地下连续墙浮浆层凿除工程合同

地下连续墙浮浆层凿除工程
施工合同
合同编号：
发包方：XXXXXXX工程公司
承包方：XXXXXXXX建设工程有限公司
工程名称：XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程——地下连续墙浮浆层凿除工程
工程地点：XXXX市XXXX区
签约地点：XXXX市
签订日期：XXXX年月
建设工程施工合同
发包方（甲方）：XXXXXXX工程公司
承包方（乙方）：XXXXXXXX建设工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程项目
（一）工程名称：XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程——地下连续墙浮浆层凿除工程
（二）工程地点：XXXX市XXXX区
（三）工程内容：
1、负责完成地下连续墙浮浆层凿除工程所涉及到的一切工作内容及产生费用。

其中应包括：地下连续墙凿除施工作业平台搭设及拆除，地下连续墙导墙凿除，地下连续墙浮浆层人工凿除至设计墙顶标高，地下连续墙凸出块人工凿除，声测管、测斜管的保护，包凿除后连续墙顶钢筋的调直,并清理凿除的混凝土渣到甲方指定地点。

施工场地的安全文明施工（包括安全防护措施、工完场清等）。

具体内容以甲方提供的施工方案及施工图纸（含设计变更图纸）为准。

2、满足现场施工要求的专业施工人员，其中应包括现场施工管理员、架子工、杂工、电工等，各工种均需提供上岗证到甲方现场管理部门备案。

乙方施工人员的人身意外伤害综合保险、工伤保险、医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证、平安卡、工地出入卡等费用均由乙方负责。

3、施工人员均需购买两套并着由XXXXXXX工程公司定制的工作服、安全帽及其他配套装束。

费用已含在合同固定综合单价中，并按XXXXXXX工程公司XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程项目部规定的费用在工程进度款中扣除。

4、甲方提供施工用水，提供一级、二级施工用电，三级施工用电（按甲方现场安全部门要求配置统一规格的配电箱、线路牵引）由乙方负责。

若三级施工用电配电箱由甲方提供，其费用在乙方工程款中相应扣除。

为规范甲方现场管理工作，甲方有偿提供住宿地方，按200元/ 间房/月收取乙方住宿费用，15元/人/月收取乙方生活用水费，免费提供乙方住宿用电20度/人/月标准，超过该电费标准的，按实际超额用电量扣除相应费用，每间房间设双层床架4张，乙方自带空调、棉被、生活用品等，乙方对此无异议，同时，乙方须严格遵守甲方项目部后勤管理规定，否则甲方有权按章处罚，上述费用在乙方月度计量中相应扣除。

甲方项目部设有食堂，乙方需自费解决伙食，费用已含在合同固定综合单价中不另计。

5、乙方在施工中发现未探明管线应停工保护并向甲方汇报。

（四）承包范围：按甲方提供的施工方案、施工图纸（含设计变更图纸）及有关文件要求完成上述工程内容（但不仅限于此）。

甲方保留根据业主及设计单位对本项目工程的变更进行调整的权利。

（五）乙方不得再分包本工程，否则，甲方有权终止本合同。

（六）承包方式：
乙方以包人工、包机械设备、包材料、包乙方设备材料人员进退场、包五金劳保、包质量、包工期、包安全文明施工、包税金等的方式承包施工。

第二条本工程采用固定综合单价含税包干。

总造价暂定人民币：￥380006.2元（大写：叁拾捌万零陆元贰角零分）。

工程量汇总表
（一）上述固定综合单价包含以下费用：含人工费，机具设备费，材料费，所有的劳保费和劳务费，乙供设备材料及施工人员不限次数进退场费，施工现场内安全文明施工用机用工，工期，质量，人工机具窝怠，赶工费，工伤死亡事故费用及因工受伤、医疗等所需费用，保险费，统一制式服装费，生活水电费，食宿费，税金(含企业所得税、个人所得税)及完成该项目施工中不可预计的其他费用。

（二）甲方视乙方为有经验的施工队伍，并已将本工程的项目技术措施、赶工措施、风险及利润考虑在合同固定综合单价中，甲方不再对乙方进行任何合同内签证。

固定综合单价在合同执行期间不因劳务、材料价格浮动、设备或其它影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。

（三）根据甲方提供的施工图纸按乙方实际完成工程量计量。

1、根据甲方提供的设计施工图纸计量，即：按乙方实际完成的工程量，800mm地下连续墙浮浆层凿除以延米计量，600mm地下连续墙浮浆层凿除以延米计量，地下连续墙凸出块凿除以立方米计量。

2、工程量汇总表中的数量为暂定工程数量，若乙方实际施工无法满足甲方要求，甲方有权将其承包的工程划分给其他施工单位，乙方无异议。

乙方完成工程量须甲方现场施工员、现场施工负责人、项目经理签字确认方为有效。

3、合同内工程量确认手续须按甲方管理规定办理，签认工程量若超过业主及相关评审单位在本范围内审定量，则以业主及相关单位审定计量。

合同外签证手续按甲方管理规定办理，合同外签证计价与否以甲方各审批部门最终审定为准。

合同外变更依据变更金额的大小实行分级审批，变更金额小于10万元，由分公司审批；变更金额大
于10万元及本项目累计变更金额大于10万元，由公司审批。

对于同一项变更项目，不得肢解拆分为若干项变更进行办理。

第三条合同工期
（一）乙方应严格按照甲方要求的节点工期施工，且须无条件接受。

乙方必须配备足够的施工人员及机械设备以满足工地24小时施工需要，确保工程质量、安全、文明按期完成。

（二）如因设计变更或业主责任影响致使乙方暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，乙方要想方设法弥补，并必须严格执行甲方对工期所提出的要求。

（三）如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。

因此造成甲乙双方的行政经济处罚均由乙方负责。

（四）若乙方的施工进度达不到业主、监理、甲方的工期要求时，乙方应无条件增加劳动力及机械设备，其费用不作调整；此后若仍无改观，甲方有权再增加劳动力和机具设备，所发生费用均由乙方负责，甲方在乙方当期工程进度款中扣除。

（五）乙方接到甲方进场施工通知之日起2个日历天内，配备满足甲方要求的施工人数及机械设备进驻施工现场。

（六）合同工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、停水、停电、窝工等影响施工的时间。

现场非乙方原因造成的停工，乙方不得向甲方提出任何人工机具窝怠补偿费用。

第四条工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准：根据国家现行施工技术规范、施工验收规范，按业主与甲方签订的施工合同文件要求，做到一次通过验收，达到优良标准。

（二）本工程质量保修期按甲方与业主签订的合同要求。

（三）执行甲方现行质量、环境、职业安全健康工作文件的规定。

（四）如乙方有违反操作规程或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止施工
或无条件拆除及返工，由此造成的一切损失及行政及经济处罚均由乙方负责。

第五条材料设备供应
（一）本工程所需的所有材料（含五金劳保用品）均由乙方负责。

乙方提供的材料须符合设计图纸及相关技术规范的要求，须有建材质检部门的检验报告和厂家的产品合格证书，经业主、监理及甲方验收合格后方可使用。

相关材料出厂检验合格证复印件须交由甲方存档备案。

乙方提供的材料施工场外装卸、运输、保管、养护均由乙方负责，所有甲乙双方提供的材料场内装卸、运输、归堆、保管、养护均由乙方负责，因此产生的相关人工、材料﹑机械费用已含在合同固定综合单价中，不另计。

（二）本工程所需的机械设备（含冲击钻、风枪、风炮、空压机、混凝土切割机、打磨机等）均由乙方负责。

乙方施工时配备的机械设备必须满足甲方工地的施工进度的要求，并自行解决机械用油。

乙方提供的机械设备使用证件复印件须交甲方安全部门备案。

机械进场数量由甲方根据现场要求决定，乙方无条件接受。

甲方提供的机械设备施工场内外装卸运输、安装由甲方负责，乙方提供的机械设备施工场内外装卸运输、安装、制作、养护维修由乙方负责。

所有甲乙双方提供机械设备的保管、养护维修均由乙方负责，因此产生的相关人工、机械费用已含在合同固定综合单价中，不另计。

（三）由于乙方原因造成本工程材料、机械设备损坏或失窃，一切责任均由乙方负责，并由乙方负责相关维修、赔偿费用。

第六条工程款支付和结算
（一）本工程没有工程预付款。

（二）工程价款支付方式：
1、甲方每月收到业主工程进度款后，按当月乙方完成工作量的（指实际扣除应扣
款项后月度计量）80%支付工程进度款。

剩余20%分别作为：9%月度安全文明施工暂留金及11%工程质保金。

2、若当月乙方安全文明施工达到甲方及业主要求，甲方于次月支付工程进度款的同时将当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方；
若当月安全文明施工未达到甲方及业主要求，但在规定时间内按甲方要求整改达标时，甲方于次月支付工程进度款的同时将当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方；
若当月安全文明施工未达到甲方及业主要求，且未在规定时间内按甲方要求整改达标时，甲方于次月支付工程进度款的同时暂停支付当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方，暂留金每月累加顺延，直至整改达标后再支付。

3、因乙方造成的安全文明施工处罚及相应整改费用均由乙方负责。

4、余下11%工程质保金在保修期满且甲方收到业主相应质保金后一个月内甲乙双方办理完工程结算后支付给乙方。

5、每次工程款支付均以甲方收到业主相应的工程款为前提。

如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。

（三）甲方在没有收到业主工程款的情况下，乙方应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，由此造成的损失一概由乙方负责。

（四）乙方收款时须提交工程所在地建安统一税务发票。

（五）甲方以人民币支付。

乙方的工程款收款帐户开户银行名称：，收款帐号：，委托收款人：，身份证号码：。

（六）本工程完工，待工程整体竣工验收合格，甲方与业主办理完结算且收到业主支付的结算款后30天内，甲、乙双方办理工程结算，结算书须加盖“XXXXXXX工程公司预结算专用章”方为有效。

第七条双方责任
（一）甲方责任：1、做好开工前施工放线定位工作，负责施工的定位测量。

2、甲方委派林友纯为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、文明施工；设计图纸的变更；工程实施期间的质量验收及其他事宜。

3、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任： 1、按施工安全规范做好施工、质量、安全管理，遵守甲方文明施工管理规定，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。

凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并上报甲方及有关部门。

2、乙方委派朱建军为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、进度等。

3、按合同要求的竣工时间和甲方的进度安排，配备足够的技术力量及机械设备施工。

4、固定综合单价内已包含了乙方施工作业所需的一切协调费用。

若由于乙方工作不到位，致使有关政府部门的罚款，甚至返工，所造成的一切费用由乙方承担。

5、在乙方施工过程中，若甲方某些工作需乙方协助配合，乙方对此必须服从，费用不另计。

6、工程施工过程及竣工后的场地清理，保证甲方及业主对施工现场文明施工要求，若乙方没有清理干净，甲方有权另派人员进行清理，所造成的费用由乙方负责。

7、一切的劳务纠纷，均由乙方负责。

8、接受甲方、业主、代建、监理等部门的检查监督，若乙方不能按要求执行，甲方有权代乙方执行，费用由乙方负责。

9、乙方委派的现场管理代表必须驻场，随时听从甲方的工作安排，执行甲方下达的各项计划、指令，按甲方通知依时参加甲方召开的项目部会议，不得缺席，否则甲方按500元/次对乙方进行处罚，同时乙方须严格执行会议纪要条款。

10、乙方施工人员进入施工现场，必须佩带安全帽及甲方统一办理的胸卡，如有违反，按200元/人/次进行罚款，罚款在当期工程款中扣除。

11、乙方须按政府部门的要求为其施工人员购买“工伤保险”及办理“建设工程平安卡”，费用由乙方自行负责。

无办理“建筑工程平安卡”的工人不准进入施工现场，乙方须无条件接受相关部门的监督、检查，每经发现一次均按相关部门的有关规定进行处罚，罚款由乙方负责并在当期工程款中扣除。

第八条工程验收
（一）验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（二）工程在隐蔽前，必须经甲方质检人员进行三级验收，并签字认可后再书面通知监理人员签证，才能隐蔽和进行下一个工序的作业，甲方在接到通知后24小时内会同业主、监理派出代表进行验收。

（三）未通知业主、甲方验收签证的工程，或业主、监理、甲方人员拒绝签证的工程，若乙方擅自进行下一工序施工的，业主、甲方将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，造成行政经济处罚及甲方的损失由乙方负责。

（四）施工过程中，乙方应在第一时间将施工原始资料交由甲方整理。

第九条其他约定条款
（一）乙方应及时将地下连续墙浮浆层凿除原始施工记录及相关资料按甲方、监理、业主及相关规范的要求和份数填写整理，并提交给甲方。

乙方不得隐瞒伪造所有原始记录跟资料，由此造成的一切后果由乙方承担。

（二）乙方应积极配合甲方做好本工程浮浆层凿除施工期间及工序衔接施工的协调工作，并承担由此产生的一切费用，施工中产生的相关纠纷，均由乙方负责。

（三）乙方应按章安全生产、精心施工，如因乙方的原因，或不遵守安全操作规程发生的一切安全、质量、伤亡事故，由乙方负一切责任及费用，且无偿返工，同时负责上报责任。

（四）由于乙方原因延误工期或施工质量达不到验收要求，由此而引起的一切损失全部由乙方承担。

（五）本合同以甲方与业主所签的总包合同为前提，总包合同中业主对甲方的所有约束相应地成为甲方对乙方的约束，乙方必须遵守。

（六）乙方的特种施工人员，必须持特种工上岗证，并将特种工证件交甲方安全
部门备案，持有特种工的人员要对口作业，无特种工证的人员不得从事特种工作业，由此而引起的责任及费用均由乙方负责。

乙方必须根据粤础【2006】116号《关于办理建设工程平安卡的通知》要求，执行平安卡制度，所需培训费、相片制作费和办卡费用由乙方支付。

乙方雇用人员未取得平安卡，均不得进入施工现场。

（七）为保证本工程的施工进度、质量、维持工程现场正常工作秩序，甲、乙双方达成如下条款：
1、乙方必须与工人依法签订劳动合同，参加社会保险并报甲方备案，招用流动人员的应按照《XXXX省流动人员劳动就业管理条例》办理用工手续，须持证上岗的岗位须招用具有相应证件的人员。

2、乙方须将进场人员的身份证复印件交甲方备案，并建立项目人员花名册。

3、乙方每月5日前将工人工资表报甲方备案，如未报工资表，甲方有权暂停拨付工程款。

4、乙方保证其所上报工人工资表的真实性，工资表须有工人本人签名，若甲方发现乙方弄虚作假时，每发现做假一次，甲方有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。

5、乙方在收到工程款后，优先解决工人工资。

若甲方发现乙方不及时支付工人工资并导致不良影响时，每发现一次，甲方有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。

6、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交工程款发票。

当甲方认为应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产。

甲方通知乙方后三天内不前来缴清所拖欠的工资及有关罚款时，甲方有权将其扣押的乙方资产低价变卖以支付以上款项。

（八）乙方按甲方进场、退场通知日期及现场每阶段施工需要，保证在施工期间能按甲方要求完成施工机械设备、人员进退场工作。

（九）合同包括粤础[2008]110号文件中的通用附件：1、不拖欠工人工资保证书；
2、执行质量、环境、职业安全健康管理规定的承诺；
3、廉政建设协议书；
4、治安保卫责任承诺；
5、消防安全责任承诺；
6、计划生育目标管理责任书。

合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方已如实告知乙方上述分包合同通用附件所包含的所有内容和具体要求。

（十）乙方在施工过程中应高度重视并尽全力维护甲方的企业诚信评价，保证本工程项目每次在“XXXX市企业诚信综合评价体系”中质量、安全文明企业诚信评价达到优良标准，否则将按《XXXXXXX工程公司企业诚信综合评价管理工作办法》（粤础[2011]51号文）进行处罚。

若由于乙方原因造成甲方出现不良记录或影响甲方投标的，每次罚款人民币贰拾万元整，所发生的罚款在当月工程款中扣除。

（十一）乙方应加强现场管理，服从甲方的统一指挥，维护甲方的声誉；在对外关系上，乙方与有关单位的交往均须以“XXXXXXX工程公司”的名义出现，否则所造成的一切后果均由乙方自行负责。

（十二）若乙方在施工中发生下列情况之一，甲方有权收回全部或部分工程另行安排施工，由此造成甲乙双方的损失均由乙方负责。

1、影响工程进度、质量、安全、文明施工，经监理工程师或甲方驻场代表书面提出后，在规定的时间内，乙方仍未能实施有效的赶工措施，达不到施工合同约定的进度目标要求。

2、无正当理由延迟开工或停工，在接到监理工程师或甲方驻场代表的警告后仍不开工或复工。

3、忽视履行合同规定的义务，又无视甲方驻场代表发出的书面警告；不服从甲方的指挥与管理。

4、采取弄虚作假手法，将合同工程的任何部份分包出去或自身的施工能力。

（十三）其他
1、在施工过程中，爱护工地的各种设施和道路，如有损坏，应作修复或赔偿。

2、乙方施工人员在工地内打架、斗欧的，视情节严重程度，每次罚款5000～50000元。

3、若发现乙方施工人员盗窃材料、物质等财产，每次除按盗窃财产原值的10倍赔偿外，另处5000元罚款。

4、若发现乙方施工人员在工地内酗酒的或酒后施工作业的，每次罚款5000元。

5、因乙方原因，导致业主对甲方的处罚均由乙方承担。

6、上述罚款将在乙方当月工程款中扣除。

第十条本合同未尽事宜，本着双方友好协商的原则，协商解决。

第十一条争议解决方式
本合同甲方拥有最终解释权，发生纠纷协商或调解不成时，可向甲方单位所在地法院提起诉讼。

第十二条本合同经双方法人授权的代表签字并加盖公章后生效，全部工程完工后经竣工验收合格，付清工程尾款后自然失效。

第十三条本合同书正本贰份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲乙双方各执正本壹份，副本甲方叁份、乙方壹份。

甲方单位：XXXXXXX工程公司乙方单位：XXXXXXXX建设工程有限公司
甲方代表：乙方代表：
签约时间：年月日签约时间：年月日
电话：电话：。