2012年一级建造师《建设工程项目管理》押题密卷1
押题宝典一级建造师之一建建设工程项目管理模考预测题库(夺冠系列)
押题宝典一级建造师之一建建设工程项目管理模考预测题库(夺冠系列)单选题（共40题）1、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的，下列选项中，按照不同周期构成进度计划系统的进度计划是（）。
A.总进度计划B.实施性进度计划C.年、季、月等计划D.施工和设备安装进度计划【答案】 C2、在合同执行过程中，由于通货膨胀而使工料成本增加，按合同规定对合同总价进行相应调整的合同形式为（）合同。
A.纯单价B.成本加酬金C.不可调值总价D.可调值总价【答案】 D3、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2013，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应（）。
A.按验收程序重新验收B.按技术处理方案和协商文件验收C.经检测单位检测鉴定后予以验收D.经设计单位复核后予以验收【答案】 A4、建设工程管理的核心任务是（）。
A.确保工程使用安全B.确保工程建设安全、提高工程质量C.有利于目标控制、有利于环保、节能并降低工程运营成本D.为工程的建设和使用增值【答案】 D5、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。
A.编制进度控制工作流程B.重视信息技术的应用C.优选施工方案D.进行进度控制的会议组织设计【答案】 B6、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。
A.进度计划系统的结构分析B.调查研究和收集资料C.项目的工作编码D.编制各层进度计划【答案】 A7、关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（）.A.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标B.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 3 日D.招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 10 日前发出【答案】 A8、关于FIDIC 条件中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是（）。
2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷
2012年全国一级建造师考试建筑工程管理与实务模拟试题一：单项选择题（每题的四个选项中只有一个是正确的，选对得1分，共20分）1.桁架结构的优点是（）A.横向刚度小，侧移小B.整体性好C.平面布置灵活，空间大D.可利用截面较小的杆件组成截面较大的杆件2.大体积混凝土施工不宜采用（）。
A．火山灰质硅酸盐水泥 B．粉煤灰硅酸盐水泥C．普通硅酸盐水泥 D．矿渣硅酸盐水3..钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板。
A.3B.5C.4D.64.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。
以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是（）。
A．①-②-③B．①-③-②C．③-①-②D．③-②-①5.结构设计中钢材强度的取值依据是（）。
A.比例极限B.弹性极限C.屈服极限D.强度极限6.同时具备安全性，防火性，防盗性的玻璃是（）A.防火玻璃B夹层玻璃 C.夹丝玻璃 D.中空玻璃7.屋面防水卷材铺贴应采用搭接法，当搭接缝平行于屋脊时，应（）搭接。
A.顺流水方向B.垂直流水方向C.顺年最大频率风向D.垂直年最大频率风向8.（）可安装在吊顶工程的龙骨上。
A.烟感器B.大型吊灯C.电扇D.投影仪9.对高度在24米以上的双排脚手架，必须采用（）与建筑可靠连接。
A.刚性连墙件B.柔性连墙件C.刚性或者柔性连墙件D.拉筋和顶撑配合使用的连墙方式10.下列各项中，不属于税金项目清单包含内容的是（）。
A.增值税B.营业税C.城市维护建设税D.教育费附加11.工程量清单漏项或者设计变更引起的工程量增减，其相应的综合单价应由（）提出。
A.发包方B.监理方C.工程师D.承包方12.实行工程量清单计价的工程，宜采用（）合同。
A.总价B.单价C.可调价D.成本加酬金13.按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是（）。
A.功能不变,成本降低B.功能略有下降，成本大幅度下降C.成本不变,功能提高D.功能略有提高,成本大幅度提高14.按照《招标投标法》规定，至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于3个的，招标人应该（）。
2012 一级建造师名师押题案例大全讲解与解析附答案
第一部分自编题（案例题）目录第一部分自编题（案例题）第二部分自编题（选择题）第三部分历年考试真题精选（案例题）第四部分历年考试真题精选（选择题）第一讲有关控制进度＋施工索赔的案例题[案例1]某办公楼工程，地下1层，地上10层。
现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。
建设单位与施工总承包单位依据GF—1999—0201格式，签订了施工总承包合同，合同工期为29月。
按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如下图所示（时间单位：月），该计划通过了监理工程师的审查和确认。
施工单位根据确认的施工总进度计划编制了H工作施工计划进度横道图，见下图。
H工作包含的P、Q、R施工工序顺序施工横道图合同履行过程中，发生率如下事件：事件1：在工作施工过程中，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。
施工总包单位据此向建设单位提出了工期索赔要求。
事件2：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H中作中单个施工工序P、Q、R的施工安排由顺序施工调整为搭接施工，并组织设无节奏流水施工。
流水节拍表如下：问题1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路？2.事件1，施工单位提出工期索赔是否成立？说明理由。
3.事件2，P、Q、R三个施工工序由顺序施工调整为流水施工后，相应工序流水步距是多少？工期可缩短多少个月？按照上述横道图格式绘制调整后的H工作的施工横道图。
解析与答案1.满足要求重点控制①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧2.不成立，理由是，虽属甲方责任，但G工作受拖延后时间小于其总时差，不影响总工期。
3.K pq＝2, K qr＝1,T＝∑k＋∑t＝2＋1＋1＋2＋1＝7个月缩短11－7＝4个月[案例2]某办公楼工程，地下1层，地上10层，现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。
建设单位与施工总承包单位依据GF—1999—0201合同示范文本格式签订了施工总承包合同，合同工期为33个月。
2012一级建造师《建设工程经济》押题卷
2012一级建造师《建设工程经济》押题卷1、某项目，总投资为1000万元，每年的销售收入为1000万元，经营成本为500万元，折旧费和摊销费100万元，与销售相关的税金100万元，贷款利息100万元，则其总投资收益率为（）。
A、50%B、40%C、30%D、20%答案：B2、某项目，总投资为1000万元，每年的销售收入为1000万元，经营成本为500万元，折旧费和摊销费100万元，与销售相关的税金100万元，贷款利息100万元，则其总投资利润率为（）。
A、50%B、40%C、30%D、20%答案：C3、下面关于利息备付率说法正确的是（）。
A、利息备付率也称已获利息倍数，是指项目在借款偿还期内各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值B、税息前利润、利润总额与计入总成本费用的利息费用之和，即税息前利润＝利润总额+计入总成本费用的利息费用C、当期应付利息、计入总成本费用的全部利息D、利息备付率可以分年计算，也可以按整个借款期计算。
但分年的利息备付率更能反映偿债能力E、对于正常经营的项目，利息备付率应当大于1。
否则，表示项目的付息能力保障程度不足答案：A、B、C、D4、下面关于偿债备付率说法正确的是（）。
A、偿债备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值B、可用于还本付息的资金、包括可用于还款的折旧和摊销、成本中列支的利息费用、可用于还款的利润等C、当期应还本付息的金额、包括当期应还贷款本金额及计入成本费用的利息。
D、偿债备付率从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的能力，它表示使用项目税息前利润偿付利息的保证倍率E、偿债备付率正常情况应当大于l，且越高越好。
当指标小于 1 时，表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。
答案：A、B、C、E5、下面关于财务净现值说法正确的是（）。
A、财务净现值是反映投资方案在计算期内获利能力的静态评价指标B、投资方案的财务净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率) ic分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和C、财务净现值(FNPV)是评价项目盈利能力的相对指标D、当FNPV＜0时，说明该方案经济上可行答案：B6、对建设工程项目投资起决定性影响的阶段是（）。
2012年一级建造师建筑工程法规押题卷
2012年一级建造师建筑工程法规押题卷单项选择题1．建造师在工作中必须严格遵守法律、法规和( )的各项规定，恪守职业道德。
A．行业管理B．企业管理C．企业制度D．工程建设强制性标准2．合同转让即合同( )。
A．主体变更B．客体变更C．内容变更D．关系终止3．下列说法正确的是( )。
A．行为包括积极的作为和消极的作为B．要式的民事法律行为必须用书面形式作为其形式C．法律意义上的行为指人的无意识的行为D．行为人意思表示真实就是说行为人表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4．指定代理是指根据( )的指定而产生的代理。
A．主管机关B．人民法院C．主管机关或人民法院D．主管机关和人民法院5．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其( )的制度。
A．起诉权B．上诉权C．胜诉权D．抗辩权6．我国《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后( )，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
A．1年B．9个月C．6个月D．3个月7．商业秘密权属于( )。
A．人权B．知识产权C．自物权D．他物权8．在债的消灭依据中，某一具体之债的债权人和债务人合为一体的是( )。
A．抵消B．提存C．混同D．免除9．下列不属于商标构成要素的是( )。
A．商标的名称B．商标的图案C．商标的代号D．商标的颜色10．专利权的客体不包括( )。
A．发明B．注册商标C．实用新型D．外观设计11．建设工程监理企业( )转让工程监理业务。
A．不得转让D．可以转让C．可以转包D．可以分包12．当承包单位提出工程延期要求，符合( )的规定条件时，项目监理机构应予受理。
A．委托监理合同B．监理规划C．施工合同条件D．监理实施细则13．共同投标协议( )合同关系。
A．属于B．不属于C．属于权利和义务D．属于债权债务14．不得对不同的投标竞争者采用不同的标准，这体现了招标活动的( )原则。
【泄题】2012年一级建造师建设工程项目管理
2012年一级建造师建设工程项目管理卷一，单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目范围管理指的是“保证项目包含且仅包含项目所需的全部工作的过程。
它主要涉及（）的管理。
”A．范围定义、范围计划控制、范围验证和范围变更程序B．范围计划编制、范围定义、范围验证和范围变更控制C．范围定义、范围计划控制、范围验证和范围变更控制D．范围计划编制、范围定义、范围验证和范围变更程序答案：B2. 一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如：一般项目的结构编码由（）个字符组成。
A．一B．二C．三D．四答案D3. 价值工程中的价值是研究对象的（）的比值。
A.费用与功能B.功能与成本C.成本与时间D.功能与时间答案：B4. 建设项目总承包方编制项目设计建议书的依据是（）。
A.项目功能描述B.项目建设纲要C.项目评审要求D.项目构造描述答案：B5. 项目目标动态控制的工作包括（1）项目目标的调整；（2）计划值与实际值的比较；（3）项目目标分解；（4）采取纠偏措施进行纠偏。
正确的工作程序为（）。
A.（1）→（2）→（3）→（4）B.（3）→（1）→（2）→（4）C.（1）→（3）→（2）→（4）D.（3）→（2）→（4）→（1）答案：D6. 应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程合同价作为实际值，则可作为计划值的是（）。
A. 工程概算和工程款支付B.工程概算和工程预算C. 工程概算和工程结算D.工程预算和工程款支付答案：B7. 某项目在成本分析中，运用月（季）度成本分析方法对施工成本进行分析时，发现人工费、机械费和间接费等项目A．通过实际成本与预算成本的对比B．通过实际成本与目标成本的对比C．通过对各成本项目的成本分析D．通过对技术组织措施执行效果的分析答案：C8. 工程建设物资指的是建筑材料、建筑构配件和设备。
2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(1)
2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(1)导读: 进入全真模拟考场在线测试此套试卷，可及解析并自动评分>> 在线做题本文导航第1页：单项选择题1-10第2页：单项选择题11-20第3页：多项选择题21-30第4页：案例分析题31-35一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、大体积混凝土工程保湿养护的持续时间不得少于（）d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。
A．7B．14C．21D．282、下列关于型钢混凝土组合结构具有的优点的表述，有误的是（）。
A对于高层建筑，构件截面减小，可以增加使用面积和层高，经济效益很大B型钢混凝土中型钢不受含钢率的限制，型钢混凝土构件的承载能力可以高于同样外形的钢筋混凝土构件的承栽能力1倍以上，因而可以减小构件截面C型钢在混凝土浇筑之前已形成钢结构，具有较大的承载能力，能承受构件自重和施工荷载，可将模板悬挂在型钢上，模板不需设支撑，简化支模，加快施工速度D型钢混凝土组合结构的延性比钢筋混凝土结构明显提高，尤其是空腹式型钢，因而此种结构有良好的抗震性能A．对于高层建筑，构件截面减小，可以增加使用面积和层高，经济效益很大B．型钢混凝土中型钢不受含钢率的限制，型钢混凝土构件的承载能力可以高于同样外形的钢筋混凝土构件的承栽能力1倍以上，因而可以减小构件截面C．型钢在混凝土浇筑之前已形成钢结构，具有较大的承载能力，能承受构件自重和施工荷载，可将模板悬挂在型钢上，模板不需设支撑，简化支模，加快施工速度D．型钢混凝土组合结构的延性比钢筋混凝土结构明显提高，尤其是空腹式型钢，因而此种结构有良好的抗震性能3、《住宅室内装饰装修管理办法》规定，住宅使用人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。
下列选项中，关于住宅室内装饰装修合同主要内容的表述，有误的是（）。
A．装饰装修工程的开工、竣工时间B．装饰装修工程保修的内容、期限C．装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间D．废弃物的清运与处置4、下列网架的安装方法中，（）适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。
2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(4)(考生版)
云测库，互联网测评考试与人才管理平台2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(4)（考生版）试卷题量：35题试卷总分：160分试卷限时：240分钟测评/引用码：qzpkoUn一、单项选择题1、楼梯的空间尺度要求中，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于（ ）m。
A、0．60B、0．70C、0．80D、0．902、根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，其中（ ）属于五类土。
A、软石B、次坚石C、坚土D、特坚石3、当铺贴连续多跨屋面卷材时，应按（ ）的次序铺贴。
A、先低跨后高跨、先远后近B、先高跨后低跨、先远后近C、先高跨后低跨、先近后远D、先低跨后高跨、先近后远4、在钢材的各种化学成分中，（ ）能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。
A、硅B、锰C、磷D、氮5、应用于饮用水、冷热水管，特别适用于薄壁小口径压力管道的塑料管为（ ）。
A、交联聚乙烯管B、塑覆铜管C、丁烯管D、氯化聚氯乙烯管6、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、10B、15C、20D、257、对于平板玻璃的特性，下列叙述中错误的是（ ）。
A、良好的透视、透光性能B、隔声、有一定的保温性能C、有较高的化学稳定性D、有较好的热稳定性8、在防水材料的基层处理中，天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于（ ）mm，并用密封材料嵌填封严。
A、600B、700C、800D、900云测库，互联网测评考试与人才管理平台B、土工织物地基C、水泥注浆地基D、加筋土地基10、目前应用最广泛的不锈钢品种为（ ）。
A、奥氏体不锈钢B、马氏体不锈钢C、铁素体不锈钢D、冷弯型不锈钢11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的规定，可调价格合同中，合同价格的调整因素不包括（ ）。
一级建造师《建设工程项目管理》高频试卷一(带答案解析)
一建工程项目管理第 1题：单选题(本题1分)某投标人在招标工程开标后发现由于自己报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。
该投标人所采取的风险对策是（）。
A．风险自留B．风险规避C．风险减轻D．风险转移【正确答案】：B第 2题：单选题(本题1分)FIDIC合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是（）。
A．永久设备和设计一建造合同条件B．EPC交钥匙合同条件C．施工合同条件D．简明合同条件【正确答案】：C第 3题：单选题(本题1分)工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（）。
A．因合同文件引起的索赔B．工程暂停的索赔C．人力不可抗拒灾害的索赔D．特殊风险的索赔【正确答案】：D第 4题：单选题(本题1分)关于履约担保的说法，正确的是（）。
A．履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止B．工程保修担保可采用预付款扣回的方式C．在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保D．履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式【正确答案】：D第 5题：单选题(本题1分)已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。
该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。
在其他工作均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。
A．3B．4C．5D．6【正确答案】：D第 6题：单选题(本题1分)不属于建设项目决策阶段经济策划的主要任务的是（）。
A．项目建设成本分析B．生产运营期经营管理总体方案C．项目效益分析D．编制资金需求量计划【正确答案】：B第 7题：单选题(本题1分)施工单位年度成本分析的重点是（）。
A．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况B．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径C．针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施D．通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【正确答案】：C【答案解析】：本题考查对年度成本分析的理解，年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施。
2012年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】
2012年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．[已过时]根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358—2005），不属于工程总承包项目管理内容的是（）。
A．任命项目经理B．组建项目部C．确定项目建设资金D．实施设计管理〖答案〗C〖解析〗根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358—2005），工程总承包项目管理的主要内容应包括：①任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划；②实施设计管理，采购管理，施工管理，试运行管理；③进行项目范围管理，进度管理，费用管理，设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理，项目收尾等。
【说明】根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358—2017），项目总承包方项目管理的任务包括：①项目风险管理；②项目进度管理；③项目质量管理；④项目费用管理；⑤项目安全、职业健康与环境管理；⑥项目资源管理；⑦项目沟通与信息管理；⑧项目合同管理等。
2．按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是（）。
A．业主B．监理方C．指定分包商D．施工总承包管理方〖答案〗D〖解析〗按国际工程的惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施工总承包管理方，或与业主方签订合同，由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施工总承包管理方的认可，因此，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责。
3．编制项目管理工作任务分工表，首先要做的工作是（）。
A．进行项目管理任务的详细分解B．绘制工作流程图C．明确项目管理工作部门的工作任务D．确定项目组织结构〖答案〗A〖解析〗为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解，在项目管理任务分解的基础上定义项目经理和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务。
2012年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及解析(教师版)
2012年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及解析（教师版）试卷题量：100题试卷总分：130分试卷限时：180分钟测评/引用码：TK3Zk0f一、单选题1、A、AB、BC、CD、D【答案】C【解析】确定项目建设资金应该是业主或投资方得工作内容，工程总承包项目管理的主要内容应包括：1、任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划；2、实施设计管理，采购管理，施工管理，试运行管理；3、进行项目范围管理，进度管理，费用管理，设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理，项目扫尾等。
2、A、AB、BC、CD、D【答案】D【解析】施工总承包管理方需要对指定分包商的工期和质量目标负责。
参见教材P15.3、A、AB、BC、CD、D【答案】A【解析】参见教材P274、A、AB、BC、CD、D【答案】A【解析】项目结构图是工作任务的分解，参见教材P205、A、AB、BC、CD、D【答案】B【解析】项目目标的确定和论证是决策阶段策划的内容，而项目目标的分析和再论证是实施阶段策划的内容之一。
6、某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设置防护栏及警示牌、并设照明及夜间警示红灯。
这是建设安全事故隐患处理中（）原则的具体体现。
A、动态治理B、单项隐患综合治理C、冗余安全度治理D、直接隐患与间接隐患并治【答案】C【解析】在现场既设置防护栏及警示牌，又设置照明及夜间警示灯，看似多余，实则属于多重安全治理，称之为"冗余安全治理"。
7、建设项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，这是建立建设工程项目质量控制体系时（）原则的体现。
A、目标分解B、质量责任制C、系统有效性D、分层次规划【答案】D【解析】建设项目各参与方分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系，无疑属于分层次规划原则。
2012年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题及答案解析
2012年一级建造师《建设工程项目管理》真题一、单项选择题1.《建设项目工程总承包管理规范》（G8／T50358-2005），不属于工程总承包项目管理内容的是( )。
A.任命项目经理B.组建项目部C.确定项目建设资金D.实施设计管理2.按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是( )。
A．业主B.监理方C.指定分包商D.施工总承包管理方3.编制项目管理工作任务分工表，首先要做的工作是（）。
A.进行项目管理任务的详细分解B.绘制工作流程图C.明确项目管理工作部门的工作任务D.确定顶目组织结构4.下列组织工具图，表示的是（）。
A．项目结构图B.工作流程图C. 组织结构图D.合同结构图5.关于项目实施阶段策划的说法，正确的是( )A.策划是一个封闭性的、专业性较强的工作过程。
B.项目目标的分析和再论证是其基本内容之一C.项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划D.实施阶段策划的范围和深度有明确的统一规定6.有组织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是( )。
A.记载关键活动的质量参数B.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果C.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度D.向外部审核单位提供体系有效的证据7.关于因果分析图法应用的说明，正确的是( )。
A.一张因果分析图可以分析多个质量问题B.通常采用QC小组活动的方式进行C.具有至关、主次分明的特点D.可以了解质量统计表数据的分部特征8.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001），对涉及结构安全、使用功能的重要分部工程应进行( )。
A.化学成分测定B.抽样检测C.破坏性试验D.观感质量验收9．某施工承包企业将其承接的高速公路项目的目标总成本分解为桥梁、隧道、道路工程成本等子项，并编制相应的成本计划，这是按( )分解的。
A.成本组成B.，项目组成C.工程类别D.工程性质10.在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(1)(考生版)
云测库，互联网测评考试与人才管理平台2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(1)（考生版）试卷题量：100题试卷总分：130分试卷限时：180分钟测评/引用码：6om1E3Z一、单项选择题1、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1．5万元。
甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。
乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。
A、要求甲双倍返还定金2万元B、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1．5万元C、要求甲支付损害赔偿2万元D、要求甲支付违约金1．5万元2、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。
但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，则（ ）。
A、丙有权要求甲承担50万元的损失B、丙有权要求乙承担50万元的损失C、丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失D、丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担3、下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是（ ）。
A、支付存款本金及利息请求权B、就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权4、以下关于项目负责人的安全生产责任表述错误的是（ ）。
A、对建设工程项目的安全施工负责B、确保安全生产费用的有效使用C、不需要报告生产安全事故情况D、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程5、合同的订立原则中，（ ）体现了民事活动的基本特征，是民事法律关系区别予行政法律关系、刑事法律关系的特有原则。
A、合法原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则6、合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出（ ）。
2012一级建造师《建设工程项目管理》押题试卷1
2012一级建造师《建设工程项目管理》押题试卷1单项选择题(每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、投标保证金有效期应当超出投标有效期（）d。
A.10B.15C.20D.30参考答案：D2、开展（）工作，是贯彻落实“安全第一，预防为主”方针的重要手段，是企业实施科学化规范化安全管理的工作基础。
A.生产安全事故报告B.安全预评价C.安全检查D.安全措施计划参考答案：B3、施工成本分析的基本方法中，可以被称为连环置换法的是（）。
A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法参考答案：B4、非关键工作时差的调整方法不包括（）。
A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.不打乱原网络计划总的逻辑关系，只对局部逻辑关系进行调整参考答案：D5、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线B.与其紧后工作之间的时间间隔为零C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点参考答案：C6、在质量管理八项原则中，使企业的质量管理走上良性循环轨道的必由之路的是（）。
A.管理的系统方法B.过程方法C.基于事实的决策方法D.持续改进参考答案：D7、月(季)度施工成本分析的方法中，通过（），分析目标成本的落实情况以及目标管理中的问题和不足，进而采取措施，加强成本管理，保证成本目标的落实。
A.主要技术经济指标的实际与目标对比B.累计实际成本与累计预算成本的对比C.实际成本与目标成本的对比D.实际成本与预算成本的对比参考答案：C8、在进行工程设计时，设计单位应当考虑（），对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.施工环境B.施工安全保障C.施工技术D.施工安全和防护需要参考答案：D9、合同双方不得约定对合同价款进行调整的情形是（）。
A.工程造价管理部门公布的价格调整B.一周内非承包人原因停水造成的停工累计超过15hC.一周内非承包人原因停气造成的停工累计超过8hD.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款参考答案：B10、在承包商向业主的索赔中，有关价款方面的索赔不包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年一级建造师《建设工程项目管理》押题密卷1一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题合同实施偏差分析的内容不包括（）。
A．产生偏差的原因分析B．合同实施偏差的责任分析C．合同实施趋势分析D．纠正偏差措施分析本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第2题建设工程项目管理“自项目开始至项目完成”指的是项目的（）阶段。
A．施工B．投产C．实施D．运营准备本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第3题安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合该条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。
A．1～3B．2～3C．4～5D．5～7本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第4题下列施工合同文件中，解释合同文件的顺序优先于通用合同条款的是（）。
A．图纸B．工程量清单C．中标通知书D．工程报价单或预算书本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第5题施工项目成本决策与计划的依据是（）。
A．施工成本预测B．施工成本控制C．施工成本核算D．施工成本分析本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第6题成本加酬金合同通常用于（）的工程。
A．工程量小、工期短B．时间特别紧迫C．工程设计详细、工程任务和范围明确D．工程结构和技术简单本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第7题在国际工程承包市场上，（）是承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段。
A．诉讼B．仲裁C．工程索赔D．第三方协调本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第8题单代号网络计划中，工作最早完成时间等于（）。
A．各个紧前工作的最早完成时间的最大值B．该工作最早开始时间加上其持续时间C．各紧后工作最早开始时间加上其持续时间D．该工作迟完成时间减去其持续时间本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第9题混凝土搅拌机在施工中的噪声限值为（）[dB(A)3。
A．昼间85，夜间55B．昼间75，夜间禁止施工C．昼间70，夜间55D．昼间65，夜间55本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第10题关于质量管理的PDCA循环的解释，错误的是（）。
A．“P”代表计划B．“D”代表实施C．“C”代表检查D．“A”代表总结本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第11题施工企业在其生产经营的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任，其中（）是安全生产的第一负责人。
A．现场经理B．施工单位技术负责人C．项目经理D．企业的代表人本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第12题不论采用何种运行模式，门户的主持者必须建立和动态地调整与完善有关项目信息门户运行必要的组织件，不包括的内容是（）。
A．数据需长期保存B．系统管理员的工作任务和职责C．项目参与各方的分类和权限定义D．编制远程工作环境下共同工作的工作制度和信息管理制度本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第13题控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中（）是最重要的措施。
A．组织措施B．管理措施C．经济措施D．技术措施本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第14题下列有关双代号网络图中实、虚箭线的表述正确的是（）。
A．在双代号网络图中，任意一条实箭线都要占用时间B．在双代号网络图中，实箭线往往不消耗资源C．虚箭线是实际工作中确实存在的一项工作D．虚箭线多数要消耗资源本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第15题专业应急预案编制信息报告程序的主要内容不包括（）。
A．确定报警系统及程序B．明确相互认可的通告、报警形式和内容C．明确应急反应人员向外求援的方式D．确定12h与相关部门的通信、联络方式本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第16题施工项目成本分析的基础是（）。
A．分部分项工程成本分析B．月(季)度成本分析C．年度成本分析D．单位工程竣工成本分析本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第17题固定单价合同适用于（）的项目。
A．工期较短、工程量变化幅度大B．工期较长、工程量变化幅度大C．工期较短、工程量变化幅度不会太大D．工期较长、工程量变化幅度不会太大本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第18题关于工程项目质量控制体系的性质表述中，错误的是（）。
A．建设工程项目质量控制体系是以工程项目为对象B．建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系C．建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失、D．建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系，与企业的质量管理体系相同本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第19题关于施工过程中水污染防治措施的表述，不正确的是（）。
A．禁止将有毒有害废弃物作土方回填B．现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理C．现制水磨石的污水，电石(碳化钙)的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放D．施工现场150人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第20题下列选项中，不属于信息管理部门的工作任务的是（）。
A．负责工程档案管理B．负责项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容编制C．负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作D．与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第21题在项目目标动态控制的纠偏措施中，落实加快工程施工进度所需的资金属于（）措施。
A．组织B．合同C．经济D．技术本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第22题下列关于施工成本控制方法中赢得值(挣值)法的费用偏差的叙述，正确的是（）。
A．当费用偏差CV为正值时，即表示项目运行超出预算费用B．当费用偏差CV为负值时，表示超支，即实际费用低于预算费用C．当费用偏差CV为负值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用D．当费用偏差CV为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第23题大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证（）。
A．总进度目标是否合理B．总进度目标实现的可能性C．项目总体的质量目标D．建设方案的可行性本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第24题有关担保公司担保的叙述中，有误的是（）。
A．发包人的支付担保应是金额担保B．实行履约金分段滚动担保C．支付担保的额度不得超过工程合同总额的15%D．已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第25题在某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间及开始节点和完成节点的最早时间与最迟时间如下图所示，则工作M的总时差为（）。
A．4B．3C．2D．1本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第26题2010年8月7日，某施工单位因违反施工程序，导致一座8层在建楼房倒塌，致使3名工人死亡，直接经济损失达900余万元人民币，根据相关规定，该事件属于（）事故。
A．特别重大B．重大C．较大D．一般本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第27题防止噪声污染最根本的措施是（）。
A．隔声B．减震降噪C．在声源处安装消声器消声D．声源上降低噪声本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第28题项目目标动态控制的核心是（）。
A．收集项目目标的实际值B．通过项目目标的计划值和实际值的比较，确定项目目标的目标值C．事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素D．在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第29题关于施工过程中投资的计划值和实际值的比较，以下表述不正确的是（）。
A．工程款支付与工程预算的比较B．工程款支付与工程合同价的比较C．工程合同价与工程概算的比较D．工程决算与工程预算、工程预算和工程合同价的比较本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第30题通过（），可以在满足项目业主和本企业要求的前提下，选择成本低、效益好的最佳成本方案。
A．施工成本控制B．施工成本预测C．施工成本核算D．施工成本分析本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第31题按照索赔目的和要求，可将索赔分为工期索赔和（）。
A．工程延期索赔B．工程终止索赔C．工程加速索赔D．费用索赔本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第32题年度成本分析的重点是（）。
A．分析有利条件和不利条件对成本的影响，以保证下一年度成本目标的实现B．了解成本总量的构成比例和成本管理的薄弱环节C．分析目标成本的落实情况以及目标管理中的问题和不足，进而采取措施D．针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第33题最易为人们所接受和采用的施工成本管理的措施是（）。
A．技术措施B．组织措施C．经济措施D．合同措施本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第34题施工成本计划按其（）划分，可分为竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划。
A．作用B．方式C．特点D．内容本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第35题一般在项目的较高管理层应用的施工成本偏差表达方法是（）。
A．横道图法B．表格法C．曲线法D．对比法本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第36题下列选项中，不符合FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保规定的是（）。
A．当向业主提交履约保函时，承包人应将这一情况通知工程师B．在承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效C．在发出缺陷责任证书之后，不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后2 8d内将该保函退还给承包人D．如果合同要求承．包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28d 内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第37题项目投资的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为（）。
A．半个月B．1个月C．2个月D．3个月本题答案：∙A∙B∙C∙D标记：[暂不确定答案]第38题施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的（）施工成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制。