配电室设备安装合同

某工程配电设备安装工程合同
发包人：甲公司
承包人：乙公司
发包人：甲公司（以下简称甲方）
承包人：乙公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家电力电器安装工程的有关规定，以及国家其它有关法律法规，在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，双方就本工程具体事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
1.1工程名称：某工程配电设备安装工程
1.2工程地点：
二、工程内容
2.1承包范围：主要内容以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。

包括5台变压器、高压开关柜15面，低压开关柜37面，智能电流柜、户外环网柜各1面的安装调试；电缆沟、工井的挖填；配套电缆的敷设、割接等。

2.2承包方式：本工程采用固定全费用综合单价合同。

竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。

包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、调试、措施费、配合、场内运输费、检验检测、培训、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。

配电室内设备（变压器、高压柜、低压柜、直流屏）由甲方采购，不含在本次招标范围内。

三、合同文件的组成
下列文件是构成本合同不可分割的部分，具有同样法律约束力：
3.1甲方的《谈判文件》以及相关的补充文件；
3.2成交通知书；
3.3施工清单、施工图纸、工程进度表、经济签证等。

3.4乙方所有的报价文件及谈判过程中所有书面承诺；
排序在前者优先解释。

四、合同工期
合同签订后60日历天完成（设备至工地后20日历天内完成，具备送电条件）。

自监理工程师下达开工令之日起计算工期。

若有甲方原因或不可抗力的因素，则工期顺延。

若出现如下情况，经甲方确认，工
期可以顺延：
1.工程变化或设计变更较大；
2.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时；
3.不可抗力的因素；
4.因甲方原因造成无法及时开工的。

五、质量标准
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，执行《建筑工程施工质量验收规范》、《电力建设施工及验收规范》，以烟台供电公司及相关部门验收合格并送电为准。

六、合同价款及结算方式
本工程采用固定全费用综合单价合同，结算时以甲方、乙方、监理三方签字确认的工程量为准，中介机审核确认。

合同暂定价款：元（人民币），大写。

6.1有清单报价的项目结算执行清单报价的综合单价；
6.2无清单报价的项目双方定价；
6.3如工程发生变更时，甲方应提前通知乙方，并立即办理工程变更签证。

工程中发生隐蔽工程必须现场办理签证。

七、付款方式
7.1合同签订后，在进场施工10天前，甲方向乙方支付万元作为备料款。

7.2工程全部完工，经竣工验收合格后，甲方向乙方支付至结算总价款的 %（含万元备料款），余款除结算总价款5% 作为质保金外，全部用做抵顶某工程商品房。

商品房的具体楼层、房号届时双方商定，销售价格在正式送电后15日内，甲乙双方签订的商品房买卖合同或购房协议时的市场销售价为准。

7.3结算总价款 5% 的质保金在质保期满，经甲方、乙方及监理方共同确认无质量问题后，15日内无息返还。

八、竣工验收
8.1按国家电力建设工程质量管理等相关标准、规范文件及采购人要求进行施工，工程具备验收条件乙方提供竣工资料及相关的调试记录并按《电力建设施工及验收规范》等规定向电力有关部门提交竣工资料及调试记录，并联系甲方及设计代表和烟台供电公司等有关管理运行部门代表，共同对工程进行验收送电。

工程质量达不到合格要求的，乙方须无偿返工修整，直至合格（工期不予顺延）。

8.2工程竣工后乙方需向甲方提供检验报告原件1份，相关检验、检测等一切费用乙方负担。

若由于特殊原因而导致某些分部工程项目需要甩项施工时，必须由双方订立书面甩项竣工协议，以明确各方责任，在未订立书面甩项竣工协议前乙方必须依设计完成施工。

8.3整个工程竣工后（具备送电条件），乙方提交《单位工程竣工验收单》，甲方、工程监理、乙方及烟台供电公司等相关部门共同对竣工的工程进行验收，验收合格送电后，即视为该工程合格。

九、保修及售后服务
本工程整体保修期2年。

自设备安装完成，通过验收并移交给甲方起计算。

保修期内若有质量问题，乙方接到甲方维修通知后，2小时内到场免费维修，12小时内排除故障，无特殊情况维修时间不超过24小时。

十、双方责任
10.1甲方责任：
10.1.1提供施工区域内的隐蔽管线详细图纸及资料；
10.1.2负责施工现场“三通一平”；
10.1.3向乙方提供技术要求和供电技术参数；
10.1.4协调催促总包方和其它专业单位，为乙方创造有力施工条件。

乙方进场后，必须按总承包单位现场管理要求，自备符合主管部门规定的设备接水接电，并承担用水用电费用。

每度电1.5 元。

10.2乙方责任：
10.2.1按合同规定时间，保质保量完成合同中规定承包范围内的工作。

10.2.2根据施工图纸及现场实际情况向甲方提供施工组织设计及施工方案。

10.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地绿化、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，乙方承担相关费用并以书面形式通知甲方。

10.2.4保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；真正的做到文明施工，完工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
10.2.5工程未交付（未交付指《单项（位）工程竣工验收单》签字盖章之前）甲方之前所发生一切损坏、丢失由乙方自费予以修复。

10.2.6工程竣工后及时向甲方报送工程决算书，并向电力有关部门提交竣工验收
资料。

10.2.7向供电公司等有关送电管理运行部门提交相关的竣工资料及调试记录，
保证工程达到供电部门的送电要求。

10.2.8保修事宜执行电力建设工程质量管理办法等规定（工程验收、送电后两年内）。

10.2.9工程交付甲方两年内非甲方故意或重大过失使用不当造成的问题由乙方
负责无偿解决。

10.2.10乙方须严格遵守烟台市安全监督管理部门及总承包单位现场安全管理的各项管理规定并落实到位；应全面负责施工人员的人身安全及保险事宜，按国家规定及施工需要做好安全防护的各项措施，施工中乙方施工人员所发生的安全事故及其他人身损害等所发生的全部罚款、经济赔偿及安全责任均由乙方承担。

10.2.11甲供设备只负责运到工地并卸车，乙方负责甲供设备的场内运输及安装等。

10.2.12乙方已自行对现场进行踏勘，考虑设备尺寸对配电室的影响，对顶管、配电室、道路、绿化现况等进行全面的了解。

乙方在施工过程中，如需改造配电室内设施及室外路面、绿化等，所有费用均由乙方自行承担。

十一、违约责任
11.1如果双方任何一方没有按照约定履行合同，除按本合同有关条款的约定承担
违约责任外，造成损失的一方，应承担对方的经济损失。

11.2在合同约定时间内，甲方如未向乙方及时支付工程款，每拖延一天按应付款
的0.2‰承担违约金，违约金最高限额为合同总价的3%。

11.3除不可抗力原因造成的停工外，乙方达不到工期（包括总工期及分项分阶段
工期）要求，或甲方认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，不能按预定的工期竣
工的，乙方须在甲方限定的期限内达到工期要求，乙方负担由此产生的所有费用。

如
乙方未在限定期限内达到要求工期，或在分项分阶段反复出现延误工期现象，甲方有
权解除合同并另行选择施工队伍。

同时向乙方追索合同总价的0.2‰/天的违约金。

误
期违约金最高限额为合同总价的3%。

11.4工程质量达不到约定标准时，一经发现，乙方需在甲方限定时间内进行返工
处理，直至达到约定标准，乙方承担返工的所有费用、工期不予顺延，并向甲方交付
合同总价1%的质量违约金。

十二、争议的解决
本合同一经签订即具有法律效力，任何一方不得无故中止或解除。

合同履行中发生争议应协商解决，协商不成的，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、其他约定
13.1本合同未尽事宜，双方可协商另行签订补充协议；
13.2本合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效，至保修期满终止。

13.3本合同一式柒份，甲方伍份，乙方两份，具有同等法律效力。

附件：工程量清单
甲方：甲公司乙方：乙公司
（盖章）（盖章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
联系人：联系人：
电话：电话：
合同订立时间：年月日。