建设工程合同管理1模拟题
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同目录第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质1.2 合同的基本原则1.3 合同的法律效力第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 合同主体的权利与义务第三章：合同标的3.1 工程概况与范围3.2 工程质量要求3.3 工程验收标准第四章：合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 支付方式与进度4.3 价款调整机制第五章：工程进度管理5.1 工程进度计划5.2 进度监控与调整5.3 进度延误的处理第六章：工程质量与安全管理6.1 质量管理体系6.2 安全生产责任6.3 质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1 合同变更的条件与程序7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的法律后果第八章：违约责任8.1 违约行为的认定8.2 违约责任的承担8.3 赔偿范围与计算方法第九章：争议解决9.1 争议解决机制9.2 协商与调解9.3 仲裁与诉讼第十章：合同的生效、履行与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同履行的监督10.3 合同的终止条件第十一章：不可抗力与免责条款11.1 不可抗力的定义与影响11.2 免责条款的适用11.3 不可抗力发生时的通知与处理第十二章：合同的附则12.1 合同的解释权12.2 补充协议的效力12.3 其他约定事项第十三章：签字栏13.1 甲方签字13.2 乙方签字13.3 签订日期13.4 签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1 合同定义与法律性质本合同是指甲乙双方就建设工程项目达成的具有法律约束力的协议。
1.2 合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和终止均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
1.3 合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
第二章：合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应是具备相应资质的法人或其他组织，对工程进度、质量等承担监督责任。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接本工程所需的资质，并承担工程实施、质量保证等责任。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
工程合同管理模拟题一
《工程合同管理》模拟题一一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（C ）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A．21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（ C ）。
A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。
后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。
现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（ B ）。
A. 2万元B. 2.6万元C. 3万元D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（D ）方式确定贷货商。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 国际竞争性招标D. 直接定购5. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应与（ C ）签订分包合同。
A. 业主B. 发包人C. 承包人D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是（ D）。
A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（D ）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是（C ）A.每个招标项目都必须编制一个标底B.每个招标项目都应该编制两个标底C.招标项目可以不必编制标底D.标底必须要经过审查9. 在下列财产中，（ D）不能作为抵押物。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建设工程合同管理题目
《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。
A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。
A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。
A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。
A、14 B。
、28 C。
、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。
A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。
A、认定合同有效B、认定合同无效C。
、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。
A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。
A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--381．建设工程借款合同法律关系的客体是指( )。
A．物B．智力成果C．行为D．财2．下列哪些财产可以抵押( )。
A．土地所有权学易网提供B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C．抵押人所有的房屋D．有争议的财产3．定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的( )。
A．10％B．20％C．25％D．30％4．在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
A．抵押B．留置C．保证D．定金5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人B．工程师C．承包人D．项目经理6．合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
A．标的B．数量C．质量D．价款7．采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A．发件人的主营业地B．发件人的经常居住地C．收件人的主营业地D．收件人的经常居住地8．勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立9．缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
A．当事人有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立D．过错与损失之间的因果关系10．一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75％过错)，损失承担应为( )。
A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元的损失C．甲方赔偿乙方O．5万元的损失D．甲方赔偿乙方2万元的损失11、施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有( )。
A、发包人未按约定时间提供施工场地B、非承包人原因工程停建学易网提供C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D、不可抗力使合同无法履行E、当事人协商一致12、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷
2023年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷第1题单项选择题（每题1分，共50题，共50分）1．对于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，应选择的合同计价方式是（）。
A．单价合同B．固定总价C．可调总价D．成本加酬金合同【答案】D【解析】成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。
采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。
但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。
通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。
2．下列选项中，不属于合同法律关系的客体的是（）。
A．物B．行为C．权利D．智力成果【答案】C【解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
C选项权利不属于合同法律关系的客体内容。
3．下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是（）。
A．代理期间届满B．作为代理人的法人终止C．代理事项完成D．被代理人死亡【答案】D【解析】本题考查重点是“代理关系”。
法定代理可因下列原因终止（1）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或者被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。
选项ABC均为委托代理的终止条件。
4．某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A．2B．4C．10D．20【答案】B【解析】本题重点考查投标保证全的规定。
《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2％，最多不超过10万元人民币。
5．关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A．发包人必须是建设单位B．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质C．承包人必须是具有相应设计资质的企业法人。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--2925．根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。
A．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金[答案]D[解题要点]承担违约责任是以补偿性为原则，也具有惩罚性，不能只取其一，所以正确答案只有D。
26．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理[答案]A[解题要点]当事人不履行或者履行合同不符合约定条件的，就应当承担违约责任。
27．合同当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后（）。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C．未违约一方可以同时采用定金或违约金要求对方赔偿D．违约金和定金约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任[答案]A[解题要点]定金或违约金都是违约方承担违约责任的方式，可以选择使用，不能合并使用。
28．依据《合同法》的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段[答案]D[解题要点]与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。
此处单选、多选都能出题，要注意。
29．依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地[答案]AE[解题要点]当合同履行地点约定不明确，“给付货币的，应在接受货币一方所在地”，所以B不正确；“交付不动产的，在不动产所在地”，所以A正确；“其他标的在履行义务一方所在地履行”，题意中的动产、设备、材料均属于这一类，应在履行义务一方所在地，所以E正确。
建设工程合同管理题库含答案解析
第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强（）管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是（）。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠（）来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下，主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标，描述不正确的是（）。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下，主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多，体现了建设工程合同的（）。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响，因此要求合同具有（）。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨，导致施工无法进行，使得工期延长了1个月，这是由（）决定的。
工程建设合同管理模拟试卷B
《工程建设合同管理》模拟试卷(B)一、单项选择题(共50题，每小题1分。
每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填入括号内)。
1．某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受托付方支付的定金，无正值理由拒：履行合同义务，则托付方有权要求设计单位返还(C)万元。
A．100B．1 50C．200D．2502．当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是(B)。
A．定金B．抵押C．质押D．保证3．法人的变更是指(B)。
A．法人法定存在期限届满B．法人变更经营性质或范围C．依据行政机关的叮嘱撤消D．法人依法宣告破产4．监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )目前通知对方。
A．21B．28C．42D．565．法定代表人超越权限订立的合同，该代表行为(C)。
A．有效B．无效C．相对人知道超越权限无效D．相对人知道超越权限有效6．某单位受业主托付和供货商签订钢材供应合同时，事先必需从托付单位取得(D)后签的供货合同才对托付单位产生法律效力。
A．钢材需求支配B．履约保征书C.订货单D．托付授权书7．施工企业的法人是指(A)。
A．依法成立的建筑公司B．公司总经理C．合同签字人D．公司股东大会8．定金作为设计合同的担保方式时，定金(C)有约束力。
A．仅对托付人B．仅对接受定金的设计单位C．对当事人双方均有D．仅对供应担保的第三方9．无责任方依据合同中的约定行使留置权时．所留置的财产应当是(C)。
A．违约方向第三人抵押的财产B．不属于合同范围内的违约方财产C．合同标的物D．违约方上级单位的财产10．业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明(D)为被保险人。
A．业主B．承包商C．工程师D．业主和承包商11．合同一方当事人发生企业合并成立总公司后，原签订的合同(B)。
A．原企业法人仍为合同当事人B．总公司承包合同义务和享受权利C．自行终止D．由法院判定无效12．违约当事人支付了违约金后，对方仍要求接着履行合同时，违约方(C)。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--64一、单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。
A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。
A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。
A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。
A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。
A、监理人学易网提供B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。
A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。
A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。
A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。
建设工程合同管理试卷6篇
建设工程合同管理试卷6篇篇1建设工程合同管理试卷第一部分：选择题1. 建设工程合同有几种分类？A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种2. 建设工程合同管理的基本原则包括下列哪些？A. 公平、公正、诚信B. 效率、公正、规范C. 诚信、公开、互利D. 公正、互信、诚实3. 建设工程合同管理的主要内容包括下列哪些？A. 合同签订、合同履行、合同变更、合同支付B. 合同签订、合同履行、合同咨询、合同评估C. 合同签订、合同履行、合同备案、合同结算D. 合同签订、合同履行、合同验收、合同决算4. 下列建设工程合同中，应该具备的基本条件是什么？A. 价格明确、标的清晰、权利义务明确B. 价格公开、标的一致、权利明确C. 价格合理、标的清晰、权利义务均衡D. 价格优惠、标的丰富、权利义务平等5. 建设工程合同中的履行方式一般包括哪几种？A. 现金支付、分期支付、一次性支付B. 现金支付、银行转账、支付宝支付C. 现金支付、账期支付、贷款支付D. 现金支付、信用卡支付、微信支付第二部分：填空题6. 建设工程合同的签订应当采取__________的方式进行。
7. 建设工程合同管理的基本目的是保证建设工程合同的_______________。
8. 建设工程合同的变更应当经过__________程序。
9. 建设工程合同的支付一般是按照________________进行的。
10. 建设工程合同的履行方式有______________种。
第三部分：简答题11. 请简述建设工程合同的主要内容及管理流程。
12. 建设工程合同管理的基本原则是什么？为什么要遵守这些原则？13. 请举例说明建设工程合同中的基本条件及其作用。
14. 请解释建设工程合同变更的意义及流程。
15. 请说明建设工程合同履行的方式及其影响因素。
第四部分：综合题16. 某工程队与客户签订了一份建设工程合同，但在后期施工过程中出现了很多问题，客户认为工程质量不符合预期，要求进行合同变更。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理1单项选择题第1题：债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。
A.需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，但要办理公证参考答案：A答案解析：第2题：某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。
A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项参考答案：B答案解析：第3题：如果监理工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。
A.监理工程师B.发包人C.监理单位D.承包人参考答案：B答案解析：第4题：FIDIC施工合同条件中的担保期限到( )为止。
A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款参考答案：B答案解析：第5题：分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。
A.业主B.总包商C.监理工程师D.分包商自己参考答案：B答案解析：第6题：发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。
A.14B.28C.42D.56参考答案：D答案解析：第7题：执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（）执行。
A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格参考答案：B答案解析：第8题：设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。
A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担参考答案：B答案解析：第9题：勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立参考答案：A答案解析：P29（四）合同的成立。
2.要式合同的成立。
如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
P11（五）定金。
定金合同从实际交付定金之日生效。
第10题：在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任参考答案：B答案解析：第11题：施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用参考答案：A答案解析：对施工质量的监督管理第12题：A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。
对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。
A.应当由A公司承担清偿责任B.应当由B公司承担清偿责任C.应当由A公司和B公司承担连带责任D.A公司和B公司均不再承担清偿责任参考答案：C答案解析：订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。
如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。
第13题：当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（）申请撤销裁决。
A.该仲裁委员会B.仲裁委员会所在地的行政机关C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院参考答案：D答案解析：P49（六）申请撤销裁决。
当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
第14题：具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，由( )组织试车。
A.设备供应商B.监理工程师C.甲方D.乙方参考答案：C答案解析：第15题：因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。
A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察设计费D.返工项目的费用参考答案：D答案解析：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。
返工后仍不能达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第16题：《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任参考答案：D答案解析：P30五、缔约过失责任。
（一）缔约过失责任的概念。
第17题：设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）。
A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价50 9／6的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费参考答案：C答案解析：P99（六）违约责任。
（3）因发包人原因要求解除合同。
设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
第18题：如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。
A.《中华人民共和国标准化法》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国质量法》D.《中华人民共和国建筑法》参考答案：A答案解析：交货检验第19题：某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金参考答案：A答案解析：第20题：FIDIC施工合同条件下，预付款保函( )。
A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减参考答案：D答案解析：第21题：“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定则( )。
A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任参考答案：C答案解析：第22题：FIDIC合同条件规定，在( )之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发结清单D.签发最终支付证书参考答案：B答案解析：第23题：当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润参考答案：B答案解析：第24题：监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同“中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（）。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止参考答案：C答案解析：P85二、合同有效期。
尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至X年X月X日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。
监理合同的有效期即监理人的责任期。
不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。
因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。
第25题：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任参考答案：B答案解析：P113(一)材料设备的到货检验。
1．发包人供应的材料设备。
发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。
(2)材料设备接收后移交承包人保管。
发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。
因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。
发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。
第26题：《建设工程设计合同(示范文本)》规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作参考答案：A答案解析：第27题：某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。
A.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用B.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用参考答案：C答案解析：第28题：本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。