索赔要求成立的条件
公路工程监理工程师-综合考试分类模拟题索赔管理(一).doc
综合考试分类模拟题索赔管理(-)(一)丄、【案例丄】某工程项FI施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。
工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。
但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临吋停工。
5月20日至5月26 FI承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24 H交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月日至06月14日该地区的供电全而中断。
问题(1)承包人的索赔要求成立的条件是什么？(2)由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包人经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
作为一名造价工程师你批准该索赔要求吗？为什么？(3)若承包人对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按口工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？(4)由于儿种情况的暂时停工，承包人在6刀25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57・2万元。
作为一名造价工程师你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？(5)你认为应该在业主支付给承包人的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？(二)2、【案例2】某高速公路沥青路面施上阶段，因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了不延误工期，材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段。
为此，业主公开两合同段开会, 要求A 合同段调整施工安排，于7月30日前完成该段施工。
8月丄日起，B合同段从该段路运进材料。
A 合同段至8月20日才完成该路段施工，致使B合同段工期延误，A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
工程施工索赔管理办法
工程施工索赔管理办法1.目的为维护企业利益，增强各单位索赔意识，确保工程项目收益最大化，根据上级有关规定，结合我公司实际情况制定本办法。
2.适用范围本办法适用于公司所属各单位工程项目施工索赔管理工作。
3.职责3.1公司成立以主管生产领导为组长，三总师为副组长，相关科室参加的索赔领导小组，办公室设在成本管理部，其主要职责是：3.1.1负责制订工程项目施工索赔管理办法，并不断完善；3.1.2督促、指导工程项目的施工索赔管理工作，确保项目收益最大化；3.1.3负责对项目索赔考核，按有关规定进行奖罚。
3.2各项目要以索增效，坚决维护企业利益，成立以项目经理为组长，总工程师（总经济师）为副组长，相关科室参加的索赔领导小组，其主要职责是：3.2.1制定索赔计划、目标、方案；3.2.2负责索赔资料的搜集、整理；3.2.3负责索赔工作的实施。
4.工程施工索赔成立的条件工程施工索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
其成立的条件为：4.1与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；4.2工期延误事件必须在经批准的进度计划关键线路上，或非关键线路上延误的工期大于总时差；4.3造成费用增加、工期延误的原因，按照合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；4.4承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。
5.工程施工索赔的内容工程施工索赔实施中主要是按索赔的目的分类而进行的工期索赔、费用索赔或工期费用双索赔。
5.1工期索赔5.1.1工期索赔：由于非承包人责任的原因而导致施工进度延误，要求批准顺延合同工期从而可能提前工期得到奖励或免除承担拖期违约赔偿风险的索赔。
5.1.2工期索赔事件：下列事件经工程师批准后，可以顺延合同工期。
a.延误发放图纸；b.延误移交施工现场；c.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误；d.不可预见的外界条件；e.施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰；f.非承包商原因检验导致施工的延误；g.发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化；h.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响；i.由于传染病或政府行为导致工期的延误；j.施工中受到业主或其他承包商的干扰；k.施工涉及有关公共部门原因引起的延误；l.业主提前占用工程导致对后续施工的延误；m.非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行；n.后续法规调整引起的延误；o.发生不可抗力事件的影响；p.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；q.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
索赔
索赔一．概念1.概念索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行、不完全履行、未能正确的履行合同所规定的义务，或未能保证承诺的合同条件实现而使另一方遭受损失后，向对方提出的赔偿要求。
2.索赔内容：1）工期索赔；2）对方原因造成的窝工索赔；3）赶工费用索赔；4）指定分包商违约或延误造成的索赔5）其他有关施工的索赔。
是损失，工艺和路径不变，不增加实物工程量。
3.索赔处理原则通用合同条款第43条4.索赔与变更的区别变更时效快，审批简单，单价与原合同价格水平具有一致性，重点是工程量的确认；索赔时效慢，证据部分内容复杂，索赔项目及内容发包人伸缩度大，费用差异很大。
5.开工推迟费用索赔▼合同依据：专用及通用合同条款第18.2款、第20.1款。
▼事实依据●监理人或发包人的书面进场通知、第一次发包人或监理人会议纪要；●开工令；●开工前人员及机械进场报验单；●会议纪要；●投标文件中的施工计划和进场后监理人批准的施工计划。
6.施工期间的窝工索赔▼合同依据：专用及通用合同条款第4条，第42.1款等。
▼事实依据：●阻工情况报告单。
●持续阻工报告。
●阻工期间人员及机械窝工停滞现场确认单。
●阻工现场照片。
●解决阻工事件的会议纪要。
●阻工期间人员及机械窝工停滞现场确认单7.赶工费用索赔●监理人批准的赶工进度计划、施工方案及赶工措施；●赶工项目资源投入对比表；●赶工项目强度分析表；●进场设备报验汇总表；●进场人员报验汇总表。
二.处理好6个关系（1）合同履行与商务管理合同履行是本职，商务管理是合同履行的一部分。
合同履行的满意度是商务管理的本职基础（70%），处理好各方关系是商务管理的环境基础（30%），商务管理是保证项目经济效益的重要手段。
（2）正常结算与变更、索赔正常结算是已经约定好的，是程序化和时效化的执行，具有不变性，是项目必须的收入，变更、索赔是机会性的补充，可变性大，时效长，两者合计是项目的结算收入。
能够正常结算的不走变更，能够变更的不走索赔。
工程索赔流程及工程索赔流程图
工程索赔流程及工程索赔流程图工程索赔程序五步工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？工程索赔程序五步11、承包商递交索赔意向书在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
a一建《建筑实务》建筑工程施工索赔的应用
1A420202建筑工程施工索赔的应用本章重点：索赔分类（目的（2个）和成因（3个））；索赔成立的条件（3个）；索赔证据（合同；法律﹑法规；工程惯例）；索赔程序（3个28天）。
—、施工索赔的计算方法(一）工期索赔的计算方法( 1 )网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期（关键线路）计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。
( 2 )比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工程工期。
(3)其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；也可通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。
(二）费用索赔计算方法(1)总费用法：又称为总成本法，通过计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。
(2)分项法：按照工程造的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。
可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。
二、建筑工程施工合同反索赔(2)反索赔的主要内容：1 )延迟工期的反索赔。
在工程建设项目建设中，承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和设计内容，延迟交付工程，影响了发包方对施工项目的使用和运营生产，造成发包方的经济损失。
因此，发包方可就该事件向承包方进行反索赔。
承包方依据合同的约定和拖延的工期等因素对发包方的损失进行赔偿。
2 )工程施工质量缺陷的反索赔。
在工程建设项目建设中，当出现承包方所使用的建筑材料或设备不符合合同规定；工程质量没有满足施工技术规范、验收规范的规定；出现质量缺陷而未在质量缺陷责任期满之前完成质量缺陷的修复工作，发包方可就该事件进行反索赔。
3 )合同担保的反索赔。
承包方在项目建设过程中，按照规定对合同的相关内容进行担保（例如预付款的合同担保等），当承包方没有按照合同约定的内容履行合同义务，发包方可就该事件进行反索赔，承包方及其担保单位应承担反索赔的经济损失。
建筑工程合同管理和索赔+案例分析
建筑工程合同管理和索赔案例分析(二) 案例七背景:某建设工程系外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。
施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天）。
10月14 至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天）。
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。
其计算书的主要内容如下:1。
工期索赔：a。
框架柱扎筋10月3日至10月16 停工，计14天b。
砌砖10月7日至10月9日停工,计3天·c.抹灰10月14日至10月17日迟开工，计4天总计请求顺延工期：21天2.费用索赔：a.窝工机械设备费：一台塔吊14×234=3276元一台混凝土搅拌机14×55=770元一台砂浆搅拌机7×24=168元小计:4 214元b。
窝工人工费:扎筋35人×20。
15×14=9873.50元砌砖30人×20。
15×3=1813。
50元抹灰35人×20。
15×4=2 821。
00元小计：14 508。
00元c.保函费延期补偿：（1 500×10%×6％o÷365）×21=517。
81元d.管理费增加:(4 214+14508。
00+517.81)×15％=2885.9775e.利润损失：(4 214+14 508.00+517。
81+2 885.97)×5%=1 106。
29元经济索赔合计：23 232。
索赔成立的三个必要条件
索赔成立的三个必要条件索赔是指当事人向法院或其他相关机构要求给予补偿或赔偿的行为。
在法律上，索赔的成立需要满足一定的条件。
本文将详细介绍索赔成立的三个必要条件。
1. 权益受到侵害索赔成立的第一个必要条件是权益受到侵害。
权益是指一个人在法律上享有的合法权利和利益。
当某个人或组织通过违法行为或过失行为导致他人权益受到损害时，受害人可以提起索赔。
权益受到侵害可以包括以下几种情况：•人身伤害：如身体损伤、健康问题等；•财产损失：如财产被损坏、丢失等；•名誉损害：如诽谤、中伤等对个人声誉造成的损害；•合同违约：如合同中一方未履行约定义务所导致的损失。
在提起索赔之前，必须确保自己的权益已经受到侵害，并能够提供充分证据来支持自己的主张。
2. 违法行为或过失行为的存在索赔成立的第二个必要条件是违法行为或过失行为的存在。
违法行为是指违反法律规定的行为，而过失行为是指由于疏忽、不注意或不谨慎等原因造成他人损害的行为。
在提起索赔之前，必须能够证明对方存在违法行为或过失行为，并且该行为与权益受到侵害之间存在因果关系。
对于违法行为，可以通过相关法律法规、证人证言、视频监控等方式进行证明；对于过失行为，可以通过事故报告、调查报告等方式进行证明。
还需要注意不同国家和地区对于违法和过失的定义和认定标准可能有所不同，在提起索赔之前应该了解当地相关法律规定。
3. 可以获得合理补偿索赔成立的第三个必要条件是可以获得合理补偿。
合理补偿是指根据受害人受到的损失和损害程度，通过一定的计算方法来确定的赔偿金额。
在提起索赔之前，需要确定可以获得合理补偿的途径和金额。
具体的补偿方式和金额可能因案件性质、地区法律规定等因素而有所不同。
在人身伤害索赔中，可以通过支付医疗费用、精神损失费、残疾赔偿金等方式进行补偿；在财产损失索赔中，可以通过修复、替换或者支付损失的市场价值等方式进行补偿。
还需要考虑索赔过程中可能产生的诉讼费用、律师费用等其他成本，并权衡成本与收益之间的关系。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)自测提分题库加精品答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）自测提分题库加精品答案大题（共10题）一、国内某工程参照FIDIC合同条件规定，承包人要求索赔成立的条件必须具备如下4个条件：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失。
（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包人的过失。
（3）按合同规定不应由承包人承担的风险。
（4）承包人在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知。
由于该工程项目工程变更，使钢筋混凝土项目与原合同估算工程量由8300m3（单价150美元/rn3，超过25%以上才允许调整单位价格）增加到12500m3，因此承包人按上述条件要求在规定的时限内向业主提出了书面的索赔通知。
【问题】通过监理人的努力，最后业主与承包人达成一致意见，超出部分的钢筋混凝土单价为135美元/m3。
请问业主应付给承包人总计多少美元？【答案】（1）工程量的变化：增加的工程量：12500－8300＝4200（m3）；增加工程量的百分比：4200÷8300＝50.6%；已超过原工程量的25%，25%以内的钢筋混凝土按原合同单价计算，25%以外的钢筋混凝土按新单价计算。
（2）费用计算：8300×（1＋0.25）×150＋[12500－8300×（1＋0.25）]×135＝1843125（美元）。
二、某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。
承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理人批准。
在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。
8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。
8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。
进度与索赔
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计 划工期是多少？
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期
及费用索赔的理由。 3．该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是 多少？ 4．合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准 是18元/工日，该项工程其他直接费、间接费等综合取费率为 30%(窝工不计取此费用)。在工程结算时，乙方应得到的索赔款 是多少？
案例二
背景
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合
同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所
示（时间单位：月），假定各项工作均匀施工。
在施工中发生了如下事件：
事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。
事件二：基坑开挖后（B工作），因发现了软土层，
施工单位接到了监理工程师停工的指令，停工10天。 事件三：在主体结构施工中（G工作），因遇连续罕 见特大暴雨，被迫现场停工3天。 事件四：在进行到H工作时，业主提供的磁砖不合格， 延误了3个月。
材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝
工8个工日，该工作工期延长4天。 事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方 令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工 作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采
所以：关键线路有两条。
（1）该网络计划的关键工作有：A、B、C、D、G、I、K。 （2）该网络计划的关键路线为：①→②→④→⑤→⑧→⑨ →⑩和①→③→⑤→⑧→⑨→⑩ 2.总工期为：3+4+5+4+1＝17月（原始计算式） 3.事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事 件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任，并且在关键 线路上，可索赔工期10天。事件三工期索赔成立，因为此事件属 不可抗力，可索赔工期3天。事件四因为H工作有2个月的总时差 （TFH＝17-15＝2个月），所以能索赔工期1个月（3-2＝1）
建设工程索赔
1Z206060 建设工程索赔一、单项选择题1、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（）承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理工程师2、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（）。
A、导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B、只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C、只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D、不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立3、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者是（）。
A、仅限承包商B、仅限发包人C、发包人和承包商均可D、仅限监理方4、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）。
A、向政府建设主管部门报告B、收集索赔证据，计算经济损失和工期损失C、以书面形式向工程师提出索赔意向通知D、向工程师提出索赔报告5、某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（）。
A、应得的措施费和间接费B、应得的间接费和利润C、应得的现场管理费和分包费D、应得的总部管理费和分包费6、对于费用索赔中的人工费，通常不包括（）。
A、完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B、人工费增长C、由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用D、超过法定工作时间加班劳动7、某国际工程合同额为5000万元人民币，合同实施天数为300天；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5亿人民币，同期内公司的总管理费为1500万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30天。
该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是（）万元。
（2015年真题）A、50B、15C、12D、108、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。
A、工程变更B、工程暂停C、材料价格上涨D、工期延期9、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。
建设工程索赔
1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上，工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段.1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为.索赔是一种正当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同依据的合情合理的行为.一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
二、索赔分类（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。
（二）按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。
（三）按照索赔事件的性质分类（1）工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的，承包人向发包人移出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；（2）工期加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔;（3）工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔;（4）工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔;如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔。
工程索赔(新)
一、案例分析( 每题参考分值5分)1、我国某新建国际大酒店工程，采用FIDIC土木工程施工条件签订了施工总承包合同.合同约定总造价14250万元.竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整.在施工过程中，发生了如下事件：事件一：基坑施工时正值雨季，连续降雨导致停工6 天，造成人员窝工损失2 .2 万元.一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工2 天，人员窝工损失1.4 万元.针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请.事件二：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20 % ，合同专用条款未对变更价款进行约定.施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款.事件三：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意.经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求.施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝.事件四：合同中约定，根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整.各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：问题：1、事件一中，分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由.2、事件中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由.合同中未约定变更价款的情况下，变更价款应如何处理?3、事件三中，施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。
4、事件四中，列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元? (精确到小数点后2 位)事件一中，1)连续降雨致停工6 天，工期索赔不成立;理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担2)造成人员窝工损失2 . 2 万元，费用索赔不成立;理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担.3)罕见特大暴雨，造成停工2 天，工期索赔成立，理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延4)罕见特大暴雨，人员窝工损失1.4 万元，费用索赔不成立.理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，窝工费用由承包商自己承担.2事件二，监理工程师不批准变更价款是合理的.理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在28天内提出，若是没有在规定时间28天内提出，视为该变更不涉及合同价款的变动.合同中未约定变更价款的清况下，当工程量增加或减少达到10%以上的，需要进行变更价款;变更合同价款的原则：1)、变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用；2)、工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格；3)、变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。
监理工程师工程建设合同管理精讲班第18讲答案
监理工程师工程建设合同管理精讲班第18讲答案一、单选题:1、工程师有权处理的索赔是()。
a．承包商依据合同条款提出的索赔b．承包商依据其他法律文书提出的索赔c．承包商提出的道义索赔d．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿标准答案：a解析：工程师只能依据合同处理承包商提出的有关索赔事宜，合约外索赔和道义索赔属于对合同的修改，应由业主处理。
2、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向()提交索赔报告。
a．业主b．总包商c．工程师d．其他分包商标准答案：b解析：(1)使指定分包商受到损害的事件原因，若属于总包商协调管理不力或其他的施工干扰等责任，应由总包商给予赔偿。
(2)如果事件的原因应归于业主或工程师的责任，则应由业主给予补偿或赔偿。
但指定分包商的索赔报告仍应报送给总包商，由总包商单独地或与总包商所受到的相应损害一起向工程师报送索赔报告。
3、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按批准的进度计划施工。
对此损害事件乙承包商应向()递送索赔文件。
a．业主b.工程师c．甲承包商d．甲承包商的分包商标准答案：b解析：甲承包商及其分包商与乙承包商没有任何合同关系，分包商的施工延误对乙承包商不承担责任。
由于前期施工的延误是乙承包商编制施工组织计划时无法合理预见，且发生后也无法主动控制的事件，因此他应向监理工程师递交索赔报告，由业主给予赔偿。
4、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的()，否则就丧失了索赔权利。
a、索赔事实b．索赔意向通知c．索赔依据d．索赔报告标准答案：b解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。
如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。
5、施工合同条件规定，工程师审查批准承包商的索赔报告，对承包商提出的()都有批准的权力。
索赔
案例三背景：某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理与基础工程施工合同。
由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。
乙方的分项工程首先向监理工程师申请质量论证，取得质量论证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。
工程开工前，乙方提出了施工组织设计并得到批准。
问题：1．在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了合夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。
施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。
试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？2．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？3．在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生加拿大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排队孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到九天季节性大雨后转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。
为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿的要求。
试问造价工程师应如何审理？问题1：答：造价工程师的拒绝正确。
其原因：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。
对该部分的工程量监理工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。
问题2：答：变更价款的确定原则：1．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。
建筑工程施工索赔细节规定手册(2024年版)1
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑工程施工索赔细节规定手册（2024年版）本合同目录一览1. 总则1.1 适用范围1.2 定义与解释1.3 合同文件的优先顺序2. 索赔条件与程序2.1 索赔的成立条件2.2 索赔的提起与提交2.3 索赔的审核与处理3. 索赔事项与计算方法3.1 工程延期索赔3.1.1 延期原因的认定3.1.2 延期时间的计算3.1.3 延期费用的计算3.2 工程变更索赔3.2.1 变更原因的认定3.2.2 变更费用的计算3.2.3 变更工期的调整3.3 工程质量索赔3.3.1 质量问题的认定3.3.2 质量索赔的处理程序3.3.3 质量索赔的费用与工期计算3.4 工程安全索赔3.4.1 安全事故的认定3.4.2 安全事故的处理程序3.4.3 安全事故索赔的费用与工期计算3.5 其他索赔事项3.5.1 不可抗力因素导致的索赔3.5.2 第三方责任导致的索赔3.5.3 合同条款约定的其他索赔事项4. 索赔证据与文件4.1 索赔证据的种类与要求4.2 索赔文件的编制与提交4.3 索赔文件的审核与归档5. 争议解决与违约责任5.1 争议解决的途径5.2 违约责任的认定与计算5.3 违约责任的赔偿限额6. 合同的终止与解除6.1 合同终止的条件6.2 合同解除的程序与后果7. 一般规定7.1 合同的生效与解除7.2 合同的修改与补充7.3 合同的转让与继承8. 附则8.1 合同的生效日期8.2 合同的适用法律与管辖8.3 合同的副本与份数第一部分：合同如下：第一条总则1.1 适用范围本合同适用于____________（项目名称）的建筑工程施工，包括但不限于土建、安装、装修等各项工程。
1.2 定义与解释1.2.1 合同双方：甲方指____________（甲方名称），乙方指____________（乙方名称）。
1.2.2 工程：指本合同约定的____________（项目名称）的建设项目。
建筑结构试题 答案
建筑结构试题答案一、填空题（每题 1 分，共30 分）1、建筑用钢筋分为明显屈服点钢筋和明显屈服点钢筋两大类。
2、当梁高h≥300时，纵向受力钢筋的直径d应≥ mm。
3、由于预应力的施加，构件的刚度和抗裂度都得到；预应力砼结构中的钢筋应采用强度钢筋。
4、受拉钢筋配置过多的梁称为，破坏时，钢筋应力达不到。
5、斜压破坏一般发生在剪跨比，或箍筋配置而截面尺寸又过小的梁中。
6、梁中弯起钢筋的弯起角度宜采用或。
应≥；且宜伸7、简支板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度las过支座。
8、建筑结构是指在房屋建筑中由构件组成的起承受“”的体系。
9、梁下侧纵向受力钢筋净距应≥和≥。
10、钢筋砼是由和两种不同性质的材料组成的。
11、砼抗拉强度远低于其强度，大约为轴心抗压强度的左右。
12、砼的变形分为变形和变形。
13、梁中弯起钢筋应伸过其充分利用点至少后才能弯起；同时，弯起钢筋与梁中心线的交点，应在理论断点。
14、当板厚h≤150㎜时，受力钢筋间距不宜大于㎜，当h＞150㎜时，不宜大于㎜和㎜。
15、梁侧构造钢筋的作用是承受温度变化、砼收缩在梁可能引起的拉力，防止砼在梁的中间部位产生，增加钢筋笼骨架的。
二、单选题（每小题2分，共20分）1、梁的保护层厚度是指（）。
A、主筋截面形心至梁表面的距离B、箍筋外表面至梁表面的距离C、主筋外表面至梁表面的距离D、箍筋截面形心至梁表面的距离2、荷载标准值是指结构在使用期间正常情况下出现的（）。
A、正常荷载值B、使用荷载值C、最大荷载值D、平均荷载值3、钢筋砼结构中，弯矩与截面刚度的关系是（）。
A、弯矩大的截面刚度大B、弯矩与截面刚度无关C、弯矩大的截面刚度小D、梁中各截面弯矩不同，但刚度却是常量4、当截面尺寸和材料强度确定后，受弯构件正截面抗弯强度与纵向受拉钢筋配筋率ρ之间的关系是（ ）。
A 、ρ越大，强度越高B 、不论ρ为何值，其强度却不变C 、ρ越小，强度越高D 、当满足ρmin <ρ<ρmax 时，ρ越大，强度越高 5、两对边支承板应按（ ）计算。
2022年二建《建筑工程实物》自我检测C卷 附答案
2022年二建《建筑工程实物》自我检测C卷附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为120分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、工程测量用水准仪的主要功能是( )A.直接测量待定点的高程B.测量两个方向之间的水夹角C.测量两点间的高差D.直接测量竖直角2、砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是( )A.120mm厚墙B.砌体门窗洞口两侧450mm处C.独立柱D.宽度为800mm的窗间墙3、外墙饰面砖粘贴工程中饰面砖样板件的施工要求是，饰面砖粘贴前和施工过程中，( )A.可在不同的基层上做样板件，并对样板间饰面砖的粘结强度进行检验B.可在相同的基层上做样板件，并对样板间饰面砖的粘结强度进行检验C.可在不同的基层上做样板件，并对样板间饰面砖的接缝宽度进行检验D.可在相同的基层上做样板件，并对样板间饰面砖的接缝高低差进行检验4、装修材料燃烧性能分级，正确的是( )A.A级：不燃性B.B级：阻燃性C.C级：可燃性D.D级：易燃性5、下列工作中，超出项目经理权限的是( )A.主持项目经理部工作B.制定项目内部计酬办法C.决定授权范围内项目资金使用D.审批施工组织设计6、在建筑施工中，通常所说的“四口防护”是指( )的防护。
A.楼梯口、电梯井口、预留洞口和出入口B.楼梯口、电梯井口、通道口和预留洞口C.电梯井口、通道口、预留洞口和烟道口D.电梯井口、通道口、预留洞口和出入口7、关于水泥的贮存和使用,下列表述不正确的是( )A.不同品种水泥不得混掺使用B.一般水泥出厂超过2个月应进行复验,按复验结果使用C.水泥不能同石灰石物料混放在一起D.水泥应避免受潮8、在地下工程防水施工中，水泥砂浆防水层不得用于( )A.主体结构的迎水面B.主体结构的背水面C.温度高于70℃的环境D.受持续振动的环境9、流水施工中的空间参数是指( )A.搭接时间B.施工过程数C.施工段数D.流水强度10、钢筋混凝土的优点不包括( )A.抗压性好B.耐久性好C.韧性好D.可塑性好11、240mm厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( ) 。
工程造价专业《6.3 施工索赔习题库(案例题)》
63 施工索赔习题库〔案例题〕北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥去除并对地基进行二次处理。
为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOd，并同意合同工期顺延lOd。
为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：〔1〕施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？〔2〕由此引起的损失费用工程有哪些？〔3〕如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？某建筑公司〔乙方〕于某年4月2021某厂〔甲方〕签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房〔带地下室〕的施工合同。
乙方编制的施工方案和进度方案已获监理工程师批准。
该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月2021工。
在实际施工中发生如下几项事件：①因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；②基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；③5月19日接到监理工程师于5月2021工令，5月20215月22日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：〔1〕简述工程施工索赔的程序。
〔2〕建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
〔3〕每项事件工期索赔各是多少d？总计工期索赔是多少d？某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积20210m2，开工日期为2021年6月2021竣工日期为2021年11月2021工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到1/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修工程、室内隔墙砌筑工程，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该工程价格的15%作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。
工程索赔成立应满足的基本条件
工程索赔成立应满足的基本条件
1. 必须要有实际的损失啊！就好比你盖房子，材料都买好了，结果因为甲方原因耽误了好久，那这些材料不就浪费了，这损失不就得赔嘛！
2. 得是对方的责任呀！不能是你自己犯的错还去索赔，那不是无理取闹嘛，就像你走路自己摔倒了还怪路不平一样，这能行？
3. 要有证据证明呀！你说人家耽误你了，那得拿出证据来呀，不能空口白话，好比你说别人偷你东西，那你得有证据证明才行啊！
4. 索赔事件得是不可预见的呀！要是本来就能想到的问题，那还索赔个啥，就好像明知道下雨天会淋湿，还不带伞，然后怪老天爷下雨，这合理吗？
5. 必须在规定时间内提出呀！过了时间谁还理你呀，就像比赛有时间限制，超时了就输了一样！
6. 合同里得有相关约定呀！不然你凭什么去索赔呢，好比游戏得有规则，大家都按规则来，不然不就乱套了嘛！
7. 损失得是明确的呀！不能模糊不清的，就像你说你受伤了，到底伤得多重得说清楚呀！
8. 要及时通知对方呀！你不告诉人家，人家怎么知道你要索赔呢，就像你有困难不跟朋友说，朋友怎么帮你呀！
9. 不能超过索赔额度呀！总不能漫天要价吧，那不是坑人嘛，就像买东西，也得有个合理价格呀！
10. 索赔程序得正确呀！你得按步骤来，不能乱了套，好比做饭得按顺序放调料，不然味道能好吗？
我的观点结论就是：工程索赔可不是随便就能成立的，这些基本条件缺一不可呀！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1索赔要求成立的条件：(1)承包商实际中发生了损失（2）损失不是施工单位应该承担的风险（3）损失不是由施工单位造成的（4）承包商在有效的时间内向监理工程师发出索赔意向通知书
2解析：（1）5月20日至5月26 承包商的设备出现故障，属于承包商应承担的风险，承包商不能向业主提出延长工期和费用索赔要求。
（2）5月27日至6月9日是由于业主的工程后续图纸未能准时交付施工单位引起的，应由业主应承担责任，施工单位可以向监理工程师提出延长工期14天和成本损失索赔额为14
天×2万／天＝28万元，但不考虑承包商的利润要求。
（3）6月10至6月12的特大暴雨属于双方共同的风险，工期可延长3天。
但承包商不能提出任何费用索赔。
（4）6月13 日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期为2天，索赔额为2天×2万／天＝4万元。
不考虑承包商的利润要求。
（5）因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是：
1．承包商应对自己就招标文件的解释负责；
2．承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；
3．作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。
3解析：业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。
因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。
如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。
如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。
所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理
实训知识总结
根据查询资料，总结工程索赔的定义：
在合同的实施过程中，根据法律法规，合同规定及惯例，合同一方对非由于自己的过错，而是合同对方造成的，且实际发生了损失，向对方提出给予补偿或赔偿的要求
索赔报告的要求：1 事件真实，证据充分，有效。
2 对原因责任分析应清楚，准确。
3 索赔要求应有合同文件支持，索赔理由充分。
4 索赔报告应简洁，条理清楚，各种结论，定义准确，有逻辑性。
5 索赔证据和索赔值的计算应详细和精确。
6 用词要婉转。
工程索赔程序：
①承包人提出索赔申请。
索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。
②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
③工程师审核承包人的索赔申请。
工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
工程师在28天内未予答复
或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
④当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
⑤工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。
⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。
⑦承包人是否接受最终的索赔决定。
对于不可抗力事件，承发包双方风险分担原则：1工程本身的损害因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运往施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由包人承担。
2 承发包双方人员的伤亡损害，分别由各自负责。
3 承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。
4 停工期间承包人应工程师要求在施工现场的必要的管理人员和保卫人员的费用由发包人承担。
5 工程所需清理，修复费用，由发包人承担。
6 延误的工期相应顺延。