总承包管理配合协议书(煤气)_修正版
承包配送燃气合同范本
承包配送燃气合同范本
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方需要配送燃气，乙方愿意承担燃气配送的工作，双方经友好协商，达成如下协议：
一、服务内容
1. 乙方承担配送燃气的工作，确保按时按量配送到指定地点。
2. 乙方应保证燃气的质量符合国家标准，确保安全无事故配送。
二、配送时间
1. 配送时间由双方协商确定，如有变动需提前通知对方。
2. 若因不可抗力因素导致配送延迟，双方应友好协商解决。
三、配送费用
1. 配送费用由甲方支付，具体费用为______元/吨（或其他单位）。
2. 如因乙方原因导致配送延误或燃气质量问题，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。
四、保密条款
1. 双方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密及其他保密信息，应保密不得泄露。
2. 违反保密条款的一方应承担相应法律责任。
五、违约责任
1. 若一方未按约定时间履行合同义务，应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 若因一方原因导致合同无法履行，应承担相应违约责任。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字生效，有效期为______年。
2. 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________签订日期：__________。
燃气工程施工总承包合同
燃气工程施工总承包合同---甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包方）： [乙方名称]鉴于甲方拟对[具体项目名称]进行燃气工程施工，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方本着公平、公正的原则，就燃气工程施工总承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[具体项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[详细描述工程规模]4. 工程内容：包括但不限于燃气管道铺设、设备安装、调试等。
5. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准和规范。
第二条合同价款1. 合同总价为人民币[金额大写]元整（￥[数字金额]），包括所有材料费、人工费、管理费、税费等。
2. 付款方式：[具体付款方式及时间节点]。
第三条工期要求1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
3. 如遇特殊情况需要延期，乙方应提前[具体天数]天书面通知甲方，并说明原因。
第四条双方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量符合要求。
2. 乙方负责组织施工，保证工程按期完成，质量达到约定标准。
3. 双方应遵守合同约定，任何一方违约需承担相应责任。
第五条安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产规程。
2. 发生安全事故时，乙方应及时处理并报告甲方。
第六条合同变更与解除1. 因不可抗力或双方认可的其他原因需要变更合同的，应及时协商解决。
2. 任何一方欲解除合同，应提前[具体天数]天书面通知对方。
第七条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交[具体仲裁机构]仲裁或向人民法院起诉。
第八条其他1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： [甲方名称]代表（签字）： [甲方代表姓名]日期： [签订日期]乙方（盖章）： [乙方名称]代表（签字）： [乙方代表姓名]。
燃气管道总包合同协议书
燃气管道总包合同协议书甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________合同编号：__________________________鉴于甲方需要建设燃气管道工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就燃气管道工程总包事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程规模：______________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围1. 乙方负责燃气管道的设计、采购、施工、安装、调试及验收等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程实施。
第三条工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币（大写）______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付时间和比例为：- 合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；- 工程进度达到____%时支付总价款的____%；- 工程进度达到____%时支付总价款的____%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的____%；- 剩余____%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。
第五条工程变更1. 工程实施过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更引起的工程价款调整，按照实际工作量和合同约定的计价方式计算。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后____日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
燃气管道施工总包协议
燃气管道施工总包协议1. 前言2. 项目概述2.1 项目名称本项目的名称为燃气管道施工总包项目。
2.2 项目地点本项目施工地点为（具体地址）。
2.3 项目目标本项目旨在完成对（详细描述项目目标）的燃气管道施工总包。
3. 业主的权利和义务3.1 业主权利1.业主有权要求承包方按照合同约定进行施工，保证施工质量符合国家规定和工程标准。
2.业主有权对施工进度进行监督和检查，要求承包方按时完成各项施工任务。
3.2 业主义务1.业主应提供项目所需的相关准备工作，包括但不限于土地规划许可、环境评估报告等。
2.业主应按时支付承包方在项目中的劳务报酬。
3.业主应提供必要的沟通和协调，确保项目进展顺利进行。
4. 承包方的权利和义务4.1 承包方权利1.承包方有权根据项目需要招募并管理适当的施工人员。
2.承包方有权要求业主提供项目所需的相关准备工作。
4.2 承包方义务1.承包方应按时完成项目任务并保证施工质量符合国家规定和工程标准。
2.承包方应遵守国家有关法律法规和相关规章，确保施工过程安全。
3.承包方应按合同约定报告施工进度，并积极与业主沟通项目进展和问题解决等事宜。
5. 付款方式5.1 付款阶段本项目的付款方式分为预付款、进度款、尾款三个阶段。
5.2 付款金额与时间节点1.预付款：合同签订后，业主应支付总款项的20%作为预付款，支付时间为合同签署之日起7个工作日内。
2.进度款：业主应按照工程进度向承包方支付约定的款项，具体支付金额和时间节点见附表1。
3.尾款：项目验收合格后，业主应支付剩余未付款项，支付时间为项目验收合格之日起7个工作日内。
6. 保证和索赔6.1 保证1.业主保证提供的项目准备工作完备，确保施工顺利进行。
2.承包方保证按合同约定的质量标准、时间节点等完成项目，并确保施工安全。
6.2 索赔1.若因承包方原因导致施工延期或质量问题，业主有权向承包方进行索赔。
2.若因业主原因导致施工延期或额外费用发生，承包方有权向业主进行索赔。
燃气公司承包协议书范本
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承包甲方燃气业务事项，经友好协商，达成如下协议：一、承包范围1. 乙方承包甲方燃气业务，包括但不限于燃气管道的安装、维修、检测、改造、更新、维护等。
2. 乙方负责燃气设施的日常运营、维护和管理，确保燃气设施的安全、稳定运行。
3. 乙方负责燃气业务的客户服务，包括但不限于燃气表的安装、维修、更换、抄表、收费等。
二、承包期限1. 本协议有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 协议期满前，双方应提前一个月书面通知对方，协商续签或终止本协议。
三、承包费用及支付方式1. 乙方承包甲方燃气业务，应按照甲方规定的收费标准向甲方支付承包费用。
2. 承包费用支付方式为：乙方每月向甲方支付承包费用，甲方在收到乙方支付的费用后，向乙方开具发票。
3. 甲方有权对乙方收取的费用进行审计，乙方应积极配合。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方负责制定燃气业务的相关政策、规定和收费标准；（2）甲方负责对乙方承包的燃气业务进行监督、检查和考核；（3）甲方有权对乙方违反本协议的行为进行处罚；（4）甲方应按时支付乙方承包费用。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应严格按照甲方制定的燃气业务政策、规定和收费标准执行；（2）乙方应确保燃气设施的安全、稳定运行，防止燃气事故发生；（3）乙方应提供优质的客户服务，确保客户满意度；（4）乙方应按时支付承包费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金，违约金为_____%。
3. 如违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
燃气站承包安全协议书范本
燃气站承包安全协议书范本
甲方（燃气站所有人）：______________（具体名称）
乙方（承包人）：______________（具体名称）
鉴于，甲方为拥有燃气站经营权的所有人，拟将燃气站运营及管理权委托于乙方，并为落
实双方之间的管理责任，保障燃气站及周边环境的安全，特订立本协议。
第一条燃气站运营及管理
1.1 乙方接管后负责燃气站的日常运营管理工作，包括但不限于燃气供应、设备维护，员
工管理等。
1.2 乙方应按照相关法规与要求，积极妥善处理燃气站日常业务，确保燃气供应安全稳定。
第二条安全管理责任
2.1 甲方应向乙方提供必要的设备支持及培训，并严格按照标准程序进行燃气设备的检修
及维护。
2.2 乙方负责每日对燃气站设备及供应进行检查，并定期进行安全演练，确保工作人员掌
握应急处理能力。
第三条协议期限
本协议自双方签署之日起生效，协议期限为____年，到期后双方经协商可决定是否续签协议。
第四条违约责任
4.1 若乙方违反相关法规，或未按要求履行本协议内容，甲方有权终止协议，并追究相应
责任。
4.2 若因乙方原因导致燃气站发生安全事故，乙方需承担相应的赔偿责任。
第五条其他
5.1 本协议如有任何争议，双方应友好协商解决，如不能解决则提交有关部门进行调解或
仲裁。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________
签署日期：______________
以上为燃气站承包安全协议书范本，双方签字盖章后生效。
燃气管道总包合同协议书
燃气管道总包合同协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其项目内的燃气管道进行安装、维修或改造，并已选定乙方作为该工程的总承包商，现双方本着平等互利的原则，就燃气管道工程的总包事宜达成如下协议：1. 工程范围1.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸和规范要求，完成燃气管道的设计、采购、安装、测试和调试工作。
1.2 工程内容包括但不限于管道铺设、阀门安装、压力测试、安全检查及相关的配套工程。
2. 工程标准与规范2.1 乙方应严格遵守国家及地方关于燃气管道安装的相关法律法规和标准规范。
2.2 所有施工材料必须符合国家标准，并具有合格的质量证明。
3. 工程质量3.1 乙方须保证工程质量符合国家及行业标准，确保燃气管道安全可靠。
3.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应提供必要的协助。
4. 工程造价与支付4.1 双方经协商一致，确定工程总造价为_________元。
4.2 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。
5. 工程期限5.1 乙方自合同签订之日起计算，应在______个月内完成所有工程内容。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工程完成日期。
6. 违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未能按约定支付工程款项，应支付逾期利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。
7. 争议解决7.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：____年__月__日（注：以上合同内容仅为示例，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
总包单位与分包单位临时用燃气管理协议书
总包单位与分包单位临时用燃气管理协议
书
协议目的
本协议旨在明确总包单位与分包单位之间关于临时使用燃气的管理事宜，确保安全使用、公平合理。
协议内容
1. 总包单位同意向分包单位提供临时燃气使用权，供其工地使用。
2. 分包单位在使用临时燃气期间应确保燃气设施的安全，遵守相关法律法规和安全操作规范。
3. 分包单位在使用临时燃气前，应向总包单位提供工地详细地址、用气计划和用气时间表。
4. 总包单位有权随时检查和监督分包单位的燃气使用情况，如发现安全问题，可以要求分包单位立即采取措施解决。
5. 若因分包单位的燃气使用行为引发事故或造成损害，分包单位应承担相应的法律责任和赔偿责任。
6. 协议期限自双方签署之日起，至工程完工并撤离分包单位为止。
7. 如有争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以根据中华人民共和国的相关法律进行处理。
签署
总包单位：
签署日期：
分包单位：
签署日期：
以上内容经双方确认无误，共同签署生效。
注意：本协议为临时协议，仅适用于本工程期间的燃气使用事宜。
具体的费用、安全措施等事项需要另行协商并在相关文件中明确规定。
燃气公司承包协议书范本
燃气公司承包协议书范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方为一家燃气公司，经营燃气销售业务；乙方为一家具有相关资质和能力的企业，愿意承包甲方的燃气销售业务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方授权乙方负责代理、销售燃气，包括但不限于：燃气产品的展示、宣传、销售和配送等工作。
1.2 乙方应按照相关法律法规、燃气公司的要求以及双方约定的方式和标准开展燃气销售业务。
第二条服务期限2.1 本协议从双方签署之日起生效，服务期限为____年。
2.2 协议期满前，如双方一致同意继续合作，则可在协议到期前提前__个月进行续约谈判。
第三条保密条款3.1 双方应对因履行本协议而获悉的对方的商业秘密和经营信息等保密内容保密，未经对方同意不得向第三方透露。
3.2 在本协议终止后，双方应继续履行保密义务。
第四条协议解除4.1 本协议双方可依据协议约定或共同协商的方式解除。
4.2 在发生以下情形之一时，任何一方有权随时解除本协议：（1）乙方严重违反本协议的约定；（2）乙方出现违反国家法律法规且已被相关部门查处的情形；（3）其他双方一致认为需要解除协议的情形。
第五条其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。
5.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________________ 日期：__________________乙方（盖章）：__________________ 日期：__________________以上为《燃气公司承包协议书》，经双方确认无误后，自双方签字盖章生效。
煤气(天然气)工程施工协议
煤气(天然气)工程施工协议甲方： [施工单位名称]乙方： [甲方所在地固定电话、传真、地址]鉴于甲方具有天然气工程施工承包资质，具备从事天然气工程施工的技术和经验；鉴于乙方具有天然气管道使用权和天然气使用需求，需要进行煤气(天然气)工程施工；经过甲、乙双方协商，就煤气(天然气)工程施工有关事宜，达成以下协议：第一条协议的目的为了规范煤气(天然气)工程施工的各项管理，确保施工质量达到设计要求，保证施工安全和工程验收，保障乙方的使用需求和经济利益。
本协议是甲乙双方的施工合同和框架合作协议。
双方必须遵守此协议的规定，信守承诺，以实现合作共赢，经济效益和社会效益相结合。
第二条工程性质及内容本项目为煤气(天然气)工程施工，包括天然气管道安装、器材设施安装、试压试验、系统调试、安全监测等各项工程。
本工程的施工图纸、技术规范、设计文件以及拟用的材料、器材必须经过乙方的同意才能实施。
本项目属于一般施工项目，按照相关规范进行施工。
第三条工程质量要求甲方必须保证本工程施工质量符合国家和当地相关法规以及相关标准、规范的要求，确保工程质量达到设计要求，保证天然气管、设备的安全、稳定、可靠，确保施工安全和工程验收。
除非经乙方同意，甲方不得使用不符合国家和当地相关法规以及相关标准、规范的材料、器材。
本工程的质量要求达到相关规范和技术标准的要求。
第四条工程安全甲乙双方要高度重视工程安全工作，在工程施工前，双方应当会商安全问题，并制定安全措施，确保工程施工中的人身、财产安全。
施工过程中，甲方必须按照相关法规、规范和标准的要求进行设施维护、操作维护和风险管理，杜绝一切因违反相关安全规定而导致的人员、财产事故和损害。
第五条施工进度和交付时间甲方应制定合理施工工期计划，确保全程施工进度符合合同约定，按规定时间节点完成各项施工任务。
如因甲方责任造成施工延期，甲方应承担由此引起的一切损失。
本工程交付时间以双方书面协议为准，乙方应配合甲方工作，保证工程进度和工效。
总承包管理配合协议书
总承包管理配合协议书甲方（总承包单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（配合单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方作为总承包单位承担了具体项目名称的施工任务，乙方具备相关专业能力和资源，愿意在甲方的统一管理下提供配合服务，为明确双方在项目中的权利和义务，确保项目顺利进行，经双方友好协商，达成以下总承包管理配合协议：一、工程概况1、工程名称：具体项目名称2、工程地点：具体地点3、工程规模：描述工程的规模和范围4、工程内容：详细说明工程包含的具体工作内容二、配合工作范围及内容1、乙方应按照甲方的要求和指示，提供以下配合工作：（1）协助甲方进行现场管理，包括但不限于人员调配、设备安排等。
（2）参与工程进度的协调和推进，确保各项工作按照计划进行。
（3）提供必要的技术支持和咨询，解决施工过程中的技术难题。
（4）配合甲方进行质量检查和验收工作，保证工程质量符合要求。
2、具体的配合工作内容和要求，双方将根据项目的实际进展情况另行协商确定。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方有权对乙方的配合工作进行监督、检查和指导，提出整改要求。
2、甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。
3、甲方应按照本协议的约定，及时支付乙方的配合费用。
4、甲方应协调好与其他相关方的关系，为乙方的配合工作创造良好的外部环境。
（二）乙方的权利和义务1、乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，以完成配合工作。
2、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范标准，认真履行配合工作职责。
3、乙方应保证其提供的配合工作成果符合质量要求，并承担相应的质量责任。
4、乙方应遵守甲方的现场管理规定，做好安全文明施工，如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
四、配合费用及支付方式1、双方商定，乙方的配合费用为人民币具体金额元。
2、支付方式：（1）甲方将在具体时间节点 1支付乙方配合费用的百分比作为预付款。
煤气施工安全协议书
煤气施工安全协议书甲方（建设单位）：_______________乙方（施工单位）：_______________鉴于甲乙双方就_______________（工程名称）的煤气施工项目进行合作，为确保施工过程中的安全，特制订本安全协议书。
一、安全目标甲乙双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保煤气施工项目的安全生产无事故，保护人员生命安全和身体健康，防止环境污染和其他财产损失。
二、安全责任1. 甲方责任：- 负责提供符合安全标准的施工现场，并保证现场的安全设施齐全有效。
- 负责组织施工前的安全技术交底，确保乙方充分理解施工中的潜在风险。
- 负责监督乙方的安全生产工作，对违反安全规定的行为有权进行处罚。
2. 乙方责任：- 负责制定具体的施工方案和安全措施，严格执行国家和行业的安全生产标准。
- 负责对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都具备必要的安全知识和操作技能。
- 负责施工现场的日常安全管理，及时排查安全隐患，防止事故发生。
三、安全措施乙方应根据施工特点和现场条件，制定并实施以下安全措施：- 施工现场必须设置明显的安全警示标志和隔离区域。
- 施工人员必须佩戴相应的个人防护装备，如安全帽、防护服、防毒面具等。
- 施工设备和工具必须定期检查和维护，确保其安全可靠。
- 施工现场应配备必要的消防器材和应急救援设备。
- 施工期间，应随时监测煤气浓度，防止煤气泄漏引发火灾或爆炸。
四、应急处理一旦发生紧急情况，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展，并及时通知甲方和相关部门。
甲乙双方应协同配合，共同应对紧急情况，最大限度减少损失。
五、违约责任若因一方的过失导致安全事故，该方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
具体责任由双方根据实际情况协商确定。
六、其他条款本协议未尽事宜，甲乙双方应本着公平、公正的原则协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
总承包管理配合协议书(消防工程)
总承包管理配合协议书(消防工程)总承包管理配合协议书（消防工程）一、协议双方甲方：_________（以下简称“甲方”）地址：_________乙方：_________（以下简称“乙方”）地址：_________二、协议背景为了保障消防工程的顺利进行，甲方拟与乙方签订本协议，明确各方的权责、义务等。
三、协议内容1. 工程说明甲方授权乙方进行消防工程总承包，并提供详细的工程说明，包括工程名称、工程地点、工程概况、工程规模、工程期限等主要信息。
甲方保证所提供的工程信息准确完整。
2. 工程进度2.1 乙方应按照约定的工程期限完成消防工程，并保质保量交付。
2.2 若因乙方原因导致工程延误，乙方需承担相应违约责任，并赔偿甲方因此而产生的一切损失。
3. 工程质量3.1 乙方承诺按照行业标准和相关法律法规进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
如因乙方原因导致工程质量出现问题，乙方需承担相应的维修责任和费用。
3.2 乙方应提供消防工程相关的质量验收报告，并确保甲方满意。
4. 材料供应4.1 乙方应按照相关规定进行材料采购，确保所采购的消防材料符合国家标准，并提供相应的材料合格证明。
4.2 如因乙方所供材料不符合要求而导致工程质量问题，乙方需负责更换并承担相应费用。
5. 安全保障5.1 乙方应全面遵守消防工程的安全规定，提供相关安全措施，确保施工过程中的人员安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全培训，确保他们了解消防工程的安全操作要求。
6. 付款方式6.1 甲方应按照工程进度付款，并及时支付工程款项。
6.2 工程完工后，乙方应提供工程完工报告，并准备相关资料供甲方验收。
验收合格后，甲方应及时支付余款。
四、违约责任4.1 如一方未履行本协议的任何约定，应承担相应的违约责任。
4.2 除非因不可抗力导致无法履行本协议约定的义务，一方不得擅自解除本协议。
4.3 如因一方的故意或重大过失造成对方的损失，应承担相应的赔偿责任。
承接煤气工程合同协议书
承接煤气工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：承接煤气工程合同协议书甲方（委托方）：乙方（承接方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方承接煤气工程事宜，达成以下合同协议：一、工程名称：_________煤气工程二、工程地点：_________三、工程内容：_________1. 煤气管道铺设；2. 煤气设备安装；3. 煤气管道及设备调试；4. 工程验收及相关手续办理。
四、工程期限：自合同签订之日起，共计____天。
五、工程价款：双方约定，工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
1. 甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的30%作为预付款；2. 工程进度过半，甲方支付乙方工程总价款的50%；3. 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%。
六、工程质量及验收：1. 乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量；2. 工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，若验收合格，双方签署验收报告；3. 验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至验收合格。
七、双方权利与义务：1. 甲方应提供施工所需的相关资料，协助乙方办理相关手续；2. 甲方应按时支付工程款项；3. 乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量；4. 乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全；5. 双方应保持密切沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
八、违约责任：1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；2. 因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
九、争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
煤气安全管理协议书
煤气安全管理协议书甲方（煤气供应方）：_____________________乙方（煤气使用方）：_____________________鉴于甲方为合法的煤气供应方，乙方为合法的煤气使用方，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就煤气安全管理事宜达成如下协议：第一条煤气供应与使用1.1 甲方应确保所供应的煤气质量符合国家及地方相关标准和规定。
1.2 乙方应按照甲方提供的使用说明和安全规范正确使用煤气。
第二条安全责任2.1 甲方负责煤气供应过程中的安全监管，确保供应安全。
2.2 乙方负责煤气使用过程中的安全监管，确保使用安全。
第三条安全检查与维护3.1 甲方应定期对煤气供应设施进行安全检查，并及时维护。
3.2 乙方应定期对煤气使用设施进行安全检查，并及时维护。
第四条安全培训与宣传4.1 甲方应向乙方提供必要的煤气安全使用培训。
4.2 乙方应组织员工参加甲方提供的培训，并进行内部安全宣传。
第五条事故处理5.1 一旦发生煤气安全事故，双方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大。
5.2 事故原因调查由双方共同进行，根据调查结果，明确事故责任。
第六条违约责任6.1 如甲方违反本协议规定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
6.2 如乙方违反本协议规定，导致甲方或其他第三方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
7.2 如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商变更或解除本协议。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
燃气管道总包合同协议书
合同编号：____________________甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方新建燃气管道项目（以下简称“本项目”）的总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目总投资：人民币____________________元整。
5. 项目工期：自合同签订之日起____________________个工作日内完成。
二、合同内容1. 乙方负责本项目的总包施工，包括但不限于管道安装、设备安装、调试、验收等工作。
2. 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度符合国家及行业相关标准。
3. 乙方应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延误，应承担相应的违约责任。
4. 乙方应负责本项目的现场管理，确保施工现场的安全生产、文明施工。
5. 乙方应保证施工过程中所需材料、设备的质量，不得使用不合格产品。
6. 乙方应承担因施工原因造成的第三方损害赔偿，并承担相应的法律责任。
三、合同价款及支付方式1. 本项目合同总价为人民币____________________元整，其中：（1）材料费：人民币____________________元整；（2）人工费：人民币____________________元整；（3）机械费：人民币____________________元整；（4）其他费用：人民币____________________元整。
2. 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方根据实际完成情况支付乙方合同总价款的60%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为质保金；（4）质保期满，乙方无违约行为，甲方将质保金无息退还乙方。
承接煤气工程合同范本
承接煤气工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承接方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承接煤气工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量：________________6. 工程期限：________________二、甲方权利与义务1. 甲方应向乙方提供与工程相关的资料、图纸、技术要求等，并保证其真实、准确、完整。
2. 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款项。
3. 甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督和检查，并提出合理建议和意见。
4. 甲方应保证施工现场的安全、整洁，并协调解决施工现场与周边环境的关系。
5. 甲方应协助乙方办理与工程相关的行政审批手续。
三、乙方权利与义务1. 乙方应按照甲方提供的资料、图纸、技术要求等进行工程设计和施工，并保证工程质量和安全。
2. 乙方应按照约定的工程期限完成工程，并接受甲方的监督和检查。
3. 乙方应按照约定的价格和方式向甲方收取工程款项。
4. 乙方应保证施工现场的安全、整洁，并遵守相关法律法规和规章制度。
5. 乙方应负责办理与工程相关的行政审批手续，并承担相应费用。
四、工程款项1. 工程总金额：________________2. 付款方式：________________3. 付款期限：________________五、违约责任1. 甲方未按照约定时间和方式支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金比例为________________。
2. 乙方未按照约定的工程期限和质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金比例为________________。
煤气供应安全协议书
煤气供应安全协议书甲方（供应方）：乙方（使用方）：鉴于甲方为煤气供应企业，乙方为煤气使用单位，为了确保煤气供应的安全、稳定和有效，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，特订立本煤气供应安全协议书。
一、供气范围及用途1. 甲方负责向乙方提供符合国家标准和行业规范的煤气。
2. 乙方应将煤气用于合法、安全的生产经营活动，并不得用于非法用途。
二、供气条件1. 甲方应保证煤气供应的连续性和稳定性，确保供气质量符合国家标准。
2. 乙方应确保其煤气使用设施符合安全规范，并定期进行安全检查。
三、安全责任1. 甲方应提供煤气安全使用指导和培训服务，确保乙方正确、安全地使用煤气。
2. 乙方应指定专人负责煤气使用的安全管理工作，并配合甲方进行安全检查。
四、供气价格及结算方式1. 煤气价格按照双方协商确定，并根据市场情况适时调整。
2. 结算方式为按月结算，乙方应于每月规定日期前支付煤气费用。
五、违约责任1. 甲方如未能按时供应煤气或煤气质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按时支付煤气费用，应按照约定支付违约金。
六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、协议的变更和终止1. 本协议的任何变更或补充均应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效。
2. 任何一方需提前终止本协议，应提前30天书面通知对方，并妥善处理相关事宜。
八、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，期满前30天双方可协商续签事宜。
九、协议文本本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体协议内容应根据实际情况和法律法规要求制定。
煤气安全协议书范本
煤气安全协议书范本甲方（煤气供应方）：地址：联系电话：乙方（煤气使用方）：地址：联系电话：鉴于甲方为乙方提供煤气供应服务，乙方为甲方的煤气使用方，为了确保煤气使用过程中的安全，防止煤气泄漏、爆炸等安全事故的发生，甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，特订立本煤气安全协议书。
一、甲方责任1. 甲方应提供符合国家标准的煤气，并确保煤气供应的稳定性和安全性。
2. 甲方负责对煤气供应设备进行定期检查和维护，确保设备运行正常。
3. 甲方应向乙方提供煤气使用安全知识培训，并提供必要的安全资料。
4. 甲方应设立紧急联系方式，并在乙方发生煤气泄漏等紧急情况时提供及时的技术支持和救援。
二、乙方责任1. 乙方应严格遵守煤气使用安全操作规程，不得擅自改动煤气管道和设备。
2. 乙方应定期对煤气使用设备进行检查和维护，确保设备安全运行。
3. 乙方应指定专人负责煤气使用安全管理工作，并确保该人员具备相应的安全知识和技能。
4. 乙方在发现煤气泄漏或其他安全隐患时，应立即采取应急措施，并及时通知甲方。
三、安全事故处理1. 一旦发生煤气泄漏、爆炸等安全事故，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大。
2. 事故发生后，甲乙双方应积极配合有关部门进行事故调查，查明事故原因，分清责任。
3. 根据事故调查结果，由责任方承担相应的经济赔偿和法律责任。
四、协议的变更和解除1. 本协议的任何变更或补充，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。
2. 任何一方需解除本协议，应提前30天以书面形式通知对方。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日（本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在法律专业人士的指导下制定。
煤气安全管理协议书
煤气安全管理协议书甲方（供应方）：___________乙方（使用方）：___________鉴于甲方为乙方提供煤气供应服务，双方为确保煤气的安全、稳定供应和使用，特订立本安全管理协议书，以便共同遵守执行。
一、甲方责任与义务1. 甲方应保证所提供的煤气质量符合国家相关标准，不得掺杂、掺假。
2. 甲方应定期对煤气输送管道进行安全检查和维护，确保管道的密封性和安全性。
3. 甲方应在煤气供应前向乙方提供煤气安全使用说明书，并对乙方进行必要的安全使用培训。
4. 甲方应建立应急响应机制，一旦发生煤气泄漏或其他安全事故，应及时启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大。
二、乙方责任与义务1. 乙方应按照甲方提供的安全使用说明，正确使用煤气，并确保使用过程中的安全。
2. 乙方应定期对本单位的煤气使用设备进行检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。
3. 乙方在使用过程中如发现煤气质量问题或安全隐患，应立即停止使用，并及时通知甲方进行处理。
4. 乙方应配合甲方进行的安全检查和维修工作，不得无故阻挠或延迟。
三、安全管理措施1. 甲乙双方应共同制定煤气安全管理规章制度，明确各自的职责和安全管理流程。
2. 甲乙双方应定期召开安全管理会议，交流安全管理经验，分析存在的安全隐患，制定改进措施。
3. 甲乙双方应建立煤气安全监控系统，实时监控煤气的压力、流量等关键参数，确保在异常情况下能够及时发现并处理问题。
4. 甲乙双方应配备必要的安全设施和个人防护装备，如泄漏报警器、紧急切断阀、防毒面具等，并确保其处于可用状态。
四、违约责任1. 如一方违反本协议规定的条款，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 如因一方的原因导致煤气安全事故的，该方应承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目总承包管理配合协议书合同编号：为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司（以下简称总包单位）与专业分包单位广州市煤气工程公司（以下简称分包单位）签订如下协议：一、专业分包工程施工内容专业分包施工工程内容燃气中压管、燃气低压管工程，具体施工内容以业主指定的工作内容为准。
二、总分包单位的权利义务1、基本规定1．1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。
1．2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。
1．3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。
2、总包单位一般义务（1）井架、塔吊等垂直运输工具总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。
但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（2）施工脚手架、排栅在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。
分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。
（3）轴线与标高总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。
3、施工场地管理分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。
对于临建设施，总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。
4、施工临时道路管理现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。
5、施工用水、用电管理（1）总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。
（2）总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。
（3）总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。
（4）总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。
需要使用水电的分包单位进场后，向总包单位办理用水用电手续后，自行挂表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。
（5）为了防备电网供电故障或电力供应不足，分包单位自行准备发电机以作临时供电用。
6、场地清理管理分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点，由总包单位统一外运。
由于分包单位未能及时按要求清运，影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产，总包单位负责组织进行清理外运，并向该分包单位收取相应费用。
在竣工退场前，分包单位的建设材料和搭设的临时建筑应自行清场清运。
7、安全文明生产管理总分包单位必须坚持“安全第一、预防为主”的方针；必须建立安全管理体系和安全生产责任制。
项目经理是现场安全生产的总负责人。
（1）安全设施①总包单位应在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内畅通、安全；在靠施工场地的主要施工地段设置安全警示栏和标志；在“四口五临边”设置安全围板和警示标志。
分包单位在需要拆除有关安全设施的时候，必须上报总包单位统一安排。
②分包单位进场施工时应在本单位施工范围内设置相应的安全消防措施，有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。
（2）总分包管理单位应认真贯彻执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。
分包单位必须接受总包单位的安全文明生产监控，严禁违章作业；积极参与工地的各项安全文明生产、消防检查工作，并落实有关整改事宜。
分包单位的整改工作若不能达到有关安全文明生产、消防管理标准（或不能及时达到要求的），经监理工程师核准，总包单位可以协助分包单位予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包单位承担。
（3）总包单位应对分包单位进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备，有权责成分包单位立即停止使用，分包单位应无条件服从。
（4）分包单位应按总包单位要求做好场容场貌管理工作，对所属的材料、设备及建筑垃圾应按总包单位的要求规范堆放到指定地点。
并保持工地卫生、文明，努力做好宿舍、厨房、浴室的卫生工作。
8、工程资料管理工程资料由总包单位布置和检查分包单位的工程技术资料的编制整理工作，确保提交资料符合市城建档案馆要求。
1、工程竣工资料由分包单位按市城建档案馆要求组卷；2、总包单位不定期检查分包单位的工程技术资料的编制、整理工作，确保提交资料符合要求；3、若分包单位工程资料未能达标及按时提交，影响总体工程的检评、验收，所产生一切损失由该分包单位负责，同时在提交合格的工程资料前,总包单位有权对该分包单位的当月《工程进度款申请报告》不予签认。
三、总包与分包单位施工配合职责1、各专业系统管线穿越楼板、墙壁的孔洞（施工图纸范围内）预留、孔洞封堵以及设备基础及二次灌浆，由总包单位负责。
2、各专业工程的安装预埋，墙身及地面线管、线槽的开槽、暗敷，穿楼板或穿墙套管安装由专业分包单位负责。
总包单位将无条件配合。
在混凝土浇捣、墙体砌筑及墙身抹灰、装饰装修工程施工过程中，专业分包单位必须派专人对各种线管、线盒、套管位置及已安装的设备进行监护，对产生细微损坏、偏差的情况及时无条件进行修补调整，确保安装位置准确、设置牢靠，不影响施工进度。
3、由于设计变更或因分包单位责任造成的错、漏、改等出现开洞、开槽情况，由分包单位负责施工，并提前向总包单位提出开洞、开槽申报，由总包单位、监理工程师确认后才能施工。
4、因重大设计变更引起总包单位与分包单位的施工配合问题，由总包单位负责组织协调各相关专业完成所属工程施工，由此产生的签证、索赔都必须经总包单位签认后，上报监理工程师、业主按相应办法处理。
5、因总包单位或分包单位的自身责任造成任何错、漏、改等情况，则总包单位与分包单位各负其责完成，经监理单位确认后由责任方向配合方赔偿相应的费用。
6、建立交接验收制度总包施工单位与分包单位在工作面相互交叉、搭接时需对各自完成的工序进行交接，在隐蔽施工或场地移交前相互进行交接验收并书面备案确认。
7、总包单位及专业分包单位需对各自的成品、半成品进行保护、清洁以便工程竣工验收交付使用方。
任何一方的野蛮施工或施工不当造成对方成品损坏，产生的一切费用由责任方负责赔偿。
四、施工总承包管理服务工作1、双方须清晰理解本工程项目的重要性和特殊性，任何一方的责任都不影响各自在工程质量、进度、安全文明产生等方面所应履行的责任和义务，因此双方应从大局着想，互相积极配合协调，分包单位须服从总包单位在工程上的组织管理，总包单位须在工程上给予分包单位协调配合服务，从而确保工程按时保质的完成。
2、总包单位须详细编制总体及各单体工程的施工进度计划，并督促分包单位提交其施工方案加以优化，与自身施工组织设计整合，明确总承包范围内各种专业分包单位进场施工时间，设置专业管理人员机构为随后进场的各专业分包工程项目承包人提供各项相应管理及协调、配合服务。
分包单位必须根据总包单位经监理工程师、业主审批的总体施工进度计划编制安排施工网络计划，并根据实际施工情况及各种工程变更不断优化施工网络图，并对严格控制网络节点工期作为计划管理的重点。
分包单位编制的施工计划经总包单位批准后，上报监理工程师、业主审批。
3、总包单位负责组织各分包专业进行图纸综合会审，协调解决因设计图纸问题导致专业分包单位之间产生的问题。
图纸会审前，总包单位应组织分包单位技术人员认真审阅设计图纸，并把审阅的有关问题整理、汇编后分发给各专业分包单位。
通过参与图纸会审清楚与相关其它专业接口搭配关系，解决相互存在矛盾，确保以后工程施工顺利进行。
4、总包单位在施工过程中必须设专业管理人员协调二期弱电系统及相关专业深化设计及各专业的需要土建配合的预留孔洞及预埋施工图能及时完成。
分包单位必须督促本专业施工图及时出图，及时进行专业深化设计（包括土建配合预埋预留施工图）。
若由于上述专业深化设计图纸不及时完成，造成预埋件施工遗漏，由该项分包单位负责。
5、建立例会制度（1）总包单位每周定期召开各专业分包单位工程协调会，协调解决施工过程中各专业分包单位之间发生的问题和存在的困难。
按总包单位制定的周计划要求，检查专业分包单位当周工作完成情况，同时布置下周施工生产任务。
（2）总包单位应根据现场施工情况及时组织专业分包单位协调解决因图纸问题导致各专业分包单位之间发生的问题和存在的困难。
（3）总包单位应定期组织各专业分包单位进行现场安全文明生产检查，落实整改措施。
（4）分包单位应派项目副经理以上人员按时参加总包单位召开的会议，无故缺席者，总包单位有权对其处以1000元/每人次的罚款。
6、分包单位负责对本专业单机及系统调试；在设备安装工程具备无负荷联动试车条件时，由总包单位组织相关单位联合调试。
7、计量管理（1）分包单位所有向业主提交的工程进度款申请报告及计划都必须经总包单位签认后，才能上报监理工程师、业主。
（2）总包单位的总包服务管理及协调费根据分包单位的工程进度款按合同签订费率计取。
五、违约责任本协议书中的总包单位与分包单位违反本协议约定的，应按总包单位、分包单位各自与业主签订的施工合同的约定承担违约责任。
六、现场安全生产、文明施工措施1、必须达到总包单位制定的安全管理目标，重伤安全事故为零；轻伤事故控制在3‰；发生重大事故要及时报告总包单位及有关主管部门。
2、落实总包单位制定的各级安全责任制和各项安全管理制度，制定安全管理目标，明确职责、落实到人，按《建筑施工安全检查标准》[G]59-99，每星期进行定期检查，对存在隐患要定人落实整改。
对总包单位制定的《施工管理制度》和“运行表格”要认真学习，贯彻执行。
制定项目安全施工实施方案及消防方案，按规定要求配备质安员（凡50人以上施工项目应配一名），项目经理、施工员、安全员、特种作业人员必须持证上岗，工人必须进行安全培训教育、经考试合格后发证上岗。