2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程合同范本
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________结构形式:__________ 数: __________ 筑面积:__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:__________ 天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):__________ (人民币)元(小写):____________ 元(其中:工程暂列金额___________ 元,计日工__________ 元,材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元,安全文明施工措施费____________ 元,总承包服务费 ___________ 元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2019年最新建设工程施工合同(示范文本)
2019年最新建设工程施工合同(示范文本) 2019年最新建设工程施工合同1. 合同双方本合同双方为【施工方名称】(以下简称“甲方”)和【建设方名称】(以下简称“乙方”),甲方和乙方遵循《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定,就【工程项目名称】的建设工程施工达成本合同约定。
2. 工程范围本工程分为【拟建工程范围】和【改建工程范围】两部分,具体工程范围详见本合同附件【工程图纸】。
3. 工程价款本工程总价款为【工程总价款】,具体分配详见本合同附件【工程划分价款表】。
甲方应当按照合同约定的进度进行工程施工,并在工程完工后提供相应的质量保证书等所需文件。
4. 工期本工程预计工期为【工程预计工期】,具体施工进度详见本合同附件【工程施工进度计划表】。
5. 设计文件本工程的设计文件现由【设计单位名称】所编制,设计文件应当符合国家规定的相关标准和规范,甲方应当在施工过程中对设计文件进行审查,出现问题及时与乙方联系解决。
6. 施工规范本工程的施工应当符合国家规定的相关标准和规范,甲方应当严格按照设计文件和施工规范开展工程施工,确保工程质量和安全。
7. 工程款支付工程款支付方式为【工程款支付方式】,具体支付计划详见本合同附件【工程款支付计划表】。
甲方应当按照支付计划完成工程施工任务,并按照合同约定时限提供工程质量保证等相关文件。
8. 保证金及履约保险甲方应当按照本合同约定缴纳保证金,并购买履约保险,同时,乙方也需要履行相应的保证金缴纳义务,详见本合同附件【保证金与履约保险】。
9. 违约责任如果甲方违反本合同约定,乙方有权要求甲方赔偿因此所产生的损失,并有权解除合同,同时,甲方也需要承担相应的违约责任,详见本合同附件【违约责任】。
10. 争议解决如果在工程施工过程中产生争议,合同双方应当通过友好协商解决。
如果无法协商解决,则可以向相关国家机构寻求仲裁或者诉讼等方式解决。
简要注释:1. 工程范围:包括拟建和改建的工程范围,详见工程图纸。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)以下是2019年建设工程施工合同的示范文本(详细版)。
请注意,为了达到极致详细的要求,该文本没有带入表格。
文档结尾处包含了所涉及附件清单、法律名词及注释、以及实际执行过程中可能遇到的困难及解决方法。
【合同编号】: _____________________【甲方】: _____________________【地址】: _____________________【联系人】: _____________________【电话】: _____________________【传真】: _____________________【电子邮件】: _____________________【乙方】: _____________________【地址】: _____________________【联系人】: _____________________【电话】: _____________________【传真】: _____________________【电子邮件】: _____________________【开工日期】: _____________________【竣工日期】: _____________________【工程名称】: _____________________【工程地点】: _____________________【合同价款】: _____________________【付款方式】: _____________________【保证金】: _____________________【违约赔偿】: _____________________【索赔】: _____________________【附加条款】: _____________________【争议解决】: _____________________1. 甲方职责1.1 确保工程地点的准备和访问途径的畅通。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本合同编号:[填写合同编号]甲方:[填写甲方名称]法定代表人/负责人:[填写甲方法定代表人/负责人]联系地址:[填写甲方地址]:[填写甲方联系]传真:[填写甲方传真][填写甲方电子邮箱]乙方:[填写乙方名称]法定代表人/负责人:[填写乙方法定代表人/负责人]联系地址:[填写乙方地址]:[填写乙方联系]传真:[填写乙方传真][填写乙方电子邮箱]鉴于甲方拟进行[填写工程的具体描述]的施工任务,乙方具有施工能力,双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商达成以下合同:一、工程范围1.1 工程的具体描述[填写工程的具体描述]1.2 工程地点[填写工程地点]1.3 工程工期[填写工程工期]二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款合同总价款为人民币[填写合同总价款]元。
2.2 价款支付方式根据工程进度,乙方可向甲方提出合理的付款要求。
甲方应在收到乙方付款申请后 [填写付款期限] 内支付相应款项。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量要求[填写工程质量要求]3.2 工程验收标准[填写工程验收标准]四、工程保修4.1 保修期限工程完工后,甲方享有保修期为[填写保修期限]的服务。
4.2 保修内容甲方在保修期内发现工程存在质量问题时,有权要求乙方进行免费修理、更换、退货等。
五、违约责任5.1 甲方违约责任甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
5.2 乙方违约责任乙方违约时,应向甲方支付违约金,违约金的数额为合同总价款的[填写违约金比例]。
六、争议解决6.1 本合同的解释及争议解决适用法律本合同的解释及争议解决应适用[填写适用的法律法规]。
6.2 争议的解决方式本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并按仲裁裁决履行。
七、其他约定事项[填写其他约定事项]八、附件本合同所涉及的附件如下:1. [填写附件名称]2. [填写附件名称]3. ...九、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及其注释如下:1. [填写法律名词]:[填写注释]2. [填写法律名词]:[填写注释]3. ...十、可能遇到的困难及解决办法1. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]2. 可能遇到困难:[填写可能遇到的困难]解决办法:[填写解决办法]3. ...本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质,甲方拟委托乙方进行建设工程施工,并经双方协商一致,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工,乙方应按照甲方的要求和合同约定,按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称: (填写工程名称)2. 工程地点: (填写工程地点)3. 工程时间: (填写工程起止时间)4. 工程规模: (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为: (填写合同价款总额,按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式: (填写支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式: (填写具体的支付周期和方式,如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求,严格执行施工工艺和操作规程,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照国家相关规定进行工程验收,合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题,乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求,制定并严格执行施工安全方案,确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失,乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息,乙方应承诺保守秘密,不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后,乙方对获知的商业秘密或保密信息,都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况,应遵循国家相关法律法规的规定进行解决,并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失,并赔偿相应的违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)2023简版
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)1. 引言该文档为2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在规范和约定建设工程项目的各项合同条款。
本文档由建设工程相关部门制定,供相关各方在签订合同时参考使用。
2. 合同标的2.1 工程名称本合同标的为命名为[工程名称]的建设工程项目。
2.2 工程位置本工程位于[工程位置]。
2.3 工程内容本合同的施工内容包括但不限于: [工程内容]。
3. 合同条款3.1 合同价格乙方应按照本合同约定的施工内容完成工程,并向甲方支付合同价格。
合同价格为[合同价格]。
3.2 工程周期本工程的施工周期为[工程周期],自合同生效之日起计算。
如因不可抗力等原因导致工程周期延长,双方应协商解决。
3.3 施工质量乙方应按照相关建设规范和标准进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律、法规的要求。
3.4 施工进度乙方应按照工程进度计划进行施工,并定期向甲方报告工程进度。
如乙方未按时完成施工进度,甲方有权要求乙方采取相应措施加快工程进度。
3.5 工程变更如遇工程变更,双方应协商解决,并及时签订补充协议。
工程变更造成的费用变动由双方共同商定,补充协议应明确工程变更的内容、费用变动和工程周期变更等。
3.6 施工保证金乙方应按照合同约定向甲方提供施工保证金,并在工程竣工、移交后经甲方验收合格后予以退还。
3.7 工程质量保修在工程竣工、移交后的质量保修期内,如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修补或改正,费用由乙方承担。
4. 合同履行4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律约束力。
4.2 合同变更与解除除非经双方协商一致,否则不得擅自变更合同内容。
如因不可抗力等原因需要解除合同,应及时通知对方,并按照法律规定进行处理。
4.3 合同争议的解决如发生合同争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:____________(委托人)乙方:____________(承包人)以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力,甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方,双方经协商一致,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行,并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容:1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后,除非经过双方协商一致,并以书面形式作出补充协议,否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称:____________(填写工程名称)。
2. 工程地点:____________(填写工程地点)。
第五条工程规模和性质1. 工程规模:____________(填写工程规模)。
2. 工程性质:____________(填写工程性质)。
第六条工期1. 工期:本工程计划工期为_______天,具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资:本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式:按照工程进度计划和质量要求,分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分:详细列出工程的各个部分,包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明:对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(填写甲方名称)联系地址:(填写甲方联系地址)联系人:(填写甲方联系人及联系方式)乙方:(填写乙方名称)联系地址:(填写乙方联系地址)联系人:(填写乙方联系人及联系方式)鉴于甲乙双方为了开展建设工程,并借此制定本合同。
经双方友好协商,一致同意签订以下合同:第一条工程名称本合同所涉及的工程名称为:(填写工程名称)。
第二条工程范围2.1 本工程的范围包括但不限于以下内容:(工程所涉及的具体范围)2.2 本工程具体的施工图纸、设计方案、技术要求、质量标准等详细规定,由甲方在合同签订后的5个工作日内提供给乙方。
乙方应当按照这些规定进行施工。
第三条工程工期3.1 本工程的工期为:自(日期)起至(日期)止。
3.2 若因甲方原因造成施工期间的延误,甲方应按日向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
第四条工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为:(填写总价款金额)。
4.2 工程价款支付方式如下:(工程价款按阶段支付的具体方式)第五条工程质量保证5.1 乙方应保证本工程所使用的材料及施工过程符合国家相关标准。
5.2 乙方应按照约定的质量标准进行施工,如乙方施工质量不符合约定的标准,乙方应承担相应的返工及修复费用。
第六条违约责任6.1 若乙方未按本合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的(填写违约金比例)。
6.2 若甲方未按合同约定的方式及时间支付工程价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金金额为欠款金额的万分之(填写滞纳金利率)。
第七条纠纷解决方式7.1 本合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
7.2 若协商不能解决争议,可依法向当地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
(后续为文档结尾处)1、所涉及附件如下:(具体附件名称及内容)2、如下所涉及的法律名词及注释:(具体法律名词及注释)3、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(可能遇到的困难及解决办法)。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(委托人):______________________________________________________________乙方(承包人):______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、施工项目乙方承接甲方委托,承担下列施工项目:(注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容)二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内(具体的时间与日期)完成工程的建设,超过此期限,则按照双方约定的违约金进行赔偿。
三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定,达到合同规定的技术要求,达到最终的验收标准。
2. 进行规范的工程管理,保证施工期间的安全生产。
四、工程报酬双方共同商定:1. 工程总价为_______________元整。
2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。
乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收,并发出结算及发票,进而申请付款。
甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。
五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行,并不含有独立发生的法律效力。
2. 本合同在任何方面修改或补充,须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。
3. 本合同未尽事宜,由双方面议解决。
六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时,按合同约定的罚款比例支付违约金。
2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定,则应按照合同规定支付违约金。
七、争议解决本合同如发生争议,由双方友好协商解决,如协商无法达成一致,双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。
附件:1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过,自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方(建设单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________乙方(施工单位):名称:_________ 统一社会信用代码:_________地址:_________ 联系:_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就______工程(以下简称本工程)的施工事宜,达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程性质:新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位(如有):_________5. 工程规模和内容:_________6. 工程进度计划:_________7. 工程合同价款:_________元(大写:_________)。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务:1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等,并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理,并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查,及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更,由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前,原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为,能在损害自己合法权益的前提下,有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金:若乙方未按合同规定的时间节点完成工程,甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务:1. 按照工程设计文件和合同约定,确保工程施工符合相关法律法规的要求,保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可,遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报,协助甲方做出解决方案。
2019建设工程施工合同示范文本
2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方:(委托人名称)乙方:(承包人名称)合同名称:(施工合同名称)合同金额:(合同总金额)合同期限:(合同履行期限)二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。
2. 工程所需材料及质量标准。
3. 工程进度及验收标准。
4. 工程支付方式、款项及支付时间。
5. 工程保修期、保修范围及保修标准。
6. 违约责任、索赔及争议解决方式。
7. 合同解除及逾期未履行的后果。
四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利:1. 监督工程进度,按照合同规定支付工程款项。
2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准,并按照合同验收标准进行验收。
3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。
甲方的义务:1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。
3. 对乙方提供的材料进行验收,确保其符合质量标准。
乙方的权利:1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。
2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。
3. 合理要求甲方进行验收,并对验收结果提出异议。
乙方的义务:1. 按照合同约定完成工程。
2. 保证工程质量符合国家标准,确保安全生产。
3. 按照合同约定的时间及质量要求,保证工程进度顺利完成。
五、合同的变更任何一方有权提出合同变更,但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。
六、争议解决如发生争议应首先协商解决,如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁,并承担仲裁费用。
七、合同的解除如一方未履行合同约定,对于重大违约情况,另一方有权解除合同。
总结:1、本文档所述“甲方”指委托人,“乙方”指承包人。
2、本文档所涉及法律名词及注释:建筑法指中华人民共和国建筑法;建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例;建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例;建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。
建设工程施工合同(示范文本)2019
建设工程施工合同(示范文本)2019建设工程施工合同(示范文本)2019甲方: (委托人名称)地址: (地址)乙方: (承包人名称)地址: (地址)鉴于甲方拟建设工程项目,乙方具有从事该工程所需的技术和经验,双方依据平等、自愿、诚实、信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条工程名称、规模和位置1. 工程名称:(请填写)2. 工程规模:(请填写,如“建筑总建筑面积为平方米”)3. 工程位置:(请填写)1. 乙方保证本工程的设计、施工符合国家有关法令、法规以及技术标准和规范的要求,经甲方验收合格后交付使用。
2. 乙方应在工程质量保证期内,按照合同约定的内容,承担对工程所承担的全部质量责任。
第三条工程时间和进度1. 乙方承诺按合同规定,在工程总工期内保质保量完成工程,并按期交付。
2. 乙方如因未能按期完成工程而影响甲方的利益的,须承担相应的经济和法律责任。
第四条工程价格1. 工程价格:(请填写,如“人民币万元”)2. 工程款项的结算方式:(请填写,如“分期支付”或“一次性支付”等)如下属情形之一发生变更,应据实协商,签订书面协议并附于本合同。
1. 工程名称、规模和位置;2. 投资额度;3. 工程质量;4. 进度计划;5. 工程内容。
第六条工程保险乙方应根据本合同的要求,按时向保险公司申请工程施工保险和工程质量保险,并严格遵守保险条款和规定。
第七条违约责任1. 如果甲方未按约定支付工程款项,应按拖欠金额的0.07%每天向乙方支付违约金。
2. 如果乙方未按约定完成工程,应按照未按期完成工程的地段所占合同总金额的5%付给甲方违约金。
第八条纠纷解决方式如因执行本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效和变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式二份,双方各持一份。
如有补充协议,应在补充协议中注明补充内容。
以上是建设工程施工合同的示范文本,涉及注释如下:1. 工程名称、规模和位置:应准确描述建设工程的具体名称、规模和位置。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中,承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。
本文档为建设工程施工合同的示范文本,旨在提供一个规范和明确的合同范本,供相关方参考使用。
2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号:【合同编号】合同名称:建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主:【业主名称】施工单位:【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】工程周期:【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的:本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。
2. 合同范围:本合同适用于【工程规模】的建设工程施工,包括施工所需的各项工程和相关技术服务。
3. 合同期限:本合同自签订之日起生效,至【工程周期】止,期满自动终止。
4. 合同价款:本合同的总价款为【合同价款】。
合同价款的支付方式及进度见合同附件。
3.2 业主责任1. 提供施工条件:建设业主应按照合同约定,提供相应的工程施工条件,包括但不限于场地、水电气等基础设施。
2. 提供设计文件:建设业主应及时提供完整、准确的设计文件,供施工单位参考和使用。
3.3 施工单位责任1. 施工质量:施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求,保证工程施工质量,确保工程符合设计要求,并承担相应的质量责任。
2. 工期完成:施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工,并承担逾期完工的违约责任。
3. 安全管理:施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定,保障工人和工程安全。
4. 报备手续:施工单位应按照相关法律法规的要求,及时报备工程施工相关的手续,并及时更新。
3.4 变更和索赔1. 变更管理:任何一方要求变更合同内容,应经双方协商一致,并通过书面形式进行正式的变更合同签订。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本(详细版)是2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在提供详细的内容,以供参考使用。
第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规,双方同意签订本合同。
2. 本合同所涉及的主要术语定义如下:(1) 建设单位:指向承包人提供设计文件和资金的单位。
(2) 承包人:指被建设单位委托承担施工任务的单位。
(3) 监理人:指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。
(4) 设计单位:指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。
(5) 工程变更:指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。
(6) 工程质量:指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。
(7) 竣工验收:指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益,并验收合格的程序。
(8) 违约责任:指在合同履行过程中,一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。
(9) 暂扣款项:指在合同履行过程中,一方因违约行为而被扣留的合同款项。
第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签署。
2. 合同内容应包括但不限于以下事项:(1) 工程名称、地点、规模和内容。
(2) 工程投资及付款方式。
(3) 工期和履约担保。
(4) 工程质量标准和验收标准。
(5) 双方的权利和义务。
(6) 变更和索赔的规定。
(7) 违约责任和违约金的约定。
(8) 合同变更和解除的程序。
第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求,组织施工人员、材料、设备等,保证工程的顺利实施。
2. 承包人应设立专门的施工组织机构,并报建设单位备案。
3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。
第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
(完整版)2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人(全称):__________________承包人(全称):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期:_________年_________月_________日。
计划竣工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写__________________) (¥_________元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写__________________) (¥_________元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);(4)暂列金额:人民币(大写__________________) (¥_________元);2.合同价格形式:__________________。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档模板范本】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系人:联系:鉴于甲方拟开展建设工程项目,为确保合同履行的合法性和规范性,双方经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成如下合同:第一条合同目的和范围1. 本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 本合同范围包括但不限于工程设计、施工、监理、质量保证等方面的内容。
第二条合同价格和支付方式1. 本次工程的总价为(金额),乙方应按以下方式支付工程款项:(1)预付款:(金额)应于(日期)前支付给乙方。
(2)进度款:根据工程进度和乙方提交的工程进度报告,甲方应按照双方约定的比例支付相应的进度款。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应于(日期)前支付竣工结算款。
2. 工程款项支付方式:乙方提供的开票信息为(开票单位、税号、地址、、银行账户等),甲方应按照约定的支付期限进行支付,逾期支付产生的费用由甲方承担。
第三条工程期限1. 工程期限为(天数/日期),自本合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法按时完成,双方应友好协商后确定延期时间和具体处理方式。
第四条保修期1. 工程竣工验收合格后,乙方提供的保修期为(天数/日期)。
2. 保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行维修和处理。
第五条违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和方式支付工程款项,应支付乙方(金额)的违约金。
2. 如乙方未按照约定的时间和方式完成工程,应支付甲方(金额)的违约金。
3. 当一方发生违约行为时,对方有权要求违约方承担违约责任,并保留追究法律责任的权利。
第六条争议解决1. 本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律,双方协商不能解决的争议提交甲方所在地的人民法院解决。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定,为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。
二、合同主体甲方信息姓名/公司名称:地址:乙方信息姓名/公司名称:地址:三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程范围:1.4 工程造价:2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。
签订备案手续完成后,本合同自动生效。
2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。
如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应协商解决,并办理变更手续。
2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准,严格控制施工质量,并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。
2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________(大写),由甲方支付给乙方。
2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项:预付款:进度款:2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时,应及时与另一方协商并办理相关变更手续。
双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。
2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议,并办理相关手续。
2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并支付违约金。
3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项,并提供相应的施工条件和图纸等。
3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求,完成工程建设,并保证工程达到国家和地方相关标准。
4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。
如协商不成,则提交当地人民法院解决。
四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分,双方当事人应共同遵守并按照执行。
如有争议,以本合同为准。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方:(建设单位名称、地址、法定代表人、联系)乙方:(承建单位名称、地址、法定代表人、联系)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等互利、共同发展的原则,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就建设工程施工项目签订本合同,并共同遵守本合同的约定,达成如下协议:一、项目概述1.1 项目名称:1.2 项目地址:1.3 工程规模及内容:1.4 工期:1.5 总造价:1.6 工程质量要求:二、施工范围与内容2.1 建筑施工范围:2.2 安装工程范围:2.3 土石方工程范围:2.4 钢结构工程范围:2.5 主要材料清单:2.6 施工图纸:2.7 其他工程内容:三、合同价款及支付方式3.1 合同价款:3.2 价款结算及支付方式:3.3 安全结算:四、质量保证4.1 施工质量标准:4.2 工程验收:4.3 主要设备、材料质保期:五、安全保障及责任5.1 安全生产责任:5.2 工地安全保障措施:5.3 安全事故责任:六、合同变更及解除6.1 合同变更:6.2 合同解除:七、争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:八、其他条款8.1 保密条款:8.2 违约责任:8.3 合同有效期:8.4 合同备案:本合同由甲、乙双方复印签字后生效,合同双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):联系地址:联系地址:联系:联系:日期:日期:附件:1. 工程设计图纸2. 工程验收报告3. 付款凭证4. 其他相关证明文件法律名词及注释:1. 合同法:指中华人民共和国合同法,规定合同的成立、效力、履行、变更、解除,以及合同的违约、损害赔偿等相关事宜。
2. 建设工程质量管理条例:为规范建设工程施工质量管理,防范和减少工程质量事故,保证建设项目的质量安全,制定本条例。
可能遇到的困难及解决办法:1. 工期延误:乙方应按照合同规定的工期予以保证,并在施工过程中密切协调和沟通,提前预防和解决可能出现的工期延误问题。
2019年工程建设施工合同范本
2019年工程建设施工合同范本第一章总则1.1 合同目的及定义1.1.1 本合同旨在明确工程建设施工合同各方的权利和义务。
1.1.2 在本合同中,以下定义适用:(1)工程建设:指按照约定的图纸、设计、规格和标准进行的建设项目。
(2)甲方:指委托施工的建设单位。
(3)乙方:指中标的施工单位。
(4)监理单位:指由甲方聘请的负责监督工程施工过程和质量的组织。
(5)设计单位:指负责工程相关设计的组织。
1.2 本合同适用范围本合同适用于工程建设施工的各个环节,并可在必要时与其他相关合同进行衔接。
第二章合同的签署与生效2.1 合同签署2.1.1 甲方承担确定本合同的主体条件和签订权,并具有必要的授权证明文件。
2.1.2 乙方应及时将组织机构代码证书、营业执照、资质证书等必要的资料提供给甲方。
2.2 合同生效本合同自甲乙双方在合同上签字盖章之日起生效。
第三章工程建设的范围和具体要求3.1 工程范围和规模3.1.1 甲方应向乙方提供详细的工程规模和要求,并提供图纸、设计、规格和标准等必要文件。
3.1.2 乙方应按照甲方提供的文件进行施工,确保施工结果符合甲方的要求。
3.2 施工期限3.2.1 工程的开始和完成日期应在合同中明确约定。
3.2.2 乙方应按照约定的施工期限进行施工,如需延期,应提前书面通知甲方并取得甲方的同意。
3.3 工期保证工期保证金为乙方保证按期完成工程的重要形式之一,乙方需按合同约定向甲方支付工期保证金。
第四章工程款支付方式4.1 工程款支付方式4.1.1 乙方应按照工程建设进度要求向甲方提出工程款支付申请。
4.1.2 甲方应在收到乙方的支付申请后的15个工作日内支付相应的工程款。
4.2 工程款支付条件和方式4.2.1 工程款支付条件应在合同中明确约定,如达到一定的进度或验收合格,方可支付工程款。
4.2.2 工程款支付方式可以采用银行转账、现金支付等形式。
第五章合同履行中的争议解决5.1 异议处理5.1.1 甲方或乙方对于本合同履行中的任何事项产生异议,应及时协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
甲方(建设单位):
地址:
法定代表人:
电话:
乙方(承建单位):
地址:
法定代表人:
电话:
鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________,双方经过协商达成以下建设工程施工合同:
一、工程名称、规模和位置
1.1 工程名称:_____________。
1.2 工程规模:_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置:_____________。
二、施工期限
2.1 开工日期:_____________年/月/日。
2.2 竣工日期:_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求
3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求,具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成,各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围
4.1 施工内容包括但不限于:_____________,具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括:_____________。
五、工程造价和支付方式
5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算,并按照工程进度和质量完成各项工程,建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式:_____________。
六、施工责任和担保
6.1 乙方应根据本合同内容,承担相关工程质量和进度等的责任,如未按照合同要求完成相应工程,应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久,向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任
7.1 如乙方未能按时开工,应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程,应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任
8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密,不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施,确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
九、争议解决
9.1 如在履行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决。
9.2 无法达成一致意见的,双方同意将争议提交_____________仲裁委员会,仲裁裁决为终局裁决,对双方均具有约束力。
十、合同变更和解除
10.1 双方如需对合同内容进行变更,应提前协商并签署书面变更协议,经双方签字盖章后生效。
10.2 若在施工过程中出现不可抗力或其他原因而导致合同无法履行,双方应协商解决,经双方同意可以解除合同。
十一、其他
11.1 双方同意本合同生效期间,各自负责其职责,确保合同的履行。
11.2 本合同附件包括:_____________。
简要注释如下:
1. 工程名称、规模和位置:指建设工程的工程名称、建设规模及建设位置等基本信息。
2. 施工期限:指建设工程的开工日期和竣工日期。
3. 工程质量、进度要求:指建设工程的质量要求和按时间分阶段完成的施工进度要求。
4. 施工内容和范围:具体说明建设工程的施工内容和施工范围。
5. 工程造价和支付方式:包括工程总造价和工程款支付方式等。
6. 施工责任和担保:指承建单位应承担的工程质量和进度等责任,以及向建设单位提供的保证金等担保措施。
7. 违约责任:包括逾期开工和逾期完工的违约责任。
8. 保密责任:双方同意对商业秘密和技术资料进行保密,采取必要的措施确保不被泄露或利用。
9. 争议解决:如发生纠纷,双方应友好协商解决,无法达成一致意见的可提交仲裁委员会解决。
法律名词及注释:
1. 不可抗力:指由于自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免的客观因素导致的不能按照合同约定履行义务的情形。
2. 商业秘密:指商业上的信息,包括技术秘密、经营秘密和财务秘密等。
3. 技术资料:指设计图纸、批准文件、技术规范标准、成本估算和施工组织设计等技术文件。
结论:
本文档详细说明了建设工程施工合同的内容,包括工程名称、规模和位置、施工期限、工程质量、进度要求、施工内容和范围、工程造价和支付方式、施工责任和担保、违约责任、保密责任、争议解决、合同变更和解除等各个方面的内容,并对一些相关法律名词进行了注释。
在实际操作中,建设单位和承建单位应当遵守本合同及相关法律法规的要求,确保施工合同的合法、合规,并依法履行各自的义务和责任。