2014陈印法规讲义
2014二级建造师法规冲刺班讲义第5讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z204000建设工程合同和劳动合同法律制度（15分）2Z204010建设工程合同制度（8~10分）2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容（0~1分）1．建设工程施工合同的标的是（）A．有形财产B．无形财产C．劳务D．工作成果【答案】D2．下面属于承包人主要责任和义务的是（）A．提供必要施工条件B．及时检查隐蔽工程C．及时验收工程D．自行完成主体结构的施工【答案】D2Z204012建设工程工期和价款支付的规定（2～3题）一．建设工程工期3．承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则相关费用损失和工期处理为（）。
A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿【答案】B二．工程价款的支付（二）合同价款的确定5．某依法招标的施工项目，招标人与中标人签订可调单价的合同（合同A）并在主管机关办理备案。
同时双方另订立了一份补充协议（合同B），约定最终结算方式按固定单价。
竣工前，双方又订立一份赶工协议（合同C），约定在不违反强制性标准的情况下，提前完工1天奖励2000元。
工程结算时，因设计变更导致工程量增加，双方协商追加400万元工程款并签订了补充协议（合同D），就以上合同效力，判断正确的是（）。
A．全部有效B．合同B无效C．合同C无效D．合同D无效【答案】B【解析】A是阳合同，B是阴合同且与阳合同实质内容不一致，CD属于正常的合同变更。
（三）解决工程价款结算争议的规定6．施工合同约定，乙垫资完成工程，交工后甲一次性付清工程款。
工程交工后，甲只付了部分工程款，则下列说法正确的是（）A．该垫资应按照工程欠款计算B．欠款利息从交工之日起计付C．垫资利息从开工之日起计付D．欠款利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息E．垫资利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息【答案】BD7．某住宅工程项目，在竣工后第7个月，发包人因资金链断裂下落不明，被抵押权人申请拍卖。
2014二级建造师法规冲刺班讲义第6讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z205000施工现场环境保护、节约能源、文物保护（5分）2Z205010施工现场环境保护（1题）1．某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业的连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下列要求（）A．昼间不超过70dB，夜间不超过55dBB．作业时间不得超过夜间22点C．应取得夜间施工许可证D．作业前必须公告附近居民E．不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备【答案】ACDE2．市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。
A．建设单位B．监理单位C．建设行政主管部门D．环境保护主管部门【答案】D2Z205020节约能源（1题）3*．根据《绿色施工导则》规定，下列表述正确的是（）A．缺水地区基坑开挖抽水量大于50万立方米时，应进行地下水回灌B．每万平方米的建筑垃圾不宜超过400tC．施工现场500km内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上D．施工照明不应低于最低照度的20%E．临时设施占地面积有效率大于90%【答案】ABCE4．根据《绿色施工导则》规定，为节约水资源，大型工程施工现场的（）应分别计量用水量。
A．生活用水与工程用水B．不同单项工程C．不同标段D．不同分包生活区E．用水集中的工艺点【答案】ABCD5．国家通过（）政策，引导单位和个人节约使用水、电、油、气等资源性产品。
A．财政补贴B．税收C．信贷D．价格【答案】D【文物保护单位的保护范围、建设控制地带】【要点】1．在建设控制地带内进行建设工程，设计方案应当报批（谁划定谁批准）2．在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。
确有必要的，必须报批（谁划定谁批准）；3．本体的修缮，设计施工方案经相应级别文物局审批及验收。
本体保护范围建设控制地带2Z205030文物保护（1～2题）7．某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，应经过（）A．文物保护单位的同意B．同级建设行政部门的批准C．同级规划保护部门的批准D．核定公布该文物保护单位的人民政府批准E．征得上一级人民政府文物行政部门同意【答案】DE8*．根据文物保护法律法规，在工程建设中，施工单位的文物保护义务是（）A．在工程范围内事先进行考古调查和勘探B．发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人C．发现文物时立即停止施工，保护现场D．对文物可能氧化损害的，立即发掘抢救【答案】C2Z206000建设工程安全生产制度（20分）2Z206010施工安全生产许可证（1分）2Z206011申请领取安全生产许可证的条件1．根据《安全生产许可证条例》规定，说法正确的是（）。
2014一建_法规_精讲_陈印_第1章_第2讲
2014年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印物权题量2~3题主要考核点2013年2012年2011年物权的种类√物权的相容和不相容建设用地使用权√地役权√√√物权效力√物权效力与合同效力的区分√√物权保护【物权的种类】甲（占、用、益、处）乙（占、用、益）丙（“处”）期权所有权用益物权建设用地使用权、地役权、宅基地使用权、土地承包经营权担保物权抵押权不转移占有约定（需对方同意）质权转移占有欠A扣B约定（需对方同意）留置权转移占有欠A扣A法定（无需对方同意）【模拟题】（）属于法定担保物权。
A．建设用地使用权B．抵押权C．质权D．留置权【答案】D【建设用地使用权】【模拟题】【模拟题】根据《物权法》的相关规定，建筑物转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权（）。
A．另行协商B．不得处分C．一并处分D．另行处分【答案】C【地役权与相邻关系】相邻权为生产生活“必需”利用他人不动产（不得不）无偿法定（无需对方同意）地役权为“便利”利用他人不动产（可以不）有偿约定（需对方同意）2012I–3某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。
A．建设用地使用权B．地役权C．相邻权D．宅基地使用权【答案】B【物权效力】不动产物权登记生效主义自登记时生效，不登记不发生物权效力例外：地役权登记对抗主义自地役权合同生效时设立，可以不登记。
但未经登记不得对抗善意第三人动产物权交付主义自交付时生效例外：机动车、船舶、航空器、企业动产登记对抗主义自交付时生效。
但未经登记不得对抗善意第三人2012I-45 物权变更自登记时发生法律效力的是（）。
A．船舶所有权B．土地抵押权C．机动车所有权D．地役权【答案】B2007-37 3月16日，某施工单位向某建材商购买瓷砖，并约定合同履行地为建材商所在地，由建材商代为托运。
2014一建_法规_精讲_陈印_第2章_第2讲
2014年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印【禁止无资质或超越资质承揽工程】【实际施工人主张权利】实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
【模拟题】甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头某丙。
工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠某丙600万工程款。
现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。
A．某丙与甲公司无合同关系，法院不宜受理B．只有在乙无支付能力时，甲才需要对丙承担付款责任C．某丙可以向甲公司主张500万元D．某丙可以向甲公司主张600万元【答案】C甲（原告）500万乙（第三人）600万丙（被告）【2010年一级建工实务案例】发包人与承包人已经将工程款全部结清，但承包人没有按约定支付作业班组的费用。
作业班组于是包围了发包人，迫其付款。
问：作业班组的做法是否妥当？为什么？【答题要点】不妥当。
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
2013-38，2012-47借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A．营业执照B．技术装备C．资金D．施工方案【答案】A【模拟题】分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的①项目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（）。
A．肢解发包B．劳务分包C．再分包D．允许他人以本企业名义承揽工程【答案】D【模拟题】某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，现场项目管理部的项目经理、技术负责人、质量、安全、核算管理人员社保关系都在乙公司，则（）。
A．视同甲公司允许乙以自己的名义承揽工程B．对甲公司应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C．可以对甲公司处以责令停业整顿、降低资质等级的处罚D．甲与建设单位之间订立的承包合同无效E．建设单位的损失只能向甲公司主张【答案】ABCD【法律责任】2012-68建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。
2014一建_法规_精讲_陈印_第7章_第2讲
2014年一级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（精讲班）陈印【工程监理和工程监管的区分】工程监管（涉及公众利益、公共安全）工程监理范围所有工程实行强制监管5类工程，强制监理目的、内容保证工程使用安全和环境质量（地基基础、主体结构、环境质量、质量行为）代表建设单位进行项目管理（三控三管一协调）依据法律法规、强制性标准法律法规、有关技术标准、设计文件、承包合同对象建设、勘察、设计、施工、监理单位承包单位、供应单位手段施工许可制度、竣工验收备案制度旁站、巡视、平行检验2007-79 某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）A．该工程必须实行监理B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理D．监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场【答案】ADE【强制监理】投资额面积公用事业+基础设施≧3000万元—成片开发的住宅小区—≧5万m2国家重点建设项目—外国政府、国际组织援建项目学校、影剧院、体育场2012（10）-48 下列工程中，必须实行工程监理的是（）。
A．1万m2的住宅小区项目B．总投资1000万元的市政工程项目C．1万m2的学校工程项目D．总投资2000万元的电力工程项目【答案】C【监理依据】2010-65，2009-74下列不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。
A．监理合同B．法律、法规C．施工合同中约定采用的推荐性标准D．工程施工图纸【答案】A【监理和总监权限划分】2007-21 依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）A．建设单位拨付工程款B．施工单位实施隐蔽工程C．商品混凝土应于基础工程D．大型非标构件进行吊装【答案】A【监理方式】【模拟题】监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验，属于（）监理形式。
2014陈印二级建造师法规精讲讲义
（三）违反法律、行政法规强制性规定的。
劳动合同效力有争议的，由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
【模拟题】以下关于劳动合同效力，说法正确的是（ ）。 A．劳动合同双方签字或者盖章时间不一致，以最先一方签字或者盖章的时间作为 生效时间 B．欺诈胁迫或者乘人之危订立的劳动合同，一方可以请求劳动争议仲裁机构予以 撤销或者变更 C．用人单位免除自己责任，排除劳动者权利的劳动合同条款无效 D．劳动合同无效，劳动者已经付出劳动的，可以请求参照合同约定支付劳动报酬 E．对劳动合同无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或法院确认
）。
【答案】ABE
【经济性裁员】我国法律对经济性裁员的限制是：1、要符合法定事由；2、要符合 法定人数；3、要符合法定程序。
2013I - 88 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（ ）。 A．依照企业破产法规定进行重整的 B．生产经营发生严重困难的 C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的 D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人 员的 E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履 行的
【文物保护单位的保护范围、建设控制地带】
本体
保护范围
【要点】
建设控制地带
1、在建设控制地带内进行建设工程，设计方案应当报批（谁划定谁批准）
2、在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。确有必要
的，必须报批（谁划定谁批准）；
【答案】D
【劳动合同解除（本法核心内容）】
劳动者先提出
2014一建_法规_精讲_陈印_第1章_第3讲
）。
【答案】D
2009-42 在下列担保方式中，不转移对担保标的占有的是（ ）。 A．定金 B．质押 C．抵押 D．留置
【答案】C
【模拟题】不动产可以依法（ A．抵押 B．抵押或质押 C．抵押或留置 D．抵押、质押或留置
）。
【答案】A
【保证】
保证人
债权人
主合同
债务人
【保证合同当事人】 2008-51 甲施工单位向乙银行申请贷款200万元，甲提交了丙汽车制造厂为其出具 的还款付息保证书。该保证合同主体是（ ）。
A．甲丙之间应签订保证合同 B．甲乙协商延长了施工合同的工期，通知丙后丙继续承担保证责任 C．甲乙协商延长了施工合同付款期限，取得丙口头同意后丙继续承担保证责
任 D．甲乙协商增加了施工合同付款数额，取得丙书面同意后丙继续承担保证责
任 E．甲将在建工程转让给丁，应当取得丙 的书面同意，否则丙不再承担保证
结论：主合同变更导致保证人责任加重的，非经保证人书面同意， 保证人对加重部分不予承担
2004I-59 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双 方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行 后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理 原则是由于（ ）。
A．乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任 B．乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任 C．乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任 D．乙银行有权要求甲企业对30万元承担责任，丙企业对20万元债务承担责任 E．乙银行有权要求甲企业与丙企业对50万元债务平均分摊责任
【模拟题】某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银 行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管 部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（ ）。
2014二级建造师法规冲刺班讲义第3讲_陈印
2014年二级建造师考试主讲人：建设工程法规及相关知识（冲刺班）陈印2Z202000施工许可法律制度（7～8分）2Z202010建设工程施工许可制度（2题）【施工许可证与开工报告的对比】施工许可证开工报告管理机关县级以上建设行政主管部门按国务院规定的权限和程序适用范围小型工程不需要领取开工期限领证后3个月内获批后6个月内不能按期开工申请延期不予延期开工后在建项目停工<1年，报告后即可复工停工、复工应报告（无核验程序）≧1年，核验后方可复工1．以下工程不需要申请施工许可证的有（）。
A．投资额45万元教学楼节能改造工程B．建筑面积280平方米的食堂工程C．南水北调主线工程D．水利抢修工程E．分期开发中的二期工程【答案】BCD2．某大型体育馆项目总投资6000万元，经划拨方式取得建设用地使用权。
施工合同价4000万元，工期18个月。
则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（）。
A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证B．已经确定施工单位和监理单位C．到位资金必须超过1800万元D．经公安消防机构消防设计审核【答案】C工期超过一年施工合同价30%工期不足一年施工合同价50%3．某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A．建设单位应当向发证机关报告B．应当报发证机关核验施工许可证C．应当报发证机关申请延期D．施工许可证已自行作废【答案】D2Z202020施工企业从业资格制度（3题）1．建筑业企业在资质证书有效期内（）等发生变更的，应当办理资质变更手续。
A．企业名称B．注册资本C．股权结构D．法定代表人E．承包项目【答案】ABD2．按照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是（）。
A．建筑业企业首次申请资质的，不考核工程业绩，按最低等级核定资质B．资质证书的有效期和每次的有效延续期为3年C．企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级D．建筑业企业在资质有效期内发生重大安全事故的，1年内不予批准其升级、增项申请E．建筑业企业取得资质后不再符合相应资质条件，逾期不改的，其资质证书将被撤销【答案】ACD3．某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲又与“包工头”乙签订任务书，约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。
2014一建法规陈印_第3讲
2014年一级建造师考试 主讲人：建设工程法规及相关知识（预科班）陈 印ＱＱ７５１２１０１７０1Z304010 建设工程合同题量7~8题主要考核点2013年2012年2011年合同的分类√要约与承诺√要约失效（超纲）√要约邀请√承诺超期√要约撤回、撤销施工合同的书面形式和内容√承发包双方的权利义务√因施工人原因造成的质量缺陷竣工日的认定√合同约定不明的处理√阴阳合同√√欠款和垫资利息√√ＱＱ７５１２１０１７０无效合同√恶意串通合同变更√变更内容不明√示范文本内容合同转让√可撤销合同合同的法定解除√违约责任√种类√不可抗力阴阳合同【《解释》规定】当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
ＱＱ７５１２１０１７０A．应以备案合同作为结算工程价款依据B．该补充协议属于可撤销合同C．应以补充协议作为结算工程价款依据D．乙方行为构成合同违约【答案】A发包人收到竣工结算文件逾期不予答复【《解释》规定】当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。
承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
ＱＱ７５１２１０１７０A．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B．这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D．此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】A【拓展】某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复，逾期视为认可”。
承包人6月1日提交竣工结算文件。
8月5日，发包人回复说不予认可。
承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。
则人民法院对承包人的请求应（）。
A．予以支持 B．不予支持C．征求发包人意见 D．要求承包人提供证据【答案】A【合同的法定解除（强迫对方取消交易）】合同目的无法实现且系老天或对方造成。
2014一建陈印法规讲义第八章(全)
【基本框架】私了公了和解调解 仲裁诉讼民~民 （民事纠纷）60天内民~官 （行政纠纷）公了3个月内行政复议行政诉讼行政诉讼【和解、调解】【模拟题】因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。
以下关于解决此项争议的说法中，正确的是（B）A、承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解B、双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力C、诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行效力【民事诉讼和民事仲裁的区分】2012 - 86 关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（BCDE）A．调解只能在民事诉讼阶段进行B．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C．仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D．仲裁实行一裁终局制E．民事诉讼实行两审终审制2012 （6）- 33施工合同约定：“发生争议后，首先应经过调解解决”。
合同履行中，因建设单位拖欠工程款，施工单位没有经过调解直接起诉，人民法院（D）A、应当裁定不予受理B、应当驳回起诉C、应当先行强制调解D、应当受理【行政复议、行政诉讼】【模拟题】以下不属于行政纠纷的是（D）A、建筑公司认为建设行政主管部门暂扣其安全生产许可证违法B、投标人认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C、当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的D、建设行政主管部门对建设合同争议进行的调解2007 –66（改）某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。
8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则说法正确的是（C）A、施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B、施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C、施工单位只能向法院起诉D、施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【民事诉讼管辖】注意：施工合同纠纷不属于房地产纠纷性质，不适用专属管辖【模拟题】甲地建设单位与乙地施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。
2014年二建陈印法规冲刺5月最新讲义
二级建造师考试建设工程法规与相关知识2014年5月葵花宝典（冲刺班）2Z201000 建设工程基本法律知识（15分）2Z201010 建设工程法律体系(1~2分)2Z201011 法律体系的基本框架(0~1分)1. 以下属于社会法部门的是（ ）。
A ．物权法B ．环境影响评价法C ．劳动合同法D ．仲裁法2Z201012 法的形式和法的效力层级(1题)宪法 全国人大 法律 全国人大及常委会 行政法规 国务院省、直辖市、较大市人大及常委会 地方法规 民族自治地方人大 部门规章 国务院各部委地方政府规章省、直辖市、较大市政府2. 我国法的形式是制定法，下列属于我国法的形式的有（ ）。
A.行业普遍认可的国际惯例B.县政府发布的规范性文件C.最高法院发布的指导判例D.我国加入的国际条约【法的纵向冲突】（上位法高于下位法，无需裁决）→地方性法规→地方政府规章 宪法→法律→行政法规→→部门规章【法的横向冲突】（不存在上下位关系,一般都需要裁决）新的与旧的冲突按新的 特别的与一般的冲突按特别同一机关制订 新的一般与旧的特别冲突 不按新也不按特别,谁制订谁裁决 国务院认为应适用地方法规,国务院裁决地方法规与部门规章冲突国务院认为应当适用部门规章,提请全国人大常委会裁决A 部门规章与B 部门规章冲突不同机关制订部门规章与地方政府规章冲突国务院裁决3.《民法通则》（1986）136条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效均为一年； 而《产品质量法》（1993）第45条则规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。
根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（ ） A. 适用民法通则 B. 适用产品质量法 C. 由人民法院决定适用 D. 由全国人大常委会裁决4.关于法的效力层级，说法正确的是( )。
A ．地方法规与行政法规规定不一致的，适用行政法规B ．地方政府规章与部门规章规定不一致的，适用部门规章C ．地方法规与地方政府规章规定不一致的，由国务院裁决D ．同一机关制订的新的一般规定与旧的特别规定不一致的，由国务院裁决【提示】本题各选项应先区分是上下位还是同位:上下位无需裁决，同位才需裁决。
2014一建陈印法规讲义word版1 - 副本
学派网建设工程法规（陈印精讲班）目录第一章【模拟题】某政府投资项目, 政府相关部门与施工总承包企业签订施工总包合同, 二者之间形成（）法律关系。
A ．建设法律关系B ．民事法律关系C ．行政法律关系D ．社会法律关系【答案】 B【模拟题】在我国解决工程建设纠纷时最常适用的非诉讼的程序法主要是（）。
A ．民法B ．民事诉讼法C ．行政诉讼法D ．仲裁法【答案】 D【拓展：建设工程活动的私人性与公共性】国家对经济活动的监管以“公共利益、公众安全”为界限，不得越位。
对市场主体是“法无禁止即可为”，对政府则是“法无授权即不可为”。
问题 1 ：《建筑法》为什么规定“农民自建低层住宅不适用建筑法”？问题 2 ：《招标投标法》规定的强制招标范围包括：（ 1 ）公用事业、基础设施；（ 2 ）全部或部分使用国有资金；（ 3 ）外国政府或国际组织援建。
《质量管理条例》规定的强制监理范围包括：（ 1 ）公用事业、基础设施；（ 2 ）成片开发住宅小区；（ 3 ）学校、影剧院、体育场。
为什么考虑范围的同时还要考虑规模？【建设工程活动的私人性与公共性】问题 3 ：国家是否有权对所有生产活动都规定强制标准？某部门1993 年曾经规定“混凝土预制件和商品混凝土生产企业必须取得相应资质，否则视为质量不合格”，是否越位？问题 4 ：国家是否有权对所有工程内容都规定强制保修？对市场主体而言：只要“约定标准≧强制标准”，“约定范围≧强制范围，约定期限≧强制期限”皆合法。
对政府部门而言：对工程质量、安全的监管，则只能以强制标准（最低标准）为依据，而不以合同约定为依据。
问题 5 ：国家对拖欠农民工工资有没有监管权？对拖欠材料款有没有监管权？有没有权力对工程进度、结算等履约情况进行监管？2012 （6 ）-61 下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。
A ．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B ．省、自治区、直辖市的人政府C ．省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D ．省级人民政府所在地的市级人民政府E ．国务院各部委【答案】AC2010 I -42 下列工程建设规范性文件中，由国务院制定的是（）。
陈印2014法规精讲第678章讲义
【领证范围：5类生产企业】2013-95 根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可证制度。
A．矿山企业B．建筑施工企业C．日用化学品生产、经营、储存单位D．危险化学品生产、经营、储存单位E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】ABE【领证条件（12项）】（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（十二）法律、法规规定的其他条件。
【模拟题】下列属于安全许可证取得条件的是（）。
A．建立、健全安全生产责任制B．保证本单位安全生产条件所需资金投入C．参加工伤保险D．施工监理单位需配备专人负责安全生产E．施工单位必须为工程质量投保【答案】ABC【模拟题】建筑施工企业未取得（），不得从事建筑施工活动。
A．施工许可证B．拆迁许可证C．建设工程规划许可证D．安全生产许可证【答案】D【模拟题】建筑施工企业应当向（）依法申请领取安全生产许可证。
2014 一建 陈印 法规 精讲第1章第6讲
2014年一级建造师考试主讲人：建设工程经济（精讲班）梅世强1Z101026财务内部收益率分析掌握要点：——不要求计算（1）FIRR的概念：使投资方案在计算期内各年现值累计等于零时的折现率。
（2）判别准则：与基准收益率进行比较，若FIRR≥i c，则方案在经济上可以接受；若FIRR＜i c，则方案在经济上应予拒绝。
（3）优劣——优点（内部性）1Z101027基准收益率的确定掌握要点：（1）基准收益率的概念（2）基准收益率的测定：☐政府投资项目应采用行业财务基准收益率。
☐企业投资项目应参考选用行业财务基准收益率。
☐在中国境外投资的项目首先考虑国家风险。
☐基准收益率的确定应综合考虑的因素：资金成本和机会成本、投资风险、通货膨胀。
☐确定基准收益率的基础是（）。
1Z101028偿债能力分析掌握要点：（1）偿债资金来源——利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费、其他还款资金。
（2）偿债能力指标：借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率。
（3）借款偿还期、利息备付率、偿债备付率适用情况。
经济效果评价指标之间的关系：n；FNPV；FIRR；i c 1．i c与动态评价指标之间的变化关系。
2．对于独立型方案，动态指标之间具有等价关系。
3．对于互斥型方案：FNPV与FIRR的不一致性。
4．F，P，n，i之间的变化关系。
2．某技术方案的净现金流量见表1。
若基准收益率大于0，则方案的净现值（）计算期（年）012345净现金流量--300-200200600600（万元）A．等于是900万元B．大于900万元，小于1400万元C．小于900万元D．等于1400万元11．某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元，i=8%时，FNPV=800万元；i=9%时，FNPV=430万元。
则该方案的内部收益率的范围为（）。
A．小于7%B．大于9%C．7%~8%D．8%~9%。
2014一建_法规_精讲_陈印_第6章_第2讲
2014⼀建_法规_精讲_陈印_第6章_第2讲2014年⼀级建造师考试主讲⼈：建设⼯程法规及相关知识（精讲班）陈印【施⼯企业安全⽣产教育培训概述】培训种类适⽤培训对象建设⾏政主管部门岗前培训与上岗资格考试单位主要负责⼈（A 证）项⽬负责⼈（B 证）专职安全员（C 证）特种作业⼈员（特种作业资格证）施⼯企业企业安全内训每年⾄少⼀次全体管理⼈员和作业⼈员专门安全培训新岗位新现场新技术新⼯艺新设备新材料作业⼈员【安全⽣产教育和培训1：任职资格考试】我国建筑业从业⼈员需任职资格的有：单位主要负责⼈（A证）、项⽬负责⼈（B 证）、专职安全员（C证）、特种作业⼈员（特种作业资格证）。
2012（6）-11 根据安全⽣产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的⼈员是（）。
A．脚⼿架作业⼈员B．项⽬经理C．专职安全员D．BIM系统操作员【答案】A【安全⽣产教育和培训2：企业安全内训】【模拟题】施⼯单位应对（）每年⾄少进⾏⼀次安全⽣产教育培训，培训考核不合格的，不得上岗。
A．施⼯⼈员B．管理⼈员和作业⼈员C．现场危险作业⼈员D．特种作业⼈【答案】B【安全⽣产教育和培训3：专门安全作业培训】2011-98 根据《建设⼯程安全⽣产管理规定》，施⼯企业对作业⼈员进⾏安全⽣产教育培训，应在（）之前。
A．作业⼈员进⼊新的岗位B．作业⼈员进⼊新的施⼯现场C．企业采⽤新技术D．企业采⽤新⼯艺E．企业申请办理资质延续⼿续【答案】ABCD【模拟题】某建筑施⼯企业制订了如下安全⽣产教育培训⼯作制度，其中符合法律规定的有（）。
A．对管理⼈员和作业⼈员每两年进⾏⼀次安全⽣产教育培训B．对安全⽣产教育培训考核不合格的⼈员，不得竞聘上岗C．项⽬经理必须经有关主管部门考核合格D．登⾼架设作业⼈员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗E．作业⼈员进⼊新的施⼯现场前，必须接受安全⽣产教育培训【答案】BCE【2009⼆级市政案例（三）】某城市市区主要路段的地下两层结构⼯程，项⽬经理部采⽤2.0M⾼安全⽹做为施⼯围挡，要求专职安全员在基坑施⼯期间作为安全⽣产的第⼀负责⼈进⾏安全管理，对施⼯安全全⾯负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1：
专业技术职务任职资格评审表
单位
姓名
现任专业
技术职务
评审
任职资格
填表时间：年月日
中华人民共和国人事部制
填表说明
1．本表供评审专业技术职务任职资格使用。
1～7页由被评审者填写，8～11页由人事组织部门填写。
填写内容应经人事组织部门审核认可。
2．一律用钢笔和毛笔填写，内容要具体、真实，字迹要端正、清楚。
3．“最高学历”的“毕(肄、结)业时间”，应将非选择项用笔划去；“懂何种外语，达到何种程度”，应写明掌握外语的读、写、听、说及笔、口译能力。
4．如填写内容较多，可另加附页。
基本情况
- 1 -
学习培训经历
(包括参加专业学习、培训、国内外进修等)
- 2 -
工作经历
- 3 -
任现职前主要专业技术工作业绩登记（一）
- 4 -
任现职前主要专业技术工作业绩登记（二）
- 5 - - 6 -
任现职后主要专业技术工作业绩登记(二)
- 7 -
- 8 -
著作、论文及重要技术报告登记
- 9 -
考试成绩及答辩情况
- 10 -
年度及任职期满考核结果
- 11 -
单位推荐意见
- 12 -
评审审批意见
- 13 -。