劲性复合桩 文档

工程合同

合同编号： 014-03-Jx001 发包单位：

施工单位：

工程名称：

工程地点：

年月日

劲性复合桩M桩施工合同发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将劲性复合桩M桩施工工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包方式、范围和内容

1、承包方式为包人工、包机械（含机械进出场）。

2、承包范围为劲性复合桩M桩施工，现场文明、安全施工等由乙方承担。具体工程量以施工图及劲性复合桩M桩的施工记录为准（按实结算）。

3、工程承包内容为Ø800mm,孔深17.5米的劲性复合桩M桩的施工。

三、工程结算单价及结算原则

1、本工程结算按施工图纸、设计单位的设计变更函，甲乙方双方约定上述劲性复合桩M桩施工的结算单价为实搅35元／米，空搅按图纸依据的1／2 延米结算，单价35元／米。如有试桩需停工另行收费。

2、乙方桩基施工为清包施工，不税金程及水电等一系列费用。

四、工程工期

1、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。

2、遇人力不可抗拒因素，工期顺延。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任

（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。

（2）因劲性复合桩M桩的施工为高风险作业，甲方需提前做好场地平整和障碍清理工作，以免造成孔偏及延误工期。

（3）督促乙方做好安全管理，文明施工。

（4）甲方负责协调静压桩机组施工桩位的放样和验线工作。

（5）甲方提供布置临时设施的场地和用水水源、临时用电电源。

2、乙方责任

（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。必须达到孔径800mm,深度和垂直度的施工要求。

（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。

（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要。

（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。

（6）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。

（7）应遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

六、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

七、工程款支付

1．本工程按计量结算，劲性复合桩M桩工程全部结束由甲方支付至工程量总价金额的百分之80％，余款年底结清。

2.乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场。否则，甲方有权暂不予支付乙方桩基工程款。

八、附则

1、乙方须有效组织人员、机具须满足本工程的进度需要，否则甲方有权终止施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。

2、乙方应服从甲方的指挥和管理，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。

3、因甲方原因停工累计超过 15 天，超出累计停工天数，应支付 3000元／天作为停窝工补贴，具体依据以施工日志为准，停工签证由乙方以书面形式交甲方现场管理签收，不得推诿。

4、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

4、甲、乙双方经济责任人签章

5、在履行合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，如有争议可向当地仲裁机构进行调解或人民法院起诉。

6、合同订立地点

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

日期：日期：