施工索赔原因分析及其处理原则研究0
浅析建设工程施工索赔(3篇)
第1篇一、建设工程施工索赔的定义建设工程施工索赔是指在工程合同履行过程中，因合同对方违约、合同变更、不可抗力等因素，导致合同当事人一方遭受经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
二、建设工程施工索赔的原因1. 合同对方违约：合同对方未履行或未正确履行合同义务与责任，如延迟付款、提供不合格材料等。
2. 合同变更：合同在履行过程中发生变更，如工程量的增减、工程价款调整、工期变化等。
3. 不可抗力因素：如恶劣气候条件、疫情、地震、洪水等自然灾害，导致工程进度受阻、成本增加。
4. 工程环境变化：如法律法规、市场因素、自然条件的变化等，影响工程进度和成本。
5. 设计变更：设计图纸、技术规范错误等导致工程变更，增加工程成本和工期。
三、建设工程施工索赔的程序1. 提出索赔意向：合同当事人一方在发现损失后，应在合同规定的期限内提出索赔意向。
2. 编制索赔文件：包括索赔报告、证据、计算书等，详细说明损失原因、损失金额和工期延误等情况。
3. 商议解决：合同双方就索赔事项进行协商，达成一致意见。
4. 索赔审批：合同双方根据协商结果，提交相关机构进行审批。
5. 索赔执行：合同双方按照审批结果，执行索赔款项支付或工期调整。
四、建设工程施工索赔的技巧1. 做好合同管理：熟悉合同条款，确保合同内容完整、明确，为索赔提供依据。
2. 及时发现损失：在工程实施过程中，密切关注工程进度、成本和风险，及时发现损失。
3. 保留证据：收集、整理相关证据，如合同、设计图纸、施工记录、验收报告等，为索赔提供有力支持。
4. 精确计算损失：对损失进行详细计算，确保索赔金额合理。
5. 合理协商：在索赔过程中，保持沟通，寻求双方都能接受的解决方案。
6. 法律援助：在必要时，寻求专业律师的帮助，维护自身合法权益。
总之，建设工程施工索赔是工程项目管理中不可或缺的一环。
合同双方应充分了解索赔原因、程序和技巧，以维护自身合法权益，确保工程顺利进行。
浅析工程施工索赔
浅析工程施工索赔随着我国经济的快速发展，建筑业作为国民经济的重要支柱产业，其市场规模不断扩大，施工项目数量逐年增加。
然而，在工程施工过程中，由于各种原因，索赔事件频发，不仅给企业带来了经济损失，还可能引发合同纠纷，影响工程项目的顺利进行。
本文将对工程施工索赔的现状、原因进行分析，并提出相应的应对措施。
一、工程施工索赔的现状1. 索赔频率较高：在工程施工过程中，由于自然条件、人为因素、合同条款等多种原因，索赔事件几乎难以避免，且在工程项目中占有一定比例。
2. 索赔金额较大：据有关统计数据显示，国际承包工程中的施工索赔额一般可达到合同价的10%左右，个别索赔额甚至超过合同价。
3. 索赔争议较多：在实际操作中，由于对索赔的认识和处理不当，导致业主与承包商之间的争议和分歧较大，影响了工程项目的进展。
二、工程施工索赔的原因1. 自然条件因素：工程施工受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，可能导致工程进度、质量和成本的变动，从而引发索赔。
2. 合同条款不明确：合同条款是工程顺利进行的基础，若合同条款存在漏洞、模糊或不符合实际情况，容易导致双方在履行合同过程中产生纠纷。
3. 变更设计：在工程施工过程中，由于设计变更、规范修改等原因，可能导致工程进度、质量和成本的变动，进而引发索赔。
4. 合同管理不善：合同管理是工程承包企业的重要工作，管理不善可能导致合同履行过程中出现漏洞，为索赔事件埋下隐患。
5. 沟通协调不畅：业主、承包商、设计方等各方在工程施工过程中，若沟通协调不畅，容易导致误解和矛盾，进而引发索赔。
三、工程施工索赔的应对措施1. 提高合同管理水平：企业应加强合同管理人员培训，提高合同管理水平，确保合同条款的明确、合理，降低索赔风险。
2. 强化风险意识：企业应充分认识到工程施工风险，提前做好风险评估和防范措施，确保工程项目的顺利进行。
3. 加强沟通协调：各方在工程施工过程中，应加强沟通协调，确保信息的畅通，及时解决矛盾和问题，避免索赔事件的产生。
施工索赔原因分析及基本处理原则探讨
工程施工索赔在建设工程项目造价管理中占有非常重要的地位，也是工程结算审核中的关键部分。
因此对与此方面的研究对于建筑行业的发展有着十分重要的作用。
我此次撰写论文的题目是施工索赔原因分析及基本处理原则研究。
所以我就要对施工索赔所涉及的各个方面进行全面的调研。
这两周我主要对于索赔的性质、证据、程序、费用计算和管理等方面进行相关的资料搜集及归纳，以便后期能较成功的完成论文的写作。
下面就是对于这些方面的一些总结和看法。
一、索赔的性质索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。
索赔属于履行合同中的一种正当权利要求。
导致索赔事件的发生，可以是一定行为造成，也可以是不可抗力引起，可以是对方当事人的行为导致，也可能是任何第三方行为所致。
一般索赔可以通过协商的方式友好解决，若双方无法通过协商达成一致意见时，可通过仲裁或诉讼方式解决。
二、索赔证据证据作为索赔文件的一部分．关系到索赔的成败．证据不足或没有证据．索赔是不成立的。
索赔证据应真实、全面、及时．具有法律效力。
索赔证据主要有以下几种类型：以合同为根据的类型在签订合同时．要为工程的索赔创造条件．把有利索赔的事项争取写到合同补遗中．从合同文件条款的夹缝中．找到索赔根据；以文字记录或图片为根据的类型。
此类证据包括工程照片或录像、经工程师批准的施工进度计划、会计核算资料、施工现场记录、施工会议记录、工程师发布的各种书面指令、检查和试验记录、合同履行过程中的来往信函、施工单位到场人员、设备和材料的监理记录、汇率变化表、各类财务凭证、气象资料、会议纪要、涉及问题处理意见回复单等其他资料。
三、索赔的程序1．提交索赔意向书：索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书。
意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
2．同期记录资料：索赔意向书提交后，应从索赔事件起算日至索赔事件结束日止，认真做好同期记录，并取得监理工程师和建设单位现场代表的签字认可。
索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录像资料的整理记录，并附上相应的说明和注释，作为费用索赔的参考。
施工中的索赔与赔偿问题分析
施工中的索赔与赔偿问题分析施工工程是一个复杂而细致的过程，涉及到许多不可预见的问题。
在施工过程中，常常会出现由于各种原因引起的问题和损失，如设计变更、施工方面的错误、自然灾害等。
当出现这些问题时，索赔与赔偿问题便成为施工方和委托方之间需要解决的重要问题。
一、索赔问题分析1. 索赔的定义和意义：索赔是指施工方因不可控制或非本方责任造成的经济损失而向委托方提出要求赔偿的过程。
索赔既是施工方维护自身权益的一种手段，也是规范工程施工的一种机制。
2. 索赔的原则和条件：一般来说，索赔需要满足以下条件：（1）施工方必须证明造成损失的原因和责任；（2）损失必须是外部因素或由于委托方提供的信息、资料等不准确导致；（3）索赔金额必须合理并能够得到验证。
3. 索赔的流程和步骤：施工方提出索赔后，委托方会对索赔进行评估和审批。
一般情况下，索赔流程包括以下几个步骤：（1）施工方提交索赔函件；（2）委托方对索赔进行审核；（3）双方进行协商；（4）协商不成时，可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。
二、赔偿问题分析1. 赔偿的定义和意义：赔偿是指委托方因施工方的错误行为或违约行为导致的损失而向施工方要求弥补经济损失的过程。
赔偿是恢复委托方权益的手段，也是维护市场秩序和合同约束力的重要方式。
2. 赔偿的原则和条件：赔偿需要满足以下几个原则：（1）施工方必须承担相应的责任；（2）损失必须是由施工方的错误行为或违约行为直接导致；（3）赔偿金额必须合理并能够得到证明。
3. 赔偿的方式和途径：对于赔偿问题，一般可以通过以下方式进行解决：（1）协商解决，由双方协商出具赔偿协议；（2）仲裁解决，双方可以通过仲裁机构进行争议解决；（3）诉讼解决，在无法通过协商和仲裁解决时，可以通过法院诉讼解决。
三、索赔与赔偿问题应注意的事项1. 合同的重要性：索赔与赔偿的相关事项应在合同中明确约定，双方应明确各自的权利义务，以便在发生争议时有据可循。
2. 证据的保全：无论是索赔还是赔偿，都需要有充足的证据来支持自己的主张，因此在施工过程中应定期保存相关证据，以备日后使用。
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。
4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。
2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。
建筑工程索赔纠纷
建筑工程索赔纠纷建筑工程是一个复杂而庞大的系统工程，涉及到多个参与方和各种各样的风险。
在建筑工程的实施过程中，常常会出现索赔纠纷，给各方造成诸多困扰和经济损失。
本文将探讨建筑工程索赔纠纷的原因、解决方法以及对策建议。
一、建筑工程索赔的原因建筑工程索赔的原因多种多样，以下列举了一些常见的原因：1.设计变更：建筑工程在实施过程中，有时会因为设计变更导致工期延误、材料浪费等问题，从而引发索赔。
2.施工误差：建筑工程施工过程中，施工方的操作不当、技术问题等因素导致工程质量问题，给其他参与方带来经济损失，可能引发索赔。
3.侵权问题：建筑工程施工过程中，可能涉及到侵犯他人权益的情况，例如邻里纠纷、知识产权等问题，也会导致索赔的发生。
4.违约行为：各参与方在建筑工程合同中约定了各自的责任和义务，如果有一方未按合同履行，可能引发索赔。
二、解决建筑工程索赔纠纷的方法针对建筑工程索赔纠纷，有以下几种常见的解决方法：1.协商解决：双方可以通过友好协商的方式解决纠纷，找到双方都能接受的解决方案。
这种方法适用于纠纷程度较轻的情况，能够促进双方的关系和谐发展。
2.调解解决：如果双方无法通过协商解决争议，可以选择请第三方进行调解。
调解员可以中立地进行公正的调解，促使双方达成一致，避免纠纷进一步升级。
3.仲裁解决：如果协商和调解都无法解决纠纷，可以选择进行仲裁。
仲裁是一种法律程序，由专业的仲裁机构或仲裁员根据法律和相关规定作出裁决。
仲裁决定具有法律效力，一般情况下当事人无法对仲裁决定进行上诉。
4.诉讼解决：作为一种较为极端的方式，当无法通过协商、调解和仲裁解决纠纷时，双方可以选择将纠纷提交法院进行诉讼。
法院将依法进行审理，并通过法律程序作出判决。
三、防范和减少建筑工程索赔纠纷的对策建议为了防范和减少建筑工程索赔纠纷的发生，我们可以采取以下对策建议：1.合同规范：在建筑工程的合同中，明确各方的权责和义务，明确变更和索赔的流程和方式，合同应该具备一定的详细度和规范性。
建设工程中的施工索赔
建设工程中的施工索赔在建设工程中，施工索赔是一种常见的情况。
施工索赔是指施工方因受到一定的原因和情况影响，造成施工进度延误、工程质量下降、经济损失等现象，并根据相关合同和法律法规提出索赔要求。
本文将探讨建设工程中施工索赔的原因、索赔的流程以及如何避免施工索赔等问题。
一、施工索赔的原因1.1 预算和工期调整：在施工过程中，由于各种原因，如材料价格波动、施工难度增加等，导致预算和工期需要进行调整，若双方无法达成一致意见，施工方可能提出索赔要求。
1.2 设计变更：在施工过程中，业主或监理单位可能要求对原有设计进行变更，这将导致施工方需要投入更多的人力、物力和时间，因此施工方有可能提出索赔申请。
1.3 环境因素：建设工程受到自然环境因素的影响是不可避免的，如恶劣天气、自然灾害等，这些因素可能导致施工进度延误、施工条件恶化，施工方可以据此提出索赔要求。
1.4 业主违约：若业主未按照合同要求履行义务，如未按时支付工程款、提供施工条件不符合要求等，施工方可据此提出索赔申请。
二、施工索赔的流程2.1 提出索赔通知：当施工方认为自己有权利提出索赔时，应在合同规定的时间内向业主或监理单位提出索赔通知，详细说明索赔的事实、原因、金额等，并提供相关证据和资料支持。
2.2 索赔的评估和审批：业主或监理单位收到索赔通知后，将组织相关人员对索赔进行评估和审批。
他们将审查施工方提供的资料，评估索赔的合理性和正当性，并决定是否接受索赔要求。
2.3 索赔的谈判和协商：若业主或监理单位认为索赔要求合理且符合相关条款和法律法规，他们将与施工方进行谈判和协商，尽可能达成双方都能接受的解决方案。
2.4 仲裁或诉讼：若双方无法就索赔金额和解决方案达成一致，他们可能会选择仲裁或通过法院诉讼解决争议。
在此过程中，双方应提交证据、提供证人证言，并接受相关部门的审理和判决。
三、如何避免施工索赔3.1 合同管理：在建设工程中，合同起着至关重要的作用。
施工中的索赔与争议解决方法探析
施工中的索赔与争议解决方法探析在施工过程中，由于各种原因，往往会产生一些索赔和争议的问题。
这些问题若不及时解决，将会给施工工作带来极大的影响。
因此，本文将探讨施工中常见的索赔与争议，并分析解决方法。
一、施工中的常见索赔类型1. 设计变更引起的索赔：施工中，如果业主提出设计变更，导致施工方需要重新调整工程进度或增加工程量，施工方有权要求补偿。
2. 工期延误引起的索赔：施工进度因业主原因、不可抗力等因素而延误，施工方可以要求业主承担相应的损失。
3. 材料质量问题引起的索赔：施工方在使用材料时，如果发现材料不符合合同规定或有质量问题，可以提出索赔要求。
4. 违约责任引起的索赔：当一方违反合同条款时，另一方可以提出索赔要求，包括合同违约金、赔偿等。
二、施工争议的解决方法1. 协商解决：当施工中出现争议时，首先应该通过协商解决，双方可以通过对话、妥协等方式寻找共同的解决方案。
2. 仲裁解决：当协商无法解决争议时，可以选择仲裁作为解决方式。
仲裁是一种独立第三方专家裁决争议的方式，双方都必须遵守仲裁结果。
3. 诉讼解决：如果仲裁无法解决争议，也可以通过诉讼途径解决。
双方可以将争议提交给法院，由法院审理并作出判决。
4. 风险分担：在签订合同时，双方可以约定一些风险分担的条款，以降低索赔和争议的发生。
例如，约定一定范围内的索赔责任由施工方承担，超出范围的由业主承担。
三、健全合同管理流程为了避免和减少施工中的索赔与争议，建议在合同管理方面做到以下几点：1. 明确合同条款：在合同中明确各方的权益和责任，从而避免产生模糊或歧义的情况。
2. 严格审查合同：施工方在签订合同前，应对合同内容进行严格审查，确保自己能够履行所承诺的义务，并防止合同中存在的漏洞。
3. 做好记录工作：在施工过程中，双方应详细记录工作的进展、变更和问题等，以备日后索赔和争议解决的需要。
4. 及时沟通与协商：施工过程中，双方应及时沟通交流，协商解决问题，避免问题积累到无法挽回的地步。
工程施工索赔
工程施工索赔在工程施工过程中，由于各种原因可能会导致施工方和业主方之间发生纠纷。
其中最常见的情况之一就是施工方因为一些不可预见的情况，需要向业主方提出索赔。
本文将就工程施工索赔的相关问题进行探讨，包括索赔的原因、索赔流程以及索赔谈判的相关技巧等。
一、索赔的原因在工程施工过程中，施工方可能会因为以下一些原因向业主方提出索赔：1. 工程变更：在工程施工过程中，业主方可能会要求对施工方案进行变更，导致施工方需要增加工作量及费用。
这时，施工方可以依据变更单和合同进行索赔。
2. 现场信息不准确：在施工前，业主方提供的现场信息可能存在不准确情况。
例如，土地利用、地形地貌等信息与实际情况有差异，导致施工方需要在施工过程中采取额外措施或增加费用。
施工方可以根据合同约定及现场勘测报告进行索赔。
3. 工期延误：工程施工过程中，由于非施工方原因导致工期延误，施工方需要根据合同中工期相关的约定，向业主方提出索赔。
4. 设计方案缺陷：在工程施工过程中，施工方发现设计方案存在缺陷，导致工程施工产生问题或额外费用。
施工方可以根据设计与施工合同进行索赔。
二、索赔流程当施工方需要向业主方提出索赔时，应遵循以下流程：1. 收集证据：施工方首先应收集相关证据，包括合同、变更单、现场信息、勘测报告、工期相关的约定以及设计方案等。
这些证据将有助于施工方在索赔中证明其权益。
2. 编写索赔申请书：施工方应详细陈述索赔的事实及理由，并在索赔申请书中提供相关证据。
3. 向业主方提交索赔申请书：施工方应向业主方书面提交索赔申请书，并与之保持沟通，协商解决方案。
4. 协商谈判：在与业主方进行协商谈判时，施工方应坚持合法合理的索赔要求，并通过提供证据来支持自己的立场。
5. 调解诉讼：如果谈判无法达成一致，施工方可以选择通过调解或诉讼来解决争议。
三、索赔谈判的技巧在进行索赔谈判时，施工方可以考虑以下技巧：1. 准备充分：施工方应对合同及相关文件进行详细的研究和准备，确保自己具备充分的理论知识和实际证据。
建设工程施工索赔原因
建设工程施工索赔原因及应对策略随着我国经济的快速发展，城乡建设日新月异，建设工程项目如雨后春笋般涌现。
然而，在建设工程施工过程中，索赔事件屡见不鲜，不仅影响了工程进度，还给合同双方带来了经济负担。
本文将从原因分析和对策建议两方面，探讨建设工程施工索赔的原因及应对策略。
一、建设工程施工索赔原因1. 设计方面在工程施工阶段，设计方面的问题往往是引发索赔的主要原因之一。
设计图纸、技术规范错误，设计变更以及设计缺陷等都可能导致施工过程中出现一系列问题，从而引发索赔。
例如，设计图纸中存在遗漏、矛盾，或者未充分考虑现场实际情况，导致施工过程中出现困难，增加工程成本。
2. 工程合同方面工程合同是约束双方行为的重要文件，合同条款不明确、合同内容矛盾、合同履行不当等都可能导致索赔。
例如，合同中关于工程量、工程价款、工期等方面的规定不明确，容易引发双方争议。
此外，合同履行过程中，双方可能因履行不当而导致索赔。
3. 意外风险和不可预见因素在施工过程中，意外风险和不可预见因素往往难以避免。
如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和不明地下构筑物等，这些因素可能导致施工进度延误，增加施工成本，从而引发索赔。
4. 不依法履行施工合同在施工过程中，双方可能因违反法律法规、政策规定等原因导致合同无法正常履行。
例如，施工过程中出现安全事故，未按照相关法律法规进行报告和处理，导致工程停工，从而引发索赔。
5. 工程项目建设承发包管理原因建设工程项目的承发包管理环节复杂，涉及多方利益主体。
当承发包过程中出现管理混乱、协调不到位等问题时，可能导致工期延误、工程质量问题等，从而引发索赔。
6. 价格调控引起的索赔和法规变化引起的索赔政策法规的变化以及价格调控措施的实施，可能导致施工成本的变动。
如原材料价格上涨、政策变动等，都可能引发合同双方的索赔。
二、建设工程施工索赔应对策略1. 加强设计管理合同双方应加强对设计阶段的质量管理，确保设计图纸、技术规范的准确性和可行性。
建设工程中的施工索赔(3篇)
第1篇一、施工索赔的原因1. 发包人违约：发包人未按合同约定的时间、地点、数量提供材料、设备、场地等，导致工程进度受阻，造成承包人经济损失。
2. 设计变更：设计单位在施工过程中提出设计变更，导致工程量增加、工期延长、费用增加。
3. 工程环境变化：自然条件、政策法规、市场因素等导致工程成本增加、工期延误。
4. 不可抗力因素：如地震、洪水、疫情等导致工程进度受阻、经济损失。
5. 其他原因：如合同条款不明确、合同履行过程中出现争议等。
二、施工索赔的程序1. 索赔事件发生：承包人在施工过程中发现索赔事件，应立即向发包人提出索赔意向。
2. 索赔事件核实：发包人收到索赔意向后，应核实事件的真实性、原因及损失情况。
3. 索赔计算：承包人根据合同约定及实际损失，计算索赔金额及工期延长。
4. 索赔文件编制：承包人编制索赔文件，包括索赔报告、相关证据等。
5. 索赔谈判：承包人与发包人进行索赔谈判，协商确定索赔金额及工期延长。
6. 索赔解决：双方达成一致后，签订索赔协议，并由发包人支付索赔款项。
三、施工索赔的技巧1. 严格按照合同约定：在施工过程中，严格按照合同约定进行施工，确保自身权益不受损害。
2. 及时收集证据：在施工过程中，及时收集相关证据，如施工记录、照片、视频等，为索赔提供有力支持。
3. 合理计算索赔金额：根据合同约定及实际损失，合理计算索赔金额，避免过高或过低。
4. 加强沟通协调：与发包人保持良好沟通，及时解决问题，避免索赔事件扩大。
5. 做好索赔预案：在施工前，做好索赔预案，提前预测可能出现的索赔事件，制定应对措施。
总之，施工索赔是建设工程合同履行过程中的一项重要环节。
承包人应充分了解索赔原因、程序及技巧，合理维护自身合法权益，确保工程顺利进行。
同时，发包人也应加强合同管理，规范施工过程，降低索赔风险。
第2篇在建设工程施工过程中，由于各种原因，承包人与发包人之间可能会产生经济纠纷。
为了维护双方的合法权益，施工索赔成为了建设工程中的一个重要环节。
建筑工程施工索赔(3篇)
第1篇一、建筑工程施工索赔的原因1. 设计变更：施工过程中，由于设计图纸不合理、不完善或存在错误，导致工程变更，增加施工成本和工期延误。
2. 施工条件变化：施工过程中，因地质条件、周边环境等因素发生变化，影响施工进度和质量，导致索赔。
3. 业主方原因：业主方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，或未按时支付工程款，造成施工方损失。
4. 合同条款不明确：合同条款存在歧义或漏洞，导致双方对合同内容理解不一致，引发索赔。
5. 不可抗力因素：地震、洪水等自然灾害或战争、政府行为等不可抗力因素导致工程无法正常进行，引发索赔。
二、建筑工程施工索赔的主要内容1. 工期索赔：因设计变更、施工条件变化等原因导致工期延误，要求赔偿因工期延误造成的损失。
2. 费用索赔：因设计变更、施工条件变化等原因导致工程成本增加，要求赔偿因成本增加造成的损失。
3. 信誉索赔：因对方违约导致工程信誉受损，要求赔偿因信誉受损造成的损失。
4. 人员伤亡索赔：因施工事故导致人员伤亡，要求赔偿因伤亡造成的损失。
三、建筑工程施工索赔的策略与技巧1. 事前预防：在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保合同内容明确、合理，避免潜在纠纷。
2. 事中控制：在施工过程中，加强合同管理，确保合同履行，及时发现并解决合同纠纷。
3. 事后索赔：在发生索赔事件后，及时收集证据，合理计算索赔金额，依法维护自身权益。
4. 合作共赢：在索赔过程中，尽量与对方保持良好沟通，寻求合作共赢的解决方案。
总之，建筑工程施工索赔是建筑工程合同管理的重要组成部分。
施工企业应加强合同管理，提高索赔意识和能力，以维护自身合法权益。
同时，业主方也应提高合同意识，遵守合同约定，共同营造和谐、稳定的建筑市场环境。
第2篇一、建筑工程施工索赔的原因1. 合同履行过程中的问题：如合同条款不明确、设计变更、工期延误、材料供应不足等。
2. 外部环境因素：如政策调整、市场波动、自然灾害等。
3. 施工质量问题：如地基处理、结构安全、装饰装修等。
建设工程施工索赔研究(3篇)
第1篇一、引言建设工程施工索赔是指在工程实施过程中，由于各种原因导致合同约定不能正常履行，从而给一方或多方带来经济损失或工期延误，双方根据合同约定和相关法律法规，通过协商或仲裁等方式，要求对方给予经济补偿或工期顺延的行为。
随着我国建筑行业的快速发展，建设工程施工索赔案件数量逐年增加，对工程建设项目的顺利进行和建筑市场的健康发展产生了重要影响。
本文旨在对建设工程施工索赔进行深入研究，分析其成因、特点、程序和对策，以期为我国建筑行业的发展提供有益的借鉴。
二、建设工程施工索赔的成因与特点1. 成因（1）设计变更：在工程实施过程中，由于设计变更导致工程量增加、工期延长、费用增加等，使承包商遭受损失。
（2）施工条件变化：如地质条件、气候条件、交通条件等发生变化，导致工程成本增加、工期延误。
（3）合同条款不明确：合同条款中对工程量、工期、费用等方面的约定不明确，给索赔带来困难。
（4）法律法规变化：法律法规的调整导致工程实施过程中出现新的问题和纠纷。
2. 特点（1）复杂性：建设工程施工索赔涉及多个方面，如设计、施工、监理、合同管理等，具有较强的复杂性。
（2）长期性：建设工程施工索赔案件往往持续时间较长，处理过程复杂。
（3）争议性：建设工程施工索赔涉及各方利益，容易产生争议。
三、建设工程施工索赔的程序1. 索赔申请：承包商根据合同约定和相关法律法规，向业主提出索赔申请。
2. 索赔调查：业主组织相关人员进行调查，核实索赔事实。
3. 索赔协商：双方就索赔事宜进行协商，达成一致意见。
4. 索赔仲裁：若协商不成，可申请仲裁机构进行仲裁。
5. 索赔执行：仲裁机构做出裁决后，双方应按照裁决执行。
四、建设工程施工索赔的对策1. 优化合同条款：在合同签订阶段，充分考虑各方利益，明确工程量、工期、费用等方面的约定，降低索赔风险。
2. 加强项目管理：加强工程实施过程中的项目管理，确保工程进度和质量，降低索赔风险。
3. 提高索赔意识：提高承包商和业主的索赔意识，及时发现问题，减少索赔纠纷。
工程建设中索赔原因和预防对策
工程建设中索赔原因和预防对策一、索赔原因：1.不合理的设计：不合理的设计可能导致施工难度加大、材料浪费、施工周期延长等问题。
此时，施工单位可能会提出设计方面的索赔要求。
2.合同条款不明确：合同条款不明确可能导致项目实施过程中出现争议，双方会根据自己的理解提出索赔要求。
3.工期延迟：由于施工单位未能按时交付工程，导致合同约定的工期延长，业主可能会要求延期索赔。
4.材料质量问题：使用劣质材料可能导致工程质量不达标，此时业主可能会要求返工或索赔。
5.参建单位合作问题：合作单位之间的管理不当、责任划分不清等问题可能导致工程进展不顺利，从而产生索赔情况。
6.施工变更：工程建设中经常需要根据实际情况进行施工变更，但是如果变更不合理或没有得到正确的批准，可能产生索赔情况。
7.环境因素：自然环境的恶劣、地质条件的不良等原因可能会导致工程施工困难，从而引发索赔。
二、预防对策：1.合理设计：做好前期的设计工作，确保设计合理、充分考虑各种可能发生的情况，减少后期施工中的纠纷可能性。
2.合同条款明确：在合同中明确双方的权利和义务，并详细说明可能产生索赔的情况和方式，以降低争议的可能性。
3.管理流程规范：建立规范的工程管理流程，明确任务和责任，加强各参建单位之间的沟通和协作，减少协作问题带来的风险。
4.严格把控材料质量：合理选择材料供应商，加强对材料的检测和监控，确保材料质量符合要求。
5.变更管理：建立变更管理机制，确保所有变更都能得到合理的审批和记录，避免未经批准的变更导致的索赔问题。
6.环境评估和风险预警：在工程前期进行详细的环境评估，了解施工现场的地质、气候等情况，并做好风险预警工作，避免环境因素对工程的影响。
7.加强沟通与协调：项目各方应及时沟通、协调解决问题，避免问题升级为纠纷。
必要时可以借助第三方机构提供中立的调解。
总之，工程建设中的索赔问题是可以通过合理的预防与管理来降低的。
通过提前进行充分的设计和风险评估，明确合同条款，加强流程管理和沟通协调，可以最大程度地避免索赔情况的发生，确保工程的顺利进行。
施工索赔原因分析及基本处理原则
施工索赔原因分析及基本处理原则摘要本文系统分析了施工索赔的原因，并提出了基本的处理原则，认为施工索赔的解决应以法律法规为基础，遵循公正、公平、合理的原则，注重各方沟通协商，强调规范施工管理，以减少施工索赔的出现。
关键词：施工索赔；原因分析；处理原则；法律法规；公正公平合理。
一、引言施工索赔是建筑工程中经常出现的一种纠纷形式。
无论是建设单位还是承包商，在施工过程中都会考虑到索赔问题。
索赔问题的出现，不仅会影响工程的进展和建设进度，也会对双方的关系造成不良影响。
因此，对施工索赔的原因进行分析和处理，具有重要的现实意义和理论意义。
二、施工索赔的原因分析施工索赔的原因是多种多样的，可以从多个角度进行分析。
本文面向建筑工程的主要参与方——建设单位和承包商，从以下几个方面分析施工索赔的主要原因：1. 合同方面因素建设单位和承包商之间的合同是建筑工程施工的基础，但合同当中因为缺乏细节或者未能考虑到可能出现的情况而存在一些空缺和漏洞，这些空缺和漏洞都可能引发索赔事件。
比如，合同中物资的供应方式、价值计算方式以及工期的安排等等都可能导致索赔事件的发生。
2. 工程变更和设计变更在施工过程中，由于设计、技术和材料等原因，可能导致工程和设计发生变更。
这些变更往往会增加承包商的成本，从而引起索赔。
同时，工程变更主要是因为设计方的变更，也可能因施工方的施工方法变更引起。
3. 工程质量问题建筑工程的质量是双方都非常关注的内容，但是在实际施工过程中，质量问题不可避免。
例如，在施工过程中，使用材料的质量不符合要求，或者承包商的工程质量不达标等，都会引发索赔事件。
4. 工期问题建筑工程的工期是关系到建设单位和承包商的利益和荣誉的问题，因此在实施方案和合同里都必须有明确时间限制。
但有许多因素，如天气、工程变更和设计变更等都可能导致工期延误，从而引发索赔事件。
三、施工索赔的处理原则1. 遵循法律法规在解决索赔纠纷问题时，必须尊重法律法规的规定，以确保解决的过程具有法定的合法性和合理性。
建筑工程施工单位违规索赔分析
建筑工程施工单位违规索赔分析1.引言在建筑工程施工过程中，施工单位可能会因为不合规范操作而导致工期延误、质量问题或者安全隐患等情况的出现。
在这些情况下，建筑工程施工单位通常会向业主或监理单位索赔。
有时施工单位的索赔请求可能是不合理的或过高的。
本文将对建筑工程施工单位违规索赔进行分析，探讨其原因和应对措施。
2.违规索赔的原因2.1施工单位的不规范操作施工单位在建筑工程施工过程中，可能因为不遵守相关规范和标准而导致工期延误、质量问题等情况的发生。
例如，使用劣质材料或不合理的施工方法可能导致工程质量不达标，从而引发施工单位提出索赔请求的情况。
2.2施工单位与业主之间的合同争议施工单位与业主之间的合同中通常包含有关索赔的条款。
在合同履行过程中，双方可能会因为对合同条款的理解不一致而产生争议。
这种争议可能导致施工单位提出不合理或过高的索赔要求。
2.3外部环境因素除了施工单位自身的原因外，外部环境因素也可能导致索赔的出现。
例如，自然灾害、政策变化或其他不可抗力的因素可能会影响工程进度或增加工程成本。
施工单位可能会将这些因素作为索赔的理由。
3.对违规索赔的应对措施3.1加强施工过程监管为避免施工单位的不规范操作，加强对施工过程的监管至关重要。
监理单位或业主代表应加强对施工单位的日常监督，确保其按照规范操作。
及时发现和纠正施工单位的问题，可以在施工过程中减少索赔的发生。
3.2建立合理索赔处理机制在建设项目的合同中，应明确有关索赔的条款。
这些条款应确保索赔请求的合理性和合法性。
同时，应建立完善的索赔处理机制，确保索赔请求的及时审核和处理。
建立有效的索赔处理机制将有助于避免不合理或过高的索赔要求。
3.3做好风险管理和合同管理风险管理和合同管理是预防违规索赔的重要手段。
通过做好风险评估和管理工作，可以在工程初期识别潜在风险，并采取相应措施进行控制。
合同管理的过程中，应严格遵守合同条款，确保双方的权益得到有效的保护。
4.结论建筑工程施工单位的违规索赔可能会给建设项目带来不必要的麻烦和损失。
施工中的索赔与赔偿权益争端的解决途径
施工中的索赔与赔偿权益争端的解决途径在施工项目中，索赔与赔偿问题时有发生。
当出现争端时，及时解决问题并保障各方权益是至关重要的。
本文将分析施工中的索赔与赔偿问题，并探讨解决争端的途径。
一、施工索赔与赔偿权益争端的原因分析施工索赔与赔偿争端的主要原因有以下几点：1. 材料质量问题：施工过程中，由于材料供应商质量不达标或其他原因，导致施工项目无法按合同约定完成，进而引发索赔与赔偿争议。
2. 施工规范与标准不一致：当设计方案与施工图纸间存在差异，或者施工过程中出现违反相关规范与标准的情况，会导致工期延误或工程质量问题，引发索赔与赔偿纠纷。
3. 天气等不可抗力因素：自然灾害、严重天气等不可控因素可能会导致施工工期延误或施工质量受损，从而引发索赔与赔偿问题。
4. 人为因素：施工人员操作不当、管理不善、盗窃行为等人为因素，可能导致施工项目出现问题，引发索赔与赔偿纠纷。
二、解决施工索赔与赔偿权益争端的途径1. 协商解决：当发生索赔与赔偿争议时，首先应该进行协商。
各方通过坐下来，全面充分地交流意见和诉求，并寻找共同的解决方案。
协商解决的好处是能够尽快解决争端，减少损失。
2. 专业仲裁机构介入：如果协商无果，各方可以选择将争端提交给专业的仲裁机构进行处理。
仲裁机构将独立公正地对争议进行调查和裁决，以实现公平解决。
3. 诉讼解决：如果协商和仲裁都无法解决争端，各方可以考虑通过诉讼途径来解决问题。
在法院的审判下，争议将得到合法、公正的裁决。
4. 引入第三方咨询：有时候，双方对争议的解释和处理方法产生了分歧。
这时，可以聘请第三方专业机构或人员进行调查和咨询，提供中立的意见和建议，帮助解决争端。
5. 进行临时协议：当争端发生时，各方也可以达成临时协议，暂时解决问题，以免造成更大的损失。
这种方式要求各方相互退让，寻求最佳的妥协方案。
三、预防施工索赔与赔偿权益争端的措施1. 建立完善的合同管理制度：在项目启动之前，明确各方的权益和责任，并制定详细的合同条款，减少争议的发生。
工程施工合同索赔
工程施工合同索赔是工程建设中常见的一种法律行为，主要是由于合同履行过程中，一方认为另一方未履行合同约定的义务，导致自身合法权益受到损失，从而要求对方承担相应的法律责任。
本文将从工程施工合同索赔的原因、程序和注意事项三个方面进行详细探讨。
一、工程施工合同索赔的原因1. 工期延误：工期延误是工程施工合同索赔中最常见的原因。
造成工期延误的因素有很多，如设计变更、施工方案调整、原材料供应不足、自然因素等。
当工期延误超过合同约定的期限，一方可以提出索赔。
2. 质量问题：工程质量是工程施工合同中的重要内容。
如果施工过程中出现质量问题，导致工程无法满足合同约定的质量标准，受损方可以提出索赔。
3. 费用增加：在工程施工过程中，如果因对方原因导致费用增加，如原材料价格波动、人工费用上涨等，受损方可以提出索赔。
4. 合同变更：合同变更是指在合同履行过程中，双方对原合同内容进行修改或补充。
如果合同变更导致一方合法权益受损，受损方可以提出索赔。
5. 合同解除：合同解除是指在合同履行过程中，双方或一方依法解除合同。
合同解除可能导致一方遭受经济损失，受损方可以提出索赔。
6. 违约行为：在合同履行过程中，如果一方未履行合同约定的义务，或者履行义务不符合约定，另一方可以提出索赔。
二、工程施工合同索赔的程序1. 索赔通知：当一方认为自己的合法权益受到损失，应及时向对方发出索赔通知，说明索赔的原因和具体要求。
2. 证据收集：在发出索赔通知后，受损方应积极收集证据，包括合同文件、施工日志、相关图纸、往来信函、现场照片等，以证明自己的索赔主张。
3. 协商解决：双方在收到索赔通知后，应积极开展协商，尝试通过友好协商的方式解决争议。
4. 调解和仲裁：如果协商不成，双方可以约定仲裁或诉讼解决争议。
在仲裁或诉讼过程中，双方应按照合同约定和法律规定，提交相关证据，证明自己的主张。
5. 执行裁决：仲裁或诉讼结束后，双方应按照裁决结果执行，如有违约方，另一方可以申请法院强制执行。
工程施工赔款
工程施工赔款是指在工程施工过程中，由于各种原因导致工程进度延误、质量问题、成本增加等，从而引发的发包方（建设单位）和承包方（施工单位）之间的经济纠纷。
在这种情况下，双方需要根据合同条款和相关法律法规，通过协商或法律途径解决纠纷，并确定赔偿金额。
本文将从工程施工赔款的原因、处理流程和注意事项三个方面进行阐述。
一、工程施工赔款的原因1. 工程进度延误：由于承包商原因导致工程进度延误，使发包方遭受损失，如工期延误导致的工程费用增加、租金损失等。
2. 质量问题：工程施工过程中，由于承包商施工质量不达标，导致工程出现质量问题，需要重新施工或维修，从而增加发包方的经济损失。
3. 成本增加：由于原材料价格上涨、人工费用增加等客观原因，导致工程施工成本上升，承包商可能向发包方提出索赔。
4. 合同变更：在工程施工过程中，由于设计变更、工程量增减等原因，导致合同价款发生变化，双方可能就合同价款的调整发生争议。
5. 不可抗力因素：如自然灾害、社会动荡等不可抗力因素，导致工程施工无法正常进行，双方可能就工程损失和赔偿产生纠纷。
二、工程施工赔款的处理流程1. 协商解决：首先，双方应积极协商，试图通过友好沟通达成一致意见，解决赔款问题。
2. 调解仲裁：如果协商无果，可以申请第三方调解或仲裁机构进行调解或仲裁，调解仲裁结果具有法律效力。
3. 诉讼解决：如调解仲裁仍无法解决问题，双方可依法向人民法院提起诉讼，通过司法程序解决赔款纠纷。
三、工程施工赔款注意事项1. 充分了解合同条款：在签订工程施工合同时，双方应认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务，为日后解决赔款纠纷提供依据。
2. 完善证据收集：在工程施工过程中，双方应妥善保存相关证据，如施工进度、质量检查、成本核算等，以便在发生纠纷时提供有力证据。
3. 加强沟通与协作：在工程施工过程中，双方应加强沟通与协作，及时解决工程中的问题，避免因矛盾激化而导致赔款纠纷。
4. 注意法律法规变化：双方应密切关注法律法规的变化，确保工程施工过程中的合规性，降低赔款风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工索赔原因分析及其处理原则研究摘要：在建设项目管理过程中，施工阶段是项目投资额最大、管理最复杂，能否实现项目管理目标的关键环节，业主如何做好施工阶段的索赔预防和处理工作将直接关系到工程项目管理目标的实现。
本文主要分析了施工索赔产生的原因及其处理原则，研究的内容主要包括：（1）国内外关于施工索赔方面的研究现状以及本文的研究目的；（2）从不同角度论述了施工索赔的分类和施工索赔产生的原因，为后文论述工期索赔和费用索赔提供了基础；（3）分别讨论了工期索赔和费用索赔的产生的各种原因及计算方法，并指出两者之间存在一定的可替换关系，并利用案例对相关结论进行了验证。
关键词：索赔施工索赔索赔原因索赔原因分析目录1绪论 (2)1.1施工索赔的问题的产生及现状 (2)1.1.1施工索赔问题的产生 (2)1.1.2 国内外的现状 (2)1.2本文的研究目的和主要研究内容 (4)1.2.1 研究目的 (4)1.2.2 主要研究内容 (4)2施工索赔的主要理论知识 (4)2.1施工索赔的定义及分类 (4)2.1.1 施工索赔的定义 (4)2.1.2施工索赔的分类 (4)2.2施工索赔产生的原因及处理原则 (5)2.2.1施工索赔产生的原因 (5)2.2.2 施工索赔的处理原则 (6)2.3.索赔的主要程序及索赔争议的解决办法 (7)2.3.1 索赔的处理程序 (7)2.3.2 索赔争议的解决办法 (7)3费用索赔与工期索赔 (8)3.1费用索赔 (8)3.1.1 费用索赔的构成 (8)3.1.2 费用索赔的计算方法 (9)3.1.3 费用索赔的处理原则 (10)3.2工期索赔 (11)3.2.1 工期索赔的产生 (11)3.2.2 工期索赔的计算方法 (11)4案例分析 (12)4.1案例综述 (12)4.2索赔结果 (13)4.3案例分析 (14)5主要结论及展望 (14)5.1主要结论 (14)5.2后期工作展望 (14)参考文献 (15)致谢.................................................. 错误！未定义书签。
1 绪论1.1施工索赔的问题的产生及现状1.1.1施工索赔问题的产生施工索赔是指在施工合同履行过程中，根据法律、合同规定及惯例，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受实际损失时，通过一定的合法程序向对方提出给予补偿要求的行为。
施工索赔是一种正当的权利要求，是业主维护在工程发包施工中合法利益的一项根本性管理措施。
20世纪80年代中期云南鲁布革引水发电工程首次采用国际招标和按国际惯例进行管理项目，“索赔”一词自此开始进入中国。
随着我国加入WTO，对外开放进程加快，涉外工程也越来越多，我国的建筑市场正从传统的计划经济走向开放的市场经济，并逐步与国际接轨。
建筑产品价格的确定方式从传统的预算价格转向以招标投标方式确定价格，结算方式也从传统的施工图预算加签证的方式转变为合同价加索赔款的方式。
基于这种状况，建筑工程中的索赔问题逐步成为工程项目管理工作中的热门话题，受到广泛关注。
1.1.2 国内外的现状在国际工程的承包施工中，国际上已形成了几个比较国际性、通用性和权威性的合同条件，如国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制出版的《土木工程施工合同条件》；美国建筑师协会制定的AIA合同条件；英国土木工程师学会编制的NCE 合同条件；世界银行发布的《工程采购招标文件样本》等。
这些合同文本在多年的使用过程中得到不断的完善和发展，逐步向结构化、系统化、系列化、集成化方向发展，以公平原则、合作原则、严格责任原则为主要内容的现代合同原则得到引入和强化，事前控制原则、整体风险最小原则等现代项目管理原则和以CPM 和PERT为主的进度计划控制技术得到引入与强化。
许多国家参照国际这些标准合同条件，并结合自己国家的具体特点，制定出自己国家的工程承包标准合同条件，这成为业主编制每个工程项目合同文件的指南，为施工索赔管理提供可操作性、适用性强的合同依据和操作方法。
从施工索赔管理手段来看，更加重视计算机等新技术的应用。
计算机在施工索赔领域的应用比较广泛。
不仅利用计算机对各种文字和图表进行文档管理；更重要的是在一些高层次的应用，利用计算机仿真和人工智能技术，模拟施工过程，利用数据库技术和多媒体技术对施工数据分析和评价，利用管理信息系统、决策支持系统和专家系统来实现部分计划、组织和控制等管理职能，并在一定程度上做出判断和决策。
相对于国外的研究工作，国内起步要晚一些。
由于长期以来实行计划经济体制，建筑业不是一个独立的物质生产部门，建设单位、施工单位的财务收支实行统收统支，建筑产品价格仅仅是一个经济核算的工具而不是工程价值的货币反映，这个时期，建筑产品具备商品的性质，承包商干多少是多少，实报实销，缺乏合同意识，更谈不上索赔。
随着工程项目投资主体的多元化和市场经济的不断深入，传统的建筑产品价格形式已经逐步为新的建筑产品价格形式所取代，以前的那一套已经不能再适应，政府、企业及研究机构对索赔有了一定的关注。
1991年建设部颁布了《建设工程示范合同文本》(99年重新修订)，《招投标法》和《合同法》。
2003年又发布了《工程量清单计价规范》，这一系列的改革措施为合同管理与索赔管理的研究工作创造了良好的外部环境。
国内一批既懂工程，又懂法律的专家在施工索赔管理方面做了很多的工作。
如1993年由成虎编著的《建筑工程合同管理与索赔》和1996年9月出版的由梁鑑编著的《国际工程施工索赔》是国内影响较大的两本关于索赔的专著，对工程项目建设中承包商进行工程索赔管理的原则、方法、手段以及索赔事件的识别、证据的取得、索赔处理等方面进行了专门研究。
我国的一些工程建设企业在工程建设实践中也逐步认识到工程索赔的重要性，并积极加强合同管理和索赔管理。
在国内一些刊物和学报可以看到一些学者、工程技术管理人员结合自己的实践经验对业主如何加强索赔管理也做了一些探索性的研究。
总之，我国对施工索赔管理方面的研究还处于起步阶段，针对业主施工阶段的索赔管理研究就更少了。
本文将从业主的角度出发，结合自己在工程管理过程中的一些体会，就业主在施工阶段预防和处理承包商施工索赔的一些原则及方法进行深入的研究。
1.2本文的研究目的和主要研究内容1.2.1 研究目的在工程项目建设管理过程中，施工阶段的投资发生额最大，工程项目管理最复杂、工作量最大，管理环节最多，是工程项目管理能否实现预期目标的的关键环节。
在这个阶段，1.2.2 主要研究内容（1）国内外关于施工索赔方面的研究现状以及本文的研究目的（2）从不同角度论述了施工索赔的分类和施工索赔产生的原因，为后文论述工期索赔和费用索赔提供了基础。
（3）分别讨论了工期索赔和费用索赔的产生的各种原因及计算方法，并指出两者之间存在一定的可替换关系，并利用案例对相关结论进行了验证。
2 施工索赔的主要理论知识2.1 施工索赔的定义及分类2.1.1 施工索赔的定义施工索赔是指在施工合同履行过程中，根据法律、合同规定及惯例，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受实际损失时，通过一定的合法程序向对方提出给予补偿要求的行为。
施工索赔是一种正当的权利要求，是业主维护在工程发包施工中合法利益的一项根本性管理措施。
2.1.2施工索赔的分类(1)按索赔的合同依据分类。
①合同中明示的索赔。
指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
②合同中默示的索赔。
承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
默示条款是一个广泛的合同概念，它包含合同明示条款中没有写入、但符合双方签订合同时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。
这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中引伸出来，或者从合同双方在法律上的合同关系引伸出来，经合同双方协商一致，或被法律和法规所指明，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照执行。
(2)按索赔目的分类。
①工期索赔。
由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。
一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的严重风险，而且可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济收益上。
②费用索赔。
费用索赔的目的是要求经济补偿。
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。
(3)按索赔事件的性质分类。
①工程延误索赔。
因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。
②工程变更索赔。
由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。
③合同被迫终止的索赔。
由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
④工程加速索赔。
由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
⑤以外风险和不可预见因素索赔。
在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害。
特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。
⑥其他索赔。
如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。
2.2 施工索赔产生的原因及处理原则2.2.1施工索赔产生的原因（1）合同；（2）文件自身的缺陷的原因；（3）施工现场条件的变化。
利水电等大型工程，施工现场条件的变化对工期和造价的影响很大（4）工程变更。
索赔事件中，工程变更的比例很大，而且变更的形式较多，对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面作出的改变，都属于变更（5）设计单位提出的工程变更。
设计单位提出的设计变更往往是想对原设计中存在的缺陷或错误进行必要的修改和完善，使建设项目的安全功能更加可靠，使用功能更加合理，与自然环境更加协调。
（6）发包方提出的工程变更。
发包方对工程提出变更，考虑更多的是一是想节约工程投资，二是想增加某些使用功能。
（7）承包商提出的工程变更。
2.2.2 施工索赔的处理原则索赔是工程承包中经常发生的正常现象。