建设工程施工合同中承包人与发包人的义务责任
建设工程合同当事人职责
建设工程合同当事人职责建设工程合同是指发包人（甲方）与承包人（乙方）之间就完成一定建设任务并支付相应价款达成协议的合同。
在建设工程合同中，甲乙双方的职责明确，各司其职，共同推进工程的顺利进行。
下面从甲乙双方分别阐述建设工程合同当事人的职责。
一、发包人（甲方）的职责1. 提供基础资料和图纸：甲方应向乙方提供完整、真实、准确的建设项目基础资料、施工图纸及技术要求等，确保乙方能够根据这些资料进行施工。
2. 提供施工场地：甲方应确保施工场地达到约定的四通一平（通水、通电、通路、通排水、平整土地）条件，为乙方提供必要的施工准备工作。
3. 履行合同约定：甲方应按照合同约定履行各项义务，如不变更计划、按约定支付工程款等。
4. 验收和接收建设工程：甲方应在合同约定的日期对乙方完成的建设工程进行验收，并按照验收规范和质量检验标准进行评估。
5. 配合乙方施工：甲方应随时配合乙方进行施工，提供所需的工作条件，确保工程的顺利进行。
6. 工程款的支付：甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
二、承包人（乙方）的职责1. 按约施工和交付工作成果：乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规、技术规范的要求进行施工，保证工程质量、进度和安全，并按时交付符合合同要求的建设工程。
2. 接受检查和通知检查：乙方应接受甲方及监理人对工程进度、质量等方面的检查，并在隐蔽工程隐蔽前通知甲方进行检查。
3. 质量担保和产品责任：乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保建设工程质量符合合同约定和法律法规规定。
如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等责任。
4. 保管发包人提供的原材料和设备：乙方应对甲方提供的原材料、设备等进行妥善保管，防止损失和损坏。
5. 安全生产和环保：乙方应按照国家和地方安全生产和环保政策要求，做好施工现场的安全生产和环境保护工作。
6. 配合甲方进行验收：乙方应按照甲方要求，配合进行工程验收工作，确保建设工程符合合同约定和法律法规规定。
建设工程合同共同责任
建设工程合同共同责任一、引言建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成一定的建设任务，支付相应的报酬，明确相互权利义务关系的协议。
在建设工程合同中，发包人、承包人以及其他相关方都承担着一定的责任。
本文将重点探讨建设工程合同中的共同责任。
二、发包人的责任1. 支付合同价款：发包人应按照合同约定，及时、足额支付合同价款。
如果发包人逾期支付，应承担逾期付款的责任，向承包人支付违约金或滞纳金。
2. 提供施工场地：发包人应按照合同约定，提供符合施工条件的场地。
包括土地、场地平整、临时设施等。
如果因发包人原因导致施工场地不具备施工条件，发包人应承担相应责任。
3. 办理施工许可：发包人应负责办理施工现场的施工许可、临时占用土地许可等相关手续。
如果因发包人原因导致施工许可未能按时办理，发包人应承担相应责任。
4. 协调关系：发包人应负责协调施工现场的各方关系，包括与业主、施工方、设计方、监理方等各方的沟通与协调。
如果因发包人原因导致施工现场关系紧张，影响施工进度，发包人应承担相应责任。
5. 质量监督：发包人应按照合同约定，对建设工程的质量进行监督。
如果发包人未能履行质量监督职责，导致建设工程质量问题，发包人应承担相应责任。
三、承包人的责任1. 施工质量：承包人应按照合同约定，完成建设工程的施工任务，保证施工质量。
如果承包人施工质量不符合合同约定，承包人应承担相应责任。
2. 施工进度：承包人应按照合同约定，按时完成建设工程的施工任务。
如果承包人逾期交付，应承担逾期交付的责任，向发包人支付违约金或滞纳金。
3. 安全生产：承包人应按照合同约定，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全。
如果因承包人原因导致安全事故发生，承包人应承担相应责任。
4. 资料管理：承包人应按照合同约定，妥善保管建设工程的相关资料，包括设计文件、施工图纸等。
如果因承包人原因导致资料丢失或损坏，承包人应承担相应责任。
5. 环保要求：承包人应按照合同约定和相关法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。
施工合同的当事人
施工合同的当事人包括发包人和承包人。
发包人通常是指项目业主或者项目投资人，承包人则是指承担施工任务的施工企业。
在施工合同中，发包人和承包人之间的权利、义务和责任是通过合同条款来约定的。
本文将从施工合同当事人的定义、权利、义务和责任等方面进行详细阐述。
一、发包人的权利和义务1. 发包人的权利（1）选择承包人的权利。
发包人有权根据项目特点、资质条件等因素，选择具有相应资质和能力的承包人。
（2）确定工程内容和范围的权利。
发包人有权根据项目需求，确定工程的内容、范围、规模、标准等。
（3）监督施工过程的权利。
发包人有权对施工现场进行监督检查，确保施工质量、安全、进度等符合合同要求。
（4）支付工程价款的权利。
发包人有权按照合同约定，按时支付工程价款。
（5）接收工程的权利。
发包人有权按照合同约定，接收已完成的工程。
2. 发包人的义务（1）提供施工场地的义务。
发包人有义务为承包人提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施。
（2）提供设计文件的义务。
发包人有义务提供完整的工程设计文件，包括施工图纸、技术规范等。
（3）协助办理相关手续的义务。
发包人有义务协助承包人办理施工所需的相关手续，如施工许可证、安全生产许可证等。
（4）按时支付工程价款的义务。
发包人有义务按照合同约定，按时支付工程价款。
（5）接收工程的义务。
发包人有义务按照合同约定，接收已完成的工程。
二、承包人的权利和义务1. 承包人的权利（1）要求支付工程价款的权利。
承包人有权按照合同约定，要求发包人支付工程价款。
（2）获得工程款的权利。
承包人有权按照合同约定，获得工程进度款、质量保证金等。
（3）索赔的权利。
承包人有权根据合同约定和法律法规，对发包人造成的损失进行索赔。
（4）解除合同的权利。
承包人有权在合同约定的条件下，解除合同。
2. 承包人的义务（1）按期完成工程的义务。
承包人有义务按照合同约定，按时完成工程。
（2）保证工程质量的义务。
承包人有义务保证工程质量符合合同约定的标准。
施工承包合同的责任与义务
施工承包合同的责任与义务一、引言施工承包合同是建设项目建设过程中最为重要的合同之一，是发包人和承包人之间明确各自权利、义务和责任的法律文件。
在施工承包合同中，发包人和承包人分别承担着一定的义务和责任。
本文将对施工承包合同中发包人和承包人的义务与责任进行详细阐述。
二、发包人的义务与责任1.提供施工场地发包人应按照合同约定向承包人提供施工场地，并保证施工场地的土地使用权、规划许可等法律手续合法有效。
发包人应负责办理施工场地内的临时设施建设，包括但不限于临时道路、供水、供电、通讯等。
2.支付合同价款发包人应按照合同约定的付款方式、付款时间、付款比例等向承包人支付合同价款。
发包人应在承包人按照合同约定完成工程并经验收合格后，按时支付尾款。
3.协助承包人办理手续发包人应协助承包人办理与施工有关的手续，包括但不限于施工许可证、安全文明施工证、消防验收、环保验收等。
发包人应负责协调与施工有关的外部关系，包括但不限于政府相关部门、相邻单位、施工场地内的居民等。
4.保障施工顺利进行发包人应保证施工场地的通行、运输、施工等方面的顺利进行，不得干涉承包人的正常施工。
发包人应负责解决施工场地内的安全事故、纠纷等事项。
5.质量监督与验收发包人应按照合同约定对工程质量进行监督，并参加工程验收。
发包人应对验收合格的工程支付合同价款。
三、承包人的义务与责任1.按照合同约定施工承包人应按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求进行施工。
承包人应严格按照施工图纸、施工规范、施工工艺等要求进行施工，确保工程质量。
2.安全生产与环保承包人应加强施工现场的安全生产管理，建立健全安全生产制度，确保施工现场的安全。
承包人应按照环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。
3.保修与售后服务承包人应对施工的工程承担质量保修责任，按照合同约定的保修范围、保修期限、保修方式等进行保修。
承包人应提供售后服务，解决发包人在使用过程中遇到的问题。
4.提交施工资料承包人应按照合同约定向发包人提交施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。
建设工程合同承包人的责任
建设工程合同承包人的责任在我国，建设工程合同是指发包人（甲方）与承包人（乙方）之间，就乙方完成甲方委托的建设工程，甲方支付乙方相应价款的合同。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，承包人在建设工程合同中承担以下责任：一、完成工程建设任务承包人应当按照合同约定，完成工程建设任务。
这包括按照设计文件、施工技术标准和合同约定的质量、安全、进度和投资控制等要求，组织施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
二、保证工程质量承包人应当保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和设计文件的要求。
工程质量问题可能导致工程安全事故，给发包人和人民群众生命财产安全带来严重威胁。
因此，承包人必须强化质量意识，加强质量管理，确保工程质量。
三、安全生产责任承包人应当加强施工现场的安全生产管理，严格执行安全生产法律法规和施工现场安全生产规章制度，确保施工现场的安全生产。
承包人还应当配备必要的安全生产设施和防护用品，保障施工现场作业人员的人身安全。
四、工程进度和交付承包人应当按照合同约定的工期完成工程建设任务。
如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应当承担相应的违约责任。
同时，承包人应当在工程竣工后，按照合同约定和有关法律法规的规定，向发包人交付合格的工程。
五、资料和档案管理承包人应当建立健全工程资料和档案管理制度，及时、准确、完整地收集和整理工程资料，确保工程资料的真实性、完整性和可追溯性。
工程资料包括工程设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告、质量保证资料等。
六、工程保修责任承包人应当对建设工程实行质量保修制度，按照合同约定和有关法律法规的规定，承担保修责任。
如工程在保修期内出现质量问题，承包人应当及时进行修复或返工、改建，并承担由此产生的费用。
七、协助发包人验收工程承包人应当协助发包人进行工程验收。
工程验收合格后，承包人应当按照合同约定，向发包人交付合格的工程。
如承包人拒绝协助发包人进行验收，或者验收不合格，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。
建设工程合同法发包方义务
建设工程合同法中发包方的义务建设工程合同是指发包方和承包方之间，就完成一定建设任务，支付相应价款达成的一致协议。
在建设工程合同中，发包方作为合同的一方，承担着一系列的义务。
本文将详细解析建设工程合同法中发包方的义务。
一、合法发包的义务发包方在签订建设工程合同时，应当确保工程的合法性，不得违法发包。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，发包方不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
同时，发包方应当根据工程的特点和规模，选择具备相应资质的承包方，确保工程的质量和安全。
二、提供必要条件的义务发包方应当按照约定的时间和要求，向承包方提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，为承包方完成工程提供必要的条件。
发包方应当确保提供的材料和设备符合合同约定的质量标准，否则造成工程质量问题的，发包方应当承担相应的责任。
三、及时验收的义务建设工程竣工后，发包方应当按照施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。
验收合格的，发包方应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
未经验收或者验收不合格的，发包方不得接收和使用该建设工程。
四、支付价款的义务发包方应当按照合同约定的时间、地点、方式等，向承包方支付价款。
发包方如不按照约定支付价款，应当向承包方承担责任。
同时，根据《建设工程质量管理条例》的规定，发包方未按照约定支付价款的，承包方有权依法申请仲裁或者提起诉讼。
五、增付费用的义务如果因发包方变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包方就应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
六、保护承包方合法权益的义务发包方在合同履行过程中，应当保护承包方的合法权益，不得干涉承包方的正常经营活动。
发包方不得无故拖欠承包方的工程款，不得擅自变更或者解除合同，不得损害承包方的合法权益。
综上所述，建设工程合同法中发包方承担着多项义务，这些义务的履行对于保障工程的质量和安全，维护合同双方的合法权益具有重要意义。
发包人和承包人的工作
发包人和承包人的工作发包人和承包人是建筑、工程和项目管理等领域中最常见的两类工作角色，他们之间的协作能够决定整个项目的成功和失败。
本文将介绍发包人和承包人的工作职责、工作流程、需要具备的技能和能力，以及他们之间的合作关系。
一、发包人的工作职责发包人是项目的委托人或业主，他们的主要职责是规划和组织整个项目，包括确定项目的目标、预算、进度、质量和安全方面的要求，并通过标准化的招标程序选择承包人。
他们需要与设计师、监理师、政府部门和其他相关方面协调工作，确保项目能够按照规定的目标和标准进行实施，同时解决各种问题和困难，确保项目的顺利进展。
具体来说，发包人的工作包括以下方面：1. 确定项目的目标和目标，包括项目的规模、用途、预算和时间进度等要素。
2. 审核招标文件，确定招标方式、标准和流程，并通过标准招标程序选择承包人。
3. 与承包人签订合同，并审核并批准承包人的施工图纸、计划、进度、质量和安全方案等计划和报告。
4. 监督和审核承包人的施工过程，并对承包人进行质量和安全管理，确保工作能够按计划和标准执行。
5. 处理和解决各种问题和冲突，包括施工过程中的工程技术问题、材料问题和人员冲突等。
二、承包人的工作职责承包人是按照合同要求负责实施项目的企业或个人，他们需要对发包人提供的工程图纸和技术要求进行施工、检查、调整和完善，确保工程按照合同要求进行交付。
同样，承包人需要与发包人协调工作，解决各种问题和冲突，达成共识并满足发包人的要求。
具体来说，承包人的工作包括以下方面：1. 根据招标文件和合同要求，制定施工计划、调度和日程，确保工程按期交付。
2. 对机械设备、工作人员和材料进行管理，保证工程质量、进度和安全。
3. 与发包人和第三方协调，并解决工程技术和质量问题。
4. 编制工程完工报告，提交验收，办理竣工手续。
三、发包人和承包人的工作流程项目的发包和承包流程可以概括如下：1. 发包人制定招标文件并进行公告。
2. 承包人根据招标文件参与投标，并提交工程方案、技术说明和报价等信息。
建设工程合同承包与发包人
建设工程合同的承包与发包是工程建设领域中的一项重要活动，涉及到合同法律关系的建立、履行、变更和解除等方面的内容。
本文将从承包和发包人的角度，对建设工程合同的承包与发包进行分析和探讨。
一、承包人的义务1. 履行合同义务：承包人应当按照合同约定，完成工程建设任务。
这包括按照约定的时间、质量和标准完成工程，确保工程的安全和环保要求，同时按照合同约定承担工程的风险和责任。
2. 不得转包和违法分包：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
此外，分包人不得将其承包的工程再分包。
3. 接受检查：承包人应当接受发包人及其委托的第三方对工程的质量、进度、安全等方面的检查，配合发包人完成工程验收工作。
二、发包人的义务1. 做好施工前准备工作：发包人应当确保施工前的一切准备工作到位，为承包人准时进入施工现场提供必要的条件。
2. 提供符合质量的材料和设备：发包人应当向承包人提供符合质量要求的原材料、设备等，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担相应的责任。
3. 检查工程质量和进度：发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对工程的进度、质量进行检查。
4. 组织验收：工程竣工后，发包人应当按照约定的标准和规范，及时进行验收。
5. 支付价款：发包人应当按照合同约定的时间和方式，向承包人支付工程价款。
如发包人逾期支付价款，应当承担违约责任。
6. 交付使用：发包人对承包人完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后，应及时交付使用，发挥建设工程效益。
三、建设工程合同的履行和管理1. 合同履行：承包人和发包人应当按照合同约定，履行各自的义务。
在合同履行过程中，如发生违约行为，应当承担违约责任。
2. 合同变更：在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，应当协商一致，并书面确认。
3. 合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等特殊情况需要解除合同，应当协商一致，并书面确认。
施工合同__双方责任义务
施工合同是指发包人和承包人之间，就完成某项建筑工程或安装工程所达成的协议。
在施工合同中，发包人和承包人各自承担一定的责任和义务。
本文将详细阐述施工合同中双方的责任和义务。
一、发包人的责任与义务1. 提供施工场地：发包人应保证承包人能顺利进入施工现场，提供符合合同约定的施工场地，以及施工所需的用水、用电、通路等基础设施。
2. 办理相关手续：发包人应负责办理施工现场所需的各种许可和批准手续，以确保工程顺利进行。
3. 支付工程款项：发包人应按照合同约定的时间和方式，向承包人支付工程款项。
4. 工程验收：发包人应组织验收委员会对工程进行验收，并提出验收意见。
对验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改。
5. 保障承包人权益：发包人不得干涉承包人的正常施工，不得无故拖延工程进度，不得降低工程质量标准，不得拖欠工程款项。
二、承包人的责任与义务1. 施工准备：承包人应按照合同约定的时间，完成施工准备工作，包括施工场地平整、施工组织设计、材料和设备采购等。
2. 施工质量：承包人应严格按照施工图纸、技术标准和合同约定，进行施工，确保工程质量。
3. 施工安全：承包人应加强施工现场安全管理，遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全和设施完好。
4. 工程进度：承包人应按照合同约定的工期，完成工程。
如有工期延误，承包人应承担相应的违约责任。
5. 工程交付：承包人应按照合同约定的时间，将完成的工程交付给发包人。
工程交付后，承包人应负责保修期内工程的质量问题。
6. 资料提交：承包人应按照合同约定，提交工程相关的技术资料和竣工资料。
7. 配合验收：承包人应按照发包人的要求，配合进行工程验收。
施工合同中，发包人和承包人应认真履行各自的责任和义务，共同确保工程的顺利进行。
如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
通过明确双方的责任和义务，有助于规范施工合同的履行，维护双方的合法权益。
在我国，施工合同的履行还受到法律法规的保护，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、安全和进度。
施工承包合同中发包方和承包方的责任与义务
施工承包合同中发包方和承包方的责任与义务一、施工承包合同中发包方的责任与义务（1）提供具备施工条件的施工现场和施工用地；（2）提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（3）提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料；（4）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（7）按合同规定支付合同价款，及时向承包人提供所需指令、批准，主持和组织工程的验收。
二、施工承包合同中承包方的责任与义务（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）按合同要求的质量完成施工任务，按合同要求的工期完成并交付工程；（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）负责保修期内的工程维修；（6）接受发包人、工程师或其代表的指令；（7）负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；（8）负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；（9）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（10）安全施工，保证施工人员的安全和健康，保持现场整洁，按时参加各种检查和验收。
承包人与发包人的责任是什么
Corporate management used to be communication, now it is communication, and the future is stillcommunication.同学互助一起进步（页眉可删）承包人与发包人的责任是什么承包人必须要承担的责任是：必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工，并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。
承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。
发包人必须要承担的责任是：发包人要督察此施工工程承包人要守时开工去施工现场进行施工。
发包人要对整个工程验收。
承包人承包整个施工工程，并且具有施工工程资格的当事人或者是单位，并且当事人或者单位已经通过合法手段获得相对应的资格，是该当事人或者单位的合法的继承人。
此承包人(当事人或者单位)所承包的工程相对应的主体资格首先必须遵守签约的相应的合同内容，以及对应的法律法规，除了要遵守签订的合同条款之外，还需要遵守建筑法的一系列规定。
对于承包人(当事人或者单位)一定要具有合法的法人资格证书。
也就是说签署施工工程合同的承包人一方是拥有法人资格证书的承包人才可以，除了法人的企业资格证书，此承包人(当事人或者企业)还得拥有正规途径工商局对此承包人颁发的营业执照正副本资质，以及相关建设行业管理局颁发的建筑的资格证书，此承包人所承包的施工工程应该在承包人所颁发营业执照的经营许可范围内。
施工工程的承包人在签订施工工合同履行的此施工的过程中，承包人必须要承担的责任是：1.必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工，并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。
2.承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。
3.施工工程的承包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案，一定要购买好此次工程所需要的材料和设备，此次施工的场地使用也需要处理，场地是否平整，水电以及道路要保持绝对的畅通安全。
承包方和发包方分别承担哪些义务
承包方和发包方分别承担哪些义务发包方需要尊重维护承包方的土地承包经营权，不得随意变更、解除合同，并尊重其经营自主权。
而承包方需要)维护土地的农业用途，不得用于非农建设。
更多关于承包方和发包方分别承担哪些义务的相关知识。
一、承包方和发包方分别承担哪些义务1、土地承包合同发包方的义务(1)维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同。
承包方通过家庭承包取得的土地承包经营权，是承包方依法享有的一项独立的权利，受到国家法律的保护。
包括发包方在内的任何组织和个人不得侵犯承包方的土地承包经营权，不仅如此发包方还有义务维护承包方的土地承包经营权，不得非法解除、变更土地承包合同。
(2)尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。
承包方依法享有土地承包经营权，有权依法自主组织生产经营活动，不受其他组织和个人的干涉。
这是实行家庭承包制的一个重要内容，克服了过去吃大锅饭、大集体的弊端，极大地调动了广大农民的生产积极性。
因此，发包方有义务尊重承包方的生产经营自主权，承包方依法开展正常的生产、经营活动，发包方不得干涉。
(3)依照承包合同约定为承包方提供生产、技术、信息等服务。
集体经济组织或村民委员会具有一定的经济实力，而且，作为发包方有权依照法律规定和承包合同规定向承包方收取承包费。
与此相对应，发包方也有义务依照承包合同的规定，为承包方提供生产、技术、信息等服务。
如向承包方提供机械耕作、排灌、植保、良种、生产资料供应、农产品运销等方面的服务。
根据各地的实际情况和服务内容的差别，发包方也可以收取适当的费用，这样做既为承包方提供了服务，又壮大了集体经济实力。
(4)执行县、乡(镇)土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的农业基础设施建设。
土地利用总体规划是土地利用的基本依据，发包方在发包土地、依法调整承包地的过程中，必须认真执行县、乡(镇)土地利用总体规划，不得违反规划占用耕地或者开发利用其他土地资源。
发包人与承包人的法律责任与权益保障
发包人与承包人的法律责任与权益保障
发包人与承包人的法律责任与权益保障
发包人与承包人在建设单位中拥有不同的法律责任和权益，这涉及到合同履行、风险分担、违约责任等方面。
根据相关法律法规，发包人有义务提供清晰明确的合同条款，确保承包人按时完成工程，并支付相应的费用。
同时，发包人还应保障承包人的权益，如提供必要的资源和支持。
承包人则需要按照合同约定履行相应的义务，确保工程质量和安全。
在法律责任方面，双方应承担相应的违约责任，并在纠纷解决时寻求合理的解决方式。
权益保障方面，双方应遵守合同约定，保障各自的合法权益。
因此，建设单位中发包人与承包人的法律责任与权益保障是一个复杂而重要的问题，需要双方共同遵守法律规定并进行有效的沟通与协商。
结语
发包人与承包人在建设单位中扮演着不同的角色，各自具有特定的法律责任和权益。
发包人应提供明确的合同条款，确保承包人按时完成工程并支付费用，同时保障承包人的权益。
承包人则需履行合同义务，确保工程质量和安全。
双方应承担违约责任，并寻求合理解决纠纷的方式。
在权益保障方面，双方需遵守合同约定，共同遵守法律规定，进行有效沟通和协商。
发包人与承包人的法律责任与权益保障是建设单位中重要的问题。
1。
建设施工合同双方责任
建设施工合同是发包人和承包人为完成施工工程而订立的合同，其中包含了工程名称、工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等一系列内容。
在合同中，双方有明确的义务和责任，以下是建设施工合同双方的职责分析。
一、承包人的责任1. 按照施工合同和设计文件严格施工。
承包人应严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。
2. 接受发包人的必要监督。
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。
承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。
3. 按期完成和交付合格工程。
完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。
因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
4. 保修责任和损害赔偿责任。
建设工程实行质量保修制度。
建筑工程竣工验收后，在保修范围和保修期限内出现质量问题的，承包人应当及时履行保修义务，因保修不及时造成人身或财产损害的，应当承担赔偿责任。
二、发包人的责任1. 支付工程价款。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款，支付的条件和程序应符合合同的约定。
2. 协助承包人办理施工所需手续。
发包人应协助承包人办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可证、施工图纸审查、施工过程中的各项检查等。
3. 提供施工场地和基础设施。
发包人应提供满足施工所需的场地和基础设施，包括但不限于临时用地、临时设施、施工用水电等。
4. 保障施工安全。
发包人应负责施工现场的安全保障，确保施工过程中的安全顺利进行。
总之，建设施工合同中，承包人和发包人各有明确的义务和责任。
双方应严格按照合同约定履行各自的职责，确保工程的顺利进行和工程质量的保证。
任何一方违反合同约定，都应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同承包人
建设工程施工合同是承包人和发包人之间明确双方权利和义务的法律文件，是保障工程顺利进行和完成的必要条件。
在合同中，承包人承担工程建设的全部或部分工作，并按照合同约定的质量和进度完成工程，发包人则按照合同约定的付款方式和时间支付工程价款。
本文将详细介绍建设工程施工合同中承包人的相关内容。
一、承包人的义务和责任1. 承包人应按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度和工程安全等方面完成工程施工，并承担相应的义务和责任。
2. 承包人应按照合同约定的时间和方式向发包人提交工程进度报告、工程质量报告和工程安全报告，发包人有权对工程施工进行监督检查。
3. 承包人应按照合同约定的工程质量和标准完成工程，确保工程安全，不得出现质量问题和安全事故。
如因承包人原因导致工程质量问题或安全事故，承包人应承担相应的责任和损失。
4. 承包人应按照合同约定的时间和方式向发包人提交竣工验收申请，发包人收到申请后，按照合同约定的程序进行竣工验收。
如验收不合格，承包人应按照合同约定进行整改，并承担相应的责任和损失。
5. 承包人应按照合同约定的时间和方式向发包人提交工程价款结算申请，发包人按照合同约定的程序进行结算。
如因承包人原因导致工程价款结算出现争议，承包人应承担相应的责任和损失。
二、承包人的权利和利益1. 承包人应按照合同约定获得工程价款，发包人不得拖欠或延迟支付。
如发包人违反约定，承包人有权要求发包人支付违约金或赔偿损失。
2. 承包人应按照合同约定获得工程施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施和有关许可，发包人应给予必要的协助和支持。
如发包人违反约定，承包人有权要求发包人承担违约责任或赔偿损失。
3. 承包人应按照合同约定获得工程施工所需的设计图纸、施工方案、施工图纸等技术文件，发包人应按时提供。
如发包人违反约定，承包人有权要求发包人承担违约责任或赔偿损失。
4. 承包人应按照合同约定获得工程施工所需的建筑材料、建筑构配件和设备，发包人应按时提供。
建设工程合同关系主体
建设工程合同关系主体是指在建设工程合同中承担不同权利义务的各方当事人。
在建设工程合同中，主体关系较为复杂，主要包括发包人、承包人、设计人、监理人、施工人等。
本文将从这些主体的定义、权利义务、责任承担等方面进行详细阐述。
一、发包人1.定义：发包人是指在建设工程合同中承担投资、组织、管理和监督工程建设的当事人。
通常情况下，发包人是工程项目的业主或者项目法人。
2.权利义务：（1）发包人有权要求承包人按照合同约定完成工程建设任务，并支付合同价款。
（2）发包人应当履行合同约定的义务，如提供施工场地、协助办理施工手续、支付预付款、进度款等。
（3）发包人应当对工程质量、安全、进度和投资控制承担最终责任。
3.责任承担：发包人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
如未按约定支付价款、提供施工场地等，给承包人造成损失的，应当赔偿损失。
二、承包人1.定义：承包人是指在建设工程合同中承担施工、设备采购、安装、调试等任务的当事人。
通常情况下，承包人是具有相应资质的建筑企业。
2.权利义务：（1）承包人有权按照合同约定要求发包人支付价款、提供施工场地等。
（2）承包人应当履行合同约定的义务，如按照设计文件和施工标准完成工程建设任务、保证工程质量、安全、进度等。
（3）承包人应当对施工过程中的安全事故、质量问题等承担责任。
3.责任承担：承包人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
如未按约定完成工程、工程质量不符合要求等，应当赔偿发包人的损失。
三、设计人1.定义：设计人是指在建设工程合同中承担工程设计任务的当事人。
通常情况下，设计人是具有相应资质的设计单位。
2.权利义务：（1）设计人有权按照合同约定要求发包人支付设计费、提供设计所需资料等。
（2）设计人应当履行合同约定的义务，如按照发包人的要求和国家标准完成设计任务、保证设计质量等。
（3）设计人应当对设计过程中的失误、遗漏等承担责任。
3.责任承担：设计人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
工程施工合同发包人的义务
工程施工合同发包人的义务
首先，发包人的最基本义务是提供完整的建设工程设计文件和相关资料。
这些设计文件包括建筑施工图纸、设计说明、技术规范等，只有提供了完整的设计文件，承包人才能按照设计要求进行施工，并保证施工质量符合设计要求。
其次，发包人需要按照合同约定及时支付工程款项。
工程施工是需要资金支持的，发包人需要提前了解工程的施工进度和资金需求情况，按照约定的时间节点支付工程款项，以保证工程能够有序进行。
同时，在施工过程中如果有变更或者索赔等情况，发包人也需要按照约定及时支付相应的费用。
此外，发包人还需要提供必要的施工场地、设备和材料等。
在工程施工过程中，承包人需要充分利用这些资源进行施工，发包人需要确保施工场地符合安全要求，设备和材料符合质量要求，以保证工程施工的顺利进行。
除此之外，发包人还有着监督工程施工的义务。
发包人需要设立专门的监理机构或者聘请专业监理人员对工程施工过程进行监督，及时发现并解决工程施工中的问题，保证工程质量和进度符合合同要求。
最后，发包人需要配合承包人做好工程验收工作。
在工程竣工后，发包人需要组织相关专业人员对工程进行验收，确保工程的质量符合设计要求，按照合同约定及时支付最后的工程款项。
总的来说，发包人在工程施工合同中有着重要的义务需要履行，只有认真履行这些义务，确保工程的质量和进度，才能保证工程的顺利进行。
希望各位发包人在签订工程施工合同时能够严格履行各项义务，共同推动工程的顺利完成。
建设工程合同中的主要义务
建设工程合同中的主要义务建设工程合同是指发包人与承包人之间就完成特定的建设工程项目达成的一种协议。
在这种合同中，发包人和承包人各自承担一定的义务。
本文将详细阐述建设工程合同中发包人和承包人的主要义务。
一、发包人的主要义务1. 做好施工前的准备工作：发包人应按照合同约定，办理好各项施工手续，确保施工现场的水、电、路、通信等基础设施畅通，完成施工现场的“三通一平”工作，以及确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点等。
如果发包人未能按时完成施工前准备工作，导致承包人无法正常施工的，承包人可以要求相应顺延竣工时间，并有权要求赔偿损失。
2. 提供必要的条件：发包人应按照合同约定，向承包人提供必要的协助，包括原材料、设备、场地、工程进度款、技术资料等。
如果发包人迟延提供上述条件，导致承包人无法按时完成工程的，承包人可以要求顺延工程日期，并有权要求赔偿误工损失。
3. 配合施工的进行：发包人应派驻工地代表，对工程的进度、质量进行必要的监督，及时组织对隐蔽工程隐蔽前的检查，办理中间工程的验收，负责签证，配合承包人的施工。
隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人检查。
如果发包人未及时检查，导致承包人无法继续施工的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
4. 及时接受竣工工程并支付工程价款：发包人应按照合同约定的期限支付工程价款。
如果发包人未按合同约定的期限支付价款，应当负逾期付款的违约责任。
此外，承包人依法对所建工程享有法宝的优先权。
二、承包人的主要义务1. 按照约定施工：承包人应当按照合同约定的日期、工程质量、工程量完成建设工程，并交付给发包人。
承包人应严格按照施工图纸、设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量符合发包人的要求。
2. 接受发包人的监督：承包人应接受发包人的必要监督，配合发包人对工程的进度、质量进行监督检查。
3. 妥善保管发包人提供的原材料、设备：承包人应对发包人提供的原材料、设备妥善保管，防止损坏、丢失或者被盗。
建设工程合同发包人履行
建设工程合同的发包人履行建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成一定建设任务，支付相应的工程价款达成协议的一种合同。
在这种合同中，发包人的主要义务是支付工程价款，而承包人的主要义务是完成工程建设任务。
然而，在实际履行过程中，发包人的履行并不止于此，还涉及到一系列与工程建设相关的义务。
那么，发包人究竟应履行哪些义务呢？一、提供建设场地发包人应按照合同约定，提供建设工程所需的场地。
这包括土地使用权、规划设计条件、施工场地、临时用地等。
发包人应保证承包人能够顺利进入场地进行施工，并确保施工期间场地的使用权。
此外，发包人还应负责办理相关审批手续，以便承包人能够及时开展建设工作。
二、协助承包人办理证件和批文在建设工程过程中，承包人需要办理一系列证件和批文，如施工许可证、安全生产许可证等。
发包人应积极协助承包人办理这些手续，提供必要的证明材料，确保工程顺利进行。
三、提供设计文件和技术要求发包人应按照合同约定，提供完整的设计文件和技术要求。
这些文件应包括工程图纸、施工方案、技术规范等。
发包人应保证设计文件的真实性、准确性和完整性，确保承包人能够根据这些文件进行施工。
同时，发包人还应负责对设计文件的修改和变更。
四、履行质量监督义务发包人应对工程建设过程中的质量进行监督。
这包括对承包人的施工工艺、工程材料、构配件等进行检查，确保符合设计文件和技术规范的要求。
发包人还应组织验收，对已完成的建设工程进行质量评估。
对于发现的质量问题，发包人应要求承包人及时整改。
五、支付工程价款支付工程价款是发包人的主要义务之一。
发包人应按照合同约定，及时支付工程进度款和竣工结算款。
在支付工程价款时，发包人应扣除承包人应承担的税金、费用等。
同时，发包人不得无故拖欠工程价款，否则将承担违约责任。
六、保障承包人合法权益发包人应尊重和保障承包人的合法权益，包括承包人的知识产权、商业秘密等。
发包人不得擅自使用承包人的成果，不得要求承包人提供不符合法律法规和合同约定的条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同中承包人与发包人的义务责任一般来说施工合同中，承包人的义务与责任主要包括以下几点，下面是关于建设工程施工合同中承包人与发包人的义务责任的主要内容介绍以供参考。
按照施工合同和设计文件严格施工。
严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。
因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，应当在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
接受发包人的必要监督。
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。
承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。
按期完成和交付合格工程。
完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。
因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修复费用或请求减少工程价款。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
保修责任和损害赔偿责任。
建设工程实行质量保修制度。
建筑工程竣工验收后，在保修范围和保修期限内出现质量问题的，承包人应当及时履行保修义务，因保修不及时造成人身或财产损害的，应当承担赔偿责任。
因承包人原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身
和财产损害的，承包人应当承担赔偿责任。
而在建设工程施工合同中，发包人的义务与责任则包括：
按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。
发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。
因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。
组织工程验收。
隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
接受建设工程并且按照约定支付工程价款。
建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。
未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以根据《合同法》286条行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。