监理咨询合同
建设工程造价咨询监理合同7篇
建设工程造价咨询监理合同7篇篇1甲方(委托单位):___________________乙方(监理单位):___________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则,经友好协商,就甲方的建设工程造价咨询监理工作达成如下协议:一、合同标的本合同涉及的建设工程位于___________________,工程名称:___________________,工程造价咨询监理的具体内容包括但不限于工程预算、结算、进度款审核、设计变更评估等。
二、监理范围及职责1. 乙方负责甲方建设工程的造价咨询监理工作,包括但不限于预算编制、审核和控制工程预算、结算及进度款支付等。
2. 乙方应协助甲方控制工程成本,提供合理化的建议,提高工程投资效益。
3. 乙方需按时提供造价咨询报告,内容应真实、准确、完整。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
乙方应按甲方的要求和时间节点完成各阶段工作,包括但不限于预算编制阶段、结算审核阶段等。
具体进度安排由双方另行商定。
四、费用及支付方式1. 工程造价咨询监理费用根据工程规模、复杂程度和工作量等因素确定,具体金额详见附件《工程造价咨询监理费用明细表》。
2. 甲方应按约定时间支付乙方工程造价咨询监理费用。
支付方式一般为银行转账,支付节点根据工作进度进行划分。
3. 若甲方未按时支付费用,乙方有权按照合同约定向甲方收取滞纳金。
五、质量保证1. 乙方应保证其提供的服务符合国家和地方相关法律法规和规范要求。
2. 乙方应保证其工作人员具备相应的专业资格和能力,确保其服务的专业性和准确性。
3. 若因乙方服务失误给甲方造成损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应保守本合同涉及的商业秘密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方资料,未经甲方同意,不得用于本合同以外的其他用途。
监理工程师咨询合同模板
监理工程师咨询合同模板甲方(业主):_________乙方(监理工程师):_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则就_________工程项目的监理工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保工程项目顺利实施,提升工程质量,控制工程成本,保证工程进度。
二、监理范围乙方应按照国家有关法律法规及行业标准,对甲方工程项目的设计、施工、验收等各个阶段提供专业咨询和监督管理服务。
三、服务内容1. 乙方需对工程设计文件进行审查,确保设计符合规范要求。
2. 在工程施工期间,乙方应对施工质量、进度、成本等进行监督。
3. 乙方须参与工程变更、索赔等事项的处理,并提出专业意见。
4. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况,并在必要时提出改进建议。
四、费用支付1. 监理费用根据工程总投资额的_____%计算。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方_____%的预付款。
3. 余款在工程竣工验收合格后____天内结清。
五、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充条款。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上便是针对监理工程师咨询服务所设计的咨询合同模板范本。
需要注意的是,具体合同内容应根据实际工程项目的特点和双方的具体要求进行调整和完善。
在签订合同之前,务必仔细阅读并理解合同中的每一条款,确保自身权益不受侵害。
在实际操作中,合同的制定应当充分考虑到可能出现的各种情况,包括工程变更、延期、质量问题等,以及相应的处理办法。
同时,合同中的条款应尽量明确具体,避免模糊不清导致的后续纠纷。
监理造价咨询合同6篇
监理造价咨询合同6篇篇1监理造价咨询合同一、合同签订主体甲方(监理单位):______________________乙方(造价咨询公司):______________________二、合同目的为了确保工程质量和工程造价的双重把关,保障工程的按时按质完成,甲、乙双方按照平等、自愿、公平、诚实的原则达成本合同。
三、合同内容3.1 乙方根据项目实际情况,在监理单位的监督下,对工程的造价进行咨询、评估、核算,并向监理单位提供咨询意见。
3.2 乙方需要根据工程进度,及时向监理单位汇报工程造价的变化情况,以及可能出现的风险和问题,合理给出解决方案。
3.3 乙方需要与监理单位密切配合,做好工程造价方面的各项工作。
不能出现瞒报、漏报、虚报等行为。
3.4 监理单位有权对乙方提供的咨询意见进行审核和评估,并及时向乙方反馈,要求乙方对意见进行修改和完善。
3.5 乙方需要确保工程造价的核算准确、合理,不能出现不符合实际情况的情况。
四、合同期限本合同签订后自______________年月日生效,至______________年月日终止。
合同期满后,视情况可以延长或终止。
五、违约责任5.1 若乙方未按照合同要求履行义务,导致工程出现质量问题或造价超支,乙方需承担相应的违约责任,并赔偿因此给监理单位造成的损失。
5.2 若监理单位对乙方提供的咨询意见不满意,乙方需承担相应的责任,并按监理单位的要求进行修改和完善。
六、争议解决合同履行过程中,若发生争议,双方应协商解决。
如无法协商解决,可向有关部门申请仲裁。
七、其他本合同的解释权在双方,合同内容若有变动需双方协商一致后再进行修改。
乙方:_________________ 监理单位:________________日期:________________ 日期:________________以上为监理造价咨询合同内容,双方需严格按照合同要求履行各自义务,确保工程的顺利进行和按时完工。
监理业务技术咨询服务合同
监理业务技术咨询服务合同甲方(委托方):_____________________乙方(服务方):_____________________鉴于甲方拟聘请乙方为其__________项目(以下简称“本项目”)提供监理业务技术咨询服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本项目中的权利、义务及责任,确保乙方按照专业标准和技术规范提供高质量的技术咨询服务。
第二条服务内容1. 对本项目的施工图纸、设计方案等进行审核,提出合理化建议;2. 协助甲方制定监理规划和实施细则;3. 监督施工单位按图施工,确保工程质量符合国家及行业标准;4. 定期检查施工现场的安全状况,预防事故的发生;5. 跟踪记录工程进度,及时反馈给甲方;6. 其他相关监理业务技术咨询工作。
第三条服务期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条费用及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整(¥_________),包括但不限于乙方完成本合同规定的服务所需的一切费用。
2. 付款方式如下:预付款:合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的____%作为预付款;进度款:每完成一项里程碑任务后,甲方向乙方支付合同总额的____%作为进度款;尾款:项目结束后,经甲方验收合格后十个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项。
第五条双方权利与义务1. 甲方义务提供必要的资料和支持,以便乙方顺利开展工作;按照合同规定的时间和金额支付费用;及时审阅乙方提交的工作成果,并提出修改意见。
2. 乙方义务按照专业标准和技术规范提供服务,确保服务质量;定期向甲方汇报工作进展情况;保守甲方的商业秘密,未经许可不得泄露相关信息。
第六条违约责任如任何一方未能履行本合同规定的义务,违约方应当承担相应的违约责任,并赔偿给对方造成的损失。
第七条争议解决因执行本合同发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程监理咨询合同范本
工程监理咨询合同范本
甲方(委托方):______________
乙方(受托方):______________
鉴于甲方拟进行__________工程项目,为了确保工程的质量和进度,甲方委托乙方进行工程监理咨询服务,双方经友好协商达成如下合同:
一、监理范围:
1.__________
2.__________
3.__________
二、监理报酬:
1.乙方提供的监理咨询服务费用为__________。
2.甲方应按照__________的方式支付监理报酬。
三、监理工作时间:
1.乙方应根据工程进度合理安排监理工作时间。
2.如有特殊情况需要延长工作时间,乙方应提前告知甲方。
四、监理责任:
1.乙方应对工程项目进行全程监理,并及时向甲方报告工程进展情况。
2.乙方应根据相关法律法规和工程标准,确保工程质量符合要求。
五、保密条款:
1.双方应对涉及工程项目的信息进行保密,不得向第三方透露。
2.保密期限为__________年。
六、违约责任:
1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如因不可抗力因素导致无法履行合同,双方可协商解决。
七、其他事项:
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为__________年。
2.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):______________ 日期:__________
乙方(盖章):______________ 日期:__________。
监理咨询服务合同6篇
监理咨询服务合同6篇篇1监理咨询服务合同一、甲方(监理单位):______(监理单位全称),是______省/市/县/区______行政主管部门核发的注册监理工程师资格证书编号为______,本合同授权监理人员为______,姓名为______。
二、乙方(被监理单位):______(被监理单位全称),注册地址为______,法定代表人为______,联系电话为______。
三、监理内容及范围:监理内容包括但不限于对被监理单位的建设工程施工过程进行全过程监理,包括预防设计和工程施工中可能发生的违反设计文件、规范和标准的情况,对施工单位质量管理、安全生产及环境保护工作进行全面监督、抽检取样、验收检测等等。
监理范围仅限于监理协议中指定的建设工程范围。
四、监理咨询服务合作期限:自______年______月______日开始,至______年______月______日结束。
五、支付条件及费用标准:乙方应按照本合同约定的支付时间和方式向甲方支付监理服务费用。
监理服务费用总额为______元整(大写:______)。
具体支付方式与时间约定如下:______六、违约责任:一方违反本合同规定涉及法律责任时,对方有权要求其承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决:在履行本合同过程中发生的争议,双方应协商解决。
协商不成的,可向______仲裁委员会提出仲裁申请,也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项:本合同自双方签字生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(监理单位):______________乙方(被监理单位):______________签字日期:______年______月______日签字日期:______年______月______日以上是关于监理咨询服务合同的内容,双方需严格按照合同约定履行各项责任,确保监理工作顺利进行,达到预期效果。
愿双方合作愉快,共同推动建设工程的高质量完成。
篇2监理咨询服务合同甲方:监理单位(以下简称“监理单位”)地址:法定代表人:联系电话:乙方:咨询单位(以下简称“咨询单位”)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方具有承担监理工作所需的经验、技术和能力,乙方需要监理单位提供咨询服务,双方经友好协商,达成以下协议:第一条服务内容1.1 甲方承诺在本合同约定的服务期限内,根据乙方的委托,提供监理咨询服务,包括但不限于对工程施工过程中的技术、质量、安全等方面进行监督和指导。
监理业务技术咨询服务合同7篇
监理业务技术咨询服务合同7篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据有关法律法规,为明确双方权利和义务,确保监理业务技术咨询工作的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行监理业务技术咨询服务事宜,达成如下协议:一、服务内容乙方为甲方提供监理业务技术咨询服务,包括但不限于工程项目的规划、设计、施工、验收等阶段的监理工作,提供专业意见和建议。
二、服务期限本合同服务期限为____年/月,自____年__月__日至____年__月__日。
期间乙方应按照甲方的要求提供监理业务技术咨询服务。
三、服务费用1. 甲方应按照约定的方式和时间支付乙方服务费用。
2. 服务费用根据服务内容的复杂程度和工作量进行协商,具体费用标准和支付时间如下:____________________。
3. 如甲方未按照约定支付服务费用,乙方有权中止服务。
四、权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理业务技术咨询服务,并保障服务的及时性和准确性。
2. 乙方应按照甲方的要求,认真履行监理业务技术咨询服务的义务,提供专业、客观、公正的意见和建议。
3. 甲方应提供充分的资料和信息,确保乙方能够充分了解工程项目的情况,以便提供准确的咨询意见。
4. 乙方应对甲方的资料和信息进行保密,未经甲方同意,不得泄露或向第三方提供。
5. 双方应共同遵守法律法规和相关规定,确保监理业务的合法性和合规性。
五、服务标准和质量要求1. 乙方提供的服务应符合国家和行业相关标准和规范。
2. 乙方应根据甲方的要求,提供详细的工作计划和进度安排,确保服务进度符合甲方的期望。
3. 乙方应提供高质量的服务,确保所提供的意见和建议具有专业性、客观性和公正性。
4. 甲方对乙方的服务质量和进度有异议的,应当及时提出,乙方应积极处理并改进。
六、违约责任1. 如乙方未按照约定提供监理业务技术咨询服务,或提供的服务不符合相关标准和规范,甲方有权要求乙方承担违约责任。
咨询监理服务合同协议书
咨询监理服务合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!咨询监理服务合同协议书甲方(委托方):乙方(监理方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供监理咨询服务事宜,达成如下协议:一、监理范围与内容1.1 乙方根据甲方的委托,提供包括但不限于以下内容的监理服务:(1)项目前期研究、方案设计、施工图设计等阶段的监理;(2)施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等方面的监理;(3)材料设备采购、施工招标、合同管理等方面的监理;(4)项目验收、投运、维护及运营阶段的监理。
1.2 乙方应根据甲方的要求,制定详细的监理计划,并提交甲方审批。
二、监理人员与资质2.1 乙方应指派具备相关专业背景、丰富监理经验的人员担任项目监理负责人,并负责项目的日常监理工作。
2.2 乙方项目监理负责人应具备以下条件:(1)具有工程师以上专业技术职称;(2)具有三年以上同类项目监理经验;(3)熟悉国家相关法律法规、规范标准及行业惯例;(4)具备良好的沟通、协调及解决问题的能力。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效,合同期限为____年。
3.2 合同期满后,如甲方继续委托乙方提供监理服务,双方可签订续约合同。
四、费用与支付4.1 乙方向甲方提供的监理服务,甲方应支付乙方人民币【】元整(大写:【】元整)。
4.2 甲方支付乙方服务费用,按照以下方式进行:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总金额的50%;(2)乙方完成合同约定的监理服务后,甲方支付乙方剩余的50%。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方未按照约定时间完成监理服务的,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:违约金=合同金额×0.5%×逾期天数。
监理咨询合同模板
监理咨询合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拟委托乙方作为其项目的监理咨询服务提供商,双方经友好协商并达成以下协议:一、服务内容1.1 乙方应为甲方的项目提供监理咨询服务,包括但不限于:(1)对项目进度进行监督和控制,确保项目按照设计规范和合同要求进行施工;(2)协助甲方与施工单位进行沟通和协调,解决项目施工过程中出现的问题;(3)监督项目质量,确保项目质量符合相关法规和标准要求;(4)对项目预算进行监控和管理,确保项目预算控制在合理范围内;(5)协助甲方制定施工进度计划和质量管理计划等相关文件。
1.2 乙方应按照合同约定的服务内容和标准,认真、细致地执行监理咨询服务,确保为甲方提供高质量的服务。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效,至项目完工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等原因导致项目工期延长,经双方协商一致可以延长本合同的服务期限。
三、服务费用3.1 甲方须按以下方式支付监理咨询服务费用:(1)一次性支付全部费用;(2)按项目实际进度支付费用;(3)其他方式,双方协商确定。
3.2 本合同未明确约定的费用,如发生,则由甲方承担。
四、保密条款4.1 双方应对因履行本合同而获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意不得向第三方披露。
4.2 本条款不限制因法律、法规或监管机构的要求而必须披露的信息,也不适用于为履行本合同而提供给第三方或公开的信息。
五、违约责任5.1 若甲方未按时支付监理咨询服务费用或违反其他合同约定,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照合同约定的服务内容和标准提供监理咨询服务,应承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 本合同的订立、效力、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向当地人民法院提起诉讼解决。
七、其他约定7.1 本合同自双方签署之日起生效。
7.2 本合同一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。
建筑咨询与监理合同书
建筑咨询与监理合同书甲方:(委托方)地址:电话:传真:邮编:乙方:(咨询与监理方)地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方拟进行以下项目的建设,现甲乙双方本着平等自愿的原则,经友好协商,达成以下约定,以确保项目的顺利进行和良好完成。
一、合同项目甲方委托乙方提供建筑咨询与监理服务,具体项目名称及内容如下:(此处详细描述项目名称、工程内容、工程规模等信息)二、服务内容及要求1. 咨询服务:乙方应根据项目需要,提供有关建筑咨询方面的专业意见和建议,包括但不限于项目可行性研究、建筑设计审查、工程质量检测等。
2. 监理服务:乙方应对工程进展进行监督、检查,并及时向甲方提供工程质量、安全、进度等方面的监理报告。
3. 甲方在项目实施过程中,应给予乙方充分的配合与协助,并提供相应的技术和项目资料。
三、服务期限本合同自签订之日起生效,至工程项目竣工验收之日止。
双方可根据实际情况协商并书面延期。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方相应的服务费用。
2. 服务费用总额为(具体金额),乙方须按照约定的阶段性工作进度及质量标准,按次向甲方提交阶段性服务报告和费用报告。
3. 甲方应在收到乙方报告后的10个工作日内完成相应的支付。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定提供服务或服务质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行整改,并可以暂停付款直至问题解决。
2. 若甲方未按合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金,并有权暂停服务直至费用支付完毕。
3. 一方因不可抗力导致无法履行合同的,应立即书面通知对方并提供证明,双方协商解决。
六、保密条款1. 双方应对合同中涉及的技术、商业和经营等机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。
2. 合同解除或履行完毕后,双方应按照对方的要求,归还或销毁与本合同相关的文件、资料等。
七、法律适用和争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行合同发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
监理造价咨询合同6篇
监理造价咨询合同6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据有关法律法规,为确保监理造价咨询工作的顺利进行,明确双方权利和义务,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、合同目的甲方委托乙方就_____________项目提供监理造价咨询服务。
乙方应按照合同约定提供专业、高效的服务,确保项目顺利推进。
二、服务范围1. 工程造价咨询:对项目的工程造价进行全过程跟踪与控制,包括预算编制、审核、调整等。
2. 进度款审核:对工程进度款进行审核,确保工程进度与付款同步。
3. 变更、签证管理:协助甲方对设计变更、工程签证进行审核和管理。
4. 索赔处理:协助甲方处理工程索赔事宜,确保甲方权益。
5. 其他相关服务:根据甲方需求,提供其他与监理造价相关的咨询服务。
三、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格止。
四、服务费用1. 乙方提供的监理造价咨询服务的费用计算方式为:按项目总造价的百分比计算服务费。
具体比例根据项目的实际情况和双方协商确定。
2. 支付方式:甲方应按月度支付乙方的服务费用,具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 乙方应在服务完成后提供正规发票,甲方按照发票金额支付服务费用。
五、双方义务与责任1. 甲方应提供乙方所需的项目资料,确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方应按时提供监理造价咨询服务,确保服务质量。
3. 乙方应对提供的服务负责,确保无重大失误和疏漏。
4. 双方应共同遵守法律法规,保守项目秘密。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于项目资料、预算、结算等文件。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按时提供服务或提供的服务存在重大失误和疏漏,甲方有权要求乙方承担违约责任。
监理业务技术咨询服务合同6篇
监理业务技术咨询服务合同6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1监理业务技术咨询服务合同甲方(监理机构):法定代表人(或授权代表):联系地址:联系电话:乙方(委托人):法定代表人(或授权代表):联系地址:联系电话:鉴于:1. 甲方具有从事监理业务技术咨询服务的资质和能力;2. 乙方拟委托甲方为其提供监理业务技术咨询服务;经甲、乙双方友好协商,就有关事项达成如下协议:1.1 甲方应按照乙方的要求,对乙方提供的技术资料、施工图纸、工程设备等进行全面审查和监理,并提出合理化建议。
1.2 甲方应及时向乙方提供有关施工现场的监理情况报告,报告应包括问题描述、处理意见及建议,并根据需要向乙方提供相关的技术咨询服务。
1.3 甲方应参与乙方组织的工程验收、结算等活动,对工程的质量、安全、合理性等方面进行监督和评估,并向乙方提供监理技术支持。
1.4 其他经双方协商一致确定的监理业务技术咨询服务内容。
第二条服务方式2.1 乙方应根据需要向甲方提供必要的技术资料和信息,并要求甲方根据实际情况进行监理和技术咨询服务。
2.2 甲方应按照乙方要求,指派专业技术人员到指定地点进行监理,并按照约定时间提交监理报告及咨询意见。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收之日止。
3.2 如需延长服务期限,应经双方书面协商一致,并签订书面延期协议。
4.1 乙方应按照本合同约定及服务标准及时足额支付监理费用。
4.2 监理费用的支付方式为(选择其中一种):□ 一次性支付□ 分期支付:第一期支付XX元,于签订合同之日起XX天内支付;第二期支付XX元,于XX日期支付。
4.3 如服务期限延长,监理费用将根据实际情况进行调整,并经双方协商确定。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
5.2 因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行的,对方应承担相应的责任,并及时通知对方,双方协商解决。
第六条保密条款6.1 双方应对因履行本合同所获知的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。
监理咨询费合同模板
监理咨询费合同模板甲方(委托方):______(以下简称甲方)地址:______乙方(咨询公司):______(以下简称乙方)地址:______甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,就___监理项目签订如下合同,共同遵守:第一条合同总效期本合同自签订之日生效,至监理服务结束之日止。
第二条项目名称及位置____监理项目,坐落于____。
第三条服务内容1.1 乙方将全程参与监理工作,履行监理职责,并按照国家相关法规和标准规范,对监督施工作出专业建议。
1.2 乙方有权随时进入监理现场,了解、检查、复核工程施工情况、验收标准和合同规定。
1.3 乙方有权对监理合同的变更、补充以及工程施工过程中所出现的问题提出专业意见,并及时向甲方报告。
第四条服务费用4.1 甲方应按约定时间和标准向乙方支付全部监理咨询费用,共计____元。
4.2 甲方应在每月___号前将当月监理咨询费用支付给乙方,逾期支付的,甲方应支付逾期付款的违约金。
第五条信息保密5.1 乙方应对甲方提供的有关工程的所有资料和信息进行保密处理,未经甲方授权,不得将相关信息透露给任何第三方。
5.2 乙方应确保其监理人员不得擅自使用或泄露甲方的商业秘密及其他重要资料。
第六条违约责任6.1 若甲方逾期支付监理咨询费用,乙方有权立即终止本合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按照约定提供监理服务或服务质量不达标的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
如协商不成,应提交____仲裁委员会进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同经双方签字盖章生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜,双方可协商补充或修改。
8.3 本合同解释权归双方共同所有。
甲方(盖章):______ 日期:______乙方(盖章):______ 日期:______以上是《监理咨询费合同》的具体内容,请双方共同遵守并执行。
监理业务技术咨询服务合同6篇
监理业务技术咨询服务合同6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据有关法律法规,为明确双方在监理业务技术咨询服务过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,特订立本合同。
一、服务内容乙方提供针对甲方工程项目的监理业务技术咨询服务。
服务内容包括但不限于工程规划、设计、施工、验收等阶段的监理工作,提供专业建议、解决方案和技术支持。
二、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至工程项目竣工验收合格止。
三、服务费用1. 甲方应按照约定向乙方支付监理业务技术咨询服务费用,具体金额及支付方式详见本合同附件。
2. 甲方应按时支付服务费用,如因甲方原因导致支付延迟,乙方有权按照约定收取滞纳金。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供专业化的监理业务技术咨询服务,并确保甲方工程项目的顺利进行。
2. 乙方应按照约定向甲方提供优质的服务,确保服务质量和效率。
3. 乙方应对甲方工程项目的相关资料进行保密,未经甲方同意,不得泄露或向第三方提供。
4. 甲方应提供乙方履行职责所需的相关资料和支持,确保乙方能够顺利开展工作。
5. 双方应共同遵守法律法规,维护良好的合作关系。
五、违约责任1. 如因乙方服务不周到、不及时或失误等原因导致甲方工程项目受到损失,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致乙方无法履行本合同义务,甲方应承担相应的违约责任。
3. 双方应共同遵守本合同的各项约定,如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
4. 本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
咨询监理服务合同范本
咨询监理服务合同范本甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________一、合同标的二、服务范围与内容1. 服务范围:对甲方工程项目的施工过程进行全程监理;对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查;对施工过程中的设计变更、材料采购、施工方案等进行审核;对施工过程中的合同执行情况进行监督。
2. 服务内容:提供专业咨询服务,包括但不限于施工方案、施工技术、施工管理等方面的咨询;对施工过程中的质量问题进行鉴定和评估;对施工过程中的安全隐患进行排查和整改;对施工进度进行监控,确保项目按计划推进。
三、服务期限本合同自双方签订之日起生效,服务期限为[具体期限],自合同生效之日起计算。
四、服务费用1. 费用构成:乙方提供咨询监理服务的费用包括基本服务费和附加服务费。
具体费用构成如下:基本服务费:人民币[金额]元;附加服务费:根据甲方实际需求另行协商。
合同签订后7个工作日内支付基本服务费的50%;服务期结束后,经甲方验收合格,支付剩余基本服务费;附加服务费用根据实际发生情况另行协商支付。
五、双方责任1. 甲方责任:提供乙方开展咨询监理服务所需的资料、场地等必要条件;及时支付乙方服务费用;配合乙方完成咨询监理工作。
2. 乙方责任:按照合同约定提供专业的咨询监理服务;对甲方提供的资料和商业秘密保密;对咨询监理过程中发现的问题及时向甲方报告并提出整改建议。
六、违约责任1. 甲方违约:甲方未按约定支付服务费用的,乙方有权暂停服务,并要求甲方支付违约金,违约金为未支付服务费用的10%。
2. 乙方违约:乙方未按约定提供咨询监理服务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的10%。
七、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 合同修改:本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
监理业务技术咨询服务合同6篇
监理业务技术咨询服务合同6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据有关法律法规,为明确双方权利和义务,确保监理业务技术咨询工作的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行监理业务技术咨询服务事宜,达成如下协议:一、服务内容乙方为甲方提供监理业务技术咨询服务,包括但不限于工程项目的规划、设计、施工、验收等阶段的监理工作,对工程进度、质量、安全等方面提供专业性意见和建议。
二、服务期限本合同服务期限为______年,自合同签订之日起至服务完成日止。
三、服务费用1. 甲方应按照约定向乙方支付监理业务技术咨询服务费用。
具体费用计算方式和支付时间按照双方另行约定的附件《服务费用明细表》执行。
2. 甲方应按照约定支付时间及时足额支付费用,逾期未支付的,乙方有权暂停服务。
四、服务标准与质量保证1. 乙方应按照国家有关法律法规和行业规范,提供优质的监理业务技术咨询服务。
2. 乙方应确保服务的及时性、准确性、可靠性和专业性。
如因乙方服务质量问题给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、双方权利义务(一)甲方权利义务:1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理业务技术咨询服务。
2. 甲方应按时支付服务费用。
3. 甲方应提供与监理业务相关的资料和信息。
4. 甲方有权对乙方的服务质量和进度提出意见和建议。
(二)乙方权利义务:1. 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
2. 乙方应按照合同约定提供优质的监理业务技术咨询服务。
3. 乙方应对甲方的资料和信息保密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
4. 乙方应对提供的服务质量和进度负责,确保服务质量符合约定标准。
六、违约责任及解决方式:1. 若因乙方服务质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
篇2甲方(委托人):________________公司名称:________________注册地址:________________法定代表人:________________联系方式:________________电子邮箱:________________乙方(受托人):__________________咨询公司地址:__________________联系方式:电话:______________ 传真:______________法定代表人/负责人:__________________电子邮箱:__________________鉴于甲方需要就相关监理业务技术事宜向乙方寻求专业咨询服务,双方本着平等、自愿、公平的原则,经过友好协商,达成如下协议:一、服务内容乙方将为甲方提供关于监理业务技术的专业咨询服务,包括但不限于以下方面:1. 监理业务技术方案的策划与设计;2. 监理业务技术标准的解读与指导;3. 监理业务技术问题的解答与咨询;4. 监理项目的管理与协调;5. 相关技术培训和讲座。
咨询监理服务合同范本
咨询监理服务合同范本甲方(委托方):____________________地址:________________________________电话:________________________________法定代表人:____________________________乙方(受托方):____________________地址:________________________________电话:________________________________法定代表人:____________________________鉴于甲方拟就____________________项目进行咨询监理服务,乙方具备相关资质和经验,愿意接受甲方的委托,为甲方提供咨询监理服务。
甲乙双方经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1. 乙方将根据甲方的要求,为甲方提供咨询监理服务,包括但不限于:对项目进行前期调研和分析,为甲方提供项目建议书;协助甲方编制项目可行性研究报告;对项目的设计、施工、调试等过程进行监督和管理;协助甲方进行项目验收和结算;提供项目后续运营和维护的建议。
2. 具体服务内容和要求由双方在本合同附件中约定。
第二条服务期限1. 本合同的服务期限为自______年______月______日起至______年______月______日止。
第三条服务费用及支付方式本合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付服务费用的______%作为预付款;乙方完成服务工作并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付服务费用的______%;剩余服务费用的______%作为质保金,在项目验收合格后______年内支付。
2. 服务费用的支付方式为____________(现金/转账支票/银行承兑汇票/电汇)。
3. 乙方应向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝支付服务费用。
第四条双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同及附件的约定提供咨询监理服务;甲方应按照本合同的约定向乙方支付服务费用;甲方应提供必要的配合和协助,包括但不限于提供项目相关资料、安排乙方与相关方进行沟通等;甲方有权对乙方的服务进行监督和检查。
工程监理咨询合同模板
工程监理咨询合同模板甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规定》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程项目监理咨询业务,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程投资估算:__________1.5 工程主要建设内容:__________二、监理咨询服务内容2.1 乙方应根据甲方的委托,对工程项目的质量、安全、进度、投资控制等方面进行全面监理,确保工程项目按照有关法律法规、设计文件和合同要求顺利实施。
2.2 乙方应向甲方定期汇报工程项目的进展情况,对工程项目中出现的问题提出解决方案,并协助甲方进行处理。
2.3 乙方应根据甲方要求,对工程项目的施工过程进行现场监督,确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
2.4 乙方应协助甲方进行工程项目的验收工作,确保工程项目符合法律法规和合同要求。
三、合同期限3.1 合同自双方签字之日起生效,有效期至工程项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式4.1 乙方向甲方提供的监理咨询服务费用为人民币____元(大写:__________________________元整)。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付监理咨询服务费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定履行监理职责的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
5.2 甲方未按照合同约定支付监理咨询服务费用的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家法律法规,履行合同义务,共同维护国家利益和双方合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
精选资料
二、 ※工作条件和协作事项:
(一)委托方在合同生效后规定一周内向服务方提供所需的有关技术资料(包 括:施工合同、施工图纸、甲供设备采购协议、约定的特殊检验标准等)。
(二)委托方将现场负责人、设计现场代表及相关单位项目主要负责人的姓 名、职务通知服务方,并将本合同内容通知上述各方,以便服务方开展工作。
4,服务方在履行本合同的义务期间,应当认真、勤奋地工作,为委托方提供 与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益;
5.服务方使用委托方提供的设施和物品属委托方的财产。在监理咨询工作完成 或中止时,应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。
(五)双方在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工 程、本合同业务有关的保密资料。
可修改编辑
精选资料
三、双方权利:
(一)委托方权利 1、委托方有选定工程设计单位和承包单位,以及与其订立合同的签订权; 2、委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功 能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权; 3、服务方调换现场代表及相关工作人员须经委托方书面同意; 4、委托方有权要求服务方提交监理工作日记、监理工作月度报告及监理业务 范围内专项报告; 5、委托方有权要求服务方更换不称职的现场代表及其他工作人员,经过 次 更换后,现场代表及其他工作人员仍不称职的,委托方有权单方面终止合同,无需 向服务方承担责任; (二)服务方权利 1、委托方在委托的工程范围内,授予服务方以下监理权利: (1)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和 使用功能要求,向委托方的建议权; (2)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,通 过委托方向设计单位提出建议,并向委托方提出书面报告;如果由于拟提出的建议 会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得委托方的同意。当发现工程设计不符 合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,应在发现之日起 日内书面报告委托方并要求设计人更正; (3)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则, 自主向承建商提出建议,并向委托方提出书面报告。如果拟提出的建议会提高工程 造价、延长工期,应当事先取得委托方的书面同意; (4)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向建设单 位书面报告; (5)报经委托方书面同意后,发布开工令、停工令、复工令;
合同编号:
监理咨询合同
(含技术咨询)
项目名称:
委 托 方: (甲方) 服 务 方: (乙方)
签订地点: 签订日期: 有效期限:
省(市) (县) 年月日 年 月 日至 年 规定,合同双方就 经协商一致,签订本合同。
的技术服务,
一、 ※服务内容、方式和要求:
(三)委托方为服务方现场工作人员提供临时办公场所及设施。
(四)服务方委派
(国家注册监理工程师) 同志 作为服务方的现场代
表,并配备与所提供服务要求相适应的工作人员组成技术服务工作组为委托方提供
本合同约定的技术服务,严格按照法律法规、工程建设有关标准履行本合同义务。
1.在履行合同义务期间,应当按合同约定定期向委托方报告监理工作;
(以下称“服务方”) (以下称“委托方”)就
项目(以下称
“本项目”)提供技术咨询及施工监理服务,主要服务内容如下:
(一)本项目设计阶段提供有关设计要求方面的咨询建议和意见;
(二)本项目施工过程中参照《建设工程监理规范》(GB50319-2000)提供
施工质量、进度和安全施工实施监督管理的技术服务,包括但不限于:
1.收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议 7 天前报委托
方,并根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
2.熟悉工程设计文件,并参加由委托方主持的图纸会审和设计交底会议;
3.参加由委托方主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持
或参加专题会议;
4.审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措
可修改编辑
精选资料
(6)工程上使用的材料(含甲供材料)和施工质量的检验权。对于不符合设计 要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承包人(或委托方)停止使用;不符合 规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承包人停工 整改、返工。承包人取得服务方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向甲 方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在 24 小时内向委托方作出书面报 告。
10.审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和
符合性;
可修改编辑
精选资料
11.审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并 报委托方审核、批准; 12.在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的, 要求施工承包人整改并报委托方; 13.经委托方同意,签发工程暂停令和复工令; 14.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料 及相关验收标准; 15.验收隐蔽工程、分部分项工程; 16.审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索 赔、合同争议等事项; 17.审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告; 18.参加工程竣工验收,签署竣工验收意见; 19.审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托方; 20.编制、整理工程监理归档文件并报委托方; 21.监理咨询工作中应由服务方履行的其他工作。
施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;
5.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格、以
及专职安全生产管理人员的配备情况;
6.审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调
整;
7.审核施工分包人资质条件;
8.查验施工承包人的施工测量放线成果;
9.审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;
2.在监理与相关服务范围内,委托方和承包人提出的意见和要求,服务方应及 时提出处置意见。当委托方与承包人之间发生合同争议时,服务方应协助委托方、 承包人协商解决;
3.在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理 工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档;