甲指乙供材料、甲供材料、甲方有权分包工程清单
建设工程施工合同甲供材料
建设工程施工合同甲供材料---第一条总则1.1 本合同为《建设工程施工合同》，以下简称“合同”，由甲方（发包方）与乙方（承包方）共同签订。
1.2 甲方负责提供合同约定的甲供材料，乙方负责根据施工图纸和技术规范的要求使用这些材料完成工程建设。
第二条材料范围及标准2.1 甲供材料包括但不限于钢材、水泥、砂石料、预制构件等，具体种类和数量以施工图纸和材料清单为准。
2.2 所有甲供材料必须符合国家及行业相关质量标准，未经乙方书面同意，甲方不得提供任何低于标准的材料。
第三条供应时间与地点3.1 甲方应按照施工进度计划及时供应材料，确保不影响乙方的正常施工。
3.2 甲供材料的交付地点为工地现场，甲方负责将材料运输至指定地点并承担相关的运输费用和风险。
第四条验收与保管4.1 乙方有权对甲供材料进行检验，如发现材料不符合约定的质量要求，有权拒绝接收或要求更换。
4.2 经乙方验收合格的甲供材料，由乙方负责妥善保管，直至用于工程施工。
因乙方保管不善导致材料损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。
第五条价格与结算5.1 甲供材料的价格应根据市场行情合理确定，并在合同中明确。
5.2 材料费用的结算方式应在合同中约定，一般采用按月结算或按项目进度结算的方式。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按时供应材料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未按约定使用甲供材料或保管不当造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
---。
6.工程量清单报价说明
工程量清单报价说明目录第一章工程量清单报价说明 (3)第一条总说明 (3)1.1工程量清单报价 (3)1.2工程量清单价格 (3)1.3工程量清单数量及数量调整 (4)第二条分部分项工程费 (4)2.1人工费： (4)2.2材料费： (5)2.3机械费： (6)2.4企业管理费： (6)2.5风险费 (7)2.6利润： (7)2.7规费 (7)2.8税金...................................... 错误！未定义书签。
2.9其他补充说明 (8)第三条措施项目费 (8)第四条其他项目费 (11)第五条重计量及合同价款的增减中新增综合单价 (12)第二章工程量计算规则 (13)第一条设置依据 (13)第二条建筑面积计算规则 (13)第三条计量精度和计量单位 (13)第四条工程量清单计算规则说明 (14)4.1总则 (14)4.2特殊项目工程特征和计量规则。
(14)4.2.1模板工程量计算 (14)4.2.2钢筋 (15)4.2.3屋面及防水工程 (15)4.2.4截桩头 (15)4.2.5拆除项目 ................................ 错误！未定义书签。
4.2.6植筋工程 (15)4.2.7水钻打洞 (15)4.2.8墙板堵洞 ................................ 错误！未定义书签。
4.2.9墙地面开槽和恢复 ........................ 错误！未定义书签。
4.2.10钢筋接头 ................................ 错误！未定义书签。
4.2.11砌体加固筋 (16)4.2.12地热工程 ................................ 错误！未定义书签。
第五条工程量清单计算规则的特别说明 (17)5.1建筑、装饰工程计量规则 (17)5.2机电安装计量规则 (18)第一章工程量清单报价说明第一条总说明1.1工程量清单报价发包人在招标阶段提供的工程量清单是基于对招标文件(包括补充招标文件)、招标图纸及合同文件附件中可能包含的图纸的全面、充分、正确的理解，并参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及企业自身情况编制的。
建设工程合同专用条款
第三部分专用条款第1条甲方代表1.1 本工程甲方驻工地代表：姓名：汪质彬，职务：副总经理 ;手写签名样本: ，身份证号：；第2条乙方代表2.1 本工程乙方驻工地代表:姓名：李洁，职务：项目经理，手写签名样本: ，身份证号：；第3条甲方工作及责任3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。
3.2 甲方向乙方供应图纸的时间和数量为：3.2.1 甲方向乙方免费供应图纸陆套（含用于制作并供应应甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。
建议：请明确提交的时间；3.2.2 乙方须要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方担当。
3.2.3 不论是甲方免费供应的还是乙方自费复印的图纸，其学问产权都属于甲方全部，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将全部此类图纸归类整理后交还给甲方。
第4条乙方工作及责任4.1 其他规定：4.1.1 乙方的其他工作和责任1）向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲方供应2间办公室（面积不小于30m2）,向监理供应2间办公室（面积不小于30m2），相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干考虑。
2）其他：/。
第5条合同价款5.1 本合同为固定单价合同。
合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的全部工作内容及完成此工作内容而必需的各种帮助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。
措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。
5.2 结算管理5.2.1 变更或洽商子目单价的确定：1) 如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目，单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方式计费：套用2010年《广东省建筑和装修工程综合定额》中的含量及当地配套规定、材料依据施工同期当地造价管理部门公布的湛江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。
工程合同甲指乙供
工程合同甲指乙供【合同编号】_____________甲方（委托方）：_____________________地址：_______________________________法定代表人：_________________________联系电话：___________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_______________________________法定代表人：_________________________联系电话：___________________________鉴于甲乙双方就工程项目的施工达成如下协议，特订立本合同，以资信守。
一、工程概述1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容及要求详细描述：（在此部分，您应详细列出工程的具体任务、规模、技术参数、质量标准等关键信息。
）二、合同金额合同总价为人民币（大写）________________元整（￥__________）。
三、甲方权利与义务1. 甲方负责提供符合国家相关标准的建设用地，并保证工程所需的各项手续合法有效。
2. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量满足约定标准。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
四、乙方权利与义务1. 乙方应根据甲方的要求，保质保量完成工程任务。
2. 乙方负责工程的组织施工、人员管理及安全生产。
3. 乙方有权按合同规定收取工程款项。
五、甲指乙供条款1. 甲方指定材料供应：乙方须按照甲方指定的品牌、型号及质量标准采购所需材料。
2. 验收标准：所有材料到场后，需经过甲方或其委托的第三方机构检验合格后方可使用。
3. 价格调整：若因市场波动导致甲方指定材料的价格发生变动，双方应协商一致后调整合同金额。
4. 违约责任：如乙方未按要求采购材料或使用不符合标准的材料，甲方有权要求更换或重做，由此造成的费用由乙方承担。
材料设备验收规定
材料设备验收规定第⼀章总则第⼀条为了加强公司项⽬建设材料/设备进场验收管理，明确公司项⽬建设材料/设备验收流程，确保项⽬建设材料/设备质量、数量、规格符合要求，满⾜项⽬建设需要，特制定本规定。
第⼆条⼯程部/项⽬部是材料/设备进场验收的主管部门，应组织施⼯单位和监理单位有针对性的制定材料/设备进场检验要求、检验程序和检验⽅法，明确各环节的具体负责⼈。
第⼆章适⽤范围及分类第三条适⽤于公司建设项⽬的⼀切⼯程材料/设备验收管理，含甲供材料/设备、甲指⼄供（甲⽅限价）和⼄供材料/设备。
第四条以下材料/设备必须执⾏本制度规定：A 类⼟建材料：钢筋、地下室抗渗抗裂纤维、⽔泥、防⽔材料、保温材料、外墙抗裂纤维、外墙勾缝剂/粘接剂、烟道(含⽌回阀)、防⽔⾬帽、透⽓帽、防⽕卷帘门；⽔电安装材料/设备：给⽔管、排⽔管、阀门(不含⽔表)、⽔暖器材、配电箱（柜）、灯具、开关插座⾯板、潜污泵（含其配套电控箱）、电线电缆、电梯、发电机组、⽔泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热⽔炉、可视对讲设备、弱电箱等。
B类单体装饰材料：外墙⾯砖/马赛克/⽯材/⽂化⽯/涂料/线条等外⽴⾯装饰材料、屋⾯⽡、别墅外墙落⽔管、铝合⾦/塑钢门窗、艺术栏杆、室内公共区域⽯材/⾯砖/⽊饰⾯材料/⽯膏板、⼊户门、车库门、防⽕门。
售楼部/样板房精装修材料：⽯材、⾯砖、⽯膏板、⽊饰⾯材料、涂料、⽊⼯板、装饰灯具、洁具、龙头、橱柜、其他饰⾯材料。
景观材料：铺装⾯层材料、乔⽊、道闸、标识系统材料（含地下室标识）、信报箱、康乐设施、庭院灯具。
第三章职责划分第五条公司各部门职责划分：5.1项⽬部：负责在现场建⽴材料/设备样板库并封存样板；组织材料/设备验收和评价。
负责组织并参与所有材料的进场验收⼯作。
5.2⼯程部：参加材料/设备的验收和评价；负责对材料设备的巡检和抽查⼯作，对替换材料/设备提出审核意见组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。
5.3设计部：参加材料/设备的验收；对替换材料/设备提出审核意见。
《甲指乙购材料采购管理流程细则》55
技术成本部
参与部门
项目管理部、技术成本部、综合事务部
部门/领导
流程中承担职责
技术成本部
1、技术组提供材料（设备）选型标准和技术参数等；
2、技术组对与影响产品质量与外观效果的材料（设备）进行审核。
3、成本组组织编制甲指乙供材料（设备）、甲指乙分包工程清单；
4、成本组负责编制甲指乙供材料（设备）、甲指乙分包工程控制价。
1、
附件一、《材料设备样板会签单》
附件二、《甲指乙购材料认定表》
附件一：
材料设备样板确认单
工程名称
供应商名称
材料名称
材料品牌
规格型号
材质描述
使用区域
签字确认
日期：
附件二、《甲指乙分包、甲指乙供材料（设备》认定表》
甲指乙购材料认定表
项目名称：
记录编号：004-20150414
甲指乙分包、甲指乙供材料认定内容
1、甲指乙分包/甲指乙供材料设备评标记录
2、甲指乙分包/甲指乙供材料价格审批表
材料设备样板会签单
技术成本部
1、所有须由样品辅助才能更加体现其技术标准的，均须封样，封样内容包括实物、承诺书、检测报告、合格证书及相关技术资料；
2、招标部组织相关人员在样品上会签，同时会签《材料设备样板会签单》后移交样品，技术成本部部自留一份，项目管理部一份；
1、计价原则：按以上具体计价依据及价格清单执行。最终工程量以实际图纸为准。
2、供货期：15天。
3、付款条件说明：预付20%，分批次到货后付至该批次的100%，开具3%银行质量保函。
甲指乙购材料采购管理流程细则
编制
审核
批准
日期
修订记录
日 期
工程材料封样管理制度
工程材料封样管理制度一、目的1．为了保证工程采购和使用材料（设备）的质量、性能、交付、保管和服务等各方面符合法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足工程建设、管理、合同及招标文件规定的需要，特制定本制度。
2．材料封样应确保样品原内在质量和包装、标识质量,与封样前一致，保证样品的原有状态、有效性以及必要时的可追溯性。
二、适用范围1．本制度适用于临西县城水系综合治理利用建设项目。
2．适用于甲供、甲指乙供、乙供材料和其它需要确认质量的工程材料。
三、管理原则1.项目工程部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。
2.项目工程部负责确保进场使用材料与所封样品一致，针对样品在工程完工后，业主单位、监理单位或者供应商要求收回的样品需预留影像资料。
四、工作职责及流程1.工程施工材料封样：1）.本项目工程部经理为工程材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料/设备第一次进场检验和验收，并进行签字确认。
2）.根据现场的进度要求，除甲供、甲指乙供、认质认价材料项目工程部需组织封样外，对本制度封样清单中涉及的工程材料亦须组织封样，工程施工材料封样由项目工程部组织业主单位、监理单位、对材料样板进行现场验收确认，然后按照制度要求在《施工材料封样标签》（详见附件一）上签字、入库。
2.甲供材料、甲指乙供材料封样：1）. 批量材料进场前，对应的材料封样样板，工程部经理、供货商负责人、业主及监理联合验收，在《施工材料封样标签》（详见附件二）上签字、入库。
2）.工程材料样板封样完成后，由项目部将封样样板统计归置在封样室。
3.认质认价材料封样：1）.项目工程部负责要求施工（供货）单位报送材料样板（样品），由业主单位、监理单位和项目工程部对材料样板（样品）从颜色效果及品质质量等进行确认。
2）.公司成本、采购对经确认的样板（样品）材料进行认价。
3）.认质认价的材料样板（样品）待业主单位、监理单位和项目工程部三部门确认后，项目工程部组织以上三部门及施工单位（供货商）负责人和项目监理部总监在《施工材料封样标签》（详见附件一）签字确认，并封样保存。
采购管理流程
采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。
1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。
1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。
1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。
1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。
1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。
1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。
1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。
1.2.5 组织编制招标文件。
1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。
1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。
1.2.8 负责招标采购资料存档。
1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。
1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。
1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。
1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。
1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。
1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。
1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。
1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。
1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。
1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。
1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。
1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。
1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。
1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。
2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。
建筑工程承包合同甲供材
建筑工程承包合同甲供材
一、甲供材料的定义与范围
在开始之前，首先需要明确什么是甲供材料。
所谓甲供材料，指的是由甲方（通常指业主
或发包方）负责采购供应的材料，包括但不限于钢材、水泥、砖瓦等主要建材。
这些材料
对工程的质量和安全起着至关重要的作用。
二、甲供材料的质量要求
质量是甲供材料的核心要素。
合同中应明确规定所有甲供材料必须符合国家标准或行业标准，并且要有相应的质量检测报告和合格证明。
例如，钢材应具备抗拉强度、屈服强度等
物理性能指标的合格证明。
三、甲供材料的供应时间与数量
供应时间和数量的控制对于保证工程进度至关重要。
合同应详细列出各种材料的供应时间
表和数量清单，以便乙方（承包方）合理安排施工计划。
如遇特殊情况需调整供应时间或
数量，应及时通知对方并协商解决。
四、价格条款与付款方式
价格条款是合同中最为敏感的部分。
甲供材料的价格应在合同中明码标价，包括材料成本、运输费用等。
付款方式一般分为预付款、进度款和尾款，具体的支付比例和时间应根据实
际工程进度来定。
五、违约责任与争议解决
合同还应明确双方的违约责任。
如果甲方提供的材料不符合约定标准，或乙方未按计划使
用材料，都应承担相应的违约责任。
合同中应提供争议解决的途径，比如通过协商、调解
或者提交仲裁委员会仲裁。
六、其他注意事项
除了上述关键条款外，合同还应包括保险、税费处理、知识产权保护等其他相关内容。
这
些内容虽然细节繁多，但对于防范风险、保护双方权益同样重要。
结语。
施工合同中能明确甲供材吗
施工合同中能明确甲供材一、引言在建筑市场中，甲供材施工合同是一种常见的合同形式。
甲方作为投资者，负责提供建筑材料，乙方作为施工方，负责施工建设。
在这种合同模式下，明确甲供材的条款对于双方的权利义务界定具有重要意义。
本文将从甲供材的定义、甲供材施工合同的特点、甲供材的明确方式以及甲供材施工合同的风险防范等方面进行分析和探讨。
二、甲供材的定义及特点1. 甲供材的定义甲供材是指在建筑施工过程中，甲方按照合同约定，向乙方提供所需的建筑材料。
这些材料包括钢材、木材、水泥、沙石、砖瓦等各种建筑所需的原材料和构配件。
2. 甲供材的特点（1）甲方负责采购材料，乙方负责施工。
甲方承担材料价格波动和质量风险，乙方仅负责按合同要求施工。
（2）甲方按照合同约定提供材料，乙方按照施工进度和合同要求使用材料。
双方应共同验收材料，确保材料质量符合工程要求。
（3）甲方应保证材料供应的及时性和连续性，确保工程顺利进行。
若甲方不能按时提供材料，应承担相应的违约责任。
（4）甲方应提供材料的技术参数、质量证明等相关资料，以确保乙方正确使用材料。
三、甲供材施工合同的明确方式1. 明确甲供材的种类和规格在合同中，应详细列明甲方需提供的材料种类、规格、型号、数量等信息。
这些信息应来源于设计图纸、工程量清单等相关资料，以确保双方对甲供材的认知一致。
2. 明确甲供材的质量标准合同中应明确甲供材的质量标准，如符合国家标准、行业标准或其他特定标准。
同时，甲方应提供材料质量证明文件，以确保乙方使用合格材料。
3. 明确甲供材的供应时间和方式合同中应明确甲方供应甲供材的时间节点、供应方式（如现场交付、物流配送等）以及验收程序。
同时，双方可约定供应延误的违约责任，以保障工程进度。
4. 明确甲供材的价格和支付方式合同中应明确甲供材的价格、支付时间及支付方式。
若材料价格发生波动，双方可约定调整机制，以减轻双方的经济压力。
5. 明确甲供材的保管和使用责任合同中应明确甲供材的保管责任和使用规范。
甲供材料管理制度
甲供材料管理制度材料管理制度针对施工现场材料，工程部安排2名材料专员，专人进行跟进、检查验收，土建、精装安排一人，水电安装安排一人，共同对工程部经理负责，对现场所有材料分类管理，材料验收合格后，参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位及工程部分别进行存档。
甲供材料：针对甲供材料，由施工单位主导材料的申报计划，并且编写《甲供物资总计划》及《甲供物资进场计划》表，经甲方审核通过后，由甲方工程部对甲供材料进行材料计划下单。
材料进场时，施工单位应通知监理及甲方，会同监理及甲方立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格。
参与验收的单位及部门需填写《材料进场验收台账》，并由监理单位进行存档。
1、材料下单：针对施工单位提出的材料计划进行复核，重点控制型号、数量、加工周期以及审核图纸材料变更、公司材料品牌变更等问题。
2、材料跟进：针对相对紧急的材料，材料专员需编制材料计划，并天天对材料加工、运输等情况进行反馈，请求材料加工跟进到加工场班组，运输时跟进到火车驾驶员3、材料进场：材料进场，会同监理立即对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保进场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检。
材料核对无误后，移交施工单位进行保管，并现场签字确认。
4、材料封样：甲供材料进场前，工程部必须设置单独的材料样板区对材料样板进行分类封样存放。
5、材料计划及浪费：施工单位对于甲供材料计划的申报必须按实，不得虚报、漏报、多报。
对于甲供材虚报、漏报的，将对施工单位进行2000元/次处罚，若造成公司损失，将由施工单位全权承担；若造成工期延误的，由施工单位自行解决，对于甲供材料多报，造成材料浪费，将由施工单位双倍赔偿。
甲指乙供材料：针对甲指乙供材料，由施工单位主导材料计划下单，工程部进行审核并提醒材料生产周期，材料出场时，会同监理及甲方立刻对材料的品牌、数量、型号、合格证、出场证明等随车文件进行验收、复核，确保出场材料合格，如需抽样送检的材料，需监理现场取样并送检，填写《材料样板验收台账》。
《碧桂园集团甲指 甲供材料采购管理办法》
附件1：碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。
第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目。
第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料（一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。
甲指材料清单：（1）A类甲指材料：室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）（2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。
（二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。
甲供材料清单范围：1、卫浴：陶瓷洁具、龙头2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰：LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。
第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。
工程施工合同甲供材料
工程施工合同甲供材料在施工合同中，所谓“甲供材料”通常是指由甲方（即建设方或业主）负责采购供应的材料。
这些材料包括但不限于钢材、水泥、砂石、电线管道等关键建材。
由于这些材料对工程质量有着直接的影响，因此，明确甲供材料的质量标准、供应时间、验收流程等，对于确保工程顺利进行至关重要。
以下是一个工程施工合同甲供材料的范本：第一条甲供材料的定义1.1 “甲供材料”指甲方负责采购并供应给乙方（即承包方）用于本工程施工的所有材料。
1.2 甲供材料应符合国家相关标准及本工程要求的质量标准。
第二条甲供材料的范围2.1 甲供材料包括但不限于以下几类：结构材料、装饰材料、安装材料、设备等。
2.2 具体甲供材料的种类、规格、数量和质量要求，应在合同附件中详细列明。
第三条甲供材料的采购与供应3.1 甲方应根据工程进度计划，合理安排甲供材料的采购工作。
3.2 甲方应保证甲供材料按照合同约定的时间、地点供应给乙方。
第四条甲供材料的验收4.1 甲供材料到场后，乙方应及时进行验收，验收合格后方可使用。
4.2 如发现甲供材料存在质量问题，乙方应立即通知甲方，由甲方负责处理。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间供应合格的甲供材料，导致工程延期，甲方应承担相应责任。
5.2 如乙方未按规定验收或使用不合格的甲供材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
通过以上范本，我们可以看出，一个详尽的甲供材料条款应当包括材料的定义、范围、采购与供应、验收流程以及违约责任等关键要素。
这不仅有助于明确双方的责任和义务，还能有效预防和解决可能出现的争议，保障工程的顺利进行。
在实际操作中，甲乙双方应根据具体的工程特点和实际情况，对上述范本进行适当的调整和补充。
例如，可以增加关于甲供材料储存、保管、运输等具体操作流程的规定，或者对某些特殊材料的验收标准和技术要求进行详细说明。
施工合同中甲供材料
施工合同中甲供材料的相关内容一、甲供材料的定义及范围甲供材料是指在施工合同中，由甲方（发包人）负责供应的材料。
这些材料包括建筑施工所需的各种建筑材料、设备、配件等。
甲供材料的范围通常包括：钢材、木材、水泥、混凝土、砂石、砖瓦、玻璃、涂料、电线电缆、开关插座、水暖器材等。
二、甲供材料的责任与义务1. 甲方负责按照合同约定的品种、规格、型号、数量、质量、期限供应甲供材料。
甲方应保证甲供材料的质量符合国家相关标准和合同要求，并承担甲供材料质量问题的责任。
2. 甲方应按照合同约定的时间、地点将甲供材料交付给乙方（承包人），并负责办理甲供材料的所有权转移手续。
3. 甲方应承担甲供材料在运输、储存、保管过程中发生的损耗、损坏、丢失等风险。
4. 乙方应按照合同约定的甲供材料使用范围和标准使用甲供材料，不得挪作他用。
如乙方因过错导致甲供材料损失，应承担赔偿责任。
5. 乙方应妥善保管甲供材料，防止甲供材料被盗、损坏、丢失等。
如乙方未尽保管义务导致甲供材料损失，应承担赔偿责任。
三、甲供材料的验收与检验1. 甲供材料进场时，乙方应与甲方代表共同进行验收。
验收内容包括品种、规格、型号、数量、质量等。
验收合格的甲供材料方可用于施工。
2. 乙方对甲供材料如有疑问，可以要求复验。
复验合格的甲供材料方可用于施工。
3. 乙方应按照合同约定的时间、地点、方式将甲供材料交付给施工人员，并确保甲供材料在施工过程中满足需求。
4. 乙方应定期对甲供材料进行检验，确保甲供材料的质量、数量符合合同要求。
如发现甲供材料质量、数量问题，应及时通知甲方，由甲方负责处理。
四、甲供材料的支付与结算1. 甲供材料的支付按照合同约定的时间、方式进行。
乙方应按照合同约定的付款要求向甲方支付甲供材料的价款。
2. 甲供材料的结算按照实际供应的品种、规格、型号、数量、质量、单价等按照国家相关标准和合同要求进行。
乙方应按照实际供应的甲供材料向甲方支付价款。
3. 甲方应提供甲供材料的合格证明、发票等有关资料，以便乙方办理支付和结算手续。
甲供材料是什么意思
甲供材料是什么意思
甲供材料就是：由甲方提供的材料。
这是在甲方与承包方签订合同时事先约定的。
凡是由甲供材料，进场时由施工方和甲方代表共同取样验收，合格后方能用于工程上。
甲供材料一般为大宗材料，比如钢筋、钢板、管材以及水泥等，当然施工合同里对于甲供材料有详细的清单。
甲供材就是主要指以前的3大材，现在的4大材，以前是：水泥，钢筋，木材，陶瓷等材料。
现在增加燃料油。
操作步骤是甲方供应到现场，乙方负责验收，不合格有权退货，只要你收下了，以后的什么事情都是乙方承担，不合格也是乙方的事情，这是特别要注意的。
优点是可以减少投资，避免因不熟悉地方行情高价买货。
甲供材料的优点：
1.对施工方而言，优点就是可以减少材料的资金投入和资金垫付压力，避免材料价格上涨带来的风险。
对于甲方而言，甲供材料可以更好地控制主要材料的进货来源，保证工程质量。
2.从材料质量上讲：其质量与施工单位无太大的关系，但施工单位有对其进行检查的义务，如果因施工单位未检查而材料不合格就应用到工程上，施工单位同样要承担相应的责任。
3.从工程计价角度说：预算时甲供材必须进入综合单价；工程结算时，一般是扣甲供材费的99%，有1%作为甲供材料保管费。
甲供材料的缺点：
施工方不能赚到材料和合同之间的价差，而甲方前期投入的资金数量较大。
施工合同签甲供材
施工合同签甲供材是指在建筑施工过程中，甲方（业主或开发商）提供建筑材料，乙方（施工方）负责施工的建设合同。
此类合同在我国建筑市场中较为常见，有助于明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度。
以下是关于施工合同签甲供材的详细解析。
一、甲供材的定义与范围甲供材是指甲方根据施工合同的约定，向乙方提供建设所需的原材料、构配件、设备等。
甲供材的范围包括工程所需的所有材料，如水泥、钢材、木材、玻璃、瓷砖等。
此外，甲供材还包括施工过程中所需的大型设备、施工工具等。
二、甲供材的优势1. 质量保证：甲方作为材料供应商，对提供的材料质量负责。
这有助于确保工程质量，降低乙方在施工过程中因材料质量问题而产生的风险。
2. 成本控制：甲方直接采购材料，可以充分发挥集中采购的优势，降低材料成本。
同时，甲方可以根据工程进度合理安排材料供应，避免乙方因材料供应不及时而导致的工程延误。
3. 进度保障：甲方负责材料供应，乙方只需专注于施工。
这有助于确保工程进度，提高施工效率。
4. 责任明确：甲供材合同明确了甲方提供材料、乙方负责施工的分工，有助于双方更好地履行合同义务，减少纠纷。
三、甲供材合同的签订要点1. 明确材料种类、规格、质量标准：合同中应详细列出甲方需提供的材料种类、规格、质量标准等信息，以便乙方提前做好施工准备。
2. 明确材料供应数量：合同中应明确甲方供应的材料数量，并与工程量清单相对应。
如有变更，应及时调整。
3. 明确材料供应时间：合同中应约定甲方供应材料的时间节点，确保乙方施工进度不受影响。
4. 明确材料价格及结算方式：合同中应明确甲供材料的价格、结算方式及支付时间。
如有价格变动，应予以说明。
5. 明确质量责任：合同中应明确甲方对供应材料质量的责任及乙方对施工质量的责任。
6. 明确违约责任：合同中应明确双方在材料供应、施工过程中的违约责任，以便在出现问题时及时解决。
四、甲供材合同的履行与管理1. 甲方应当按照合同约定供应材料，确保材料质量、数量及供应时间符合要求。
《碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法》
附件1：碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。
第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目。
第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料（一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。
甲指材料清单:（1)A类甲指材料：室外材料(外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；室内铺贴(抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）（2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风(集团装修院确认标准款式;集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）（3)C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料.（二)甲供材料:由发包方（甲方)直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。
甲供材料清单范围：1、卫浴:陶瓷洁具、龙头2、机电类:开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰：LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1。
5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调:空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。
第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴）,具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 分包工程项目名称 全部门窗（含入户门、防火门、铝合金门窗、及百叶等） 供水工程 基坑土方、强夯及边坡护壁工程 不锈钢工程、铁花及栏杆扶手工程 金属屋面工程 燃气工程 变配电设备安装工程 样板房、售楼部装修工程 消防设备安装及通风空调工程（消防控制系统、自消系统） 环境道路沥青工程 电视、电话、宽带等弱电设备安装工程 智能化系统安装 室外及庭院的园林建筑、园林绿化、环境灯具、道排工程、水景 泳池、通信管网、围墙 人防门及安装工程 停车场设施及标识系统 保温及外墙涂料工程 防水工程 发电机及其降噪工程 金属构件外装工程(幕墙钢构） 住宅装修工程(含外立面干挂石材) 总包管理配合费比 例 2% 不适用 不适用 2% 2% 不适用 不适用 2% 1% 不适用 不适用 2% 不适用 不适用 不适用 2% 2% 2% 2% 不适用 备注
设备不取费
设备不取费
设备不取费
说明： 1、《甲方有权分包工程清单》是甲方有可能指定其他分包单位承建的工程清单，甲方有权指定分包项目包含但（可 能）不限于此表的内容，总包管理费及配合费按固定比例计取，结算时除合同规定外不再调整。 2、甲方有权将以上分包项目内容调整为乙方承包。 3、乙方有责任与各甲方分包单位签署分包合同，以备政府验收备案需要，费用包含在总包措施费内。