招标投标与合同管理实务试题
1工程招投标及合同管理试题
工程招投标及合同管理试题单位：______________________________ 姓名：___________________一、单选（每题1.5分）（共30分）下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内。
1、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、72、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价B 、能力C 、监理人员数量D、设备3、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会 B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师4、业主在（B ）合同中承担的风险最小。
A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金5、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C ）。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求6与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D ）。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈7、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸8、在工程施工中由于（B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化9、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位10、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）oA、固定价格合同 B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同 D 、成本加酬金合同11、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15 天B 、21 天C 、30 天D 、35 天12、确定中标人后（A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案：D2、下列行为中，可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案：B3、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门；B、该公路部门的领导；C、当地的政府部门；D、该公路部门依法组建的评标委员会；正确答案：D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起，就无效力B、出现纠纷后，就无效力C、从订立之时起，就无效力D、从履行之时起，就无效力正确答案：C5、中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案：B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案：A7、按照最新的观点，下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益，又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案：D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案：D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案：B10、《合同法》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案：B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：① 总价合同；② 单价合同；③ 成本加酬金合同三种。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
建设工程招投标与合同管理考试
建设工程招投标与合同管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是建设工程招投标？A. 招标人根据工程特点和要求，公开或邀请潜在投标人，以竞争方式择优选择中标者的过程B. 招标人向潜在投标人发出招标通知，邀请他们参加投标C. 招标人组织投标预备会，解答投标人的疑问D. 招标人审查投标人的资质和信誉2. 建设工程招投标的基本原则是什么？A. 公平、公正、公开B. 诚实信用、质量优先、价格合理C. 遵循法律法规，保护国家利益和社会公共利益D. 保护招标投标各方的合法权益3. 在建设工程招投标中，投标文件的编制应遵循什么原则？A. 真实、准确、完整B. 突出重点，条理清晰C. 包装适当，符合要求D. 响应招标文件的要求4. 什么是建设工程合同？A. 合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议B. 合同是规定双方当事人权利和义务的法定文件C. 合同是工程建设中最重要的法律文件之一D. 合同是建设单位与施工单位之间的协议5. 建设工程合同管理的主要内容有哪些？A. 合同签订和履行过程中的管理B. 合同变更和解除的管理C. 违约责任的管理D. 争议解决的管理6. 什么是合同法在建设工程合同中的应用？A. 合同法规定了合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定B. 合同法规定了合同当事人的权利和义务C. 合同法规定了合同纠纷的解决方法D. 合同法是建设工程合同管理的法律依据7. 什么是建设工程的施工合同？A. 施工合同是建设工程合同的一部分，主要涉及施工单位与建设单位之间的权利和义务B. 施工合同是建设工程合同中最主要的合同C. 施工合同规定了施工过程中的各种要求和标准D. 施工合同是建设单位与施工单位之间的协议8. 什么是建设工程的质量保证金？A. 质量保证金是施工单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项B. 质量保证金是建设单位为了保证工程质量而支付给施工单位的款项C. 质量保证金是监理单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项D. 质量保证金是设计单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项9. 什么是建设工程的保修期？A. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，建设单位对施工单位承担保修责任的期限B. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，施工单位对建设单位承担保修责任的期限C. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，设计单位对施工单位承担保修责任的期限D. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，监理单位对施工单位承担保修责任的期限10. 什么是建设工程的签证？A. 签证是指建设单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认B. 签证是指施工单位对建设单位提出的工程变更、洽商等事项的确认C. 签证是指监理单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认D. 签证是指设计单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认11. 什么是建设工程招投标？它包括哪些主要步骤？A. 招投标是指在市场经济条件下，招标人为了吸引潜在的投标人，通过发布招标公告或邀请招标等方式，征求投标人的投标文件的一种交易方式。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项就是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A、 5%B、10%C、20%D、25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5B.7C.10D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的就是( B)。
A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其她好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审与比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的就是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师与业主B.监理工程师与初步设计原批准单位C.监理工程师与上级主管部门D.监理工程师与原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师B.业主C.承包商D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露与复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.就是否进行资格预审B.就是否组织现场考察C.就是否解答投标单位的质疑D.就是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其她厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露，检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主B．监理单位C．承包商D．业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延7、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位（招标人）签订施工合同。
A．10天B．15天C．20天D．30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A．资历B．能力 C. 报价D．现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A．定金B．留置C．抵押D．质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四家单位参加投标，该投标行为是（A ）。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C ）。
工程项目招投标与合同管理考试试题
工程项目招投标与合同管理考试试题单选1.监理合同即（B ）签订的合同。
A.施工单位B.监理单位C.设计单位2.影响工程合同策划工作的三个最要紧方面不包含（B）A 业主的资金能力B 承包范围的协调C 风险如何分担3.监理合同是哪两方签订的（B）A.甲方与监理单位B.业主与监理单位C.乙方与监理单位D.甲乙双方与监理单位4.在进行工程合同策划时，务必考虑、认真分析影响工程合同策划工程合同策划工作的三个最要紧方面，不包含（C）A.业主的资金能力B.工程的发承包方式C.工人的资金问题D.风险如何分担5.下列哪个单位与业主之间不是合同关系( C )A.安装承包商B.监理单位C.机械租赁单位6.根据材料采购合同的规定，材料在运输过程中发生的问题，有（D）负责。
A.运输部门B.采购方C.供货方D.合同约定的责任方7.关于索赔的说法正确的是（C）A、工程施工过程中，承包人向发包人提出的索赔称之反索赔。
B、工程施工过程中，发包人向承包人提出的索赔称之索赔。
C、索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与我们通常所说的工程签证不一致。
8. 关于游泳池，消防水池等蓄水工程，屋面工程与防水要求的地面，应进行（B ）A 防水试验B 淋蓄水试验C 质量检测D 浇水试验9. 防水材料进场，除金属板材，平瓦外，均应（C）A 有出厂质量合格证B 有检测报告C 进行现场抽样复验D 有产品性能说明书D、同一验收批砂浆试块抗压轻度平均值务必______设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
A.大于B.等于C.小于D.大于或者等于（答案：D）10.因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成工程损坏，使发包人的费用增加货工期延误。
由______承担责任。
A.监理人B.承包人C.甲方D.发包人（答案：B）11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应该请求（ B ）撤销。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.监理单位D.设计单位12.假如招标人改变招标范围应在投标截止日前至少（ B ）前以书面形式通知所有招标文件的收受人。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
《招投标与合同管理》试题二(含解析)
《招投标与合同管理》试题二一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按监理人要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中，经监理人检验合格已经覆盖的工程，监理人重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ C ）承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。
钢窗安装完毕，监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B )。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ D ）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，无论检查结果如何，费用和工期由承包商负责。
7.招标公告属于（ C ）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
招投标与合同管理习题
一、单选题1.。
招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、(）的投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D。
展示企业业绩2.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以（)为目的的民事活动，当然也适用这一原则.A。
承揽工程任务B。
签订承包合同C.确定中标企业D.订立采购合同3。
在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（)这一原则.A.公开B。
公平C。
诚实信用D。
公正4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。
A.200 B。
100C。
150 D。
250 75。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B ）万元人民币以上的，必须进行招标.A.2000B.3000C.100D.40006．公开招标设置资格预审程序的目的是（)Ａ．减少评标工作量Ｂ．鼓励更多的承包商参加投标Ｃ．选取中标人Ｄ．迫使投标单位降低投标报价7．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。
Ａ．２家Ｂ．３家Ｃ．５家Ｄ．７家8．招标投标活动的公开原则首先要求(）要公开。
A。
招标活动的信息B。
评标委员会成员的名单 C.工程设计文件D。
评标标准9.．依法必须进行招标的项目的()，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A。
资格预审公告B.投标邀请书C。
招标公告D，评标标准10。
．下列不属于招标文件内容的是（）。
A。
投标邀请书且设计图纸C。
合同主要条款D.财务报表11.．。
根据我国招标投标法的有关规定,下列不符合开标程序的是（).A。
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B。
开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C。
开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读12。
我国招标投标法规定，开标应由(主持。
A.地方政府相关行政主管部门B.投标人C。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.更改设计单位C.增减合同中约定的工作量D.更改使用的材料E.改变有关工程的施工时间和顺序12.施工合同可解除的原因有（）p244A.双方协商解除B.发生不可抗力C.监理发出解除合同的命令D.发包人不支付工程款超过56天E.承包人将工程转包13．在工程项目建设实施阶段，具有合同关系的有：（）Ａ．业主和承包商Ｂ．总承包商和各分包商Ｃ．业主和贷款者Ｄ．业主和监理单位Ｅ．监理单位和承包商14.下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果15.在投标有效期内，招标人要完成（）等工作。
A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同16、招标文件具有十分重要的意义具体主要体现在以下( )方面A 招标文件是投标的主要依据和信息源B 招标文件是合同签订的基础C 招标文件是政府监督的对象D 招标文件是投标的信息源17、下列属于招标文件的主要内容的是（）A 投标须知，包括所有对投标要求的有关事项B 项目说明书，包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容，并告知建设项目的总投资限额C 设计依据资料，包括提供设计所需资料的内容、方式和时间D 设计文件编制的依据E 招标可能涉及的其他有关内容18、资格预审的目的（）A 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为投标人选择优秀的承包人创造条件B 实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；C 减少评标阶段的工作量，缩短时间，解决费用；D 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；E 淘汰自己不愿选择的投标人。
19、“ 08规范”中”其他项目”清单中包括（）A.计日工B 预留金C 暂列金额D 暂估价E 总承包服务费20、招标控制价应当由（）编制A 具有编制能力的招标人B 具有编制能力的投标人C 受招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制D 招投标监督管理机构E 招标代理机构21、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A 未密封B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C 未按规定格式填写D 内容不全、字迹辨认不清E 同标底吻合22、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议23．根据《标准施工招标文件》中的通用条款，应由发包人承担的工作包括( )A．委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知B．根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底C.按合同约定及时组织竣工验收D．按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地E．保证工程施工和人员的安全24．有关招标控制价的理解，下列阐述中正确的是( A．招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮B．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价C. 招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E. 招标控制价类似标底，需要保密25．下列投标策略选择正确的是( )A．如果是单纯报计日工单价，而且不计人总价中，可以报低些B．单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时宜报低价C. 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的，可以提高单价D. 能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高单价E. 对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格有意抬高得更高一些26、资格预审的目的（）A. 了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似项目的经验，为招标人选择优秀的投标人创造条件B. 实现淘汰不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；C. 减少评标阶段的工作量，缩短时间，降低招标成本；D. 使不合格的投标人减少了购买招标文件、现场考察和投标的费用；E. 淘汰自己不愿选择的投标人。
27、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，应当公开招标的工程施工项目，经批准后可以进行邀请招标的情形包括（）等。
A. 潜在投标人数量太多B. 受自然地域环境限制的C. 涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的D. 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E. 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的28、施工合同订立应具备的条件是：（）A. 竣工结算文件已编制完成B. 工程项目已经列入年度建设计划C. 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D. 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E. 招投标工程，中标通知书已经下达29、建设工程施工劳务分包合同中，发生（）情况时，劳务分包人应承担违约责任。
A. 由于工程承包人原因造成劳务分包人延期交工的B. 劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准C. 工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务D. 工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬E. 劳务分包人因自身原因延期交工的30、下列关于评标的说法中，符合我国招标投标法关于评标有关规定的有（）。
A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结31、工程量清单计价模式的费用构成包括（）A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.利润E.税金。
32、根据我国相关的法律法规，下列属于禁止的行为有（）。
A.施工分包B.施工转包C.劳务作业分包D.专业分包E.分包人将工程再分包F.专业分包人把部分劳务作业分包给资质等级符合要求的劳务分包人33、合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。
《合同法》规定了如下几种合同终止的情况正确的有：（）A. 债权债务混同B. 合同解除C. 债务相互抵销D. 债务人依法将标的物提存E. 债务已经按照约定履行34、合同的内容一般包括条款（）A. 当事人的名称或者姓名和住所B. 标的C.数量D. 质量E. 违约责任35、在投标有效期内，招标人要完成（）等工作。
A.资格审查B.评标C.投标修改D.定标E.与中标人签订合同36、建设工程施工劳务分包合同属于下列（）A. 要式合同B. 实践合同C. 从合同D. 双务合同E. 有偿合同37、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E、发生不可抗力二、单选1．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担2．《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为：( )。
A、同时履行抗辩权B、后履行抗辩权C、先履行抗辩权D、不安抗辩权3、一般认为，投标是一种（）。
A、履约B、要约C、要约邀请D、竞拍行为4．公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书 B．合同谈判C．行政命令 D．招标公告5．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（）A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标6、提交投标文件的投标人少于（）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标A、3B、4C、5D、10注：评标后合格投标人不足3个的，应从中选择一个。