人民币______元整(大写:____________________元整)。
合同价款支付方式:双方约定按照工程进度支付款项。
具体支付节点和金额如下:(详见合同附件)甲方支付款项前,乙方需提供相应的发票和收款证明。
如乙方未能提供完整的发票和收款证明,甲方有权延迟支付款项且不承担违约责任。
若因设计变更等原因导致工程量增加或减少,双方应及时签订补充协议,调整合同总价款。
如因甲方原因导致工程量增加或减少,甲方应支付相应的款项或扣除相应的款项。
四、质量保证及保修责任篇2甲方(发包方):________________地址:________________联系方式:________________法定代表人:________________营业执照号码:________________资质证书号码:________________乙方(承包方):________________地址:________________联系方式:________________法定代表人:________________营业执照号码:________________资质证书号码:________________鉴于甲、乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定,签订本合同协议,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下共识,特订立本合同。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释:2. 变更:指在合同履行过程中,根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔:指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约:指合同一方未按照合同约定的义务履行,或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工计划变更:如遇施工计划需要变更的情况,双方应协商确定新的施工计划,并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题:如发现施工质量问题,应当立即通知承包方进行整改,并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误:如出现施工进度延误的情况,应当及时调整施工计划,并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟:如发生合同价款支付延迟的情况,可与业主方协商制定付款计划,并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档,请联系合同起草人或相关权威部门。
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同
甲方(业主):(以下简称甲方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(承包商):(以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
联系电话:
鉴于:
甲方是合法注册的业主,拥有建设工程的全部权益,并有意于委托乙方进行建设工程的施工工作;
乙方具备从事建设工程施工的资质,并具备相应的技术、人力、设备和财力条件;
双方经友好协商,达成以下协议:
第一条工程内容及位置
甲方委托乙方进行的工程内容和位置如下:
工程名称:
工程位置:
第二条合同价款
1. 工程价款总额为(大写):(小写):人民币(¥);
2. 工程价款的支付方式及时间为:
(1)工程开工前支付合同价款的30%作为预付款,支付方式为人民币现金/电汇;
(2)工程竣工时支付合同价款的50%,支付方式为人民币现金/电汇;
(3)工程交付后支付合同价款的20%,支付方式为人民币现金/电汇。
注:工程开工前,甲方应按上述比例缴纳相应金额的保证金,作为保证乙方顺利完成合同的保证。
3. 工程价款的支付账户为:
开户行:
账户名称:
账号:
第三条工期
1. 工程的总工期为自(日期)起至(日期)止,共计天;
2. 乙方应按照计划书严格执行工程的进度安排,确保在约定的工期内完成工程。
第四条保修责任
1. 乙方在施工完工后,无论工程是否验收合格,均对施工质量承担保修责任。
2. 乙方承诺对施工质量进行保修,保修期为工程竣工之日起一年内。
3. 甲方在保修期内发现施工质量存在问题时,应及时书面通知乙方,并在接到通知后合理期限内进行维修或整改。
第五条规定事项
1. 双方应保持良好的沟通和协调,共同解决工程实施过程中可能出现的问题,并遵守法律法规和相关规定。
2. 建设工程施工过程中,乙方应按照国家和行业的相关规定进行施工,确保施工安全、质量和进度。
3. 双方应保证建设工程的环境保护,合理利用资源,并严禁违反环保法律法规的行为。
4. 若因不可抗力或其他不可预见情况导致工程施工无法进行的,双方应及时协商解决,并根据实际情况进行合理的调整。
5. 双方同意在本合同生效后,签订具体的施工计划,并按照计划执行。
第六条违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付合同价款或未履行其他合同义务时,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
2. 若乙方未按合同约定履行施工义务或未按约定质量要求完成工程时,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并要求乙方承担由此造成的损失。
3. 若双方发生争议时,应首先通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更与解除
1. 合同的变更应经双方协商一致,并通过书面形式进行确认。
2. 若由于不可抗力等原因,导致合同无法履行,双方可依法解除合同。
第八条合同的生效与效力
1. 本合同一式两份,甲方保留一份,乙方保留一份;
2. 本合同自双方签字盖章后生效,具有法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。