建设工程结算协议书
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程结算合同协议书
工程结算合同协议书
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就甲乙双方所签订的（以下简称“本合同”）工程款项结算事宜达成如下协议：
第一条结算金额
1.1 根据本合同的约定，乙方已按照合同约定的工程内容和质量要求完成工程。
1.2 双方同意，本工程的结算金额为人民币【】元（大写：【】元整），该金额包括合同约定的工程款、材料款、人工费、管理费、税金等全部费用。
第二条付款方式
2.1 甲方同意按照本合同约定的付款方式向乙方支付结算金额。
2.2 甲方应在本协议签订后【】日内，向乙方支付本合同结算金额的【】%。
2.3 剩余的【】%的结算金额，甲方应在本协议签订后【】日内支付给乙方。
第三条付款条件
3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求完成工程，并按照甲方的要求提供相关工程资料。
3.2 乙方应向甲方提供合法有效的发票，以便甲方办理税务手续。
第四条违约责任
4.1 如果甲方未按照本协议约定的付款时间付款，甲方应按照应付金额的万分之五向乙方支付违约金。
4.2 如果乙方未按照本合同约定的工程内容和质量要求完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的质量保证金。
第五条其他约定
5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：
日期：年月日。
工程结算协议书(15篇)
工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________住所：________________________法定代表人：____________法定代表人：____________鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
工程结算三方简单协议书范本(8篇)
工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。
若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。
传真件有效。
甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。
3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。
三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。
2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。
四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。
2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。
3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。
五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。
2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。
六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。
2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。
工程款结算协议书(通用14篇)
工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，根据《大方县县城城市道路工程建设协议书》的商定，遵照公平、自愿和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本协议。
一、项目概况：本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：本工程项目由大方县县城出让土地获得者根据所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据根据《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方根据经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的全部发生的工程费用经审计部门审计后，根据审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。
实际建设投资部分，甲方将依据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：年月日协议订立地点：甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：或托付代理人：或托付代理人:地址：地址：联系电话：联系电话：年月日年月日工程款结算协议书篇2甲方：开发商，我方住宅地：法定代表人：乙方：总包方住宅地：法定代表人：甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。
工程结算协议书范本3篇
工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，结合实际情况，经过友好协商，甲乙双方就本工程的结算问题达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________承包内容：__________本协议的签订依据为甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，遵循公平、公正、真实的原则进行结算。
双方应严格遵守国家相关法律法规，确保结算过程的合法性和准确性。
三、结算依据1. 施工图纸及变更设计文件；2. 施工过程中的现场签证记录；3. 甲乙双方确认的材料设备价格及调整文件；4. 甲乙双方确认的施工进度计划调整文件；5. 其他相关文件资料。
四、结算范围及内容本次结算涵盖以下内容及范围：土方开挖、混凝土浇筑、钢结构制作安装、设备安装调试等所有承包范围内的工程项目。
结算过程中应详细列出各项工程的工程量、单价及总价，确保结算内容的完整性和准确性。
1. 乙方按照上述结算依据向甲方提交工程结算报告，报告内容应包括详细的结算表格和计算过程。
甲方收到报告后应在规定时间内对报告进行审核并反馈意见。
2. 甲乙双方就结算报告中的问题进行沟通协商，达成一致意见后形成结算协议。
如存在分歧，双方应友好协商解决。
协商过程中应充分考虑对方的合理利益诉求，寻求最佳解决方案。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据甲乙双方所签订之施工合同，经双方友好协商，本着公平、诚信的原则，共同制定本协议条款如下：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________承包范围：_________________________承包内容：_________________________工程结算方式：根据双方协商确认之合同价款及变更进行结算。
最新工程结算协议书(优秀8篇)
最新工程结算协议书(优秀8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!最新工程结算协议书(优秀8篇)在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。
工程结算协议书范本9篇
工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。
二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。
甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。
三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。
2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。
3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。
4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。
四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。
3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。
4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。
五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。
工程结算简单的协议书
工程结算简单的协议书工程结算简单的协议书「篇一」分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20________年________月________日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。
工程已通过质量验收。
3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：________ 乙方：________法定（委托）代表人： ________法定（委托）代表人：________项目经理： ____________项目经理：____________日期：____________ 日期：____________工程结算简单的协议书「篇二」1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。
2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。
3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。
6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。
9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
工程费用结算协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。
二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。
3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。
三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。
四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。
2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。
工程结算简单的协议书
工程结算简单的协议书工程结算简单的协议书「篇一」发包方：_________（以下称甲方）承包方：_________（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1．工程名称：_________2．工程地点：_________3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。
4．承包内容：_________5．建筑安装工程造价：共计人民币_________元。
6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________7．工程开工日期：________年____月____日8．工程竣工日期：________年____月____日9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10．甲方主要义务：_________11．乙方主要义务：_________12．违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________计算违约金。
（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________计算违约金。
（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（4）工程竣工后保险期________年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13．本合同附件：共_________份。
14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15．本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送______银行一份。
发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________工程结算简单的协议书「篇二」委托方：_________（以下简称“甲方”）受托方：_________（以下简称“乙方”）甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，并明确双方的权利和义务，经双方自愿协商就_______________开闭所及电缆工程委托乙方协助甲方与_______________公司进行结算协调事务事宜，达成以下条件及承诺并签订本协议：一、委托乙方协调内容：甲方20______年______月______日与_____________________公司签订了《电力建设工程施工合同》【合同编号：吴____________号查勘编号：变____________ 】，合同主要内容：______项目开闭所及电缆工程（以下简称“本工程”）施工，合同价为：____________整（￥____________元）。
工程结算协议书范本2篇
工程结算协议书范本2篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就工程结算事宜达成如下协议：一、协议背景鉴于甲方与乙方已经签署了关于______________________工程的建设工程施工合同，现工程已按照合同约定完成，并经过验收质量合格，双方依据合同条款进行工程结算。
二、结算原则1. 甲乙双方应按照合同约定的结算方式、计价方法和结算标准等进行结算。
2. 结算过程中，应严格遵守国家法律法规、行业规范及合同条款。
3. 结算结果应真实、准确、合法，符合合同约定及国家相关法规要求。
三、结算范围本次结算范围包括：______________________工程中的全部施工内容，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等。
四、结算依据1. 施工合同：甲乙双方签署的《建设工程施工合同》。
2. 变更、洽商记录：施工过程中形成的变更、洽商记录等文件。
3. 验收报告：工程验收合格的相关文件。
4. 其他相关文件：包括施工图纸、技术规范、施工方案等。
五、结算流程1. 乙方提交结算资料：乙方应按照合同约定提交完整的结算资料。
2. 甲方审核结算资料：甲方收到结算资料后，进行审查、核对。
3. 双方核对工程量及造价：甲乙双方就工程量及造价进行核对，达成一致意见。
4. 签署结算协议：甲乙双方就结算结果达成一致后，签订本结算协议。
5. 办理结算付款：甲方按照结算协议约定支付工程款。
六、双方权利义务1. 甲方应按照合同约定支付工程款，确保工程款的及时足额支付。
2. 乙方应提供完整的结算资料，确保资料的真实、准确、合法。
3. 甲乙双方应密切配合，协商解决结算过程中的问题。
4. 甲乙双方应遵守合同约定，任何一方不得擅自违反合同约定。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。
建设工程的结算协议书范本
建设工程结算协议书范本协议书编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的项目进行结算，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________建设工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程合同价款：人民币____元整（大写：__________________________元整）。
二、结算方式2.1 乙方按照合同约定的工程内容和质量标准完成工程后，甲方应当按照本协议约定的方式和时间支付工程价款。
2.2 工程价款的支付分为三个阶段：第一阶段：工程进度款，按照工程进度的实际情况，甲方支付工程价款的____%；第二阶段：工程验收合格后，甲方支付工程价款的____%；第三阶段：工程保修期满后，甲方支付剩余的工程价款。
三、结算时间及支付方式3.1 甲方应在本协议签订后____日内，向乙方支付第一阶段的工程进度款，支付金额为人民币____元整（大写：__________________________元整）。
3.2 工程验收合格后，甲方应在本协议签订后____日内，向乙方支付第二阶段的工程价款，支付金额为人民币____元整（大写：__________________________元整）。
3.3 工程保修期满后，甲方应在本协议签订后____日内，向乙方支付剩余的工程价款，支付金额为人民币____元整（大写：__________________________元整）。
3.4 甲方支付工程价款的方式为银行转账，账号信息为：________。
四、工程质量及保修4.1 乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 工程保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程结算协议
甲方：
乙方：
根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，由乙方承建甲方
工程，现工程现已全部完工，通过双方对乙方所完成的工程数量进行认真清算，达成以下最终结算协议，供双方共同遵守执行。
第一条经双方对乙方已完工程量进行清算：
①乙方工程款为￥元，大写。
②调增乙方钢材、混凝土款￥元，大写。
A.乙方工程款最终结算总价（①+②）为￥元，大写。
第二条以下项目由乙方承担，甲方从乙方总工程款中直接扣除：
①乙方应承担税金￥元，大写。
②乙方应承担的水电费￥元，大写。
③乙方应承担的管理费￥元，大写。
④乙方应承担的其他费用￥元，大写。
B.乙方应承担税、费合计总额（①+②+③+④）为￥元，大写。
第三条经结算甲方实际应向乙方支付工程款（A-B）￥元，大写。
甲方已向乙方支付的工程款为￥元，大
写。
第四条甲方从乙方工程总款中扣留工程质量保证金￥元，大写，待质量保修期满支付。
第六条本协签订后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮；如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮的,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担，从质保金中扣除。
第七条本协议签订后,属乙方发生的各种欠款（包括但不限于民工工资、材料款、设备租赁费等）由乙方自行负责。
第八条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,本协议为最终结算协议。
第九条本协议自甲乙双方签字或者盖章之日起生效；本协议一式五份,甲方四份、乙方一份。
甲方（公章）：乙方：
年月日年月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。