工程签证的重要性及施工单位如何正确进行工程签证
工程签证 管理制度
工程签证管理制度一、目的和依据为了加强工程项目的管理,确保工程质量和安全,根据国家有关法律法规和行业标准,结合本单位实际情况,特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位负责的所有工程项目,包括新建、改建、扩建以及维修等各类工程项目。
三、签证原则1. 工程签证必须以书面形式进行,确保签证内容的准确性和可追溯性。
2. 签证内容应包括但不限于工程变更、材料替换、施工方法变动、工期调整等。
3. 签证应由项目负责人、监理工程师、设计代表等相关方共同参与,确保签证的公正性和合理性。
四、签证程序1. 提出签证需求:施工单位在遇到需要签证的情况时,应及时向项目管理方提出书面申请,并详细说明签证的原因和内容。
2. 审核签证申请:项目管理方应对提出的签证申请进行审核,评估其必要性和合理性。
3. 签证决策:根据审核结果,项目管理方应决定是否批准签证申请,并将决策结果通知相关各方。
4. 实施签证:一旦签证申请获批,施工单位应按照批准的内容执行,并确保工程质量和安全不受影响。
5. 签证记录:所有签证活动都应有详细的书面记录,并保存备查。
五、责任与义务1. 施工单位应严格按照签证内容执行工作,并对签证后的工程质量负责。
2. 监理单位应加强对签证工作的监督和管理,确保签证活动合规合法。
3. 项目管理方应对签证过程进行有效管理,及时解决签证中出现的问题。
六、监督管理本单位将定期对工程签证管理制度的执行情况进行检查和评估,对于违反管理制度的行为,将依据相关规定进行处理。
七、附则本管理制度自发布之日起实施,如有调整,由本单位负责解释和修改。
工程签证的原则和注意事项
工程签证的原则和注意事项
建筑工程签证是工程建设中必不可少的环节,其重要性不言而喻。
它是为了保证建筑项目的顺利进行而制定规范、落实细节的重要手续,这也是建筑施工过程中比较重要的一个环节。
在建筑施工过程中,工
程的签证是有一定的原则和注意事项的。
首先,法规规定工程签证要遵守施工合同的规定,其中包括施工
合同规定的工程质量、进度和安全三要素。
其次,是在施工前编制工
程施工设计图、方案并加盖有责任公章,施工许可计划发表后才可以
进行施工。
再次,重点是建筑工程的安全生产管理,确保安全完成合
同指定的施工作业。
其次,工程签证工作要及时有效地完成,以确保
施工的进度和质量,同时做好保护、拆除和抢险等工作,确保工程建
设的安全进行。
同时,建筑工程签证活动中还要仔细研究专业设计图纸,及时开
展工程质量自查、合格证审批、施工报验等工作,确保施工、运输环
节的安全性和规范性,确保建筑结构工程真实可靠。
最后,建筑工程签证还需要遵守合同有关的施工限额,在施工签
证中把握好施工合同签订限额,确保施工项目的顺利进行,切实保障
施工安全。
总而言之,建筑工程签证是建筑施工过程中不可缺少的重要环节,它不仅要规范施工,还要保证工程的安全性和质量。
因此,建筑工程
签发工作中应多加注意,要求严格遵守有关法规和合同规定,认真按
照施工流程办理签证,确保施工过程的安全有效。
工程量签证审核的关键和注意事项
工程量签证审核的关键和注意事项工程量签证审核是工程项目管理中至关重要的环节之一。
工程量签证是指在工程施工过程中,由于设计变更、施工方案调整或特殊工况等原因导致工程量发生变化,需要通过签证程序来确认并调整原有的工程量和造价的过程。
在进行工程量签证审核时,需要注意以下关键问题和注意事项。
1. 签证依据的准确性:在进行工程量签证审核前,首先要核实签证的依据,包括变更设计图纸、技术方案、设计变更说明书等。
这些文件要求准确、清晰地描述变更的具体内容和范围,以便后续的审核和调整。
2. 工程量计算的准确性:签证审核中关键的一步是对新旧工程量进行计算和对比。
需要确保计算公式的准确性、计算过程的可追溯性,并充分考虑施工方案的特殊性和工程实际情况。
需注意对工程量的分类和归类,确保不同单位和部门之间对工程量的理解和计算方式的统一。
3. 确定签证的合理性和必要性:工程量签证审核要求对变更内容进行合理性评估,包括技术上的必要性、经济性和能否满足项目的整体目标。
审核时要充分考虑变更对工程质量、进度和安全性的影响,以及可能带来的风险和不确定性。
只有当签证具备合理性和必要性,才能通过审核并进行后续的调整。
4. 价格调整的审查和确认:工程量签证往往会导致工程造价的调整,因此需要对价格调整进行审查和确认。
这包括对变更后的工程量进行价格计算,并与原合同价格进行对比,确定价格调整的合理性和公正性。
需要注意工程量价格的透明性和合规性,确保价格的合理性和合法性。
5. 合同管理和沟通协调:工程量签证审核需要涉及多个参与方,包括业主、设计单位、施工单位和监理单位等。
在签证审核过程中,需要进行有效的合同管理和沟通协调,明确各方的权责和义务,确保签证审核的公正性和透明性。
对于存在争议的签证问题,需要通过合同纠纷解决机制进行处理,保障项目的正常进行。
工程量签证审核是工程项目管理中不可或缺的环节,通过对签证依据的准确性、工程量计算的准确性、签证合理性和必要性的评估,以及价格调整的审查和确认,可以保证签证审核的公正性和准确性。
建设单位工程签证制度
建设单位工程签证制度一、背景介绍建设单位工程签证制度是指在建筑工程施工过程中,为了确保工程质量和安全,监理单位对建设单位提出的施工图设计变更或质量检验报告进行审查、核准的程序和规范。
该制度的建立旨在规范工程监理工作,减少工程建设中的违规行为,确保工程质量和安全。
二、建设单位工程签证的必要性1. 提高工程质量:通过建设单位工程签证制度,监理单位可以及时对施工图设计变更或质量检验报告进行审查和核准,确保施工设计符合相关规范和标准,从而提高工程质量。
2. 保障施工安全:监理单位对建设单位提出的施工图设计变更或质量检验报告进行审查和核准,可以及时发现和纠正存在的安全隐患,确保施工过程安全可靠。
3. 规范工程管理:建设单位工程签证制度通过明确审查程序和责任归属,规范了工程监理工作,减少了监理单位与建设单位之间的管理漏洞和纠纷,有利于提高工程管理效率。
4. 促使建设单位提高管理水平:建设单位在接受监理单位签证审查的过程中,不仅需要提供真实可靠的资料和信息,还要积极配合监理单位的工作,这有助于促使建设单位提高管理水平和施工质量。
三、建设单位工程签证制度的内容和程序1. 签证内容:建设单位工程签证制度的内容主要包括施工图设计变更审查和质量检验报告核准两方面内容。
施工图设计变更审查主要是对建设单位提交的施工图设计变更申请进行审查、核准;质量检验报告核准则是对建设单位提交的质量检验报告进行审查、核准。
2. 签证程序:建设单位在需要进行设计变更或者质量检验时,应及时向监理单位提出相关申请,提交申请所需的资料和文件。
监理单位在收到建设单位的申请后,应组织相关专业人员对施工图设计变更或质量检验报告进行审查,并出具审查意见;然后将审查意见提交给建设单位,建设单位按要求进行整改,最终监理单位核准。
3. 签证责任:建设单位对提交的施工图设计变更或质量检验报告的真实性和合法性负责,监理单位对审查和核准的结果负责。
双方合作,共同确保签证工作的顺利进行。
加强施工现场签证管理
加强施工现场签证管理摘要:现场签证是处理建筑工程施工现场不可预测风险或事件的重要措施,是项目在施工管理过程中通过变更或洽商手段形成的工程做法改变或施工索赔等经济技术资料。
项目的签证工作是项目精细化管理的重要工作内容。
加强施工现场签证管理是保障建筑工程参与方严格履行合同条款的关键,可有效减少建筑项目施工法律纠纷事件的发生,进而保证建筑项目施工作业的有序进行。
基于此,本文对施工现场签证管理的强化措施进行了详细地分析与探究。
关键词:施工现场;签证;管理;措施1、施工现场签证管理的必要性建筑项目工程在开展过程中会受到多方要素的影响:以经济要素为例,当社会主义市场经济环境发生变化,原材料价格迅速提升,会增加工程造价;以政治要素为例,当国家出现动乱或战争,会延长工程的建设周期;以自然要素为例,当出现地震或海啸,会破坏建筑工程项目的整体结构。
由于建筑项目工程存在潜在风险,一旦出现问题,需要对责任事件进行签证说明。
施工现场签证具有双向性特征,存在建设单位、监理单位、施工单位等多个主体。
不同主体为了各自利益,会盲目签证,影响建筑合同的效力。
为了保证后续建筑工程项目的顺利开展,必须对施工现场签证进行严加看管,提高签证管理的实效性。
2、施工现场签证管理中存在的问题2.1对设计缺乏有效约束有的图纸节点设计不够详细,做法说明不够全面,设计过于粗糙,局部用料计算不合理,设计环节经济控制深度不够,难以进行多方案论证。
设计管理力度不够,存在大量先施工,后出联系单现象;设计过分考虑了建筑物整体外观形式的美观,未考虑整个工程的造价情况。
结构与建筑、土建与安装在配合方面存在一定不协调的衔接,因此给签证工作带来很大麻烦。
2.2签证日期与实际不符施工现场签证的含义就是在施工中现场发生合同以外的工程费用,双方代表当时就在工程现场根据实际发生进行测定、描述、办理签证手续,作为工程结算的计费依据。
所以要求现场签证必须及时,但是有的负责签证人员不负责任,当时不办理,口头答应,事后回忆补办,甚至在审计过程中还在办签证手续。
工程施工中怎么制作签证
工程施工中怎么制作签证一、签证的定义签证是工程施工中的一种管理手段,用于确认工程设计、施工过程中的变更与调整。
签证是由工程监理或相关专业人员审核后批准,并通过书面形式确认。
签证的制作在工程施工中具有重要的作用,能够保证工程的质量和安全,同时也有利于合同的履行和工程的顺利进行。
二、签证的作用1. 确保工程质量:签证能够及时发现并处理设计变更和施工调整,确保工程质量不受影响。
2. 规避风险:签证能够避免在工程施工过程中出现纠纷和事故,保障工程的安全性。
3. 履行合同:签证能够指导工程施工方按照设计要求进行施工,履行合同中的义务。
4. 督促监理:签证能够加强工程监理的作用,确保施工过程符合相关标准和规范。
三、签证的制作流程1. 设计变更和施工调整的确认:施工单位或工程监理发现设计变更或施工调整的情况后,应当及时提出,并进行初步审核。
2. 签证申请:施工单位或工程监理应当向相关部门提交签证申请,附上相关资料和设计方案。
3. 签证审核:相关专业人员对签证申请进行审核,并提出意见和建议。
4. 签证批准:相关部门根据审核意见批准签证,并通知施工单位进行施工调整。
5. 签证确认:签证批准后,相关部门应当出具签证书,并将签证内容告知有关人员。
6. 签证实施:施工单位按照签证书的要求进行工程设计变更和施工调整,确保施工过程顺利进行。
四、签证的注意事项1. 签证要求明确:签证书应当明确设计变更和施工调整的内容、原因和影响,确保施工单位能够按照要求进行调整。
2. 签证流程规范:签证的审批流程应当符合相关规定,确保签证的合法性和可行性。
3. 签证保留完整:签证书应当保留完整,以备日后审查和证明。
4. 签证记录可查:签证的审核和批准过程应当留有记录,以备查阅和追溯。
总之,在工程施工中,签证的制作是非常重要的一环,能够确保工程质量和安全,规避风险,促进工程进展。
只有严格按照相关规定和标准进行签证的制作,才能有效地保障工程的顺利进行和质量的提高。
施工单位工程签证(3篇)
第1篇一、工程签证的类型1. 设计变更签证:由于设计图纸不合理、设计错误或现场条件发生变化等原因,需要修改设计图纸的签证。
2. 施工条件变化签证:因现场条件变化,如地质条件、气候条件等,导致施工方案调整的签证。
3. 工程量变更签证:因实际施工工程量与原合同约定不符,需要调整工程量的签证。
4. 人工、材料、机械台班价格调整签证:因市场行情变化或政策调整,导致人工、材料、机械台班价格发生变化的签证。
5. 合同约定不明确签证:因合同约定不明确,导致施工过程中产生争议的签证。
二、工程签证的办理流程1. 提交签证申请:施工单位根据实际情况,向监理单位或建设单位提交签证申请,详细说明签证原因、内容、影响及所需调整的合同价款。
2. 审核签证申请:监理单位或建设单位对签证申请进行审核,确认签证原因及内容的合理性。
3. 修改签证内容:如签证申请存在不合理之处,监理单位或建设单位要求施工单位修改签证内容。
4. 签证确认:经审核通过的签证申请,由监理单位、建设单位、施工单位共同签署,形成正式签证文件。
5. 签证实施:施工单位按照签证文件要求,进行施工变更或调整。
6. 签证结算:在工程结算时,根据签证文件调整合同价款。
三、施工单位办理工程签证的注意事项1. 及时办理:发现需要签证的事项,应及时向监理单位或建设单位提出申请,避免争议产生。
2. 确保签证内容的真实性、合理性:签证内容应与实际情况相符,避免虚构、夸大或隐瞒。
3. 严格遵循签证办理流程:按照规定的流程办理签证,确保签证的合法性和有效性。
4. 加强签证管理:建立健全签证管理制度,对签证进行分类、归档、统计,确保签证的规范性和完整性。
5. 与监理单位、建设单位保持良好沟通:在签证办理过程中,与监理单位、建设单位保持良好沟通,及时解决争议。
总之,施工单位在工程项目施工过程中,应充分重视工程签证的办理,确保自身合法权益得到有效保障。
同时,要严格按照相关法律法规和合同约定,规范办理工程签证,确保工程项目顺利实施。
工程施工签证
工程施工签证一、签证范围工程施工签证是施工单位在完成合同约定的工程施工任务过程中,对承建工程中发生的变更情况进行确认、调整和统一的文件。
签证的范围包括但不限于设计变更的签证、工程变更的签证、工程量变更的签证、材料及设备变更的签证等。
二、签证程序1. 变更情况确认:施工单位应及时将工程变更情况以书面形式报告给建设单位或监理单位,并提供详细的变更内容、原因、影响及相关证明文件。
2. 签证审核:建设单位或监理单位对施工单位提交的变更情况进行审核,包括技术、经济、安全方面的影响评估。
3. 签证协商:建设单位、监理单位和施工单位根据审核结果进行签证协商,就变更的内容、费用、工期等进行商议,并达成一致意见。
4. 签证确认:双方在签证协商达成一致意见后,签署工程施工签证书,并及时通知相关部门和人员。
三、签证内容1. 工程施工签证应包括但不限于以下内容:(1)变更的内容及原因;(2)变更的影响及解决方案;(3)变更的费用,包括人工、材料、设备等费用;(4)变更的工期安排及影响。
2. 签证内容应明确、清晰,避免歧义,确保双方权益。
四、签证原则1. 变更必须经过签证程序,未经签证同意不得擅自施工;2. 签证应遵循合同约定、法律法规及相关规定,确保合法合规;3. 签证应遵循公平、公正、透明的原则,维护双方的利益。
五、签证管理1. 施工单位应建立健全签证管理制度,规范签证流程、责任分工;2. 监理单位应对签证过程进行监督,确保签证程序合规;3. 建设单位应审核签证结果,提供必要支持和协助;4. 工程变更的签证应及时办理,避免对工程进度和质量造成影响。
六、签证的重要性1. 工程施工签证是工程管理的重要手段,能够规范变更管理,维护工程质量和工程进度;2. 签证能够保障双方合法权益,避免争端和纠纷,维护良好的施工合作关系;3. 签证能够促进工程施工的顺利进行,确保工程质量和安全。
七、签证实施案例某工程项目在施工过程中,发现设计图纸中存在错误,需要对某一部分管道进行调整。
工程签证管理办法
工程签证管理办法工程签证是指在工程项目实施过程中,出现由于变更、调整或其他原因需要对施工图纸、技术方案、设计变更等进行修改和调整的情况,由相关方面审核同意后进行的一系列管理程序。
为了规范工程签证管理,保证工程质量和安全,提高工程施工效率,特制定本《工程签证管理办法》。
一、签证的适用范围和目的工程签证适用于各类工程项目的设计、施工和验收阶段,包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。
签证的目的是在项目实施过程中对可能出现的变更、调整等情况进行规范管理,确保项目的合法性、合规性和安全性。
二、签证的申请和审批程序1. 签证申请(1)项目施工单位或设计单位发现需要进行签证的情况时,应及时向主管部门进行书面申请,并附上签证相关材料。
(2)签证申请材料应包括但不限于签证申请表、工程变更方案、设计变更图纸、技术文件等。
2. 签证审批(1)主管部门对签证申请进行审查,按照法律法规和相关标准进行综合评估,确保变更、调整的合理性和安全性。
(2)主管部门应在规定时间内对签证申请进行审批,并书面通知申请单位是否通过审批。
(3)如果签证审批需经过评审委员会讨论决定的情况,主管部门应召集相关专家和相关方面参与评审,并依据评审结果进行签证审批决定。
三、签证管理的主要内容1. 签证变更管理(1)经签证审批通过的变更内容,需要更新相关施工图纸、技术方案、设计文件等。
(2)施工单位应按照签证批准的变更内容进行施工,确保变更操作的准确性和质量。
2. 签证记录管理(1)主管部门应建立工程签证的档案,记录签证申请、审批决定、变更内容等相关信息,以备查阅和审计。
(2)施工单位应做好工程签证的记录,包括签证申请的时间、签证变更的具体内容、签证工作的完成情况等,以备工程验收和管理部门的查验。
3. 签证费用管理(1)签证费用应根据签证内容和工程规模合理确定,并按照相关规定进行支付。
(2)签证费用的支付应在签证审批通过后及时办理,确保施工单位和设计单位的合法权益。
施工单位工程签证的时间(3篇)
第1篇一、工程签证的提出时间1. 合同约定:根据合同约定,施工单位应在发现设计变更、现场条件变化或其他需要签证的事项后,及时向建设单位提出工程签证申请。
通常情况下,合同中会规定施工单位提出签证的期限,如5个工作日内。
2. 现场实际情况:在施工过程中,若发现设计变更或现场条件变化,施工单位应在第一时间向建设单位汇报,并提出工程签证申请。
如遇紧急情况,施工单位可先行口头汇报,并在事后补办书面签证。
二、建设单位审核时间1. 合同约定:合同中通常会规定建设单位审核签证的时间,如3个工作日内。
施工单位应在约定时间内将签证申请提交给建设单位。
2. 实际操作:在施工过程中,建设单位应尽量在规定时间内审核签证申请,以确保工程进度不受影响。
如遇特殊情况,建设单位可延长审核时间,并及时通知施工单位。
三、监理单位审核时间1. 合同约定:合同中会规定监理单位审核签证的时间,如2个工作日内。
施工单位应在约定时间内将签证申请提交给监理单位。
2. 实际操作:监理单位应在规定时间内审核签证申请,并出具审核意见。
如遇特殊情况,监理单位可延长审核时间,并及时通知施工单位。
四、签证签署时间1. 合同约定:合同中会规定签证签署的时间,如5个工作日内。
施工单位应在约定时间内与建设单位、监理单位共同签署签证。
2. 实际操作:施工单位应在签证审核通过后,尽快与建设单位、监理单位共同签署签证,以确保工程进度不受影响。
五、签证变更时间1. 合同约定:合同中会规定签证变更的时间,如3个工作日内。
施工单位应在发现签证内容需变更时,及时向建设单位提出签证变更申请。
2. 实际操作:建设单位、监理单位应在规定时间内审核签证变更申请,并出具审核意见。
施工单位应在签证变更审核通过后,尽快与建设单位、监理单位共同签署签证变更。
总之,施工单位在工程签证的时间管理上,应严格按照合同约定和现场实际情况,确保签证的及时性、有效性和合法性。
同时,建设单位、监理单位也应积极配合,共同推进工程项目的顺利进行。
工程施工过程中签证
工程施工过程中签证签证是指在工程施工合同履行过程中,因变更、索赔等原因,需要对合同进行修改或调整的一种文件。
签证的作用在于明确双方的权利和义务,规范施工行为,避免施工过程中出现纠纷和矛盾,保障工程的顺利进行。
在工程施工过程中,签证是合同管理的一个重要环节。
签证的目的在于确保工程的质量和进度,规范施工行为,保障双方的合法权益。
签证的种类有很多种,主要包括设计变更签证、工程变更签证、现场确认签证等。
设计变更签证是指在施工过程中,由于设计方案或者图纸的变更而引起的签证,一般需要由设计单位出具变更设计文件,并经业主单位审核确认后,签发设计变更签证。
工程变更签证是指在施工过程中,由于施工现场条件变化等原因而引起的签证,一般需要由施工单位提出变更要求,并经设计单位、业主单位审核确认后,签发工程变更签证。
现场确认签证是指在施工现场,由于现场情况需要进行的签证,一般需要由施工单位提出现场确认要求,并经设计单位、业主单位审核确认后,签发现场确认签证。
除了以上几种常见的签证外,工程施工过程中还会涉及到索赔签证、延期签证、暂停签证等其他类型的签证,这些签证都是为了保障工程项目的正常进行,确保项目顺利完工。
在签证过程中,需要各方充分沟通协商,明确变更的原因和必要性,协商好变更的费用、工期等条件,做到公平合理,避免签证过程中出现纠纷和矛盾。
工程施工过程中签证的管理是一项非常繁琐复杂的工作,需要各方的密切配合,确保签证过程顺利进行。
签证管理的不合理、混乱会对工程质量和进度造成严重影响,甚至引发纠纷和诉讼,因此各方必须高度重视签证管理工作。
签证管理的效率和质量对工程施工的整体效益具有重要影响,只有做好签证管理工作,才能保障工程的质量和进度,实现工程项目的顺利进行。
因此,签证管理是工程施工过程中的一项重要工作,需要各方共同努力,保证签证管理工作的顺利进行。
工程签证的重要性及施工单位如何正确进行工程签证
工程签证的重要性及施工单位如何正确进行工程签证前言:从一起施工合同价款六千万,施工单位被判三千万工期违约金的真实案件,谈工程签证的重要性2008年7月21日楚天金报记者罗永久通讯员唐云峰许敏1998年,武汉某房地产公司发包位于香港路与光华路交会处的一幢科技大楼和综合楼工程,武汉某建筑公司中标,并与房地产公司签订了合同。
双方约定:工程由武汉某建筑公司承建,包干价6000万元,当年6月18日开工,科技大楼应于1999年5月31日竣工,综合楼应于1999年2月15日完工。
如承包人逾期竣工,逾期一个月以内处35万元罚款,逾期超过一个月,每日按合同价的千分之一承担违约金。
施工中,因发生了基坑塌方事故等多种原因,建筑公司被迫停工处理,两大楼最后分别于2000年1月8日和2001年9月竣工。
2001年10月,双方决算确认工程总价款为6225万元,开发商已支付5020万元,尚欠1204万元。
大楼交付后,双方为逾期竣工的违约责任发生纠纷。
协商未成,开发商向省高院提起诉讼,索赔5280万元。
开庭期间,建筑商称,设计变更、延期付款等开发商方的原因和基坑质量事故等因素造成延期,但因未能举出确切的证据,未被法院采信。
省高院审理确认,建筑公司承担相应的违约责任,法院扣除双方都认可的误工天数,最后判决建筑公司应支付逾期违约金3032万元,抵消开发商尚欠的工程余款,还应向开发商支付1828万元。
建筑公司不服上诉,最高人民法院终审维持原判。
目前,法院正在强制执行。
从这篇报道中,我注意到一个细节,建筑商关于设计变更、延期付款等开发商方的原因和基坑质量事故从而造成工程延期的事实未能举出确切证据,这是建筑商被判高额违约金的一个直接原因,还有一个原因就是建筑商未向法院提出降低违约金的请求。
建筑商不能就开发商方面的原因造成工期延误的事实举出证据的原因有三:1、在在施工合同的履行中,该签证未办理签证或者未办理正确的签证;2、该索赔未进行索赔或未进行正确索赔;3、该行使履约抗辩权时未行使抗辩权或者无行使抗辩权的书面证据。
施工单位如何处理好工程现场签证
施工单位如何处理好工程现场签证在工程项目施工过程中,难免会遇到需要签证的工程量。
现场签证并不会不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
施工单位如何才能处理好工程现场签证,顺利拿到钱呢,需要注意以下三大因素,容我慢慢道来。
第一点就是工程签证时间把握。
正常签证的办理原则是“先估计后施工”。
然后,现场签证一定要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。
不要拖延到结算才想起来补签。
因为工程已经结束,人家肯定爱理不理的,这时候签证,施工单位将失去主动权。
工程进行中就不同了,这个阶段合理签证,甲方没有理由不签,顶多是拖拉一阵。
大家要把握好签证时效性,现场签证审批流程原则上在工程结束后7天内完成,隐蔽工程的签证原则上在下一道工序施工前完成。
第二点是现场签证内容现场签证内容中这几大要素要明确:工程名称、分部分项工程名称、签证编号、签证原因、签证工程量、施工方法简述或图集号、施工单位、监理单位、建设单位签字盖章、日期等签证原因决定是否有效,施工方法决定工程量及造价。
内容文字描述要清楚准确,现场签证要手续齐全,书面形式,工程签证的内容应尽量保证详细。
比如到底是什么原因才出现的变更或签证,具体的施工方法,工程量多少、签证范围是哪些,花费多少材料、人工、机械等等。
在签证单据具体内容的文字描述,可以尽量把签证内容中数量及单价对我们有利的部分一次性签死,避免用词含糊给决算时带来争议和分歧。
我举个例子说明下,例如某签证内容如下,某一项目现场开挖室外管网道路损坏,需人工现场转运某材料1000米。
各方都签字确认有这件事存在,但具体转运材料多少数量,花费多少人工没签死,结算时甲方认为这些材料只要20个人工就够了,我方认为最少要花100个人工,这样就成了争议,会为结算留下不小隐患。
我再举个例子,例如:“应业主要求增加如下烟道支架制作安装工程量。
同时,对烟道支架进行砂轮机除锈,刷防锈漆、调和漆各二遍。
”签证原因这样填写比较清楚、完整,让人看到签证原因就能明白:办理本签证的原因是应业主要求,属于发包人原因增加的工程量;本签证增加的工程量是用于烟道支架的制作安装,同时,烟道支架还需要除锈、刷油。
浅谈工程签证审核的重要性及应注意事项
浅谈工程签证审核的重要性及应注意事项摘要:工程签证是施工合同的补充部分,由于各种原因,现场签证错综复杂,问题百出,致使施工现场签证价款在工程造价中所占比重不断增加,成为工程结算超预算的原因之一。
因此,加强施工现场签证工作的把关对合理控制工程造价有着十分重要的作用。
关键词:工程签证重要性注意事项工程签证,历来都是施工单位和建设单位争议的聚焦点,实行建设工程工程量清单计价以来,施工方根据建设方提供已标价工程量清单投标报价,综合单价具有一定的固定性,造价相对稳定。
这就导致施工单位一般都是低价中标“低进高出,先亏后赢”,一旦中标,千方百计通过工程签证、变更增加费用,争取更大的利润;而建设单位希望施工单位承担合同范围以外产生的额外工作,又不想承担此项费用。
工程签证是指按承发包合同约定,一般由承发包双方就施工过程中涉及合同约定范围之外的责任事件所作的签认证明。
施工过程中的工程签证,主要是指承包单位就施工图纸、工程变更(包括设计变更、施工变更)所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。
工程签证工作是一项政策性、技术性、经济性很强的工作,特点是临时性,内容不同,没有规律。
工程签证直接关系到工程造价的增减,而在实际工作中,签证问题复杂,水分大,给结算造成很大的困扰,现就本人造价工作经验,浅谈签证审核应注意事项。
一、工程签证的重要作用工程结算主要依据有:施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件,而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用,是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程,结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
工程签证签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对签证的分析、审核,可作为索赔事件的处理提供依据,并依据正确的计算索赔费用。
我们接触的工程签证,或多或少存在问题,产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范,另一方面是参加建设的各方(包括建设单位、监理、施工单位)不够重视。
工程施工签证是干嘛的
工程施工签证是干嘛的首先,工程施工签证的办理是建设工程施工的必要程序。
在进行建筑施工时,一般需要向国家相关部门申请施工许可,以确保施工活动的合法性和安全性。
在拿到施工许可后,工程施工单位必须在施工前,向施工管理部门或相关主管部门申请并办理工程施工签证。
只有取得了工程施工签证,施工单位才能正式开始施工,否则将不允许进入施工现场进行施工活动。
其次,工程施工签证是对工程施工管理和监督的一种重要手段。
通过施工签证的办理,可对施工单位的资质、施工方法、施工计划等方面进行审查和监督,确保施工活动符合相关法规和规定,以保障工程的安全和质量。
施工签证也是对施工单位责任的一种明确表述,要求施工单位严格遵守相关规定,保障工程的顺利进行及施工质量。
工程施工签证的办理过程一般包括以下几个步骤:1. 准备申请材料:施工单位需要准备相关资料,包括企业资质证明、施工计划、施工方案、施工人员资质等。
2. 递交申请材料:施工单位将准备好的申请材料递交给施工管理部门或相关主管部门进行审查。
3. 审查材料:相关部门对施工单位提出的申请材料进行审查,核实材料的真实性和完整性。
4. 审批签证:经过审查合格后,相关部门颁发工程施工签证,授权施工单位开展施工活动。
5. 施工监督:在施工过程中,相关部门会对施工单位进行监督,确保施工活动符合相关法规和规定。
总的来说,工程施工签证是工程施工中必不可少的一个环节,它能有效地保障工程的安全和质量,也是施工单位的合法权益的体现。
只有按照相关规定合法办理工程施工签证,才能确保工程施工的顺利进行,保障施工质量,达到规定的标准。
在今后的工程施工中,我们应该重视工程施工签证的办理,加强对施工单位的管理和监督,共同维护工程施工的安全和质量。
工程建设项目施工签证(3篇)
第1篇一、项目背景在我国,工程建设项目施工签证是指在工程实施过程中,由于设计变更、材料代用、施工条件变化等原因,需要对原合同内容进行修改或补充的书面证明。
施工签证是工程项目管理的重要组成部分,对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
二、施工签证的种类1. 设计变更签证:因设计原因导致原设计方案需调整的签证。
2. 材料代用签证:因材料价格波动、供应困难等原因,需在保证工程质量和安全的前提下,对原设计方案中的材料进行代用的签证。
3. 施工条件变化签证:因施工过程中遇到不可预见因素,如地质条件变化、施工环境变化等,需要对原施工方案进行调整的签证。
4. 工程量签证:因施工过程中实际完成的工程量与原合同约定量不符,需对工程量进行调整的签证。
5. 其他签证:除上述种类外,根据工程实际情况,可能还会出现其他类型的施工签证。
三、施工签证的办理流程1. 施工单位根据实际情况提出施工签证申请,并附上相关证明材料。
2. 施工单位将施工签证申请提交给监理单位进行审核。
3. 监理单位对施工签证申请进行审核,确认其合理性、合规性后,签署意见。
4. 施工单位将经监理单位审核通过的施工签证申请提交给建设单位。
5. 建设单位对施工签证申请进行审批,确认其必要性后,签署意见。
6. 施工单位根据审批通过的施工签证,对原合同内容进行修改或补充。
四、施工签证的管理要点1. 施工单位应严格按照合同约定进行施工,尽量避免施工签证的发生。
2. 施工单位在提出施工签证申请时,应提供充分的证明材料,确保签证的合理性和合规性。
3. 监理单位应加强对施工签证的审核力度,确保签证的真实性和有效性。
4. 建设单位应认真审查施工签证申请,确保签证的必要性。
5. 施工单位应按照审批通过的施工签证,及时调整合同内容,确保工程顺利进行。
五、结语施工签证是工程项目管理中的重要环节,对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
建设工程签证管理
1、工程经济签证:是指在施工过程中由于场地、环境、业主要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图错误等,造成业主或承包商经济损失方面的签证。经济签证涉及面广,项目繁多复杂,应严格控制签证范围和内容,把握好有关定额、文件规定。
2、工程技术签证:主要是施工组织设计方案、技术措施的临时修改,涉及的价款数额较大。一般应组织论证,重大变化应征得设计人员同意,做到安全、经济、适用。
7、盲目签证、重复签证。施工单位利用业主现场管理人员对工程方面的有关规定不了解,对投标包干的项目或者不应该签证的项目进行签证。(一份工程指令可以办理多个签证,但是多个指令不可合并办理一份签证)
8、设计变更签发及签证等的流程存在一些问题。比如:设计变更未经过造价人员,直接交给项目部或施工单位进行变更施工,导致结算时合约额大幅度超支,使成本管理形同虚设。大量的设计变更、以施工单位出具的洽商形式体现。9、工程部签发的工程联系单要有固定格式,仅仅以信函的形式(或口头)发给承建商要求做某些事情,也未抄送主管领导,函件也无统一编号。(这点我们工程部和档案管理专责做好沟通)10、编写内容越权。工程部编写的指令内容中出现很明确的对合同范围的界定,或对综合单价的认定等。(工程部不可在工程指令单上直接认定价格) 11、目前,有的工程师的签字环节令人担忧,签字的形式五花八门,有的签字潦草,辨认不清;有的签字评语文不对题,前后矛盾;有的签字的实质性不强,常见的签署签证的方式有:(1)只签名:这种情况只能称阅过,未发表同意与否的意见。(2)签名 + “同意”:“同意”二字看似简洁实则意思含糊,究竟是同意什么内容?没有讲清;严格地说,这种签证是不能作为结算依据的。
4、不按实际工程量签证
工程施工如何签证
工程施工如何签证一、签证的概念签证是指根据合同的约定或相关规范,经过施工单位和监理单位的协商确认,对工程变更或调整的相关内容进行书面确认的程序。
签证包括合同签证和非合同签证两种,合同签证是指按照合同规定的约定程序对工程变更进行确认,而非合同签证是指施工单位和监理单位在临时工程变更或调整时经过协商确认的程序。
二、签证的作用1. 约束施工过程:签证规定了工程施工的具体内容,确保施工过程中的合法性和合规性,避免出现纠纷和法律风险。
2. 控制工程质量:签证规定了工程施工的标准和要求,确保工程质量符合相关规范,提高工程的可靠性和耐久性。
3. 确保施工进度:签证规定了工程施工的时间和工期,确保工程按时完工,避免影响其他工程项目的进度。
4. 控制成本:签证规定了工程施工的费用和预算,确保工程施工的成本控制在合理范围内,避免出现超支或亏损的情况。
三、签证的流程1. 签证申请:施工单位向监理单位提交签证申请,说明工程变更或调整的原因、内容、影响等相关信息,并提交必要的施工图纸、设计文件、材料清单等资料。
2. 审核确认:监理单位对签证申请进行审核确认,核实工程变更的必要性和合理性,提出意见和建议,并根据实际情况确定签证的具体内容。
3. 签证合同:施工单位和监理单位根据监理单位的审核意见和建议,进行签证合同的讨论和确认,明确签证的具体内容、费用、工期等相关事项。
4. 签证执行:施工单位按照签证合同的约定,进行工程施工的调整和变更,确保工程符合签证要求,提高工程质量和效益。
5. 签证验收:监理单位对签证执行情况进行验收,核实工程施工的符合性和合规性,提出意见和建议,确保签证的有效实施和执行。
四、签证的注意事项1. 提前规划:在工程施工前,施工单位要进行充分的规划和准备,审慎制定施工计划和方案,明确工程的范围、时间、费用等具体内容,提前考虑可能出现的问题和风险,做好签证的准备工作。
2. 注意协商:在签证过程中,施工单位和监理单位要保持良好的沟通和协商,积极解决工程变更和调整的问题,确保签证的公平和合理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程签证的重要性及施工单位如何正确进行工程签证作者:王志钢北京市盈科律师事务所律师前言:从一起施工合同价款六千万,施工单位被判三千万工期违约金的真实案件,谈工程签证的重要性2008年7月21日楚天金报记者罗永久通讯员唐云峰许敏1998年,武汉某房地产公司发包位于香港路与光华路交会处的一幢科技大楼和综合楼工程,武汉某建筑公司中标,并与房地产公司签订了合同。
双方约定:工程由武汉某建筑公司承建,包干价6000万元,当年6月18日开工,科技大楼应于1999年5月31日竣工,综合楼应于1999年2月15日完工。
如承包人逾期竣工,逾期一个月以内处35万元罚款,逾期超过一个月,每日按合同价的千分之一承担违约金。
施工中,因发生了基坑塌方事故等多种原因,建筑公司被迫停工处理,两大楼最后分别于2000年1月8日和2001年9月竣工。
2001年10月,双方决算确认工程总价款为6225万元,开发商已支付5020万元,尚欠1204万元。
大楼交付后,双方为逾期竣工的违约责任发生纠纷。
协商未成,开发商向省高院提起诉讼,索赔5280万元。
开庭期间,建筑商称,设计变更、延期付款等开发商方的原因和基坑质量事故等因素造成延期,但因未能举出确切的证据,未被法院采信。
省高院审理确认,建筑公司承担相应的违约责任,法院扣除双方都认可的误工天数,最后判决建筑公司应支付逾期违约金3032万元,抵消开发商尚欠的工程余款,还应向开发商支付1828万元。
建筑公司不服上诉,最高人民法院终审维持原判。
目前,法院正在强制执行。
从这篇报道中,我注意到一个细节,建筑商关于设计变更、延期付款等开发商方的原因和基坑质量事故从而造成工程延期的事实未能举出确切证据,这是建筑商被判高额违约金的一个直接原因,还有一个原因就是建筑商未向法院提出降低违约金的请求。
建筑商不能就开发商方面的原因造成工期延误的事实举出证据的原因有三:1、在在施工合同的履行中,该签证未办理签证或者未办理正确的签证;2、该索赔未进行索赔或未进行正确索赔;3、该行使履约抗辩权时未行使抗辩权或者无行使抗辩权的书面证据。
由上述案例也可以看出工程签证对建筑商的重要性,那么如何进行正确签证?只有通过学习,实践才能掌握。
一、工程签证的概念(一)签证《新华词典》对签证解释为:由相应的当局(如护照持有者希望进入的国家)在护照上签注,表示已经过检查,护照持有人已获得入境许可。
(二)工程签证概念的由来目前,我国现行的法律、法规、规章中都没有给工程签证一个准确的定义。
就我个人所知,在规范性法律文件中只有一个地方用到了签证这个词,但也没有给一个准确的定义。
我所说的规范性文件是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,在该解释的第19条,签证这个词出现了两次。
19条的原文:当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
因此可以说工程签证不是一个法律概念,但无论在工程实践中还是在司法实践中,参与者都理解工程签证所代表的含义。
因此,可以说工程签证的概念来源于实践。
(三)工程签证的概念目前关于工程签证的概念都是来源于教科书或者学者的著作中,中华全国律师协会民事专业委员会在《律师办理建设工程法律业务操作指引》(讨论稿)中也给工程签证下了定义。
结合多方的表述,我认为将工程签证作如下表述是比较科学的,基本反映了这个概念的内涵。
工程签证是指工程发承包双方在工程施工合同履行过程中对合同履行、工程量的增减、合同价款的增减、费用支付、工期顺延、赔偿损失等方面双方所达成意思表示一致的补充协议。
有效的签证是施工合同履行的重要凭证,是工程索赔、工期顺延、增减工程造价的凭据。
工程签证的概念有四个方面的要素构成:第一,签证的主体是工程发承包双方(实践中一般由法人授权的代表实施);第二,签证发生的时间是在工程合同履行过程中;第三,签证的内容是确认工程量的增减、合同价款的增减、费用支付、工期顺延、赔偿损失等;第四,签证的性质是发承包双方达成一致意见的补充协议。
通过上述将讲解大家理解了签证与工程签证的区别和联系,为了表达简洁,本文有时会将工程签证直接表述为签证。
二、工程签证的法律特征工程签证的法律特征有四:第一,工程签证具有补充协议的性质,是发承包双方协商一致的结果,是双方法律行为。
第二,工程签证的后果是基于双方意思表示的内容而发生。
比如说工期的顺延、费用的增加、赔偿损失等。
第三,涉及的利益已经确定或在履行后确定。
这份两种情况:1)签证时已经发生或履行完毕的签证,可以直接作为结算工程价款的依据。
可举例说明。
2)签证时尚未发生或未履行完毕的签证,必须与履行资料结合在一起,才能作为结算工程价款的依据。
可举例说明。
第四,对于国内的工程而言,签证是施工过程中的例行工作,是对履行施工合同有关事实的确认。
《建设工程施工合同(示范文本)》中涉及大量需要签证的事项。
如发包人交图签证、延期开工签证、工期延误签证、隐蔽工程验收签证、价款调整签证等等。
做好签证工作本身就是履行施工合同的一项义务,同时也可以证明施工合同履行的真实情况。
三、工程签证的分类及分类的意义从不同的角度可以对工程签证作出不同的分类,研究工程签证的分类可以指导施工单位进行正确的签证。
(一)从项目控制的目标来分从项目控制的角度看工程建设有四大目标:质量、工期、造价、安全。
签证可以分为工期签证、费用签证、工期加费用签证。
这样分类的意义在于施工过程中发生工期顺延的事项是及时办理工期签证,避免承担逾期竣工责任;发生费用增加时要及时办理费用签证,避免结算时主张而没有证据。
(二)从签证的表现形式来分工程建设实践中,签证的表现形式多种多样。
不要误认为只有标题中含工程签证字样的才是工程签证,反之,则不是。
工程建设中,工程签证往往以申请、报告、工程联系单、工作联系单、会议纪要、备忘录等表现形式出现,只要他们具备工程签证的四个法律特征,就可以认定是工程签证。
这样分类的意义在于,实践中对于写有工程签证字样的签证单建设单位往往比较反感,往往难以签字确认。
这种情况下,施工单位就可以利用签证的上述表现形式要求建设单位签字确认。
(三)从签证主体是否获得授权角度来分从签证主体角度讲,签证的主体应当是发包人与承包人,工程建设中,双方均为法人单位,那么签证就应该法定代表人签字并加盖法人印章。
而实践中均是发承包双方授权代表进行签证,双方对授权代表的授权往往在施工合同有约定。
从这个角度讲,如果签证代表没有获得授权或超越授权就属于无权签证,无权签证如果不能获得追认则属无效签证;如果有合法的授权就属有权签证。
这样分类的意义在于对承包人来讲在签证的过程中要注意发包人的代表是否获得了合法的授权及权限,避免无效签证。
对发包人来讲同样需要注意这样的问题。
(四)从签证的时间来分从办理签证的时间可把工程签证分为正常签证和补签证。
正常签证指施工合同履行过程中发生须签证的事项时,签证主体按照合同约定的时间和程序办理的签证。
补签证是指在履行过程中发生须签证的事项时,签证主体未按照合同约定的时间和程序办理签证,而是在合同约定的时间之后补办的签证。
实践中补办的签证时间往往倒签至施工期间的时间。
一般来讲,补办签证往往是由施工方提出,对施工方较为有利,建设方往往不愿签署。
这样分类的意义在于:对施工方而言,在施工合同履行过程中,发生须签证事项时一定要按照合同约定的时间和程序办理签证,避免事后无法取得签证。
(五)从建设单位签证人员主观状态的角度来分可以分为正常签证、过失签证、恶意签证。
这样分类的意义是,对于建设单位要防范恶意签证和避免过失签证。
(六)从签证时签证事项是否发生或履行完毕划分可分为签证时签证事项已发生或履行完毕的签证和签证时签证事项为发生或未履行的签证。
分类的意义:对于施工单位来说,对于签证时签证事项尚未发生的签证,还要保留履行签证的资料,只有两者皆备,才能作为结算工程款的依据。
否则,一旦发生诉讼,建设单位将主张签证内容没有发生,施工方如果有拿不出发生的证据的话,施工方的请求将依法不能获得法院的支持。
(七)从签证的外延来分可将工程签证分为狭义的签证和广义的签证。
凡是涉及工期、费用、赔偿的签证均属狭义的签证。
其他的签证可称之为广义的签证。
本文中的签证主要是指狭义的签证。
四、签证中存在的主要问题对施工单位而言,有效的工程签证不仅可以增加结算价款,还可以顺延工期,要求赔偿窝工、停工损失,避免在工程逾期竣工的情况下承担逾期竣工的责任。
施工单位签证中一般存在如下问题:问题一:只注重办理费用签证不注重办理工期签证。
问题二:签证事项发生时没有及时办理正常签证,补签时不能获得建设方的签署。
对此,很多施工单位存在这样一种认识,认为只要我干了,工程在那儿摆着呢,建设单位是赖不掉的,鉴定时我可以申请对实物进行鉴定。
这种认识是非常错误的。
为什么?原因有三:1、有些变更的工程量已经隐蔽了,无法对实物鉴定;2、建设单位根本不配合,无法鉴定,法院对此也无能为力;3、有些工程量增加履行后就不存在了。
比如渣土外运,发包人指挥失误造成的拆改、返工。
问题三:办理了工程签证,但欠缺有效签证必要的构成要件,不能作为增加合同价款或顺延工期的直接证据。
五、工程签证的构成要件工程签证如果在司法实践中得到认定,必须具备以下四个构成要件,缺一不可。
(1)、签证的主体必须是施工单位与建设单位双方当事人,只有一方当事人签字不是签证。
因为签证具有补充合同的性质,是双方协商一致的结果,如果只有一方当事人签字,一旦有纠纷对方根本就不认可。
(2)、行使签证权利的人员必须获得签证主体的授权,并且在签证中没有超越权限。
我国《民法通则》第66规定没有代理权、超越权限的代理行为必须有被代理人的追认,否则对被代理人没有效力。
《合同法》第48条规定代理人没有代理权、超越代理权订立的合同必须经被代理人追认,否则对被代理人没有效力。
(3)、签证的内容必须涉及工程量的变化、工期延误、工期顺延和(或)费用变化等内容。
(4)、签证主体必须就签证涉及的内容表示协商一致,通常表述为双方一致同意、发包人同意、发包人批准等等。
讲完签证的构成要件,来分析一下下面的的签证为什么最后没有作为工程款增加的依据。
这份签证的名称施工方写的是“工作报告单”,工程名称为B1 车间F3构造柱浇筑;建设单位:北京某某公司;施工单位:北京某某建筑公司;监理单位:北京某公司。
工作报告单的栏目有两个:报告事由和意见。
报告事由栏目填写的内容为:施工中突遇暴雨天气,虽经施工方采取合理避险措施,但F3构造柱仍需重新浇筑。
重新浇筑需增加费用为多少多少元。
望签字确认。
在意见一栏,监理单位签署“情况属实,请报建设单位确认。