2016监理工程师--合同
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题
青海省2016年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。
A：发包人B：设计文件的审批机构C：监理工程师D：担当工程初步设计的设计院E：专业监理2、建设工程托付监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理酬劳尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理3、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：利用外商救济资金的工程D：利用外国政府或者国际组织贷款、救济资金的工程E：工程保险金4、仲裁协议是实行仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。
A：自愿原则B：公允合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理5、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度限制內容的是。
A：参与工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与安排完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与安排进度，预料实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金6、企业投资建设《政府核准的投资项目书目》中的项目时，需向政府提交。
A：项目申请报告B：项目建议书C：可行性探讨报告D：开工报告E：工程保险金7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成全部缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或运用D．完成主体工程的施工任务8、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以__。
监理工程师考试题库--合同管理1
监理工程师考试题库--合同管理12016年监理工程师考试题库--合同管理1练习题1. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。
A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作6.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。
A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具备的.条件包括( )。
2016年河北省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件9.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任11.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法12.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
上海2016年下半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题
上海2016年下半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A. 无关B. 成正比C. 成反比D. 有多种关系2、《中华人民共和国建筑法》规定, 由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门3、工程项目建设监理实行__负责制。
A. 总监理工程师B. 项目法人C. 监理单位D. 项目经理4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A. 理解了业主对该工程的建设意图B. 包括了全部委托的工作任务C. 与合同要求和建设意图相一致D. 适合工程的特点5、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A. 主观性B. 明确性C. 现实性D. 层次性6、未经__审查同意而实施的工程变更, 项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D. 项目业主负责人7、采用代理型CM模式时, CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D. 伙伴单位8、承包单位以欺骗手段获取资质证书的, __；构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
A．予以取缔, 处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书, 处以罚款D．处以罚款9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A. 监理大纲B. 监理规划C. 监理实施细则D. 监理目标10、《建设工程监理规范》规定, 监理规划的编制应针对项目的实际情况, 明确项目监理机构的__, 确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法11、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同, 承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务, 监理单位在编制监理规划时, 下列说法不正确的是__。
2016监理工程师继续教育试题及答案(74分)-延续注册-必修课
1.单项选择题【此题型共60道题】市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供给乙厂钢材10t，乙厂支付货款3万元。
但合同对付款地点和交货地点未作约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为〔〕。
A．付款地点和交货地点都为A市B．交货地点为A市，付款地点为B市C．交货和付款地点都为B市D．交货地点为B市，付款地点为A市2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，项目总投资额在〔B〕万元以上的大中型公用事业工程必须实行监理。
A．2000B．3000C．5000D．80003.根据《民用建筑工程节能质量监督管理方法》，〔〕应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可。
A．专业监理工程师B．总监理工程师C．建设行政主管部门D．建设单位4.建设单位申请领取施工许可证，应当具备以下条件不包括〔〕。
A．已经办理该建筑工程用地批准手续B．施工场地已经基本具备施工条件，拆迁等工作进度符合施工要求C．有保证工程质量和安全的具体措施D．委托监理工作正在进行招标5.根据《注册监理工程师管理规定》，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满〔〕日前申请延续注册。
A．14B．28C．30D．606.根据《建筑法》，对于工期超过一年的建设工程，建设单位申领施工许可证前，到位资金原则上〔〕。
A．不得少于工程合同价的20%B．不得少于工程合同价的30%C．不得少于工程合同价的40%D．不得少于工程合同价的40%7.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章，在乙不知情的情况下以乙的明月与丙订立合同，上述情况丙并不知情，则此合同的效力为〔〕。
A．有效B．无效C．由甲决定是否有效D．由乙决定是否有效8.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额40%以上的工程项目，其建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费分别按〔〕比例计入计费额。
A．100%、60%B．100%、40%C．60%、60%D．60%、40%9.根据《合同法》，〔〕不是按照合同的效力划分的。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人8.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准11.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金12.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
注册监理工程师管理规定（2016修正）
注册监理⼯程师管理规定(2016修正)第⼀章总则第⼀条为了加强对注册监理⼯程师的管理，维护公共利益和建筑市场秩序，提⾼⼯程监理质量与⽔平，根据《中华⼈民共和国建筑法》、《建设⼯程质量管理条例》等法律法规，制定本规定。
第⼆条中华⼈民共和国境内注册监理⼯程师的注册、执业、继续教育和监督管理，适⽤本规定。
第三条本规定所称注册监理⼯程师，是指经考试取得中华⼈民共和国监理⼯程师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华⼈民共和国注册监理⼯程师注册执业证书（以下简称注册证书）和执业印章，从事⼯程监理及相关业务活动的专业技术⼈员。
未取得注册证书和执业印章的⼈员，不得以注册监理⼯程师的名义从事⼯程监理及相关业务活动。
第四条国务院住房城乡建设主管部门对全国注册监理⼯程师的注册、执业活动实施统⼀监督管理。
县级以上地⽅⼈民政府住房城乡建设主管部门对本⾏政区域内的注册监理⼯程师的注册、执业活动实施监督管理。
第⼆章注册第五条注册监理⼯程师实⾏注册执业管理制度。
取得资格证书的⼈员，经过注册⽅能以注册监理⼯程师的名义执业。
第六条注册监理⼯程师依据其所学专业、⼯作经历、⼯程业绩，按照《⼯程监理企业资质管理规定》划分的⼯程类别，按专业注册。
每⼈最多可以申请两个专业注册。
第七条取得资格证书的⼈员申请注册，由国务院住房城乡建设主管部门审批。
取得资格证书并受聘于⼀个建设⼯程勘察、设计、施⼯、监理、招标代理、造价咨询等单位的⼈员，应当通过聘⽤单位提出注册申请，并可以向单位⼯商注册所在地的省、⾃治区、直辖市⼈民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料；省、⾃治区、直辖市⼈民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5⽇内将全部申请材料报审批部门。
第⼋条国务院住房城乡建设主管部门在收到申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并出具凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5⽇内⼀次性告知申请⼈需要补正的全部内容。
逾期不告知的，⾃收到申请材料之⽇起即为受理。
2016年河南省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。
A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还2.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准3.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任4.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产5.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费6.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性7.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单8.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。
2016年监理工程师继续教育试题和答案解析(一)
1.单选题【本题型共60道题】1.根据《合同法》，（A）不是按照合同的效力划分的。
A．赠与合同B．效力待定合同C．无效合同D．失效合同2.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（D），并书面通知招标人。
A．补充、修改或删除B．补充、删除或撤回C．删除、修改或撤回D．补充、修改或撤回3.根据《建筑法》，按照建筑工程发包合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位（D）。
A．可以指定承包单位购入用于工程的建筑材料及建筑构配件B．可以指定承包单位购入用于工程的设备C．可以指定生产厂或供应商D．不可指定承包单位购入用于工程的建筑材料、构配件、设备，不可指定厂商4.甲单位与乙建筑公司欲签订一份工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同的成立时间为（D）。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时5.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》中施工监理服务收费基价的计算标准，某施工监理收费计费额X=1250000万元的建设工程，其施工监理收费基价为（D）万元。
A．11987.5B．12875C．10390.1D．12987.56.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，计费额大于（C）亿元的，以计费额乘以039%的收费率计算收费基价，其他未包含的收费由双方协商议定。
A．1B．10C．100D．10007.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处（B）的罚款。
A．10万元以上30万元以下B．10万元以上50万元以下C．30万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下8.根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权（D）。
A．变更施工合同价款B．报告工程质量监督机构C．终止施工合同的履行D．要求建筑施工企业改正9.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括（D）。
2016监理工程师合同
2016监理工程师合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]代表人： [甲方代表人姓名]乙方（监理方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]代表人： [乙方代表人姓名]鉴于条款：甲方需要对[项目名称]进行监理服务，乙方具有相应的资质和能力提供监理服务。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应提供的监理服务包括但不限于：工程质量监督、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理、信息管理等。
1.2 乙方应根据甲方的要求和监理规范，提供专业的监理服务。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期，服务期限相应顺延。
第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为[总金额]元人民币。
3.2 支付方式为：[具体支付方式，如分期支付、里程碑支付等]。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按合同约定支付服务费用。
4.2 甲方应提供乙方所需的工程资料和工作条件。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方应按照合同约定提供监理服务。
5.2 乙方应保证监理工作的质量和进度。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议，应通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）： ___________乙方代表（签字）： ___________签订日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本的模板，实际合同应由法律专业人士根据具体情况定制，以确保合同的合法性和有效性。
在签订任何正式文件之前，建议咨询法律顾问。
2016年监理工程师合同
2016年监理工程师合同管理考试重点归纳与解析一、合同管理的体系1. 《中华人民共和国合同法》：合同管理的核心法律法规，适用于所有合同管理活动。
2. 建设部与国家工商行政管理局联合颁布的示范文本：《建设工程施工合同(示范文本)》、《建设工程勘察合同(示范文本)》、《建设工程设计合同(示范文本)》、《建设工程委托监理合同(示范文本)》。
这些示范文本虽不是法律、法规，但对减少合同争议，完善合同管理起到了极大的推动作用。
二、建设工程相关法律体系1. 基本法律：《民法通则》——规定了合同法的基本原则和合同的分类等。
2. 规范市场经济流转的基本法：《合同法》——详细规定了合同的订立、履行、变更、解除等程序和原则。
3. 规范建筑市场工程采购的主要法律：《招标投标法》——规定了工程招标投标的程序和要求。
4. 规范建筑活动的基本法律：《建筑法》——明确了建筑活动的管理体制和基本要求。
5. 合同订立履行中需提供担保的：《担保法》——规定了担保的形式、条件和程序。
6. 合同订立履行中需提供投保的：《保险法》——规定了保险合同的订立、履行和解除等。
7. 建设合同工程合同中需要建立劳动关系的：《劳动法》——规定了劳动合同的订立、履行和解除等。
8. 合同需要公证、鉴证的：《公证暂行条例》《合同鉴证办法》——规定了合同公证、鉴证的程序和要求。
9. 合同履行中发生争议，当事人之间有仲裁协议的：《仲裁法》——规定了仲裁的程序和效力。
三、合同法律关系的构成1. 合同法律关系的概念：由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
2. 合同法律关系的要素：合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。
四、留置留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
留置权以债权人合法占有对方财产为前提，且债务人的债务已经到了履行期。
2016监理合同范本
2016监理合同范本一、合同背景鉴于委托方计划进行_______（项目名称）的建设，并希望监理方提供监理服务以确保项目的顺利进行和高质量完成，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就监理方为委托方提供监理服务事宜，达成如下协议：二、监理服务范围1. 监理方应按照本合同的约定，对委托方的_______（项目名称）进行全面的监理。
a. 对施工图纸的审查和批准；b. 对施工进度的监督和调整；c. 对施工现场的安全管理；d. 对施工质量的检查和验收；e. 对施工合同和施工方案的审查和建议；f. 对施工过程中的变更和索赔的处理；g. 对施工过程中的协调和沟通。
3. 监理方应按照委托方的合理要求，提供与监理服务相关的咨询和技术支持。
三、监理服务期限1. 监理服务的期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。
2. 如因特殊情况需要延长监理服务期限，双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付1. 委托方应向监理方支付监理费用，监理费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 监理费用的支付方式为：a. 监理服务开始前，委托方向监理方支付监理费用的_______%（即人民币_______元）作为预付款；b. 监理服务期间，委托方应按照监理方提供的监理服务进度报告，向监理方支付监理费用的_______%（即人民币_______元）；c. 监理服务结束后，委托方应向监理方支付剩余的监理费用。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密。
2. 保密义务不适用于：a. 已为公众所知的信息；b. 在披露前已由接收方合法持有的信息；c. 由第三方合法提供的信息；d. 非因违反本合同而获得的信息。
六、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失和律师费等。
2016监理合同范本
2016监理合同范本一、合同双方甲方（委托人）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（监理人）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、监理范围和工作内容1. 监理范围：按照国家有关法律法规、工程建设标准、监理合同及甲方的要求，对工程的施工准备、施工过程、竣工验收等阶段进行全过程监理。
2. 工作内容：协助甲方编制工程建设规划、施工组织设计等文件。
审查施工单位的资质、施工方案、施工进度计划等。
监督工程施工质量，检查工程材料、构配件和设备的质量。
控制工程施工进度，协调各施工单位之间的关系。
管理工程建设投资，审核工程计量和工程款支付申请。
组织工程竣工验收，提交监理报告。
协助甲方处理工程建设中的纠纷和索赔事宜。
四、监理期限监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
五、监理酬金及支付方式1. 监理酬金：本工程监理酬金为人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：合同签订后__日内，甲方向乙方支付监理酬金的__%作为预付款。
工程进度达到__%时，甲方向乙方支付监理酬金的__%。
工程竣工验收合格后__日内，甲方向乙方支付监理酬金的__%。
剩余监理酬金的__%作为质量保证金，在工程质量保证期届满后__日内无质量问题时支付给乙方。
六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 权利：有权要求乙方按照监理合同的约定提供监理服务。
监理合同范本2016
监理合同范本2016甲方（委托方）：_____________________________________地址：_____________________________________________法定代表人（或授权代表）：___________________________联系电话：___________________________________________乙方（监理方）：_____________________________________地址：_____________________________________________法定代表人（或授权代表）：___________________________联系电话：_________________________________________鉴于甲方需要对________________（以下简称“项目”）进行监理服务，乙方具有相应的监理资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条监理服务内容1.1 乙方应根据本合同约定，对甲方的项目实施全过程监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理服务的具体内容包括：（1）审核施工图纸及相关技术文件；（2）监督施工单位的施工质量和进度；（3）参与工程材料、设备的验收工作；（4）监督施工安全，确保施工符合安全规范；（5）协助甲方处理与施工单位之间的争议；（6）编制监理报告，并向甲方提供；（7）其他经双方协商一致的监理服务事项。
第二条监理服务期限2.1 本合同监理服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
2.2 如因项目实际情况需要延长监理服务期限，双方应另行协商确定。
第三条监理服务费用3.1 监理服务费用按照以下方式计算：（1）固定总价方式：乙方完成本合同约定的全部监理服务，甲方支付乙方监理服务费用总额为人民币________________元（￥__________）。
2016监理合同范本
2016监理合同范本建设工程监理合同第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程投资：[工程投资金额]二、监理范围监理范围包括但不限于：[具体监理范围]三、监理服务期限监理服务期限自 [开始日期] 起至 [结束日期] 止。
四、监理服务酬金监理服务酬金为人民币（大写） [酬金金额] 元（小写：￥ [具体金额] 元）。
五、双方承诺1. 委托人承诺按照本合同约定向监理人支付酬金。
2. 监理人承诺按照本合同约定提供监理服务。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
七、合同份数本合同一式 [份数] 份，委托人执 [份数] 份，监理人执 [份数] 份。
委托人（盖章）：法定代表人或其授权的代理人（签字）：签订日期：年月日监理人（盖章）：法定代表人或其授权的代理人（签字）：签订日期：年月日第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指委托人委托实施监理的工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4 “总监理工程师”是指由监理人任命并派驻施工现场履行监理合同的全权负责人。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括3. 委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
5. 支付5.1 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。
2016监理工程师延续考试(市政)70分
1.单选题【本题型共60道题】1.水泥稳定碎（砾）石应在施工现场每天进行一次或每（）平方米取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内。
A．5000平方米B．4000平方米C．3000平方米D．2000平方米2.园林绿化工程大树移植成活率必须（）。
A．≥80％B．≥85％C．≥90％D．≥95％3.施工气温低于（）℃时，应停止摊铺，如必须摊铺时应采取措施，并经监理工程师同意方可继续摊铺。
A．0B．5C．10D．154.所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的（）℃时，混合料应予废弃。
A．25B．30C．35D．405.管道工程施工测量放线，如有两个以上的施工单位共同施工，其衔接处相邻设置的（）应相互校测，调整偏差。
A．开挖断面B．边坡支撑C．水准点和控制桩6.轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头，不应绑接。
普通混凝土中直径大于（）mm的钢筋，应采用焊接。
A．10B．15C．20D．257.PCCP的中文名称是（）。
A．预应力混凝土管B．预应力钢筒混凝土管C．自应力混凝土管8.城市道路的保修期为（）年。
A．半年B．1年C．2年D．3年9.底基层用粉煤灰中SiOAl和Fe203的总含量应大于70%，粉煤灰的烧失量应不大于（），粉煤灰比面积应A．20%B．25%C．30%D．35%10.供热管道焊接质量检验，当1个（）经无损探伤检验不合格时应取消该焊工对本工程的焊接资格。
A．转动焊口B．固定焊口C．任意焊口11.城市路基植被防护，气温低于（）不宜喷播作业。
A．12℃B．15℃C．18℃D．20℃12.根据2004年3月18日建设部发布的218号公告，对DN500以下的平口、企口混凝土管，在市政雨、污水管道系统中使用规定是（）。
A．继续使用B．推广使用C．禁止使用13.城市道路面层的热拌沥青混合料，出厂温度超过正常温度高限的（）时，混合料应予废弃。
A．15℃B．20℃C．25℃14.路基施工应按（）的原则，避免道路反复开挖。
2016监理合同范本
2016监理合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方欲委托乙方提供监理服务，乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就监理服务事宜达成如下合同，以资共同遵守：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在监理服务中的权利、义务和责任，确保监理服务的顺利进行。
第二条监理服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的工程项目提供全过程或阶段性的监理服务。
2. 监理服务内容包括但不限于：工程质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理、信息管理等。
第三条监理服务期限1. 监理服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 如因工程进度需要，甲乙双方可协商延长监理服务期限。
第四条监理服务费用1. 监理服务费用按照双方约定的标准计算，具体金额为人民币（大写）：______________________元整。
2. 监理服务费用的支付方式为：______________（如：一次性支付、分期支付等）。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
2. 甲方应按时支付监理服务费用，并为乙方提供必要的工作条件。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取监理服务费用。
2. 乙方应按照国家有关标准和规范，认真履行监理职责，保证监理工作的质量。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约行为所造成的损失的____%。
2. 因不可抗力导致不能履行合同的，双方互不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
第九条合同的变更和解除1. 本合同一经双方签字盖章，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年全国监理工程师执业资格考试真题建设工程合同管理(考试时间：120分钟)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.市场经济主要是依据( B )规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( D )A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( A )A.借款合同B.勘察合向C.施工合同D.技术转让合同4.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是( C )A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务由( D )承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( A )A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( D )A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日8.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( B )A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》或《标准施工招标文件》中的( B )A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告10.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用两阶段招标的项目是( C )A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目11.招标项目设有标底的，标底应当在( C )时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标12.某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( A )天。
A.5B.10C.15D.2013.关于延长投标有效期的说法，错误的是( D )A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金14.根据《招标投标法》，投标人可以在( D )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间15.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( A )A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩16.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( D )评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式17.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( D )A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法18.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( B )A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为( C )万元。
A.3200和3200B.3360和3200C.3350和3500D.3370和340020.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行( B )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计21.设计评标时，设计进度计划评审是看进度计划能否( D )A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实际进度同步D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求22.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( B )为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短23.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( D )的企业。
A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质24.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由( A )安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( A )A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计人错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费26.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( B )A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表27.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( A )A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效28.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( D )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸29.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( B )A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天30.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( A )A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用31.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( C )A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织监察单位进行现场勘查32.根据《标准施工合同》，合同工期应自( B )载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划33.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( D )A.工程结算价的2％B.签约合同价的2％C.工程结算价的3％D.签约合同价的3%34.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约足时间内( A )共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表、监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表、监理人在施工现场35.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( C )作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定的均值36.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照( B )的原则商定或确定。
A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本37.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告( D )天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.5638.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( A )A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险39.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( B )A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议40.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( C )A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书41.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保第三者责任险在( D )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书42.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制( A )A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表43.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( C )A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试44.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是( B )A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移45.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( A )A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量46.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( D )A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法47.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( C )A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增值服务48.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( A )A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人49.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( B )A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任50.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于( B )A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同二、多项选择题(共30题，每题2分。