2020一级建造师法规知识日常练习题及答案：第9套
2020一建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及参考答案
A.宪法、法律、部门规章
B.刑法、民法、经济法
C.法律、行政法规、地方性法规
D.宪法、刑法、民法
【答案】C
2.根据《立法法》地方性法规规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的
说法，正确的是（ ）。
A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决
B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前 5 日书面通知所有获取招标文件的
潜在投标人
C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加
D.农民自建低层住宅
【答案】B
17.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（ ）。
A.遗存于中国内水的起源国不明的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物
C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物
D.造存于外国领海内的起源于中国的文物
B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大
会常务委员会裁决
C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决委员会裁决
D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表
18.下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（ ）。
A.爆炸造成的施工企业人员伤亡
B.设计错误引起的损失和费用
3
考试资料员专业提供无印资料
C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用
D.维修保养的费用
【答案】A
19.关于开标的说法，正确的是（ ）
A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
2020一建法规真题答案及解析完整版
2020年一级建造师《设工程法规及相关知识》真题答案及解析单项选择题(共70题，每题1分。
毎题的备选项中，只有1个最符合题意）1.中国特色社会法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。
A完法、法律、部门规B刑法、民法、经济法C法律、行法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C【解析】十一届全国人民代表大会第四次会议上正式宣布:一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成，国家经济建设政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依【考点来源】1Z301011法律体系的基本框架2.根据《立法法》，地方性法规、规之间不一致时。
由有关机关依照规定的权限作出裁決，关于裁决权限的说法，正确的是（）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时。
由制定机关的上级机关裁决B地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决答案】D解析】地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
(2)地方性法拠与部门规章之间对同一事项的规定不ー致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地性法飒的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的。
应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。
3)部门规章之间、部门规章与地方攻府规章之间对同一事项的规定不ー致时，由国务院裁决。
2020年一建建造师《法规》真题答案
2020年一级建造师《工程法规》真题答案及解析1.【标准答案】C【名师解祈】在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
参见教材P53．2.【标准答案】C【名师解祈】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。
A选项应为有发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行更正；B选项应为提出书面更正申请，并提供相关证据；D选项应在在告平台上予以申明。
参见教材p113。
3.【标准答案】D【名师解祈】本题考察的是建筑工程常见的形式法律责任的区分。
对于违法国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的构成的是工程重大安全事故罪。
参见教材p48。
4.【标准答案】C【名师解祈】建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，也是建设工程保修期的起始日。
参见教材P306。
5.【标准答案】D【名师解祈】A法人以它的主要办事机构所在地为住所；B企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格；C非企业法人还包括社团法人；D建设单位翻译为投资者，就容易理解的多。
参见教材p10。
6.【标准答案】A【名师解祈】本题考察的是建设工程分包的规定。
参见教材p1067.【标准答案】B【名师解祈】本题考察的是实践合同的定义。
P1178.【标准答案】C【名师解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
参见教材P342．9.【标准答案】D【名师解析】本题考察的是工程总分包的责任承担，对于第三方总分包就分包的工程承担的是连带责任。
10.【标准答案】B【名师解析】参见教材p157。
11.【标准答案】A【名师解析】参见教材211。
12.【标准答案】A【名师解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。
2020一级建造师法规考试题及详细答案解析
2020一级建造师法规考试题及详细答案解析（考试时间180分钟，满分130分）一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 下列保险中，属于强制性保险的是（）。
A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险2. 当合同有关约定不明确时，以下原则不正确的是（）。
A质量要求不明确的，首先应按照国家标准、行业标准履行B价款或者报酬不明确的，按照订立合同时订立地的市场价格履行C履行期限不明确的，债务人可以随时要求履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担3. 下列选项中，属于对平等主体作出的是( )。
A．行政许可B．行政处罚C．行政奖励D．行政裁决4. 下列关于建筑职工意外伤害保险和工伤社会保险的表述，正确的是( )。
A．工伤保险是一种非强制性的社会保险B．已参加工伤保险的施工人员不能参加建筑意外伤害保险C．对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险是非强制性保险D．支付意外伤害保险费的为施工者个人5. 根据《标准化法》的规定，下列关于我国标准分类的表述正确的是（）。
A标准分为国家标准、行业标准和地方标准，不包括企业标准B国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C地方标准、企业标准分为强制性标准和推荐性标准D保障人体健康、人身、财产安全的标准是推荐性标准6. 根据《物权法》，建设用地使用权自( )时设立。
A．划拨B．登记C．支付出让金D．转让7. 在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。
在下列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。
A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院8. 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。
2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析
2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析一、单项选择题(70) 共70分1、下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。
A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D.承包人以胁迫手段订立的施工合同正确答案：C参考解析：本题考查的是无效合同。
A、B、D均属于可撤销合同，只有C属于无效合同。
2、李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所成的损失（）承担赔偿责任。
A.仅由甲公司B.由甲公司和李某共同C.仅由乙公司D.仅由李某正确答案：B参考解析：本题考查的是总分包企业的质量责任。
《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
故本题选B。
3、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。
A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行正确答案：A参考解析：本题考查的是公示中标候选人。
B错误，招标人应当自收到评标告之日起3日内公示中标候选人；C错误，公示期不得少于3日；D错误，作出答复前，暂停招标投标活动。
4、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。
A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5％B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金正确答案：C参考解析：本题考查的是质量保证金的预留。
2020年《一级建筑师之工程法规 》复习习题含答案共200题(9)含解析
2020年《一级建筑师之工程法规》复习习题含答案共200题(9)本资料精选选择题500题1．关于一级建造师执业岗位范围的表述中，不正确的是( )。
A.一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人B.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换C.注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务D.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任【答案】D参考解析：本题考核的是一级建造师执业岗位范围。
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
2．某工程预计工期l0个月，施工合同价款为600万元人民币。
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于( )万元人民币。
A.150B.180C.300D.600【答案】C参考解析：本题考核的是建设资金的落实。
《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足l年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过l年的到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
3．当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【答案】D参考解析：抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
故D为正确选项。
4．安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。
A.出借安全生产许可证B.未办理延期手续C.生产单位变更企业名称D.超越法定职权颁发安全生产许可证【答案】D参考解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
2020年一建《法规》真题及答案解析-完整版
2020 一级建造师《工程法规》考试真题及答案解析一、单项选择题（共60 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。
A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C【解析】一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成，国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依。
【考点】第一章第一节建设工程法律体系2.根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。
A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D【解析】选项A，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；选项B、C，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的- 3 -规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。
【考点】第一章第一节建设工程法律体系3.某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的（）。
2020年一建-法规-真题及答案(完整版)
2020一建真题--建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。
）1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由（）等多个层次的法律规范构成A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】C【解析】以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成2.根据《立法法》,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是（）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】D【解析】地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作岀裁决：(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
（2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提岀意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。
（3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决3.某施工企业是法人,关于该施工企业应当具备条件的说法,正确的是（）A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产【答案】B【解析】法人应具备的条件①依法成立②有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费③独立承担民事责任④有法定代表人（自然人）【参考】神预测最终版64.关于代理的说法,正确的是（）。
2020一级建造师法规考试题及答案解析
2020一级建造师法规考试题及答案解析（考试时间180分钟，满分130分）一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该()。
A:依法申请仲裁或者提起诉讼B:依法申请行政复议C:依法提起申诉D:依法提起上诉2. 历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和( )。
A．一级文物B．二级文物C．三级文物D．一般文物3. 关于工程建设标准的说法，正确的是（）A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次4. 按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。
A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校5. 下列合同中，属于实践合同的是()。
C．商品住宅买卖合同D．租赁合同6. 《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
A:38B:40C:42D:447. 在城市规划区的建设工程申领施工许可证时需取得规划许可证，对此，下列说法正确的是()。
A．规划许可证是指建设工程规划许可证B．规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证C．以划拨方式提供建设用地使用权的，无须再办理建设用地规划许可证D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，签订土地使用权出让合同后，无须再领取建设用地规划许可证8. 管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务，由此形成的债权关系是( )。
A．无因管理B．合同C．侵权不当得利9. 下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是（）。
A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工10. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位对()应当登记建档，进行定期检测、评估、监控及制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
2020一级建造师建设工程法规及相关知识考试题及详细答案解析
2020一级建造师建设工程法规及相关知识考试题及详细答案解析（考试时间180分钟，满分130分）一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过()。
A．15日B．30日C．60日D．120日2. 对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过( )的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A．3个月B．6个月C．一年D．两年3. 根据《合同法》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述错误的是( )。
A．效力待定B．经法定代理人追认有效C．相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认D．纯获利益的合同无须法定代理人追认4. 根据我国《环境影响评价法》的规定，对于规划、建设后对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的项目，建设单位应当()。
A:编制环境影响报告书B:编制环境影响报告表C:填报环境影响登记表D:填报环境影响监测表A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设单位和设计单位6. 下列关于撤销权的说法正确的是()。
A:撤销权的行使须撤销权人以债务人名义为之B:撤销权人行使撤销权必须向法院提出诉讼C:撤销权人应当直接向债务人行使撤销权D:撤销权人行使撤销权既可向法院提出诉讼，也可直接行使7. 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。
执行中与乙公司达成和解协议。
和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。
协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。
下列说法中，正确的是（）。
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行8. 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
2020最新一级建造师法规考试试题及答案
2020最新一级建造师法规考试试题及答案一级建造师考试中的法规科目，对于考生的法律意识和规范理解有着较高的要求。
以下为您带来 2020 年最新的一级建造师法规考试部分试题及答案解析，希望能对您的学习和备考有所帮助。
一、单项选择题1、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。
A 建设工程承包活动属于法定代理B 建筑材料设备的采购不得委托代理C 建设工程诉讼只能委托律师代理D 建设工程招标活动可以委托代理答案：D解析：建设工程承包活动不属于代理，A 选项错误；建筑材料设备的采购可以委托代理，B 选项错误；建设工程诉讼不是只能委托律师代理，公民也可以代理，C 选项错误；建设工程招标活动可以委托代理，D 选项正确。
2、下列物权中，不属于用益物权的是（）。
A 土地承包经营权B 建设用地使用权C 房屋所有权D 地役权答案：C解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
房屋所有权属于所有权，不是用益物权。
3、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效。
施工企业有权提前提取或逾期提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（）。
A 该仓储合同签订即生效，不以交付为要件B 如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C 该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D 如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费答案：C解析：仓储合同是诺成合同，自成立时生效，但当事人另有约定的除外。
本题中约定签约后一周内交付货物，届时合同生效，所以该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效，A 选项错误，C 选项正确；如施工企业逾期提货，应加收仓储费，B 选项错误；如施工企业提前提货，不减收仓储费，D 选项错误。
二、多项选择题1、下列情形中，属于违法分包的有（）。
A 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E 分包单位将其承包的建设工程再分包答案：BCDE解析：违法分包的情形包括：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；分包单位将其承包的建设工程再分包。
一级建造师考试《法规知识》精选题第九套
一、单选题1下列不属于发包人义务的情形是( )。
A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明参考答案：D参考解析：发包人的主要义务有：(1)不得违法发包;(2)提供必要施工条件;(3)及时检查隐蔽工程;(4)及时验收工程;(5)支付工程价款。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
建设单位一般为发包人，故C选项属于发包人义务。
D选项属于是设计单位的责任，不属于发包人义务。
2根据合同法，对建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是( )。
A.发包人不得将一个建设工程的不同专业工程发包给几个承包人B.发包人对作业进度、质量的检查，应当事先通知承包人，以免妨碍承包人正常作业C.发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要求工期顺延，并索赔停工、窝工损失D.工程质量不符合约定的，发包人均有权要求承包人无偿修理、返工或者改建参考答案：C参考解析：根据合同法规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的工程肢解发包，但并不禁止将地基基础工程、幕墙工程、设备安装工程等专业工程分别发包给不同的专业承包单位，因此A错误;发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以“随时”对作业进度、质量进行检查，而无须事先通知，因此选项B错误;工程质量不符合约定时，承包人应承担修理、返工或改建责任;但只有该工程质量缺陷责任是承包人原因造成，才是无偿的，因此选项D错误。
3某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。
2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。
2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日应为( )。
A.2005年10月10日B.2005年10月20日C.2005年12月1日D.2006年5月1日参考答案：C参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
一级建造师考试《法规知识》精选题第九套(1)
一、单选题1.安全检查的重点是检查“三违”和()。
A.伤亡事故处理B.事故隐患C.安全管理D，安全责任制的落实2.《劳动法》规定:新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程)。
A.同时设计、同时施工、同时投人生产和使用B.同时设计、同时施工、同时验收c.同时立项、同时施工、同时验收D.同时立项、同时施工、同时投人生产和使用3.企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础是()。
A.“三同时”制度B.伤亡事故报告处理制度彩c.安全预评价制度D.安全检查制度4.由建筑施工企业自主决定的为从事危险作业的职工购买的保险是()。
A.工伤保险B.意外伤害保险C，基本医疗保险费D.失业保险费5.预警体系中，预控对策子系统用以完成对事故征兆的不良趋势进行()的功能。
A.监测与识别B.诊断与评价C.纠错与治错D.检查与纠正6.确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中()的工作内容。
A.预警监测B.预警评价C.预警信息管理D.预警评价指标体系的构建7.按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“受到事故的严重威胁”时，预警信号颜色及等级为()。
A.橙色，Ⅱ级预警B.黄色，Ⅲ级预警D.黄色，Ⅱ级预警C.橙色，Ⅲ级预警8.设备管理预警属于安全生产管理预警体系要素中()的内容。
A.外部环境预警系统B.预警信息管理系统C.内部管理不良预警系统D.事故预警系统9.根据安全生产管理预警体系的要素构成，属于外部环境预警系统的是()。
A.质量管理预警B.技术变化的预警C.设备管理预警D.人的行为活动管理预警10.关于安全预警分析和预控对策关系的说法，正确的是()。
A.预警分析和预控对策的活动内容是相同的B.预警分析是预警体系完成其职能的前提和基础C.预警体系是预控对策职能活动的目标D.预控对策的活动对象总是包容预警分析的活动对象1. D;2. A;3. C;4. B;5. C;6. B;7. A;8. C;9. B; 10. B;二、多选题1.根据安全生产教育培训制度，管理人员的安全教育对象包括( )。
一级建造师《工程法规》试卷及答案(九)
2020年一级建造师《工程法规》试卷及答案(九) 2020年一级建造师《工程法规》试卷及答案(九)1 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的参考答案：D参考解析：依据《国家赔偿法》第3条、第4条和第5条的规定，违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的，行政机关工作人员以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的，违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的，均系法定的行政赔偿范围。
但是，行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为，国家不承担赔偿责任。
故D为正确选项。
2 关于集体合同的表述中，说法有误的是()。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准参考答案：D参考解析：《劳动合同法》第54条规定：集体合同订立后，应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。
依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。
行业性、区域性集体合同对当地本行业、本区域的用人单位和劳动者具有约束力。
第55条规定：集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准;用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。
故D为正确选项。
3 施工项目负责人是指施工企业的()。
A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长参考答案：C参考解析：《建设工程质量管理条例》第26条规定：“施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人”;《建设工程安全生产管理条例》第21条规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020一级建造师法规知识日常练习题及答案：第9套一、单项选择题1某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。
按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是( )。
A.2010年3月15日B.2010年3月31日C.2012年3月15日D.2012年3月31日参考答案：A参考解析：本题涉及的考点是建设工程质量的最低保修期限。
建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
电气管线的最低保修期限为2年。
2国家融资项目的范围不包括( )。
A.使用企业发行股票所筹资金的项目B.国家授权投资主体融资的项目C.使用国家政策性贷款的项目D.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目参考答案：A参考解析：本题涉及的考点是国家融资项目的范围。
国家融资项目的范围包括：①使用国家发行债券所筹资金的项目;②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;③使用国家政策性贷款的项目;④国家授权投资主体融资的项目。
3关于合同解除特征的表述中，不正确的是( )。
A.合同的解除适用于可撤销合同B.合同解除须具备法律规定的条件C.合同解除须有解除的行为D.合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭参考答案：A本题涉及的考点是合同解除的特征。
合同解除具有如下特征：①合同的解除适用于合法有效的合同，而无效合同、可撤销合同不发生合同解除。
②合同解除须具备法律规定的条件。
非依照法律规定，当事人不得随意解除合同。
我国法律规定的合同解除条件主要有约定解除和法定解除。
③合同解除须有解除的行为。
无论哪一方当事人享有解除合同的权利，其必须向对方提出解除合同的意思表示，才能达到合同解除的法律后果。
④合同解除使合同关系自始消灭或者向将来消灭，可视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行。
4用人单位需要裁减人员( )人以上的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，在听取意见后将裁减人员方案向劳动行政部门报告。
A.10B.15C.20D.30参考答案：C本题涉及的考点是用人单位经济性裁员的规定。
有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：①依照企业破产法规定进行重整的;②生产经营发生严重困难的;③企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的;④其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。
5《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以( )的罚款。
A.1万元以下B.5万元以上10万元以下C.1万元以上3万元以下D.10万元以上50万元以下参考答案：C本题涉及的考点是无证执业应承担的法律责任。
《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。
6某建筑公司首次进入某省施工，为创造良好的社会效益，项目经理决定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土强度远远高于原配合比的混凝土强度，项目经理部也愿意承担所增加的费用，这个决定的实施( )。
A.违反了依法承揽工程的责任B.违反了建立质量保证体系的责任C.违反了按图施工的责任D.违反了对建筑材料、构(配)件和设备进行检验的责任参考答案：C参考解析：本题涉及的考点是施工单位的质量责任和义务。
按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。
如果施工单位不按图施工或不经原设计单位同意就擅自修改工程设计，其直接的后果往往是违反了原设计的意图，严重的将给工程结构安全留下隐患;间接的后果是在原设计有缺陷或出现工程质量事故的情况下，由于施工单位擅自修改了设计，将会混淆设计、施工单位各自的质量责任。
所以，按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。
7根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误B.投资失控C.质量事故D.施工组织参考答案：C参考解析：本题涉及的考点是依法参与建设工程质量事故分析。
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
8按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位( )指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
A.可以B.不得C.经监理工程师认可可以D.经本级人民政府核准可以参考答案：B参考解析：本题涉及的考点是建设工程承包制度。
按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
9《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，( )。
A.承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失B.承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失C.承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失D.承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失参考答案：C参考解析：本题涉及的考点是建设工程施工合同中的损失赔偿。
《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一个钢材订货合同，该合同( )。
A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权B.无效C.是否有效取决于钢材供应商的意愿D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同参考答案：A参考解析：本题涉及的考点是表见代理。
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
11某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是( )。
A.甲不能同时担任该2个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该2个项目的项目经理参考答案：B参考解析：本题涉及的考点是执业岗位范围。
大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。
一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。
发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的;②合同约定的工程验收合格的;③因非承包方原因致使工程项目停工超过120日(含)，经建设单位同意的。
12下列关于借款合同的表述中，错误的是( )。
A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币B.借款合同原则上为有偿合同，但也可以是无偿合同C.借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款D.自然人之间的借款合同如果没有约定利息按银行同期利率计算参考答案：D参考解析：本题涉及的考点是借款合同的特征。
借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。
自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院不予支持。
13申请专利的发明创造在申请日前( )个月内，在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的不丧失其新颖性。
A.1B.2C.3D.6参考答案：D参考解析：本题涉及的考点是授予专利权的新颖性。
申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。
14《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为( )。
A.3个月B.6个月C.9个月D.1年参考答案：B参考解析：本题涉及的考点是建筑市场诚信行为的公布。
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，违法行为记录公告期限为6个月。
15甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有φ25螺纹钢30t，单价为3200元/吨，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后10日内发货，2008年5月31日前答复有效。
”乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。
丙企业遂于2008年5月25日致电甲公司表示完全接受其要约。
至此，甲公司与丙企业之间( )。
A.合同成立B.合同不成立C.乙同意后合同成立D.登记备案后合同生效参考答案：B参考解析：本题涉及的考点是要约与承诺。
要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约的对象特定，丙企业并非要约相对人，因此，丙企业发出的通知属于要约。
合同成立一般要经过要约和承诺两个阶段。
16《合同法》规定，债权人转让权利的，( )。
A.无须通知债务人B.应当通知债务人C.必须征得债务人的同意D.是否需经债务人同意由双方约定参考答案：B参考解析：本题涉及的考点是合同权利的转让应当通知债务人。
《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。
未经通知，该转让对债务人不发生效力。
债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。
17下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是( )。
A.书证B.证人证言C.律师代理意见D.鉴定结论参考答案：C参考解析：本题涉及的考点是证据的种类。
根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。
18施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。
电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。
根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。
A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺参考答案：C参考解析：本题涉及的考点是要约与承诺的构成要件。
若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。
19建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。