工程招投标与合同管理试题
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
工程招投标与合同管理考题
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 直接委托2. 在评标过程中,以下哪种情况可能导致投标失效?A. 投标文件未密封. 投标报价低于成本价C. 投标保证金未按规定缴纳D. 所有上述情况3. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 业主代表. 项目经理C. 设计单位D. 监理单位二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
(错)2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后随意修改。
(错)3. 工程量的增减属于合同变更的范畴。
(对)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程包括:编制招标文件、发布招标公告、接收投标报名、发放招标文件、组织现场踏勘、答疑会、接收投标文件、开标、评标、确定中标候选人、公示中标结果、签订合同等步骤。
2. 什么是履约担保,它的作用是什么?答:履约担保是指中标人在签订合同时向业主提供的保证其履行合同义务的一种经济保证。
它的作用是确保中标人按照合同约定完成工程任务,一旦中标人违约,业主可以从履约担保中获得赔偿。
3. 描述合同管理中的风险控制措施。
答:合同管理中的风险控制措施包括但不限于:明确合同条款,特别是对于风险分配和责任界定;进行风险评估和制定应对策略;加强进度和质量监控;建立有效的沟通机制;及时处理变更和索赔;以及采取适当的保险措施等。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件复杂导致基础工程量增加,施工单位提出了变更请求。
作为项目管理团队的一员,你应该如何应对这种情况?答:应该组织专业人员对变更请求进行技术评审,确认变更的必要性和合理性。
与设计单位沟通,确保变更方案符合设计要求并不影响工程安全。
与施工单位协商变更实施的具体细节,包括工期、成本等。
更新合同内容,签署变更协议,并对后续工作进行调整和安排。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度,它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台,实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分,包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中,公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则,向不特定的多数潜在投标人发出招标公告,邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中,合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中,合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面:(1)通过招投标可以选择优秀的施工企业,保证工程质量,提高投资效益。
(2)合同管理是工程项目管理的重要组成部分,对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制,确保合同的履行。
(3)加强合同管理,可以降低风险,避免纠纷的发生,保证工程项目的顺利进行。
(4)合同管理还包括合同相关方的管理,如业主、承包商、设计单位等,对工程项目的影响较大,需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节:(1)公告发布:在指定的媒体上发布招标公告,说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
(2)资格预审:对潜在投标人进行资格审查,确定符合条件的投标人名单。
(3)投标申请:符合条件的投标人提交投标申请书,包括技术方案、施工组织设计等内容。
(4)评标定标:评标委员会对投标人进行评审打分,确定中标候选人名单,并公布中标结果。
(5)中标公示:公示中标候选人名单,接受社会监督。
(6)合同签订:中标人与招标人签订合同,约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面:(1)合同签订管理:包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
(2)合同履行管理:对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理,确保合同的顺利履行。
工程招标及合同管理试题
工程招标及合同管理试题一、选择题1. 以下哪项不是工程招标的基本程序?A. 发布招标公告. 组织现场踏勘C. 签订合同D. 开展投标工作答案:D。
解析:开展投标工作属于投标人的活动,而非招标程序的一部分。
2. 在工程合同管理中,下列哪一项是错误的?A. 合同一经签订,任何一方均不得擅自更改. 双方可根据实际情况协商变更合同内容C. 合同变更必须经过书面形式确认D. 所有合同变更无需经过审批即可生效答案:D。
解析:合同变更通常需要按照合同约定的程序进行审批后方可生效。
二、填空题1. 工程招标过程中,________是确定中标人的重要依据。
答案:评标结果。
解析:评标结果是根据投标文件的评审得出的,它是决定中标候选人的直接依据。
2. 合同管理的核心目的是保障项目的________和________。
答案:质量、进度。
解析:通过有效的合同管理可以确保工程项目按质按量完成。
三、简答题1. 请简述工程招标文件通常包括哪些主要内容?答案:(参考)工程招标文件通常包括招标公告、投标邀请书、投标指南、工程量清单、技术规范、合同条款以及设计图纸等。
这些内容共同构成了招标文件的主体,为投标人提供了投标所需的全部信息和要求。
2. 描述工程合同管理中的风险管理流程?答案:(参考)工程合同管理中的风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险响应计划制定和风险监控四个主要步骤。
项目团队需要识别可能影响项目的各种风险;然后对这些风险进行评估,确定其可能性和影响程度;接着制定相应的风险响应计划,包括预防措施和应对策略;在项目执行过程中持续监控风险的变化,并根据实际情况调整风险管理计划。
四、案例分析题某建筑公司在参与一项工程项目的招标时,提交了低于成本价的报价以获得中标。
在项目实施过程中出现了严重的财务问题,导致工程无法按时完成。
请问该公司的行为存在哪些问题?应如何避免类似情况的发生?答案:(参考)该公司的行为存在恶意低价竞标的问题,这种做法不仅违反了公平竞争的原则,还可能导致项目质量无法保证和合同纠纷的发生。
工程招投标及合同管理试题库
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内.1:下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100(200)万元人民币以上的;B重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200 (100)万元人民币以上的;C勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50 万元人民币以上的; D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2:强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3:下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级.B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级.C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
(连带责任)4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是()A工程量和工作范围比较明确B工期短(一般不超过1 年)C变更较少的工程D工程结构复杂的工程.5 。
编制投标文件的基本依据,就是( B )A。
招标说明书B。
招标文件C。
施工合同 D.勘察设计资料6。
公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。
( )A。
投标邀请书不特定 B.投标邀请书特定C。
招标公告不特定D。
招标公告特定7。
合同订立后,招标人应及时通知其他未中标的投标人,按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料,同时退还( C )A。
履约担保金B。
履约保函C。
投标保证金D。
支付担保金8。
下列情况中,经过投标人澄清和说明后,可以作为有效标书的是( D )A。
报价低于成本B。
标书未密封C。
逾期送达 D.投标文件中有明显的文字错误9。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用,但工期给予顺延D.发包人承担费用,但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),发包人的主要工作()。
A.保证施工噪声符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
(某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格,……框架柱强度不够……)A.费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包方承担,工期由发包方承担C.费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D.费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,重新检验时,无论工程师是否参加检验,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥露或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内,向工程师递交索赔意向通知,该一定期限为()。
工程招投标与合同管理期末考试
工程招投标与合同管理期末考试第一部分:选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 限制性招标D. 直接委托2. 在评标过程中,下列哪个标准通常不被用作评审标准?A. 报价合理性. 施工方案的可行性C. 企业资质等级D. 投标单位的历史业绩3. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 业主代表. 设计单位C. 监理工程师D. 施工单位4. 在工程项目中,索赔的主要目的是:A. 获得额外利润. 维护合同双方的合法权益C. 延长工程期限D. 减少工作量5. 以下关于履约保证金的说法错误的是:A. 是保障合同履行的一种手段. 可以在开工前随时退还C. 其金额通常为合同总额的一定比例D. 若发生违约,可部分或全部扣除第二部分:填空题(每题2分,共20分)6. 在开标过程中,所有的投标文件应当________后当众拆封。
7. 合同中的违约金条款是对违反合同行为的________措施。
8. ________是指在合同执行过程中,因市场价格波动或其他因素引起的成本变化。
9. 在合同争议解决机制中,仲裁是一种比诉讼更为________的方式。
10. ________是指在合同签订之前,通过竞争性谈判确定中标人的过程。
第三部分:案例分析题(共40分)11. 某建筑工程项目采用公开招标方式选择承包商,共有A、、C三家公司参与投标。
在评标过程中发现,A公司的报价最低,但其资质等级低于和C公司。
根据相关法规和招标文件要求,请分析应如何决策,并说明理由。
(15分)12. 工程项目进行中,由于设计变更导致工程量增加,施工单位提出索赔。
请分析在此情况下,应如何进行合同管理,以及如何处理索赔请求。
(15分)13. 假设你是项目的监理工程师,发现施工单位在材料采购过程中存在违规行为。
请描述你将采取的措施,并解释这些措施的法律依据。
(10分)答题要求:- 客观题请直接填写答案,注意清晰准确。
工程项目招投标与合同管理考试试题
工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即(B )签订的合同。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含(B)A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的(B)A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时,务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面,不包含(C)A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定,材料在运输过程中发生的问题,有(D)负责。
A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是(C)A、工程施工过程中,承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。
B、工程施工过程中,发包人向承包人提出的索赔称之索赔。
C、索赔是一种未经对方确认的单方行为,它与我们通常所说的工程签证不一致。
8. 关于游泳池,消防水池等蓄水工程,屋面工程与防水要求的地面,应进行(B )A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场,除金属板材,平瓦外,均应(C)A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于(答案:D)10.因承包人未能尽到照管、保护的责任,造成工程损坏,使发包人的费用增加货工期延误。
由______承担责任。
A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人(答案:B)11.可撤销的建设工程施工合同,当事人应该请求( B )撤销。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少( B )前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么?A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则?A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中,下列哪项不是投标人的基本义务?A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中,以下哪些行为是发包方应当避免的?(多选)A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规,任何单位或个人不得非法干预。
()2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金,以确保投标人的投标诚意和履约能力。
()3. 建筑工程项目合同一旦签订,双方必须严格按照合同条款履行,不得擅自变更或解除。
()四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中,如何有效防范和应对合同风险?参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式,选择优秀的承包商来完成工程项目,确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则,确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为,不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
工程招投标与合同管理期末考及答案
工程招投标与合同管理期末考及答案一、考题1.工程招投标的目的是什么?请简要阐述。
2.请列举工程招投标的主要程序,并简要说明每个程序的作用。
3.承包人在招标文件中需要提供哪些信息?为什么这些信息对招标活动至关重要?4.招标文件中的技术规格书的作用是什么?请解释。
5.请列举合同管理的主要内容,并对其中一个内容进行详细说明。
二、答案1.工程招投标的目的是通过公开透明的方式确定工程项目的承包人,确保工程项目能够按照规定的标准和要求进行施工,并达到预期的效果。
同时,工程招投标还可以提高竞争,降低成本,促进工程建设的发展。
2.工程招投标的主要程序包括:公告发布、投标人资格审查、投标文件准备、开标与评标、中标通知和合同签订等。
每个程序的作用如下:–公告发布:公告发布是向社会公开工程项目的招标信息,吸引潜在的投标人参与竞争。
–投标人资格审查:对投标人进行资格审查,确保投标人具备相应的能力和资质,能够履行合同义务。
–投标文件准备:投标人根据招标文件要求,准备完整的投标文件,包括技术报价、施工方案等。
–开标与评标:公开拆封投标文件,评审投标人的资格和条件,并确定排名和中标人。
–中标通知和合同签订:将中标人的信息通知给相关方,与中标人签订合同,并确定工程的具体要求和条件。
3.承包人在招标文件中需要提供的信息包括:工程项目的基本情况、招标条件、投标文件的组成要求、投标保证金的缴纳方式、招标方式和时间要求等。
这些信息对招标活动至关重要,因为这些信息将直接影响投标人的参与意愿和能力,以及对工程项目的理解和预期。
4.技术规格书是招标文件中的重要组成部分,其作用是规定工程项目的具体技术要求和标准,包括施工方法、质量要求、工期安排等。
技术规格书的主要作用是为投标人提供明确的指导,使其能够了解和理解工程项目的具体要求,从而编制符合要求的投标文件。
同时,技术规格书也是评审投标文件和确定中标人的依据,有助于确保工程项目能够按照要求进行施工。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
(一)单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定,劳务分包序列企业资质( B )。
A.设一个等级 B.设一至二个等级C.设一至三个等级 D.不设等级2.承包商的实力主要包括几个方面,其中不包括(D )A.人才方面B.技术方面C.经济方面D.信誉方面3.国际上把建设监理单位所提供的服务归为(A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4.甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下列说法正确的是(D)。
A.他肯定会成为项目经理了B.只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了C.只要经过注册,他就可以成为项目经理了D.只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了5.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C)。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级6.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A.是政府管理部门B.是政府授权的监督机构C.具备监督管理职能D.是服务性机构7.下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中,正确的是(B )。
A.建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B.建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C.建筑业企业资质年检合格,可申请晋升上一个资质等级D.一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8.工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等,是按( D )分类。
A.按工程建设程序分类B.按行业分类C.按建设项目组成分类D.按工程发包范围分类9.建筑市场的进入,是指各类项目的(B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主,承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是(B )A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼(二)多选题1.从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件,下列说法正确的有(.ABDE)。
工程招投标和合同管理多项选择题复习题
一、多项选择题1.下列工程项目中,必须进行招标的有 ( BCD )。
A.使用外商资金的项目B.污水排放项目C.大型体育场馆D. 采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目E.国家融资项目2.下列关于公开招标,说法正确的是( ABCE )。
A. 公开招标的资格审查和评标的工作量较大,有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生B. 公开招标也称无限竞争性招标,招标人在媒体上发布招标公告C.采用公开招标方式,招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人D. 按规定应当招标的建设工程项目,都应采用公开招标方式E. 公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理,资信良好的中标人3.工程建设项目招标的组织形式有( BD )。
A.公开招标 B. 自行招标 C. 邀请招标 D. 委托招标 E.上级主管部门组织招标4.邀请招标与公开招标的不同点是( ABE ) 。
A. 公开的程度不同B.潜在投标人的范围不同 C.评标标准不同D. 报价合理程度不同E. 发布招标信息的方式不同5. 下列关于招标信息的发布,说法正确的是 ( BDE )。
A.招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告B. 招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整C. 拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名D. 招标文件可以收费,但不得以盈利为目的E. 招标人对于所附的设计文件,可向投标人酌收押金6.下列关于资格预审,错误的有( DE )。
A.资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣,并据此可修改招标条款,以吸引更多的投标人参加竞争B. 资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的C.招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于 5 个工作日D. 对于任何一个投标意向者提出疑问的答复,仅须通知该投标意向者即可E. 当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时,投标意向者应按实际情况,可以修改资格预审文件中的实质内容7.评标的过程包括( ACDE ) 。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
自考工程招标与合同管理试题
一、选择题1. 以下哪项不属于《招标投标法》的立法目的?A. 规范招标投标活动B. 提高经济效益C. 保护国家利益D. 保护招标投标活动当事人的合法权益答案:B2. 邀请招标的对象不应少于几个?A. 2家B. 3家C. 5家D. 7家答案:B3. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》,评标委员会人数应为几人以上单数?A. 3人B. 5人C. 7人D. 9人答案:B4. 下列哪种情形不视为投标人相互串通投标?A. 不同投标人的投标文件由同一单位编制B. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出C. 不同投标人的投标报价呈规律性差异D. 投标人之间协商投标价格等投标文件的实质内容答案:C5. 在开标时,什么情况下应当作为无效投标文件,不得进入评标?A. 投标文件未按规定格式填写B. 投标文件中有含义不明确的内容C. 投标文件字迹潦草、模糊不清D. 投标文件未按要求密封答案:D6. 关于中标通知书,以下说法正确的是?A. 中标通知书对招标人和投标人无法律约束力B. 中标通知书发出后,招标人可以改变中标结果C. 中标通知书是合同的组成部分D. 中标通知书发出后,招标人可以放弃签约答案:C7. 在合同履行过程中,因不可抗力不能履行合同的,应如何处理?A. 直接解除合同,由不可抗力方承担责任B. 继续履行合同,不考虑不可抗力因素C. 及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失D. 立即终止合同,双方均不承担责任答案:C8. 以下哪项不是合同变更的情形?A. 增加或减少合同中的工作量B. 取消合同中的某些工作内容C. 改变合同中的暂定价格D. 调整合同中的付款方式答案:D(因为付款方式通常在合同中固定,除非双方另有约定)9. 在工程索赔中,以下哪项费用通常不被包括在内?A. 人工费B. 材料费C. 利润D. 逾期支付产生的利息答案:C(利润通常不在索赔之列,除非特别约定)10. 以下哪项不是工程合同管理的主要任务?A. 确保工程质量和进度B. 控制工程成本和预算C. 参与工程施工的具体操作D. 协调各方关系,确保合同顺利执行答案:C(工程合同管理不涉及具体施工操作)二、填空题1. 《中华人民共和国招标投标法》于______年正式实施。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
工程招投标与合同管理考题
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 以下哪项不属于公开招标的特点?A. 透明度高. 竞争激烈C. 成本较低D. 时间周期长2. 在工程招投标中,下列哪个环节不是投标阶段的工作内容?A. 提交投标保证金. 编制投标文件C. 参与开标会议D. 进行资格预审3. 关于工程合同管理的说法,正确的是:A. 合同一经签订不得变更. 合同管理仅涉及合同履行阶段C. 合同管理应遵循公平原则D. 合同争议只能通过诉讼解决二、判断题1. 邀请招标可以不发布招标公告。
(错)2. 投标人在提交投标文件前,必须对招标文件的要求进行全面响应。
(对)3. 合同变更通常需要双方协商一致,并形成书面文件。
(对)4. 在合同履行过程中,任何一方都有权单方面终止合同。
(错)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程包括:编制和发布招标公告、潜在投标人的资格预审、发放招标文件、投标预备会(如有必要)、投标文件的编制与递交、开标、评标、中标结果公示以及签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的变更管理流程。
答:合同管理中的变更管理流程通常包括变更提出、变更评估、协商变更条款、签署变更协议以及实施变更等步骤。
在整个过程中,应确保变更的合理性、合法性,并且双方应有充分的沟通与协商。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项工程项目的投标,并在投标文件中承诺了特定的工程质量标准。
在项目实施过程中,由于原材料价格上涨,该公司希望降低工程质量以减少成本。
请问这种做法是否合理?为什么?答:这种做法不合理。
因为合同一旦签订,双方就应该遵守合同条款中约定的质量标准。
建筑公司不能单方面降低工程质量,这违反了合同管理的原则,可能导致违约责任甚至法律诉讼。
正确的做法是通过合同变更流程,与业主协商,达成一致后方可调整工程质量标准。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题(课程代码252327)一、单选题1.乙级工程招标代理机构,只能承担工程投资额(不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费)()万元以下的工程招标代理业务,地区不受限制。
A.2000 B.3000C.4000 D.50002.建设市场交易是()给付建设费,()交付工程的过程。
A.业主 B.监理公司C.承包商 D.造价咨询公司3.经有关部门审批,可以不进行招标的项目是()A.主要使用农民工修建的乡村道路工程B.施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C.为紧急安置灾民而修建的活动板房D.利用扶贫资金修建的农田水利工程4.某污水处理建设项目需采购一批设备,按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在()万元人民币以上。
A.50 B.100 C.150 D.2005.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为4500万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。
A.45 B.80 C.90 D.135(注:新的投标保证金要求,没有提最高限额不超过80万元)6.关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A.招标是要约 B.投标是承诺C.招标公告是要约 D.中标通知书是承诺7.建设工程发承包的主要方式是()。
A.直接发包 B.招标发包C.邀请招标发包 D.公开招标发包8.一般项目的投标有效期规定为()A.20-40 B.40-60 C.60-90 D.90-1209.邀请招标的投标单位一般不少于()家A.2 B.3 C.4 D.510.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A.发布资格预审公告 B.发布资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书11.在建设工程招投标过程中,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,投标有效期的开始计算之日为()A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招文件之日12.招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容,发给所有获得招标文件的投标单位,需在投标截止时间至少()日前。
工程招投标与合同管理习题
工程招投标与合同管理习题一、选择题1. 下列关于公开招标的说法中,哪项是正确的?A. 公开招标是指招标人向特定的法人或者其他组织发出投标邀请. 公开招标可以不发布招标公告C. 公开招标是指招标人面向社会公开发布招标公告,接受所有符合条件的潜在投标人参与竞标D. 公开招标不需要编制招标文件2. 在合同管理中,下列哪项不属于合同的基本要素?A. 合同主体. 合同标的C. 合同价格D. 合同履行期限二、判断题1. 邀请招标只能邀请三家供应商参与投标。
(错)2. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更或解除。
(错)3. 招标文件中的技术规格和要求必须明确,以确保所有投标人在同一标准下竞争。
(对)4. 中标通知书发出后,招标人和中标人应当在法定时间内签订合同。
(对)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程通常包括:编制招标文件、发布招标公告、投标人报名及获取招标文件、投标准备、提交投标文件、开标评标、确定中标候选人、发放中标通知书、签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的风险控制措施。
答:合同管理中的风险控制措施包括但不限于:明确合同条款,特别是对于责任、违约、争议解决等关键条款;进行风险评估和分析,制定相应的风险应对策略;加强合同执行过程中的监督和管理,确保合同各项条款得到有效执行;在必要时,通过合同变更或调整来应对不可预见的情况。
四、案例分析题某工程项目采用公开招标方式进行,共有A、、C三家公司参与投标。
在评标过程中,评审委员会发现A公司的投标文件中存在明显的计算错误,导致其报价异常低。
请问:1. 在这种情况下,评审委员会应该如何处理?答:评审委员会应该首先核实A公司投标文件中的错误,确认是否为计算错误。
如果是计算错误,可以通知A公司进行澄清或者修正。
如果A公司确认错误并修正后的报价仍然具有竞争力,可以继续参与评标;如果修正后的报价不再具有竞争力,则可能被淘汰。
2. 如果公司投诉称C公司在投标过程中存在不正当竞争行为,评审委员会应如何处理?答:评审委员会应立即对公司的投诉进行调查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题
课程代码:03941
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争,建设单位择优选定建筑施工企业,并与其签订承包合同,此种承包方式称为( )
A.联合承包
B.指定承包
C.协议承包
D.招标承包
2.施工总承包企业资质分为_____个等级。
( )
3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人,在性质上属于( )
A.要约邀请
B.要约引诱
C.要约
D.承诺
4.属于建设工程投标人的权利是( )
A.确定自己的投标报价
B.接受招标投标管理机构监督
C.保证投标文件的真实性
D.对投标文件中的有关问题进行答疑
5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。
( )
A.现场管理费
B.工程建设费
C.风险金
D.税金
6.下列哪种情况应作废标处理?( )
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致
B.总价金额与单价金额不一致(单价金额小数点无明显错误)
C.投标书未密封
D.投标报价与标底不一致
7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同,合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。
( )
日
日
日
日
8.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投票书,并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为( )
A.决标
B.评标
C.授标
D.议标
9.属于监理单位的权利有( )
A.选定工程总承包人
B.对工程变更设计的审批权
C.对工程规模的认定权
D.选择工程分包人的认可权
10.属于合同管理的组织的主要内容有( )
A.合同的分析
B.对招标文件进行评审
C.对工程合同进行总体策划
D.向工程项目派遣合同管理人员
11.属于来自业主的风险是( )
A.业主信誉差
B.社会动乱
C.台风
D.国家调整税率
12.为了确保合同的实施,合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成,对承包商的工程队可通过_____来保证其能及时地按质按量完成合同责任。
( )
A.分包合同
B.材料供应合同
C.设备租赁合同
D.内部的经济责任制
13.在土木工程施工中,属于应用FIDIC合同条件的前提是( )
A.通过谈判招标确定承包商
B.通过邀请招标确定承包商
C.通过指定招标确定承包商
D.通过竞争性招标确定承包商
14.当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知形式,必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。
( )
天
天
天
天
15.某工程由于基础施工出现施工设计没考虑到的地质情况造成施工成本增加,发包人以合同没约定为名拒绝调整合同价格,承包人以此理由提出的索赔是( )
A.工期索赔
B.费用索赔
C.合同外索赔
D.合同内索赔
二、填空题(本大题共9小题,每空1分,共18分)
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分。
1.建设工程招标代理机构是指依法成立,从事招标代理业务并提供相关服务,实行
___________、自负盈亏,具有___________资格的社会团体。
2.投标担保有投标___________和投标___________两种形式。
3.在建设工程投标过程中,常见的投标技巧有:扩大标价法、___________法、多方案报价法、___________法、先亏后盈法。
4.国际工程招标的方式,通常有国际竞争性招标、国际___________招标、___________招标和议标。
5.发包人收到竣工验收报告后___________天内组织有关单位验收,并在验收后___________
内给予认可或提出修改意见。
6.按干扰事件的性质分,由于业主或工程师指令修改设计、增加或减少工程量,造成了工期的延期和费用的增加而产生的是___________索赔;因货币贬值、物价上涨、政策法令变化而产生的是___________索赔。
7.按索赔的要求分,索赔可以分为___________和___________。
8.在工程承发包的业务关系中,分承包人对___________人负责;直接承包人对___________人负责。
9.国际招标过程中,正式评标一般包含技术评审、___________、___________三方面的内容。
三、名词解释(本大题共4小题,每小题4分,共16分)
1.合同变更
2.建设工程招标代理
3.施工合同价款
4.索赔
四、简答题(本大题共6小题,每小题6分,共36分)
1.简述工程总承包招标投标的特点。
2.简述建设工程招标文件的组成内容。
3.简述合同变更产生的原因。
4.简述我国《建设工程施工合同文本》的组成。
5.简述常用的投标技巧。
6.简述投标人应具备的基本条件。