建设工程合同管理176模拟题
监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案
监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案监理工程师是建筑工程中至关重要的一环，其职责包括监督工程的质量、安全、进度等方面。
而建设工程合同则是建筑工程中的根本性文件，它规范了建设工程的各个方面，包括工程范围、工程质量、工程价款等。
“建设工程合同管理”是监理工程师必须掌握的重要技能，也是检验监理工程师能力的重要指标之一。
下面，我们通过模拟试题的形式，来考验一下你的合同管理能力。
1. 合同价款可以按照扣减的方式支付吗？A. 可以。
B. 不可以。
答案：B。
合同价款应按照实际工程进度和质量执行，不得擅自扣减。
2. 合同价款可以进行逾期支付吗？A. 可以。
B. 不可以。
答案：B。
合同约定的价格应按期支付，如逾期应扣除违约金。
3. 工程施工规划必须经过哪些阶段？A. 规划设计阶段。
B. 预可行性研究阶段。
C. 初步设计阶段。
D. 施工封顶阶段。
答案：B，C。
工程施工规划需要经过预可行性研究阶段和初步设计阶段，确立工程的可行性和基本实施方案。
4. 有工程建设单位对履行合同中的质量保证承担连带责任的要求，监理工程师应该：A. 支持业主要求，将连带责任写入合同。
B. 拒绝业主要求，认为建设单位应对质量保证承担全部责任。
答案：B。
监理工程师应保持中立的态度，遵循建设法律法规的要求，制定相应的管理规定，并严格监督执行。
5. 工程变更发生后，监理工程师应该：A. 修改原合同中的条款，并得到业主和承包人的签字确认。
B. 直接按新变更的补充协议执行，不需要得到其他方的同意。
答案：A。
工程变更是涉及到多方利益的问题，监理工程师应该及时进行沟通，修改合同，并经过相关方的签字确认。
6. 合同价款的支付可以使用哪些方式？A. 银行转账。
B. 现金支付。
C. 支票支付。
D. 其他合法支付方式。
答案：D。
建设工程合同并没有规定特定的支付方式，只要符合法律法规要求的支付方式都可以被接受。
以上的模拟试题只是建设工程合同管理的一个方面，实际上，建筑工程中的合同管理还涉及到合同的签订、履行和完结等方面。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
建设工程合同管理模拟卷
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同的法律性质属于：A. 销售合同 . 服务合同 C. 加工承揽合同 D. 租赁合同2. 以下哪项不是建设工程合同的主要内容？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程投资 D. 工程进度3. 在建设工程合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸 . 提供施工场地 C. 提供施工资金 D. 所有选项4. 如果乙方未能按合同约定完成工程，应当承担的责任是：A. 违约金 . 损失赔偿 C. 解除合同 D. A和5. 建设工程合同争议解决的首选方式是：A. 协商 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程合同管理的主要任务包括：A. 合同谈判 . 合同签订 C. 合同履行监控 D. 合同变更管理7. 以下哪些情况可能导致建设工程合同的变更？A. 设计变更 . 材料价格波动 C. 施工方法改变 D. 法律法规更新8. 在建设工程合同中，对于违约责任的描述应当包括：A. 违约方 . 违约行为 C. 违约后果 D. 违约责任的免除条件三、判断题（每题1分，共10分）9. 建设工程合同一经签订，任何一方都不得擅自变更或解除。
（错）10. 在合同履行过程中，如果遇到不可抗力事件，双方应当按照合同约定和相关法律规定处理。
（对）四、案例分析题（共20分）11. 某建筑公司与开发商签订了一份建设工程合同，但在施工过程中由于地质条件不符合预期，导致工程延期。
请分析建筑公司应当如何依法处理此事，并说明理由。
五、论述题（共20分）12. 论述建设工程合同管理的重要性，并结合实际案例说明如何有效进行合同管理以提高项目管理效率。
六、实务操作题（共20分）13. 假设你是一名建设工程项目经理，你需要为一项即将开工的项目起草一份合同管理计划。
请列出该计划的主要组成部分，并对每个部分进行简要说明。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(二)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除协议状况下，设计人应承担旳违约责任除了负责提出补救措施，()。
A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计协议规定旳定金C.免收直接损失部分旳设计费D.双倍返还设计协议规定旳定金2.在下列协议文献中，()具有优先旳解释效力。
A.协议履行中工程洽商协议B.施工协议通用条款C.图纸D.施工协议专用条款3.有关隐蔽工程与重新检查旳说法不对旳旳是()。
A.工程师未能按规定期间提出延期规定，又未准时参与验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场状况下进行旳验收B.工程师没有参与验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查C.无论工程师与否参与了验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查D.重新检查表明质量不合格，承包人承担由此发生旳费用和工期损失4.设备安装工程具有联动无负荷试车条件旳，应由()组织试车。
A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位5.因承包人旳原因不能按期动工旳，()推迟动工日期。
A.承包人应以书面形式告知工程师B.应当通过工程师同意C.承包人与发包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意6.设备监理在()检查合格后签发旳文献是对设备运行性能抵达协议规定旳最终确认。
A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检查D.保证期满7.承包商对工程师变更工程旳估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对成果仍不满意。
按照施工协议条件旳规定，承包商()。
A.必须接受裁决委员会旳决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。
A.企业经理B.施工企业C.企业董事长D.施工队9.施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定()赔偿。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。
A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度2.【真题】根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%B.2%C.3%D.5%3.【真题】《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止4.【真题】根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。
A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人5.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。
A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延6.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（）和组织评标的能力。
A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告7.项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。
A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益8.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。
建设工程合同管理模拟卷
建设工程合同管理模拟卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同中，下列哪项不属于合同的基本条款？A. 工程范围 . 工程质量 C. 工程期限 D. 工程成本估算2. 合同变更时，以下哪种情况下不需要重新签订合同？A. 工程量的增减超过合同约定的比例 . 工程质量标准的改变 C. 工程期限的延长 D. 工程材料供应商的更换3. 在合同履行过程中，如果发现合同条款含糊不清或有多种解释，应当如何处理？A. 由双方协商解决 . 按照最有利于甲方的解释执行 C. 按照最有利于乙方的解释执行 D. 提交法院裁决二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 在建设工程合同中，哪些内容属于合同的主要风险点？A. 工程款支付方式 . 违约责任 C. 工程变更处理 D. 保修期及保修范围2. 合同争议解决的方式有哪些？A. 协商解决 . 调解 C. 仲裁 D. 诉讼三、判断题（每题1分，共10分）1. 在建设工程合同中，甲方通常指建设单位，乙方通常指承包单位。
（）2. 如果合同中未明确约定违约金的数额，那么违约方可以不承担违约责任。
（）四、简答题（每题10分，共20分）1. 请简述在建设工程合同管理中，如何有效控制合同风险？2. 当发生合同争议时，简述应采取哪些步骤和方法来解决争议？通过以上模拟试卷的练习，可以帮助从业者加深对建设工程合同管理的理解，提高实际操作能力。
在实际工作中，合同管理工作需要细致入微，既要严格遵守法律法规，又要灵活运用合同条款，以保护各方的合法权益，确保工程项目的顺利完成。
需要注意的是，这份模拟试卷仅为范本，实际的合同管理可能涉及更多的专业知识和细节。
因此，建议从业人员在工作之余，不断学习相关法律法规，参加专业培训，提升自身的合同管理能力，以应对更加复杂多变的工作挑战。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同管理模拟试卷
建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么？– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中，建设工程合同主要包括哪些方面？– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中，施工单位的主要责任是什么？– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中，如何保证质量符合合同要求？– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中，如何有效控制工程进度？– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。
2.建设工程合同管理中，项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。
3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求，安全、经济地完成建设工程。
4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查，确保施工符合合同要求。
5.在建设工程合同管理中，合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致，并办理相关手续。
三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。
建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。
首先，在合同签订阶段，甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商，并达成合同意向，最终签订建设工程合同。
其次，在合同履行阶段，施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工，监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。
最后，在合同验收阶段，甲方对建设工程进行验收，确保工程达到合同约定的要求，并支付相应的款项。
建设工程合同管理考试模拟试卷
施工企业享受本数根据1? 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。
A. 2%B. 3%C. 5%D. 10%2. 地砖规格为200m M 200mm ，灰缝1mm ，其损耗率为 1.5% ，贝U 100 m 2地面地砖消耗量为（ B ）块。
A. 2475B. 2513C. 2500D. 2462.53. 材料损耗计算公式，可以表示为（A ）>100%A. 损耗量/ 净用量B. 净用量/ 损耗量C. 损耗量/总用量D. 净用量/ 总用量4. 材料预算价格是指材料从来源地到达（D ）的价格。
C. 工地仓库D. 工地仓库以后出库5. 下列不属于材料预算价格的费用是（D ）。
A. 材料原价B. 材料包装费C. 材料采购保管费D. 新型材料实验费6? 不用计人人工工资单价的费用是（A ）。
A. 劳动保险费B. 职工福利费C. 劳保费D. 工资性补贴7. 目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（C）。
A. 人工费、材料费、机械费B. 人工费、材料费机械赘、管理费C. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润D. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金8. 概算定额是确定完成合格的（B）所需清耗的人工、材料和机械台斑的数量标准。
C. 单位工程D. 单项工程9. 劳动消耗定额的主要表现形式是 (A )A. 时间定额B. 人工消耗定额C. 预算定额D. 施工定额10. 下列时间申在定额申不予考虑的是(C)。
A. 休息时间B. 准备与结束时间C. 多余工作时间D. 不可避免的停工时间11. 编制概算定额的基础是(C)。
A. 施工定额B. 劳动定额C. 预算定额D. 概算指标12. 在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑(C)A. 台班折旧费B. 台班养路费C. 原材料费D. 台班人工费A.劳动保险费职工福利费B.劳动保护费C.D.工资性补贴14. 工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(B)。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。
A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％2.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。
A.竣工结算B.下一次进度款中C.本次进度付款中D.以上都不正确3.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。
A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔4.一般说来，依法成立的合同，自（）生效。
A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后5.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以（）来判定的。
A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务6.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。
A.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理7.发包人应在双方计量确认后（）d内向承包人支付工程进度款。
A.7B.14C.28D.308.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题建设工程合同管理是一个复杂而又高效的过程。
在实际工作中，我们需要保证合同的执行，遵守工程规范和合法法律法规。
为了帮助大家更好地掌握建设工程合同管理的知识和技能，现在我发布了以下的模拟试题，希望对大家有所帮助。
一、基础知识题1.下列哪一项不属于建设工程合同管理的基本原则？A、公开、公正、公平、诚实信用B、合法合规、公开透明、竞争自由、诚实信用C、公开透明、自由竞争、推崇诚信、防止决策失误D、严谨规范、有据可查、依法合规、增信释疑2.以下哪项不是加强建设工程合同管理有效性的关键要素？A、保证合同的合法性和完整性B、严格履行合同义务C、建立健全的施工质量控制和安全生产活动D、确保资金安全和合同资金支付3.建设工程合同履行的质量、进度和费用等方面均需依据合同条款确定，否则会违反下列哪一项法律法规？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》二、案例题某工程项目采用了总包套餐的方式进行，总包方虽未出现违约情况，但由于其未能按时履行付款义务，导致工程质量受到了影响。
建设方根据合同条款，即时向总包方发出催缴请求，并对其进行了责令履行和违约赔偿等制裁。
该案例要求回答下列问题：1、建设方可否对总包方提出违约处罚，有何法律依据？2、总包方对该工程配合不力，是否应该被评为违约方？3、建设方可否隔断支付总包方相应工程款项？三、应用题某工程项目标书出现了两个利益冲突较为明显的投标人，其中甲方的价格虽略低于乙方，但行业口碑及施工技术更为优越，建设方不知如何下决定。
该案例要求回答下列问题：1、建设方需依据以下哪一项法律法规进行选择？A、《物权法》B、《合同法》C、《建设工程质量管理条例》D、《建筑安全生产管理条例》2、建设方需重点考虑下列哪一点进行权衡决策？A、价格B、施工技术C、行业口碑D、服务质量3、建设方做出决策后，是否应该向所有投标人公布结果？上述试题是关于建设工程合同管理模拟试题，其中涵盖了基础知识题、案例题和应用题三个部分，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理的知识和技能，从而为实际工作中的顺利展开提供保障。
建设工程合同管理模拟题
建设工程合同管理模拟题
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1. 下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物特定 . 合同金额确定 C. 工期确定 D. 质量标准明确
2. 建设工程合同的签订，应当遵循以下哪一原则？
A. 公平原则 . 诚实信用原则 C. 互利原则 D. 所有以上
3. 在建设工程合同中，如果承包商未能按照合同约定的时间完成工作，应当承担什么责任？
A. 违约责任 . 侵权责任 C. 刑事责任 D. 行政责任
二、判断题（每题2分，共20分）
4. 建设工程合同的变更需要得到双方当事人的同意。
5. 在建设工程合同中，承包商有权拒绝执行超出合同约定范围的工作。
6. 如果发包人未能按照约定支付工程款，承包商可以停工。
三、简答题（每题8分，共40分）
7. 请简述建设工程合同的主要条款。
8. 请简述建设工程合同的变更和解除的条件。
9. 请简述在建设工程合同中，如何处理合同争议。
10. 请简述在建设工程合同中，如何确定工程款的支付方式和时间。
四、案例分析题（每题10分，共20分）
11. 某建筑工程公司与甲方签订了一份建设工程合同，合同约定由该公司负责建设一栋办
公楼。
在施工过程中，由于甲方的原因导致工程延期。
请问，在这种情况下，建筑工程公
司应当如何维护自己的权益？
12. 某建筑工程公司在与甲方签订建设工程合同后，发现合同约定的工程质量标准无法达到。
请问，该公司应当如何处理这种情况？。
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题以下是一份建设工程合同管理的模拟试题：一、选择题（每题2分，共10分）1. 下列哪项不是建设工程合同中常见的风险类型？A. 设计变更风险. 施工技术风险C. 市场价格波动风险D. 自然灾害风险2. 在建设工程合同管理中，以下哪个环节不属于合同履行阶段的管理内容？A. 工程进度控制. 质量监督C. 合同变更管理D. 项目前期策划3. 若承包商未能按照合同约定时间完成工程，以下哪种做法不符合民法典律规定？A. 要求承包商支付违约金. 直接解除合同C. 与承包商协商延期事宜D. 对延误原因进行调查后再做决定4. 在建设工程合同中，索赔通常是指：A. 发包人向承包人提出的额外费用要求. 承包人因合同变更向发包人提出的额外费用要求C. 任何一方因对方违约而提出的损失补偿要求D. 第三方因工程影响向双方提出的损害赔偿要求5. 关于合同争议解决方式，下列说法正确的是：A. 只能通过诉讼解决. 只能通过仲裁解决C. 可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决D. 必须首先通过协商解决二、案例分析题（每题10分，共40分）案例一：某建筑工程项目，在施工过程中遇到了不可预见的地质条件，导致工程进度严重滞后。
承包商向发包人提出了工期延长和额外成本的索赔。
6. 作为项目经理，你会如何处理这一索赔请求？请简述处理流程。
案例二：在一项基础设施项目中，由于设计单位提供的图纸存在错误，导致施工单位返工，增加了大量成本。
7. 根据民法典的相关规定，施工单位应如何进行合理索赔？请列出具体的步骤和方法。
案例三：在一次大型商业综合体建设项目中，由于市场原材料价格大幅上涨，原定的合同金额已无法满足实际需要，双方需要重新协商合同条款。
8. 作为业主代表，你会如何启动合同重新协商的过程？在协商过程中应该注意哪些问题？案例四：某工程项目在竣工验收阶段，发现部分工程质量不符合合同规定的标准。
9. 作为项目管理团队的一员，你应该如何协调发包人和承包人之间的关系，以确保问题得到妥善解决？三、论述题（每题15分，共30分）10. 试述在建设工程合同管理中，如何有效识别和控制合同风险？11. 结合你的工作经验，谈谈你认为在建设工程合同管理中最容易出现的问题有哪些，并提出相应的解决策略。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案
监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位3.合同法律关系内容包括( )。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%6.在施工合同中，( )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A. 10B. 10.5C. 11D. 11.58.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。
A.应从委托人方获得附加监理酬金B.应从委托人方获得额外监理酬金C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金9.合同生效应当具备的条件不包括( )。
建筑工程合同管理模拟题
建筑工程合同管理模拟题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于合同法律关系的要素？A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同权利D. 合同义务2. 下列哪种情况不属于违约责任？A. 合同当事人不履行合同义务B. 合同当事人迟延履行合同义务C. 合同当事人履行合同义务不符合约定D. 合同当事人意外不能履行合同义务3. 下列关于建筑工程合同的说法，正确的是：A. 建筑工程合同的标的只能是建筑工程本身B. 建筑工程合同的当事人只能是发包人和承包人C. 建筑工程合同可以约定工程款的支付方式D. 建筑工程合同必须经过政府审批才能生效4. 下列关于合同担保的说法，正确的是：A. 担保只能是财产担保B. 担保只能是人的担保C. 担保只能是物的担保D. 担保可以是财产担保和人担保的组合5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更是指合同内容的变更B. 合同变更是指合同主体的变更C. 合同变更必须经过双方当事人协商一致D. 合同变更只需要一方当事人的通知即可生效二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 下列哪些属于合同履行中的抗辩权？A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 任意履行抗辩权7. 下列哪些属于合同的附属义务？A. 通知义务B. 协助义务C. 保密义务D. 履行合同的义务8. 下列哪些属于合同的解除条件？A. 合同当事人协商一致解除B. 合同当事人一方违约解除C. 政府命令解除D. 法院判决解除9. 下列哪些属于建筑工程合同的主要条款？A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款10. 下列哪些属于合同违约的补救措施？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 请求赔偿损失三、案例分析题（每题10分，共20分）11. 甲公司与乙公司签订了一份建筑工程合同，合同约定甲公司负责施工，乙公司负责支付工程款。
施工过程中，甲公司因故不能履行合同，乙公司要求解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 建设工程合同管理176单项选择题第1题：( )对规范合同关系作出了原则性的规定。
A.《民法通则》B.《合同法》C.《建筑法》D.《招标投标法》参考答案：A《民法通则》对规范合同关系作出了原则性的规定。
第2题：合同法律关系的要素不包括( )。
A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系行为D.合同法律关系内容参考答案：C合同法律关系的要素包括合同法律关系主体；合同法律关系客体；合同法律关系内容。
第3题：下列( )属于合同法律关系的客体。
A.自然人B.其他组织C.权利与义务D.智力成果参考答案：D合同法律关系的客体包括物(建筑材料、建筑设备、建筑物、借款合同中的货币等)、行为(勘察设计、施工安装等)、智力成果(专利、计算机软件等)。
第4题：不属于代理特征的是( )。
A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为参考答案：B代理特征包括代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人以被代理人的名义实施代理行为；代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；被代理人对代理人行为承担民事责任。
第5题：依《担保法》规定，能够( )的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。
A.定金B.保证C.留置D.质押参考答案：C依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。
第6题：保证金额一般为合同总额的( )。
A.2%～5%B.10%～20%C.5%～10%D.20%～25%参考答案：C保证金额一般为合同总额的5%～10%。
第7题：保险合同一般以( )的形式订立。
A.立约B.保险单C.书面D.口头参考答案：B保险合同一般以保险单的形式订立。
第8题：《合同法》的基本原则不包括( )。
A.公开原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则参考答案：A《合同法》的基本原则包括平等、自愿原则；公平、诚实信用原则；遵守法律、不得损害社会公共利益原则；合同具有法律约束力的原则。
第9题：《合同法》在合同形式上的要求是以( )为原则的。
A.要式B.不要式C.实践D.诺成参考答案：B《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。
第10题：( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量B.报酬C.违约责任D.标的参考答案：D标的是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
第11题：关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。
A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益参考答案：D合同生效应具备的条件：当事人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益。
第12题：按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。
A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则参考答案：C按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。
第13题：解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是( )。
A.和解B.协调C.诉讼D.调解参考答案：C解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是诉讼。
第14题：仲裁协议的作用不包括( )。
A.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.不排除法院对纠纷的管辖权参考答案：D仲裁协议的作用：仲裁协议表明双方当事人愿意将他们的争议提交仲裁机构裁决，任何一方都不得向法院起诉。
仲裁协议也是仲裁机构受理案件的依据，仲裁协议还排除了法院对有关案件的管辖权，各国法律一般都规定法院不受理双方订有仲裁协议的争议案件，包括不受理当事人对仲裁裁决的上诉。
第15题：根据《招标投标法》的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.涉及国家安全、国家秘密的工程C.国家投资、融资的项目D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目参考答案：B招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；国家投资、融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。
第16题：不属于设计招标与其他招标在程序上的主要区别的是( )。
A.招标文件的内容相同B.评标原则不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同参考答案：A设计招标与其他招标在程序上的主要区别：招标文件的内容不同；对投标书的编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。
第17题：资格审查的内容不包括( )。
A.证书的种类B.承担发包任务的能力C.证书级别D.允许承接的任务范围参考答案：B资格审查的内容包括证书的种类；证书级别；允许承接的任务范围等。
第18题：( )是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。
A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标价法D.综合投标价法参考答案：C综合评标价法是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。
第19题：委托监理合同的标的是( )，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。
A.物B.监督C.过程D.服务参考答案：D委托监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。
第20题：委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( )。
A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督参考答案：B委托人对监理人履行合同的监督权利体现包括：对监理合同转让和分包的监督；对监理人员的控制监督；对合同履行的监督权。
第21题：关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。
A.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D.在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任参考答案：A当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出；委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。
第22题：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止参考答案：CA选项保险对象包括各类工业与民用建筑工程和公共工程；B选项合同当事人是保险公司和投保人；D选项保险期限的终止；E选项是签发竣工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时。
第23题：在我国现行的监理计算方法中，( )比较简便、科学，在国际上它是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。
A.中外合资、合作，外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定B.按照监理工程概预算的百分比计收C.按照参与监理工作的年度平均人数计算D.由委托人和监理人按商定的其他方法参考答案：B在我国现行的监理计算方法中按照监理工程概预算的百分比计收比较简便、科学，在国际上它是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。
第24题：( )范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。
A.建设工程设计合同(二)[CF—2000—0210]B.建设工程勘察合同(一)[GF—2000—0203]C.建设工程勘察合同(二)[CF—2000—0204]D.建设工程设计合同(一)[GF—2000—0209]参考答案：B建设工程勘察合同(一)[GF-2000-0203]范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。
第25题：不属于项目设计要求的是( )。
A.工程的范围和规模B.设计依据的标准C.限额设计的要求D.建筑企业应满足的其他条件参考答案：D项目设计要求：工程的范围和规模；设计依据的标准；限额设计的要求。
第26题：勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作者有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇以下特殊情况时，不可以相应延长合同工期的是( )。
A.设计变更B.勘察人原因造成的停、窝工等C.工作量变化D.不可抗力影响参考答案：D勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作者有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇以下特殊情况时，不可以相应延长合同工期的是不可抗力影响。
第27题：设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。
A.10%B.5%C.20%D.15%参考答案：C设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。
第28题：施工图设计的内容不包括( )。
A.方案设计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计参考答案：A施工图设计的内容包括建筑设计；设备设计；结构设计。
第29题：不属于设计人配合施工的义务的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题B.设计交底C.解决施工中出现的安全问题D.工程验收参考答案：C设计人配合施工的义务设计交底；解决施工中出现的设计问题；工程验收。
第30题：不属于发包人所承担的违约责任的是( )。
A.设计人延误完成设计任务B.发包人延误支付C.因发包人原因要求解除合同D.审批工作的延误参考答案：A发包人所承担的违约责任包括发包人延误支付；审批工作的延误；因发包人原因要求解除合同。