业主装饰装修告知确认书
业主装饰装修告知确认书
业主装饰装修告知确认书
尊敬的栋单元号房业主
您好！
为了方便、全力配合您的房屋装饰装修工作，维护您及全体业主的共同利益，我们物业管理处工作人员在规定的期限内对您申请的房屋装修方案及相关图纸进行了3次认真而细致的审核，特向您提出如下注意事项，望您确认，这也将是您房屋装修完毕物业管理处验收的主要内容：
1、不破坏房屋主体结构，不得拆除承重墙和外墙，不得在梁上一起外墙上开孔，不得破坏建筑物外立面，保持外立面整齐统一，严格按照审批后的装修、设计平面图纸施工。
2、如需封闭烟台必须按照物业管理处要求统一外观，颜色及材质，所有封闭部分不超出原有的安全栏，且需物业管理处审批。
3、不私自拆、移动、改造弱电箱的位置，不得随意更改弱电线长宽。
4、不得私自拆、移动、改造天然气管道。
5、空调外机安装在指定的空调机位。
6、有水房间必须进行防水处理，并做好或水试验（做好防水后泡水48小时以上）并签署《厨卫防水试验单》方可进行后续施工，无水房间不得变更为有水房间。
7、所有凡物装修不得变更初始的规划设计内容。
8、房屋内的属于公共配套设施设备，（如消防设施、公共下水管道，公共排烟道、空调机住等），不得封死或占用，特别是公共下水管道，如需要封闭，必须预留检修口，且留建管道自身要求的热胀冷缩空间。
9、针对您家的装饰装修、还请注意：
A
B
C
D
业主（签章或签字）：装修负责（签字）：
潜江市杨市佳美小区物业管理处
年月日。
装修协议书(合集15篇)
装修协议书(合集15篇)装修协议书在快速变化和不断变革的今天，各种协议频频出现，协议对双方的事务履行起到积极作用。
一般装修协议书1电话：委托人（业主）：，栋层号电话：受委托人/公司：电话：为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：管理公司：一、负责庄园楼内的装修管理。
二、保证装修期间正常水电供应。
三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。
四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。
五、投诉电话：装修负责人/装饰公司：一、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的安全，并接受管理分公司检查和指导。
二、破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。
三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。
四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。
五、对其他业主和公共设施设备（建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等）造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。
（赔偿经济损失的'额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑），设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。
因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。
六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。
需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架，一、按规定对住宅进行装修，并事先对装饰公司进行全面评价。
二、对受委托方的行为负有连带责任。
以上各项双方认真遵守，如有违反，请按物业管理有关规定处理。
房屋装修合同范本(最新标准版)8篇
房屋装修合同范本（最新标准版）8篇篇1甲方（业主）：________________乙方（装修公司）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供房屋装修服务达成以下协议，以兹共同遵守：一、工程概况1. 甲方委托乙方承担位于________________（地址）的装修工程。
2. 工程内容：包括居室装修（客厅、餐厅、卧室等）、厨房装修、卫生间装修等。
具体详见设计图纸及说明。
二、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日工程总天数：XX天（施工期内如遇节假日则以实际施工时间顺延）三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币________元整（￥________元）。
工程造价已包含人工、材料、机械工具损耗等费用。
如工程量有变更，则按实际发生的工程量计算。
2. 甲方在合同签订之日向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币________元整（￥________元）。
剩余款项在工程竣工后结算。
具体支付方式为：_________________________。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计图纸及说明进行施工，确保工程质量符合相关标准。
如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督，并提出改进意见。
乙方应接受甲方提出的合理建议并进行整改。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收依据为设计图纸、相关施工规范和质量标准。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
五、工程保修及服务承诺1. 工程竣工后，乙方提供一定期限的保修服务。
保修期限为XX 年。
保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
3. 乙方在工程竣工后提供售后服务联系方式，以便甲方在需要时联系乙方。
违章搭建管理方案
违章搭建管理方案本文介绍了物业管理有限公司为协助业主完成住宅的装饰装修工程，规范管辖区域内装饰装修行为，保障全体业主的共同利益而制定的管理方案。
方案包括组织架构图和部门职责，岗位职责、任职要求及权限等。
其中，二装管理中心主管负责制订物业装饰装修管理方案、协助规范员工岗位职责和组织巡查等工作；二装管理员则负责配合主管进行巡查和审核监督装修方案等工作。
方案的实施可以有效杜绝违规搭建装修行为的出现，保证小区房屋的整体安全和外观统一。
3.3.1负责现场秩序维护和违章处理工作。
3.3.2负责办理装修施工人员出入证及退场手续。
3.3.3负责装修现场巡查和巡查记录的归档工作。
3.4工程维护部3.4.1负责装修施工过程中的成品保护工作。
3.4.2负责装修施工过程中的环境维护工作。
4.0作业流程4.1装饰装修管理作业流程在该部分，我们负责所有物业的装饰装修图纸审批和现场巡查监控等工作。
具体职责包括核收装饰装修申请及图纸资料，实施装修施工检查、验收工作，装修过程管理及一般违章装修的处理，装修施工人员管理，装修施工中的现场巡查监控管理，向部门主管提交年度工作总结报告，以及完成上级交办的其他工作。
4.2装修现场巡查作业流程在该部分，我们负责现场秩序维护和违章处理工作，办理装修施工人员出入证及退场手续，装修现场巡查和巡查记录的归档工作。
具体流程包括：工作准备，资料归档，违章处理，装修现场巡查。
5.0目标通过本作业指导书的实施，我们旨在协助业主顺利完成住宅的装饰装修工程，加强小区装饰装修管理活动，规范管辖区域内装饰装修行为，加强各部门在管理过程中的协调、配合，有效杜绝违规装修行为的出现，保证小区房屋的整体安全和外观统一，保障全体业主的共同利益。
3.3.1 在客户服务中心，负责接受客户关于装饰装修施工期间治安和消防专业知识的咨询与解释。
3.3.2 负责办理装修人员出入证，管理装饰装修材料进场和装修人员。
3.3.3 协助装修期间的日常巡查工作。
装饰装修使用告知书范本
装饰装修使用告知书范本
尊敬的用户：
感谢您选择我们的装饰装修服务。
为了保证您的权益和顺利进行装修工作，特向您提供如下装饰装修使用告知：
1. 请提供准确的装修需求：在开始装修前，请告知我们您的具体装修需求，包括装修风格、面积、预算等信息，以便我们为您量身定制装修方案。
如有任何变动，请及时告知我们。
2. 了解装修流程：装修前，我们将与您进行详细的沟通，确认装修流程和时间节点。
请您配合并提前做好准备。
3. 明确装修范围：装修过程中，请与我们明确装修范围，以便我们有针对性地进行施工。
如需额外的装修需求，请提前告知我们，并确保您的同意和确认。
4. 合理安排施工时间：为了避免对您的生活和工作造成不便，我们会与您商定合理的施工时间，并尽量减少噪音和尘土对周围环境的影响。
5. 注意安全问题：请您保护好您的贵重物品，并妥善保管好您的钥匙。
如果有施工人员需要进入您的住所，请您事先确定他们的身份，并确保您的财产安全。
6. 进行施工检查：在施工过程中，我们的质量检查人员将定期进行检查，并与您沟通进展情况。
如果您对施工质量有任何疑
问，请及时与我们联系。
7. 正当索赔权益：如果发生施工质量问题，请您及时与我们联系，我们将积极协作解决，并承担相应的赔偿责任。
感谢您的合作与支持。
我们将竭诚为您提供专业、高质量的装饰装修服务，希望我们的合作能够顺利愉快。
再次感谢您对我们的信任！
此致
敬礼
[公司名称]
日期: [日期]。
装饰装修使用告知书范本
装饰装修使用告知书范本尊敬的用户：您好！感谢您选择我们的装饰装修服务。
为了确保您的利益和顺利完成装修项目，我们特别提供一份装饰装修使用告知书，以便明确双方权益和责任。
请您仔细阅读以下内容：一、项目概况：1.1项目名称：1.2项目地址：1.3项目经理名字：1.4装修公司名称：1.5装修公司联系方式：二、装修合同：2.1签约双方应该互相详细了解装修合同的内容及条款，并确保签字前经过充分的讨论与协商。
如有不明确的地方，请及时沟通解决，避免后期纠纷。
2.2合同金额及付款方式应在装修合同中明确，并按合同约定进行支付，同时双方都应保留好支付凭证。
三、工程进度：3.1装修公司应按照约定的时间节点进行施工，如有延期，需提前告知并说明原因。
3.2用户应配合装修公司按时提供必要的设施和协助工作，确保工程正常进行。
3.3如因用户原因导致工程无法正常进行，装修公司有权要求调整工期或增加费用。
四、工程质量：4.1装修公司应根据双方约定提供相应的施工质量，并确保达到相关国家或地方标准。
用户可要求装修公司提供相关的材料和工艺说明。
4.2工程竣工验收时，用户有权利对装修工程进行检查，并提出合理的整改要求。
4.3用户应在竣工验收后的一定时间内提出质量问题，并保留好相关证据。
五、装修材料：5.1装修公司应根据用户的需求提供符合国家标准的装修材料，并确保材料的质量。
5.2用户应在装修材料进场时进行验收，如发现问题应及时向装修公司提出，并要求更换或进行修复。
六、施工安全：6.1装修公司应遵守国家相关建筑安全标准，严格执行施工安全措施，确保工地环境安全。
6.2用户应配合装修公司进行施工安全检查，随时提供必要的安全设施和协助工作。
七、装修清洁：7.1装修公司应在工程竣工后进行综合清理，确保装修过程中垃圾、灰尘等的清理工作。
7.2用户应确保装修工程完工后，对装修区域进行清洁，并进行适当的清洁保养工作。
八、装修保修：8.1装修公司应提供一定的装修质保期限，确保在质保期内进行修复和解决装修工程所出现的问题。
业主义务须知确认书08
《业主管理规约》业主义务须知确认书致：泉州市恒信物业管理有限公司在购置本物业之前，开发商已将小区的《业主管理规约》向本人告知明示，并予以说明，作为东南·豪门世家小区【阁】【层】号住宅套房的业主(住户)，本业主（代理人）声明：完全明白理解《业主管理规约》之内容，并同意严格遵守《业主管理规约》及其他所有规定之全部条款，并在此确认明白知晓本业主应当履行的义务：1、自觉遵守《业主管理规约》，遵守本物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度，并配合物业服务公司的管理服务活动；1.1若与他人建立合法使用、维护、改造所拥有物业的法律关系时，亦会告知并要求对方遵守本物业管理的有关制度和管理规约，并承担连带责任；在转让所拥有物业时，亦会告知受让人有关本物业管理的制度，在制定正式的业主规约之前，还会将前期《业主管理规约》作为转让合同的附件。
2、维护本物业公共场所(地)的整洁、美观、畅通及共用设施设备的良好，遵守南安市市容市貌、环境卫生、环境保护等相关管理规定；3、依照《物业管理服务委托合同》约定标准交纳物业管理服务等相关费用，根据有关物业管理法规、规章、规范性文件，交纳专项维修资金；4、进行室内装饰装修时，遵守建设部《住宅室内装饰装修管理办法》和物业服务公司有关的装修管理规定，在工程开工前，主动向物业服务公司申请登记，与物业服务公司签订《装修管理服务协议书》，清楚物业服务公司告知的关于装饰装修工程的禁止行为和注意事项；主动配合物业服务公司依据有关规定对装饰装修活动的监督检查；不因房屋装修影响到毗连房屋的使用安全；4.1因搬迁、装饰装修等原因确需合理使用本物业共用部位、共用设施设备的，会事先征得物业服务公司的同意，并在约定的期限内恢复原状；对因使用物业共用部位、共用设施设备而造成的损失，自觉进行补偿；5、委托物业服务公司对自用部位的有关设施设备进行维修、养护的，会自行按约支付相应费用；5.1当房屋建筑及附属设施设备已经或可能妨碍、危害毗连房屋的他人利益、安全，或有碍外观统一、市容观瞻的，按规定或约定应由本业主(住户)单独或联合维修、养护的，本业主(住户)会及时进行维修养护；若出现拒不进行维修养护，可由物业服务公司依据有关规定进行维修养护，其费用由本业主(住户)按规定或约定分担。
装修委托书15篇
装修委托书15篇装修委托书1甲方：______________物业管理有限公司乙方（业主）：丙方（施工单位）：兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进行乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，具体条文如下，系叁方共同遵守：1．应注意之事项______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成下列目的：（1）促使物业价值日增；（2）减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题；（3）避免扰及邻居；（4）减少日后物业保养难题；（5）确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。
业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。
若有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询。
2．装修及施工工程守则单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。
一切费用由业主自行负担。
业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：（1）在对该单元进行装修前，业主必须向管理公司提出书面申请（申请表如附件），并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸（包括但不限于平面配置图、水电施工图）和资料。
在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批；（2）施工单位或装修公司在进行装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险"和"安装工程第三者责任险"（安装工程期间）。
投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。
未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。
新房装修合同书6篇
新房装修合同书6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行新房装修事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。
2. 房屋结构：____________________。
3. 装修面积：____________________。
4. 工程内容：依据双方认可的装修设计方案及预算表进行施工。
包括室内装修设计、施工及后期维护等。
具体内容详见装修预算表及设计图纸。
二、工程期限及保修期工程期限：自本合同签订之日起计算，预计完工日期为______天。
如遇特殊情况双方协商顺延。
工程保修期：工程完工后验收合格之日起，保修期为______年。
三、工程造价及付款方式工程总造价为人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见装修预算表。
付款方式如下：签订合同后预付工程款的______%，即人民币______元整；工程进度过半后支付剩余款项的______%，即人民币______元整；工程竣工验收合格后支付剩余款项的______%，即人民币______元整。
剩余款项作为工程质保金，在工程保修期满后支付。
四、施工与设计要求篇2甲方（业主）：________________乙方（装修公司）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行新房装修事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：_______2. 工程内容及要求：房屋装修的总方案、人工、材料及其他费用由双方另行商定，具体要求见工程预算书及设计图纸。
装修工程包括：室内装饰工程、水电安装工程等。
二、工程期限及工程造价本工程期限自签订之日起至完工验收日止共计____天。
家庭房屋装修合同5篇
家庭房屋装修合同5篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（装修公司）：___________________营业执照号码：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方委托乙方对位于______的家庭房屋进行装修工程，为明确双方权利义务关系，特签订本合同协议，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 甲方房屋地址：____________房屋户型：_______；房屋面积：______平方米。
乙方依据甲方要求对房屋进行装修设计和施工。
详细施工图纸及效果图作为本合同的附件。
二、工程期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，工程期限为______个月。
具体进度安排如下：设计期______天，材料采购期______天，施工期______天，验收及调整期______天。
双方约定在每个阶段的起止日期并共同遵守。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
此费用包括设计费、材料费、施工费、验收费等所有相关费用。
若超出预算金额，超出部分由双方协商支付比例。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；施工期间，按工程进度支付款项；工程完工验收合格后______天内结清尾款。
四、工程要求与标准1. 乙方应按照双方确认的设计图纸及说明进行施工，确保工程质量。
如因乙方原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
2. 乙方应确保使用符合国家标准的材料，不得使用假冒伪劣产品。
如因材料问题导致的质量问题，乙方承担全部责任。
3. 乙方在施工过程中应确保安全施工，因施工导致的任何安全事故与甲方无关。
如有违规行为导致罚款和赔偿由乙方承担。
装修委托书(15篇)
装修委托书(15篇)装修委托书1甲方于_______年_____月____日将其房委托乙方进行出租及管理。
为进一步明确对甲方所属产权房屋及相关设备的租赁范围和日常管理的内容，经甲乙双方友好协商，现明确甲方房屋租赁授权委托的具体事项如下：现授权与____________有限公司对位于市区号楼房屋进行装修，全权办理该房屋的装修事宜。
委托人：被委托人：见证人：年月日兹委托__________装饰公司承装______先生、女士在______市______路______小区______栋______号住宅一套，面积______平米，在装修过程中所有事宜，均有________________负责。
装修委托书2本人__x，系__x的业主，现在同意授权给装修公司负责前来办理本单元的申请报装修手续，并且保证装修公司工人遵守管理中心的规章制度，接受管理中心的`管理，不做违反法律及管理中心规定的事情，否则，本人愿意承担一切责任。
附：装修前来办人身份证复印件。
授权人：日期：__月__日装修委托书3甲方：乙方：甲、乙双方经过协商，达成以下协议：一、委托事项甲方委托乙方对沙南轩项目周边15间房屋进行安全鉴定，委托鉴定的目的要求详见房屋安全鉴定委托书。
二、甲方的权利与责任1、甲方有权要求乙方按委托书内容提出明确的鉴定结论和处理意见;2 、甲方应向乙方提供拟鉴定房屋的原始资料,如实介绍房屋的使用、修缮、加固情况，并配合乙方进行现场勘查和检测。
三、乙方的责任与权利1、乙方应自甲方正式委托之日起30个工作日内完成鉴定工作，并向甲方出据房屋安全鉴定报告。
2、乙方有权要求甲方按协议约定取得房屋安全鉴定费。
四、付款方式1、经双方核算，预计鉴定费用为元，大写：万仟佰拾元整。
2、甲方应于本协议生效之日支付乙方房屋安全鉴定订金,订金为总金额的60%。
3、余额在领取鉴定报告时付清。
五、违约责任1、乙方如未能按约定时间向甲方出据房屋安全鉴定报告，每延迟一日，向甲方支付总鉴定费1%的违约金，协议继续履行。
装修委托书(30篇)
装修委托书（30篇）装修委托书（通用30篇）装修委托书篇1兹授权租户（个人/公司）代表本人（业主）就号楼单元办理室内装修工程所有相关事宜，由此产生一切后果，由我业主方自行与租户进行沟通协商，并承担法律责任，与管理处无关。
本授权委托书一经本人（业主）签署并送达贵司，即构成对本人（业主）及租户具有法律约束文件。
本授权委托书仅办理对应该单元公司装修事宜期间有效。
特此证明！此致敬礼业主方（签名/盖章）：年月日装修委托书篇2兹委托装饰公司先生、女士在_市路_小区栋号住宅一套，面积平米，在装修过程中所有事宜，均有负责。
此致敬礼委托人：年月日装修委托书篇3委托人：姓名：_______性别：_______年龄：_______任职单位：______________联系电话：______________身份证号：______________被委托人：姓名：_______性别：_______年龄：_______任职单位：______________联系电话：______________身份证号：______________现授权与______________有限公司对位于_______市_______区_______号楼房屋进行装修，全权办理该房屋的装修事宜。
委托人：_______被委托人：_______见证人：______________年_____月____日装修委托书篇4根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下意向协议。
第一条装饰工程概况一、装饰工程地点：二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计(甲方指定的室内设计单位);室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程;1.装修面积：2.装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的设计方案及报价单为准。
第二条项目价款一、本装饰工程的合同价款，依据甲方投资暂时为人民币肆佰万元整(￥4，000，000元正)。
装修工程协议书范本7篇
装修工程协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本装修工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________装修工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程范围：室内设计及施工，包括墙面、地面、天花板、照明、给排水、电气等装修工作。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，应提前告知甲方并协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）本工程合同签署后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计要求和国家有关装修工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时整改，直至符合验收标准。
五、工程保修及服务1. 保修期：工程竣工验收之日起，保修期为两年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修服务：在保修期内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应并维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付违约金，每日违约金为工程造价的XX%。
2. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应支付违约金，每日违约金为未付款项的XX%。
若违约情况严重，乙方有权停止施工并追究甲方责任。
篇2协议编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX装饰工程有限公司鉴于甲方拟对位于XXXXXXXXXXXX的办公场所进行装修改造，经过公开招标或协商，甲方决定委托乙方承担本次装修工程任务。
上诉人朱森红与被上诉人南京中建孚康置业有限公司商品房预售合同纠纷一案的民事判决书
上诉人朱森红与被上诉人南京中建孚康置业有限公司商品房预售合同纠纷一案的民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷商品房预售合同纠纷【审理法院】江苏省南京市中级人民法院【审理法院】江苏省南京市中级人民法院【审结日期】2020.12.21【案件字号】（2020）苏01民终8824号【审理程序】二审【审理法官】殷源源【审理法官】殷源源【文书类型】判决书【当事人】朱森红;南京中建孚康置业有限公司【当事人】朱森红南京中建孚康置业有限公司【当事人-个人】朱森红【当事人-公司】南京中建孚康置业有限公司【代理律师/律所】徐金波江苏维世德律师事务所;苏吉晨江苏维世德律师事务所【代理律师/律所】徐金波江苏维世德律师事务所苏吉晨江苏维世德律师事务所【代理律师】徐金波苏吉晨【代理律所】江苏维世德律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】朱森红【被告】南京中建孚康置业有限公司【本院观点】当事人对装修质量要求相关的装修设计、装修施工、装修材料以及材料价格、部品型号、生产厂家、用材数量等约定具体确定，买受人主张以约定装修价格、宣传装修价格或者备案装修价格作为装修质量要求依据的，不予支持。
【权责关键词】代理合同诉讼请求维持原判合同约定发回重审质证证明责任（举证责任）关联性证据不足证据交换【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，当事人对装修质量要求相关的装修设计、装修施工、装修材料以及材料价格、部品型号、生产厂家、用材数量等约定具体确定，买受人主张以约定装修价格、宣传装修价格或者备案装修价格作为装修质量要求依据的，不予支持。
上诉人与被上诉人签订的《南京市商品房预售合同》合法有效，双方应按照合同约定履行各自的义务。
双方在签订《南京市商品房预售合同》时还签订了《装饰装修标准协议书》，对案涉房屋的装修施工项目以及装修用材品牌等事项进行了书面约定，上诉人主张双方未对装修质量要求作出明确约定，本院不予采纳。
住宅室内装饰装修管理服务协议3篇
住宅室内装饰装修管理服务协议3篇篇1住宅室内装饰装修管理服务协议一、协议的签订甲方（业主）：乙方（装饰公司）：丙方（监理公司）：鉴于甲方拟对其住宅进行室内装饰装修，并委托乙方负责该装修工程的设计和施工，为明确各方的权利和义务，经甲、乙、丙三方友好协商，现就装修管理服务达成如下协议：二、装饰工程范围1. 甲方委托乙方对其住宅进行室内装修，包括但不限于墙壁涂料、地板铺设、吊顶安装、电路布线、水暖设备安装等工程。
2. 墙壁涂料：乙方应根据甲方的装修要求进行涂料颜色和质地的选择，并按照约定的时间完成刷漆工程。
3. 地板铺设：乙方应选用符合甲方要求的环保材料进行地板铺设工程，并确保铺设平整美观。
4. 吊顶安装：乙方应安装符合建筑安全标准的吊顶，并保证吊顶的稳固性和美观。
5. 电路布线：乙方应遵循相关安全规范进行电路布线工程，并确保电路连接正常、用电安全。
6. 水暖设备安装：乙方应安装符合建筑规范要求的水暖设备，并确保设备使用正常、无泄漏。
三、装修工程进度1. 乙方应根据约定的装修时间节点，合理安排施工计划，提前预留工期，确保工程按时完工。
2. 乙方应定期向甲方提供装修工程进度报告，及时沟通工程进展情况，如遇特殊情况需延期竣工，应提前与甲方商议。
3. 甲方对装修进度有异议时，应及时提出并与乙方协商解决，避免因进度延误引发纠纷。
四、装修质量保证1. 乙方承诺拥有相关资质和经验，保证装修工程符合国家相关标准和规范，确保装修质量优良。
2. 乙方在施工过程中应加强质量管理，对施工人员进行全程监督，保证施工过程符合技术规范要求。
3. 乙方保证使用的装修材料符合国家环保标准，质量可靠，如有损坏或质量问题应负责更换。
五、装修费用结算1. 装修费用为○○万元，乙方应按照约定的装修标准和范围进行施工，不得私自增加费用。
2. 甲方应按照约定的装修进度支付装修款项，如有延期应向乙方支付延期费用。
3. 款项支付方式为∶甲方需在合同签订后支付三分之一的装修款项作为首付款，剩余款项按照工程进度支付，最后结算时按照工程实际完成情况支付尾款。
装饰装修使用告知书范本
装饰装修使用告知书范本尊敬的业主：您好！为了确保您的人身安全和财产安全，我们在对装饰装修进行施工前，特向您发出本装饰装修使用告知书。
本告知书旨在向您介绍有关施工期间的安全事项、注意事项以及后期装修使用的相关事宜，请您务必仔细阅读并严格遵守。
一、施工期间的安全事项：1.施工期间，为了确保工人和您的人身安全，请您不要轻易靠近施工区域，并严禁未经授权进入施工现场。
2.施工现场周围会有部分区域被围挡起来，请您理解并配合工人的工作。
3.施工现场存在一些危险物品，如绝缘电线、施工工具等，请您远离这些物品，以免发生安全事故。
4.施工期间，为了保证施工质量，可能会产生一些噪音和灰尘，请您谅解并做好相应的防护措施，比如关闭门窗。
二、施工期间的注意事项：1.请您合理安排施工时间，减少对邻居的影响，尽量避免在夜间或者节假日进行施工。
2.施工期间，为了保护您的财产安全，施工队伍会对施工现场进行封闭，建议您将贵重物品妥善保管，以免遗失。
3.施工期间，如果您发现施工质量存在问题，请及时与我们联系，我们将尽快安排技术人员进行处理，并为您提供售后服务。
三、装修使用的相关事宜：1.施工结束后，请您务必进行全面的清洁，确保房屋清洁卫生。
2.在装修使用过程中，请避免使用易燃、易爆物品，并保持通风良好的环境，以防发生火灾或者煤气泄漏等危险情况。
3.在墙面、地面等装修材料可能会存在化学成分，施工结束后，请您仔细阅读材料说明并根据需要进行通风。
4.如果您在使用过程中有任何疑问或者需要维修，欢迎随时联系我们的客服中心，我们将竭诚为您服务。
总之，装饰装修是一个较为复杂的过程，我们将全力为您提供优质的装修服务，但无论如何，我们都建议您在装修过程中保持高度警觉，并严格按照安全操作流程进行施工和使用。
如有任何问题或需要帮助，请随时与我们联系。
衷心感谢您的支持与合作，祝您在新家装修后拥有舒适、安全的居住环境。
此致敬礼XX装饰装修公司。
简单版装修合同范本5篇
简单版装修合同范本5篇篇1简单版装修合同范本：甲方（业主）：_______（姓名）、身份证号码：__________、联系方式：____________乙方（装修公司）：_______（名称）、统一社会信用代码：__________、联系方式：____________鉴于甲方拟装修其位于_______（详细地址）的房屋，现双方经友好协商一致，达成如下装修合同：一、装修范围1. 装修房屋为_______（详细房屋信息），包括主卧室、次卧室、客厅、厨房、卫生间等。
2. 装修内容包括但不限于墙面涂料、地面铺设、天花板装饰、门窗更换、卫生间厨房改造等。
3. 装修材料由乙方提供，甲方可以根据需要选择材料品牌和款式。
二、装修期限1. 装修工期自合同签订之日起开始，预计工期为______天（自然日）。
2. 如因不可抗力等原因造成工期延误，双方协商解决。
三、装修费用1. 装修总费用为________元（大写），乙方接受分期付款。
2. 第一笔款项为签订合同时支付______元，后续款项分____次支付，最后一笔款项在竣工验收时支付。
3. 如因装修增项或减项导致费用调整，需双方协商确认。
四、施工质量1. 乙方保证按照国家法律法规和相关标准进行施工，保证装修质量达到国家相关标准。
2. 施工过程中应保持施工现场整洁，避免因施工造成的垃圾污染环境。
3. 装修完工后，双方共同验收，如有质量问题需乙方负责整改。
五、违约责任1. 任何一方未按照协议履行义务，视为违约，需承担相应违约责任。
2. 如因一方引起的违约给对方造成损失，违约方应赔偿损失。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（签字）：_______ 日期：_______乙方（签字）：_______ 日期：_______以上内容经双方确认无误后签署，即为有效合同。
注：此为简单版装修合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
新疆《住宅物业服务标准》(新建标函[2013]14号)(二栏)
![新疆《住宅物业服务标准》(新建标函[2013]14号)(二栏)](https://img.taocdn.com/s3/m/0056e524453610661ed9f47a.png)
新疆维吾尔自治区工程建设标准住宅物业服务标准Service Standard of Residential PropertyJ00000—2013XJJ056—2013主编部门：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅批准部门：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅实施日期：2013年7月1日新疆维吾尔自治区建设标准服务中心2013 乌鲁木齐关于批准发布自治区工程建设标准《住宅物业服务标准》的通知新建标函[2013]14号伊犁哈萨克自治州住房和城乡建设局，各地、州、市住房和城乡建设局（建委），兵团建设局，中建新疆建工集团、兵团建工师、各有关单位：根据《关于下达2012年自治区第三批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函[2012]42号）要求，新疆建设标准服务中心组织有关单位编制了《住宅物业服务标准》。
经审查，现批准为自治区工程建设标准，编号为：XJJ056-2013。
本标准自2013年7月1日起施行，由自治区住房和城乡建设厅负责管理及具体技术内容解释，自治区建设标准服务中心负责组织出版发行。
新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2013年6月6日前言为了规范和指导住宅物业管理活动，提高物业服务水平，根据自治区住房和城乡建设厅《关于下达2012年自治区第三批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函[2012]42号）的要求，由新疆物业管理专业委员会、新疆建设标准服务中心会同有关单位共同编制了本标准。
编制组经过广泛的调查研究，参考国内其他地区地方标准文献，结合我区的实际情况，在听取各方面意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、修改，最后经自治区住房和城乡建设厅批准发布，在全疆范围内实施。
本标准共分七章，主要内容是：总则、术语、基本规定、公共秩序、环境卫生、绿化养护、共用部位和共用设施设备。
本标准由自治区住房和城乡建设厅负责管理及具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议，请寄送新疆维吾尔自治区建设标准服务中心（地址：乌鲁木齐市光明路121号建设广场B座22层，电话：0991－8862783，邮政编码：830063，电子邮箱：***************），以便今后修订时参考。