2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试3.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件4.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书5.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务6.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%7.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。
A.3020B.2980C.3000D.30108.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同9.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.3010.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B5.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A6.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的 5 日内c.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内参考答案：B7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案:B8.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B9.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
2017年浙江省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年浙江省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式2.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日3.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔4.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式5.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任6.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.287.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
2017年监理工程师建设工程合同管理真题一 (2)
2017年建设工程监理基本理论与相关法规真题一、单项选择题(共20题，每题1分．每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题.实施建设工程监理的基本目的是（）。
A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调B. 控制建设工程的投资、进度和质量C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用第2题.实施建设工程监理（）。
A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为第3题.在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展趋势。
A. 适应市场需求，优化工程监理企业结构B. 以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C. 与国际惯例接轨D. 加强培训工作，不断提高从业人员素质第4题.在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。
A. 建设准备B. 施工安装C. 生产准备D. 竣工验收第5题.下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。
A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B. 建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C. 建设工程监理可以保证建设程序的科学性D. 建设程序规定了监理工作的程序第6题.专业监理工程师的职责由（）确定。
A. 承包单位负责人B. 建设单位负责人C. 监理单位负责人D. 总监理工程师第7题.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是（）。
A. 资产评估B. 股权设置C. 认缴出资额D. 制定公司章程第8题.下列费用中，属于监理直接成本的是（）。
2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案(供参考)
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
%%%%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.%C.%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案一、选择题1. 下列评审文件不属于建设工程合同内容的是（）A. 合同书B. 工程量清单C. 规划条件D. 技术规范答案：C2. 合同质保金最初给付的比例不得超过合同价款的（）A. 1%B. 2%C. 3%D. 4%答案：B3. 工程项目合同的终止方式中，由于承包人故意或恶意违约，给建设工程造成重大经济损失，但该工程项目已完成一定工程量，建设单位应该采取的措施是（）A. 只按照终止合同的有关规定进行终止，不对建设单位追究违约责任B. 只按照终止合同的有关规定进行终止，但同时对承包人追究违约责任C. 中止工程项目，重新招标或委托其他承包人完成剩余工程 D. 继续执行原工程合同，由承包人承担增加的工期和费用，并对承包人追究违约责任答案：D4. 单位工程交货单据应包括（）A. 工程名称、工程地点、工程质量、计量单位、数量、单价、金额、保修期等方面的内容 B. 工程名称、工程地点、工程规模、计量单位、数量、单价、金额、保修期等方面的内容 C. 工程名称、工程地点、工程进度、计量单位、数量、单价、金额、保修期等方面的内容 D. 工程名称、工程地点、工程用途、计量单位、数量、单价、金额、保修期等方面的内容答案：A5. 在建设工程合同中，合同书采用问题与回答形式，其目的是（）A. 简化合同内容，方便合同的签订B. 避免当事人对于合同语言的理解方式不同，引起合同争议C. 可以解释一些约定条款，增加合同履行的透明度和可控性D. 减轻当事人的责任和义务，从法律角度规避重要条款答案：B二、填空题1. 工程变更，在合同价款不增加但造成承包人损失的，建设单位给予赔偿金额为合同价款的_______%。
答案：152. 工程合同质保期的起始日期，一般以竣工验收合格或实际交付使用、验收或投入生产试运行为准，但不晚于合同最后一个结算支付期限的后_______日。
答案：303. 工程项目合同文件要归档，合同文件及其附件应在工程质量保修期到期后，按照_______年的期限进行归档。
2017建筑监理工程师考试合同管理真题及答案
2017建筑监理工程师考试合同管理真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共50题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( )。
A)1/2B)1/3C)2/3D)3/42.[单选题]根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A)7B)14C)21D)283.[单选题]根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A)不可擦除的喷墨和明显的英语字样B)不可擦出的喷墨和明显的法语字样C)不可擦除的油漆和明显的英语字样D)不可擦除的油漆和明显的法语字样4.[单选题]根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A)承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B)承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C)承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D)承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示5.[单选题]关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A)代理人必须以委托人名义进行合同谈判B)代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C)委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D)委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担6.[单选题]根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A)单车试验B)联动试车C)投料试车D)性能测试7.[单选题]公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。
A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。
2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。
3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。
A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。
A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。
2017年湖北省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年湖北省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.304.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人6.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约7.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料8.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程9.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间10.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是()。
2017年广东省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年广东省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.103.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求4.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金5.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费7.自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过()A.7B.4C.21D.288.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查9.根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（）。
2017年安徽省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年安徽省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求2.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的（）A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求3.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价4.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动5.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率6..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收7.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任8.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人9.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
2017年监理工程师考试真题及参考答案
2017年监理工程师考试真题及参考答案《建设工程监理概论》51、关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。
A服务型B科学性C独立性D公平性E公益性【答案】ABCD52、项目建议书的内容包括（）。
A项目提出的必要性和依据B投资估算、资金筹措及还贷方案设想C产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想D项目建设重点、难点的初步分析E环境影响的初步评价【答案】ABCE53、对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。
A负责筹措建设资金B组织编制项目初步设计文件C审核项目概算文件D拟定生产经营计划E提出项目后评价报告【答案】AC54、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（）A项目施工单项合同估价为150万元B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元参考答案：DE55、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（）A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任参考答案：ABE56、根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（）A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的***C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人参考答案：ACD57.根据《合同法》，属于委托合同的有（）。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
监理工程师《建设工程合同管理》2017测试题与答案
监理工程师《建设工程合同管理》2017测试题与答案1、采用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。
A、业主B、监理工程师C、总包商D、分包商2、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。
A、由工程师对争议事项作出决定B、双方友好协商C、申请仲裁D、提起诉讼3、《施工合同(示范文本)》规定，合同变更价款不应( )。
A、低于中标人报价单的竞争性水平B、按合同已有的价格变更合同价款C、参照类似的价格变更合同价款D、由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行4、投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正5、下列关于解决合同争议的表述中，( )是正确的。
A、对裁决结果不服，可向法院起诉B、争议双方均可单方面要求仲裁C、当事人不必经调解解决合同争议D、对法院一审判决不服，可申请仲裁6、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )。
A、履行义务一方负担来源:学易网B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定7、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。
A、3个月B、6个月C、1年D、2年8、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是( )。
A、是合同当事人双方基于合同内的约定B、债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变9、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。
A、保证B、质押C、定金D、留置10、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议。
2017年山西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年山西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任3.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同4.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书5.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用6.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购7.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同8.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
2017年陕西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年陕西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法4.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议6.根据《招标投标法》，评标委员会成员组成正确的是（）A.招标人代表3人，专家6人B.招标人代表4人，专家8人C.招标人代表1人，专家2人D.招标人代表2人，专家3人7.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求8.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书9.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间10.关于投标限价的说法，正确的是()。
2017年浙江省监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2017年浙江省监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费2.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间3.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：投标人甲乙丙投标报价（万元）3200 3500 3400 提前竣工调整（万元）0 -100 -50 采用新技术调整（万元）160 -50 20 则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为( )万元。
A.3200 和3200B.3360 和3200C.3350 和3500D.3370 和34004.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程6.建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更8.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。
2017年福建省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年福建省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约2.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
A.24B.18C.12D.63.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C. 工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题4.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率5.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值6.建设工程设计合同的有效期限为A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止7.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日8.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法9.设计业绩、人员资格和设计变更程序A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由（）A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人11.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案： D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案： C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案： C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案： B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由 ( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案： B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的 ( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案： A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在 ( )。
A. 与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的 5 日内c.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内参考答案： B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的 ( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案 :B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案 :B10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书参考答案 :C11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前c.开标后，定标前D.提交投标书前参考答案： B12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从 ( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日参考答案： D13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法，错误的是 ( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标参考答案： D14.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A. 以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期参考答案： A15.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是 ( ) 。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金参考答案： A16.建设工程项目施工评标委员会人数应为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的 ( ) 。
A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4参考答案 :C17工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由参考答案： C18.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求参考答案： A19.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价参考答案： C20.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是 ( )。
A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性参考答案： D21.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同参考答案： D22.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价参考答案： C23.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括 ( )。
A.运输费B.保险费C.2 年内易损件费D.售后服务费参考答案： B24.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同参考答案： D25.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管参考答案： C26.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包c.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位参考答案： B27.根据《建设工程勘察合同 (示范文件 )》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由 ( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人参考答案： D28根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括 ( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式参考答案： C29.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是( )。
A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函参考答案： D30.根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现台义或内窨矛盾时，优先解释的顺序是 ( )。
A. 投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函31.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保参考答案： D32.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料参考答案： B33.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.28参考答案： A34.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日参考答案： C35.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是 ( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程参考答案： D36.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的清醒时 ( )。
A.发包人提供图纸延误B.不利的物质条件C.隐蔽工程重新检验质量合格D.监理人指示错误37.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的 ( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.28参考答案： D38.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多c.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大参考答案： A39.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对 ( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试参考答案： A40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是 ( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险参考答案： D41.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是 ( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人B.事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人参考答案： D42.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A. 承包人向监理人提出→ 监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→ 发包人通知监理人→ 监理人向承包人发出变更指示参考答案： A43.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是 ( )。