建设工程合同管理试题B卷及答案
建设工程合同题目及答案
建设工程合同题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的是（）。
A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 供应合同答案：D2. 下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同履行期限较长C. 合同主体双方具有较强的专业性D. 合同风险较高答案：A3. 下列不属于建设工程合同示范文本的是（）。
A. 《建设工程设计合同》B. 《建设工程施工合同》C. 《建设工程监理合同》D. 《建设工程供应合同》答案：D4. 下列关于建设工程施工合同的说法，正确的是（）。
A. 施工合同必须采用书面形式B. 施工合同的签订主体为发包人和承包人C. 施工合同的履行地点为工程所在地D. 施工合同的付款方式为进度付款答案：B5. 下列不属于建设工程施工合同履行的原则的是（）。
A. 履行合同义务B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规答案：A6. 下列不属于建设工程施工合同风险管理的方法的是（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 风险承担答案：D7. 下列关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。
A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更内容应当符合原合同的性质、目的和宗旨C. 合同变更不得违反法律法规D. 合同变更应当经发包人和承包人协商一致答案：A8. 下列不属于建设工程施工合同解除的情形的是（）。
A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方违约，对方无法实现合同目的D. 法律规定解除合同答案：A9. 下列关于建设工程施工合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 违约责任具有惩罚性B. 违约责任应当等同于损害赔偿C. 违约责任可以免除D. 违约责任具有强制性答案：D10. 下列不属于建设工程施工合同争议解决方式的是（）。
A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 行政复议答案：D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同的是（）。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理试题及答案第一篇：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。
未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。
（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题(共30题，每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。
A.100B.110C.120D.1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。
A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。
A.14B.28第 1 页（共 7 页）C.7D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。
承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。
建设工程合同管理考试试题及答案7篇
建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应建立、实施、保持和改进_____，形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，合同协议书的生效条件一般为：合同经_____签字或盖章后生效。
3. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应按照合同约定以及_____在施工现场进行工作。
4. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在承包人提交结算文件后，按照合同约定进行_____。
5. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应对其承包范围内的_____负责。
二、选择题1. 下列关于建设工程施工合同的说法中，正确的是（）A. 建设工程施工合同是发包人和承包人为完成建设工程施工任务而订立的书面协议B. 建设工程施工合同的发包人可以是自然人，也可以是法人或其他组织C. 建设工程施工合同的承包人必须是法人或其他组织，不能是自然人D. 建设工程施工合同的效力自合同成立之日起生效2. 关于建设工程的竣工验收，下列说法中错误的是（）A. 竣工验收是建设工程的最后一道工序，是全面考核建设工作质量的重要环节B. 竣工验收应由发包人组织，邀请设计、施工等单位参加C. 竣工验收应按照国家有关标准、规范和设计要求进行D. 竣工验收应在承包人提交结算文件后进行3. 在建设工程施工过程中，承包人应对其承包范围内的哪些内容负责？（）A. 工程的质量B. 工程的进度C. 工程的安全D. 工程的设计4. 关于建设工程施工合同的生效条件，下列说法中正确的是（）A. 合同经双方签字或盖章后生效B. 合同经公证机关公证后生效C. 合同经发包人审查批准后生效D. 合同经承包人提交结算文件后生效5. 在建设工程施工过程中，承包人应按照合同约定以及哪些要求在施工现场进行工作？（）A. 发包人的指令B. 设计文件的要求C. 施工图纸的要求D. 监理人的指示三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人的主要义务。
2024年二级建造师《建设工程施工管理》真题及答案解析(第一批)B卷
2024年二级建造师执业资格考试真题（一天三科版第一批）《建设工程施工管理》B卷一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.对于实行项目资本金制度的投资项目，用来确定资本金的项目总投资是指该投资项目的（）之和。
A.固定资产投资与全部流动资金B.固定资产投资与铺底流动资金C.建设投资与建设期贷款利息D.工程费用与预备费【答案】B【解析】项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。
这里的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。
2.施工项目管理采用直线式组织结构的优点是（）。
A.可减轻领导者负担B.集权与分权相结合C.易于统一指挥D.强调管理业务专门化【答案】C【解析】直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。
3.下列工程造价文件中，属于技术设计阶段文件的是（）。
A.施工图预算B.投资估算C.设计概算D.修正概算【答案】D设备选型等问题的解决。
技术设计文件中需要包含修正概算。
4.对建设单位而言，与平行承包模式相比，施工项目采用联合体承包模式的特点是（）。
A.组织协调工作量小B.合同结构复杂C.不利于工程造价控制D.不利于工程工期控制【答案】A【解析】联合体承包模式有以下特点：①建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。
②可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。
5.施工现场使用固定直梯进行攀登作业时，攀登高度超过（）的应设置梯间平台。
A.3mB.5mC.8mD.6m【答案】C【解析】使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。
6.某工程双代号网络计划如下图所示，该网络计划存在（）条关键线路。
A.1B.3C.2D.4【答案】B【解析】本题关键线路有3条，分别是①→③→④→⑦；①→③→④→⑤→⑥→⑦；①→②→⑤→⑥→⑦。
24年建设工程合同管理考试答案
选择题：在建设工程合同管理中，合同双方应遵循的基本原则不包括？A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 强制原则（正确答案应为除D外的其他选项，但题目要求选出不包括的，所以D是此题的“答案”，实际应理解为“非正确答案”的示例，下同）建设工程合同的主要内容包括以下哪一项？A. 合同双方的家庭背景B. 合同履行的具体细节和时间安排（正确答案）C. 合同双方的业余爱好D. 合同双方的学历信息关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是？A. 合同变更无需双方同意B. 合同变更可以由一方单独决定C. 合同变更必须经双方协商一致（正确答案）D. 合同变更不需要任何形式在建设工程合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法履行，以下说法错误的是？A. 应及时通知对方B. 可以部分或全部免除责任C. 无需提供证明文件（正确答案）D. 应在合理期限内提供证明建设工程合同争议解决的方式不包括以下哪一项？A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 暴力解决（正确答案）关于建设工程合同的解除，以下说法正确的是？A. 合同一方可以随时解除合同B. 合同解除无需任何理由C. 合同解除应依据法律规定或合同约定进行（正确答案）D. 合同解除不需要通知对方在建设工程合同管理中，以下哪一项不是合同双方的权利？A. 请求对方履行合同的权利B. 擅自变更合同的权利（正确答案）C. 在对方违约时请求赔偿的权利D. 依法解除合同的权利建设工程合同中的违约责任主要包括以下哪一项？A. 违约责任仅包括赔偿损失B. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等（正确答案）C. 违约责任仅包括继续履行D. 违约责任仅包括采取补救措施关于建设工程合同的转让，以下说法正确的是？A. 合同转让无需经过对方同意B. 合同转让可以随意进行C. 合同转让应依据法律规定或合同约定进行，并需通知对方（正确答案）D. 合同转让不需要任何形式。
建筑工程合同管理题库及答案
建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，通过合同的形式，对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制，以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案，供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是（）。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案：C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是（）。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案：D3. 在建筑工程合同中，发包人应按照合同约定，向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有（）。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案：AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定，也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案：A5. 建筑工程合同中，承包人应按照合同约定，完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法，正确的是（）。
A. 承包人应按照发包人的要求，选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间，完成工程建设任务答案：D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
（）答案：正确2. 建筑工程合同中，发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
（）答案：错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
（）答案：正确4. 建筑工程合同中，承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
（）答案：错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
（）答案：错误三、案例分析题某建筑工程合同约定，承包人应按照发包人的要求，完成一座办公楼的建设任务。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案
建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。
若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案：C2. 工程合同中，对于合同的履行和变更，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：D3. 工程合同的履行过程中，如果发生合同争议，首先应当采取的方式是（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案：A4. 在工程合同中，对于合同的解除，应当遵循（）原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案：D5. 工程合同中，对于违约责任的规定，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案：B6. 工程合同中，对于合同的验收，应当遵循（）原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案：B7. 在工程合同中，对于合同价款的支付，应当遵循（）原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案：D8. 工程合同中，对于合同变更的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B9. 工程合同中，对于合同解除的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B10. 工程合同中，对于违约责任的限制，下列说法正确的是（）。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案：B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括（）。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：ABCD2. 工程合同的履行过程中，可能出现的风险包括（）。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案：ABCD3. 工程合同中，对于合同价款的支付，可能采取的方式包括（）。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案
监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案2020年监理工程师考试«树立工程合同管理»试卷及答案一、单项选择题(共50 题，每题1 分。
每题的备选项中，只要1 个最契合题意)1.监理公司取得法人资历的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准注销D.树立行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于«担保法»规则的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂有力还款，至依法拍卖该房产时兴欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，那么施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5.以下文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资历预审合格通知书C.招标书D.中标通知书6.当事人实行合同时发现局部货物的价款没有商定，而且双方又未能达成补充协议。
依据«合同法»，应按( )的市场价钱实行。
A.订立合同时订立地B.实行合同时订立地C.订立合同时实行地D.实行合同时实行地7.执行政府指点价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指点价下跌时，交付标的物后的结算应依照( )执行。
A.原价钱B.新价钱C.市场价D.双方协商的价钱8.对债务人以清楚不合理低价转让财富危害债务人利益的行为，债务人可以( )撤销。
A.自行B.央求主管部门C.央求人民法院D.央求工商行政管理部门9.以下有关有效合同的说法中，错误的选项是( )。
A.有效合同从订立时起就没有法律效能B.树立主管部门有权确认合同有效C.一方当事人无权确认合同有效D.合同被确认有效后，实行中的合同应终止实行10.依照«合同法»规则，要约人撤销要约的通知应在( )抵达受要约人，才干取消该项要约。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案
一、选择题
1. 工程合同中，若因不可抗力导致不能履行合同，以下处理方式正确的是：
A. 强制履行合同
. 赔偿对方损失
C. 按合同约定处理
D. 请求调整合同价款
答案：C
2. 在工程合同中，变更工作的范围通常需要遵循的程序是：
A. 单方面决定
. 双方协商一致
C. 按照习惯法执行
D. 由第三方裁定
答案：
3. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项：
A. 和解
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
答案：C
二、判断题
1. 工程合同中的违约责任，应当根据实际造成的损失来确定。
(正确)
2. 合同一旦签订，任何一方都无权提出变更。
(错误)
3. 工程项目延期的责任，必须完全由承包方承担。
(错误)
三、简答题
1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程？
答案：工程合同管理中的风险管理过程主要包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定
和风险监控四个步骤。
通过风险识别列出可能影响项目的各种风险因素；对这些风险因素
进行评估，确定它们的可能性和影响程度；根据评估结果制定相应的风险应对策略；在项
目实施过程中持续监控风险，并根据情况调整应对策略。
2. 如何处理工程合同中的索赔问题？
答案：处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤：确认索赔的事实基础和法律依据；评
估索赔的合理性和必要性；与对方进行沟通和协商，寻求解决方案；如果协商不成，可以
根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决；在整个过程中，应保留好所有相关证据，以备不时之需。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法正确的是（）。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式2.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。
A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索赔D.固定工期E.减少设计变更3.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.284.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。
B.建筑材料C.工程设备D.专业工程5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价6.关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目7.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款8.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共60题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】 C2、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】 A3、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金4、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】 C5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】 D6、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。
A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目7、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。
建设工程合同管理试题及答案汇总
建设工程合同管理试题及答案汇总一、选择题1. 以下哪项不属于建设工程合同的主要内容？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程款项支付答案：D2. 建设工程合同中，以下哪项是承包人的主要义务？A. 按约定的时间、地点、方式交付工程B. 按约定的价格支付工程款C. 负责工程的保修D. 提供施工现场答案：A3. 以下哪种合同不属于建设工程合同？A. 建筑工程合同B. 安装工程合同C. 勘察合同D. 购销合同答案：D4. 在建设工程合同中，以下哪项是发包人的主要权利？A. 按约定的时间、地点、方式接收工程B. 按约定的价格支付工程款C. 要求承包人提供履约保证金D. 对工程质量提出整改要求答案：A5. 建设工程合同中，以下哪项不属于不可抗力？A. 自然灾害B. 政府行为C. 突发公共卫生事件D. 承包人资金链断裂答案：D二、判断题1. 建设工程合同必须采用书面形式，否则无效。
（对/错）答案：对2. 建设工程合同中，如果合同条款不明确，可以按照交易习惯确定合同内容。
（对/错）答案：对3. 建设工程合同中，如果一方违约，另一方可以立即解除合同。
（对/错）答案：错4. 建设工程合同中，如果承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金。
（对/错）答案：对5. 建设工程合同中，如果发包人未按约定支付工程款，承包人可以暂停施工。
（对/错）答案：对三、案例分析题1. 甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定乙公司承建甲公司的一座办公楼。
合同总价款为1000万元，合同工期为12个月。
合同签订后，乙公司按约定进行了施工。
在施工过程中，因甲公司原因导致工程停工3个月。
请问：（1）乙公司是否可以要求延长工期？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求延长工期。
（2）乙公司是否可以要求支付停工期间的损失赔偿？答案：可以。
因甲公司原因导致工程停工，乙公司有权要求支付停工期间的损失赔偿。
2. 丙公司与丁公司签订了一份建设工程合同，约定丁公司承建丙公司的一座住宅小区。
2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共45题）1、建筑材料采购合同的条款一般限于( )阶段。
A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】 A2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B3、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】 A4、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】 A5、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】 C6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A7、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
（B ）A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
（B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ）A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
（A ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
（ A）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
（ B）A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ）A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B）A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A ）A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
（A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ）A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.（ A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.（ B）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B ）A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合肥学院2010至2011学年第二学期工程合同法律制度课程考试（B ）卷系 级 专业 学号 姓名一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。
1.陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为10天。
5月8日，陈某将信件投入信箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出，5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉信件内容。
根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为（ ）。
A.5月8日B.5月9日C.5月11日D.5月15日2.甲准备将房屋租给乙使用，在双方签订的租赁合同中约定：如果甲的女儿出国留学没有办成，则乙在10天内腾出房屋。
这一协议属于（ ）。
A.附解除条件的合同B.附停止条件的合同C.附延缓期限的合同D.附解除期限的合同3.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（ ）。
A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同4.甲欠乙1万元到期借款，经乙催讨后一直未还。
下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（ ）。
A.甲有1万元到期存款，甲一直不去取B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C.丙欠甲1万元到期借款，甲一直不去催讨D.甲将价值1万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁5.甲公司与乙公司签订了一份购货合同，总货款50万元。
合同约定违约金为总货款的5%。
合同签订后，甲公司收到乙公司8万元定金和10万元预付款。
在合同约定的期限内，甲公司没有交货。
若乙公司提起诉讼，最多可以请求的金额是（ ）万元。
A.18B.18.5C.20.5D.266.某工程的总承包人乙公司经发包人甲公司同意，将自己承包的部分建设工程分包给丙公司。
因丙公司完成的工程质量出现问题，给甲公司造成200万元的经济损失。
根据合同法律制度的规定，下列选项中，正确的是（ ）。
A.由丙公司承担赔偿责任B.由乙公司承担赔偿责任C.首先由丙公司承担赔偿责任，不足部分由乙公司承担D.由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任7.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押8.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
A.甲B.乙C.丙D.丁9.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价10.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为( )。
A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日11.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书12.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质13.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖14.具有撤销权的当事人( )，撤销权消灭。
A.自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权B.自撤销事由之日起1年内没有行使撤销权C.自知道或者应当知道撤销事由之日起5年内没有行使撤销权D.自撤销事由之日起3年内没有行使撤销权15. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )。
A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销16. 《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。
A. 违约B. 侵权C. “先合同义务”D. 无过错17. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是( )。
A. 乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B. 乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.D.连带责任18. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。
订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 合同中止履行的权利19. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
A. 债权转让B. 合同变更C. 债务转移D. 合同转让20.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方( )。
A. 必须适用违约金条款B. 必须适用定金条款C. 可以选择适用违约金或定金条款D. 两者都不能适用，因约定无效21.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效22.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。
A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权23.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方24.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（）执行。
A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价25.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。
A.物B.财C.行为D.智力成果26.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。
A.保证B.抵押C.质押D.定金27.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（ ）。
A.传真B.电子邮件28.的法律基础是《合同法》中有关（ ）的规定。
A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务29.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿30.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是( )。
A.合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同B. 合同变更包括合同主体和内容的改变C. 当事人协商一致，可以变更合同D.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5分）1.根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A ．要约所处法律效力状态不同B ．撤回和撤销的目的不同C ．撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D ．受要约人对要约知晓的情况不同E ．对要约人的约束条件不同2.《合同法》规定的合同有效条件包括（ ）。
A ．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B ．当事人意思表示真实C ．合同当事人签字或盖章D ．合同应当采用书面形式E ．不违反法律或社会公共利益3.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。
A ．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B ．人民法院没有管辖权C ．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D ．和解无效E ．通过有关调解仍未解决合同纠纷4.按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括（ ）。
A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书5.在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。
A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准6.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（）。
A.留置该工程B.拍卖该工程D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖7.依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括( )。
A.当事人不履行合同B.当事人履行合同不符合约定的条件C.当事人在订立合同中有过错D.当事人订立合同中有欺诈行为E.当事人因第三人的原因造成违约8.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。
依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。
A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲丙公司应承担与主债务有关的从债务E.公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任9.合同的书面形式包括( )。
A. 合同书B. 公证C. 信件D. 登记E电子数据交换10.某房地产开发公司要开发一个大型住宅项目，于是就该项目的勘察、设计、施工对外分别签订了相应的建设工程承包合同。
则以下哪些说法是正确的?( )A. 该公司不得将应当由一个承包人完成的建设丁程肢解成若干部分发包给几个承包人B．与该公司签订承包合同的勘察、设计、施工承包人将自己承包的部分工作分包给第三人完成的，可以不经过该公司同意C. 分包人完成的工作成果不符合要求的，应由承包人对发包人承担责任D．分包人不得将其承包的工程再分包11.甲欠乙20万元到期无力偿还，其父病故后遗有价值15万元的住房1套，甲为唯一继承人。
乙得知后与甲联系，希望以房抵债。
甲便对好友丙说：“反正这房子我继承了也要拿去抵债，不如送给你算了。
”二人遂订立赠与协议。
下列哪些说法是错误的？( )A.乙对甲的行为可行使债权人撤销权B.乙可主张赠与协议无效C.乙可代位行使甲的继承权D.丙无权对因受赠房屋瑕疵造成的损失请求甲赔偿12.建设工程的发包人可采用下列哪些方式订立合同？( )A．与总承包人订立建设工程合同B．分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同C．将应由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人D．将工程发包给不具备相应资质条件的单位13.建设工程合同中，总承包人经发包人同意，将自己承包的部分工作交由第三人完成的，下列对该工作成果的责任承担的表述中，不正确的是（）。